承包合同

时间：2022-10-27 16:39:59 承包合同我要投稿

实用的承包合同锦集九篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同起到的作用越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编精心整理的承包合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

实用的承包合同锦集九篇

承包合同篇1

　　发包方:

　　承包方:

　　甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。

　　一、土地的面积

　　甲方将位于面积____亩 (土地类型)承包给乙方使用。

　　二、土地用途及承包形式

　　1.土地用途为:种植经济作物。

　　2.承包形式:个人承包经营。

　　三、土地的承包经营期限

　　该地承包经营期限为年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。

　　四、承包金及交付方式

　　1.该土地的承包金为每亩每年元，承包金总共计元。

　　2.乙方向甲方分期交付承包金，首次支付人民币元，剩余承包金次年全额付清。

　　五、地上物的处置

　　乙方有权处理承包区域内现存地上物，在承包经营期内乙方所建设地上物所有权亦为乙方所有。

　　六、甲乙双方的权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　1.对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用，并使乙方取得土地承包经营权。

　　2.按照合同约定收取承包金，在合同有效期内，甲方不得以任何理由提高承包金。

　　3.保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。

　　4.协助乙方进行农业种植的开发、应用。

　　5.为乙方提供所在地村民的其他同等待遇。

　　6.在合同履行期内，甲方不得重复发包该地块, 在承包期限内，如因承包范围出现土地纠纷，由甲方负责解决，若致使乙方遭受经济损失，由甲方按国家相关规定进行赔偿。甲方必须确保乙方在承包期内不受任何干扰。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1.按照合同约定的'用途和期限，有权依法利用和经营所承包的土地。

　　2.享有承包土地种植经济作物所有权。

　　3.乙方对承包地有独立自主经营权和收益权，任何单位和个人不得干涉。承包经营，独立核算，自负盈亏，所发生的一切债权债务由乙方独自享有和承担，与甲方无关。

　　5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

　　6.在承包期内，乙方须按合同规定缴交承包款给甲方，并有权拒绝交纳除合同规定承包款外的任何其他非国家规定之费用。

　　7.保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。

　　七、合同的转包

　　在本合同有效期内，乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归乙方享有，甲方不得对此主张任何权利。本合同转包后，甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承包方造成损失的，甲方应承担相应的责任。

　　八、合同的变更和解除

　　1.本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

　　2.在合同履行期间，任何一方法定代表人或人员的变更，都不得因此而变更或解除本合同。

　　3.本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，双方均不能追究对方的责任，但乙方必须及时将情况报告甲方，甲方应及早采取措施尽量减少损失，协助恢复生产，并根据乙方的损失情况协商减免承包款。

　　4.本合同履行期间，如遇国家建设(或其他原因)征用该土地，征用相关赔偿费用为乙方所有，同时对于乙方所承包征用地上建筑及其他地上物等以实际评估价值合理作价，作价款一次性付给乙方。

　　5.如甲方擅自重复发包该地块，致使乙方无法经营时，乙方有权解除本合同，其违约责任由甲方承担。

　　6.本合同期满，如继续承包，乙方享有优先权，双方应于本合同期满前三个月签订未来承包合同。如乙方不再继续承包，在合同期满后90天内将原承包地交还给甲方。

　　7.本合同履行期间，即使下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同约定内容履行各自义务:

　　(1)、甲乙双方的负责人、经办人变更;

　　(2)、甲乙双方的名称改变;甲方分离或甲方与他方合并。

　　8.承包期内，承包户主如去世，其家庭成员及继承人可以在承包期内继续承包。

　　九、违约责任

　　1.在合同履行期间，任何一方违反本合同之以上约定，即视为违约。如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金、并退还乙方所付的全额承包费;如乙方违约，甲方不予退还乙方的承包费，并且解除此合同。

　　2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如超期缴交承包款，则按应付未付部分的日万分之四交付逾期付款违约金给甲方，直至付清应交的承包款为止。如因甲方发包地手续不合法或因甲方发包地权属不清产生纠纷，致使合同全部或部分不能履行，则视为甲方违约。

　　3.因乙方为提高土地生产能力而投入相应资本及人力，无论甲方在合同到期前以任何理由收回该承包土地，乙方有权获得相应的补偿，补偿金额为土地面积上建筑的实际资产核算金额为准，价款一次性全额支付给乙方。

　　十、合同纠纷的解决办法

　　本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决;协商不成，双方同意向当地人民法院起诉。

　　十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

　　十二、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份。

　　甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

　　法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同篇2

　发包人(全称)：___________有限公司

　　承包人(全称)：___________集团有限责任公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：________________________

　　工程地点：________________________

　　工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程

　　工程立项批准文号：____________________

　　资金来源：自筹

　　承包范围：______________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　1 除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中：

　　1.1 土建施工承包范围为________建筑设计院有限公司设计的“_______一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。

　　1.2 机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。

　　2 凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。

　　3 工程师指令经发包人同意的其他项目。

　　发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。

　　三、合同工期：

　　开工日期：_________年________月_______日(暂定)

　　竣工日期：_________年________月_______日

　　合同工期总日历天数928天(暂定)，详细分期交付工期约定见专用条款。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求，工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》(gb 50300—20xx)的规定。

　　质量目标：确保市优，争创国优。

　　五、合同价款

　　金额(大写)：暂定陆亿零捌拾捌万元(人民币)

　　￥：60088万元(暂定)

　　此价款为暂定价，发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的'文件包括：

　　1.本合同协议书

　　2.中标通知书

　　3.投标书及其附件

　　4.本合同专用条款

　　5.本合同通用条款

　　6.标准、规范及有关技术文件

　　7.图纸

　　8.工程预算书

　　9.其他合同附件

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：_______年_______月______日

　　合同订立地点：__________________________

　　本合同双方约定：双方签字盖章并经政府部门备案后生效。

　　发包人：_______________(公章) 承包人：_______________(公章)

　　住所：________________________ 住所：________________________

　　法定代表人：__________________ 法定代表人：__________________

　　委托代表人：__________________ 法定代表人：__________________

　　电话：________________________ 电话：________________________

　　传真：________________________ 传真：________________________

　　开户银行：____________________ 开户银行：____________________

　　帐号：________________________ 账号：________________________

　　邮政编码：____________________ 邮政编码：____________________

承包合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方两台塔吊需要司机，根据本工程情况承包给乙方，经甲乙双方平等协商，意见一致，同意签订本协议。

　　一、工程名称：

　　二、塔吊数量：80塔吊台，63塔吊台。

　　三、司机人数共人。

　　四、工作地点：

　　五、工作期限从年月日起到本工程主题结构竣工时止（以甲方确定时间为准）。

　　六、承包工作范围内容：按照甲方施工要求，乙方必须确保司机人数24小时施工吊材料、构件等分部工作，无条件服从甲方安排，保证随叫随到，并积极配合塔吊升顶、维护、修理等工作。

　　七、承包方式：甲方按每台每月元（含塔吊司机的工资、加班费等所涉及的`各项费用）。

　　八、付款方式：甲方每月付给乙方元，生活方面均由甲方安排（包吃、住），工资年底一次性结算（冬休停工、主体完工后20天内付清）。

　　九、要求条件：乙方司机身体健康，必须持证上岗（无证上岗产生的一切后果由乙方负责），在施工中按照安全规范、操作规范及十不吊进行。

　　十、乙方人员不服从甲方安排一次罚款200元，不按时上班或知道这罚款100元。严禁酒后上岗，严禁一切违法违纪事情发生（如果发生，乙方自负）。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效到完成本工作结算工资后失效。

　　甲方：

　　手机：

　　乙方：身份证号：手机：

承包合同篇4

　　村级组织活动中心建设工程承包合同书发包方：

　　承包方：

　　为加强村级组织阵地建设，建设社会主义新农村，甲方决定修建村级组织活动中心。依照《中华人民共和国合同法》有关法律及行政法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，经甲乙双方协商，特订立以下条款，双方共同遵守履行。

　　一、工程名称：村级组织活动中心。

　　二、工程地点：公路边。

　　三、工作范围：1、旧房拆除，由乙方自己承担拆除费用及安全责任，甲方概不负任何责任，拆除的旧房材料归乙方所有。2、附属工程补充：房前平场回填及水泥硬化，排水沟并盖板和房后排水沟施工。3、房屋室内电路为走外线。4、在工程设计图纸中的有关部分变更“一楼两间门面为卷闸门，楼梯间上大会议室为防盗门。二楼两间小会议室为包门，其它为木门，一楼为水泥地面，二楼贴600×600浅色陶瓷地板砖，楼梯间扶手为不锈钢铝合金材料，基础图纸设计68cm，经甲乙双方协商为100cm，如基础超深由甲方负责。

　　四、施工要求：乙方必须按照甲方提供的工程设计图纸说明及其他规定变更要求进行施工，在施工过程中，乙方若不按甲方规定要求施工，造成县检查验收不合格，工程返工，由乙方承担整改费用，甲方概不负任何责任。

　　五、承包方式：该工程实行双包，由乙方包工、包料，工程按

　　实际建筑单价为元/m2，共计建筑 m2。六、工程工期：该工程施工期为天，即从年月日动工至年月日止竣工（阳历时间）。若工程未按时完成由乙方承担违约责任。

　　七、付款方式：1、乙方完成基础地梁大方脚后付乙方1万元。

　　2、盖好一楼预制板后付乙方1.5万元。3、主体工程完成后付乙方2万元。4、该工程全部竣工，经县组织部验收合格后并县组织部下拨工程款到位后付给乙方，剩余部分的工程款由甲方付清。5、乙方不承担承包工程税费款。

　　八、安全责任：在施工过程中发生安全事故由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任。

　　九、本合同未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决。

　　十、本合同从签字之日起生效，若有一方违约，由违约方承担一切法律责任。

　　十一、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，县组织部一份，荔溪乡政府一份。注：

　　甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

　　法人代表：

　　年月日

　　附：该工程设计图纸7张为本合同组成部分。篇二：活动室承包合同

　　活动室承包经营合同

　　本合同当事人

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　为了更好地开展活动室经营服务，经甲乙双方充分协商，就乙方承包经营甲方的活动室事宜达成一致，并签订本合同书，以资双方共同遵守。

　　第一条合同标的

　　甲方将座落在活动室承包给乙方经营，乙方根据本合同书约定享有经营管理权和承包受益权。

　　乙方对甲方所有的活动室的现状已有充分了解，愿意承包经营甲方的上述活动室，并保证合法经营。

　　第二条经营方式

　　乙方承包经营期间，可实行内外经营制，采用独立核算、自负盈亏、自主经营、自主用工的方式。

　　第三条经营范围

　　乙方承包经营期间，可在现有的活动器材的基础上主要从事健身器材、冷饮、象棋类、休闲茶厅、咖啡厅等类经营活动(注：甲方现有设备由承包方承购，价格双方协商确定；承包区域内严禁使用液化气、明火等危险事项，一经甲方发现将立即取消合同，限定乙方在7天内撤离该场地，乙方无条件服从，乙方的所有损失将由自行承担)。

　　第四条经营时间

　　乙方的营业时间为：

　　周一到周五

　　周六到周日

　　第五条承包期限、用途

　　1、承包期限为_月，即从年月日起至年月日止。实际承包期限自甲方移交之日起算。

　　2、承包期满,甲方有权收回该场所，乙方应如期交还。

　　乙方如要求续承包，则必须在承包期满_2_个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。

　　第六条承包金及支付方式

　　1、承包该活动室前半年不交纳租金，但必须按月缴纳水电费及物业服务管理费。水费元/吨；电费元/度；物业服务管理费元/平米，当月据实结算，延期支付将视为乙方违约。

　　半年以后该活动室租赁月单价为：元/平方米，出租面积为㎡，每月租金为：元（大写：）

　　2、租金支付方式如下：

　　a 按半年付款，每半年支付的租金为人民币元（大写：仟），每年上半年度的租金到期前的.一个月内支付下半年度的租金，以此类推；b 乙方向甲方缴纳保证金__万，乙方如有违约行为造成损失的，应照价赔赏，甲方将直接从保证金中扣除。乙方无违约行为的，甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。

　　3、乙方缴纳的保证金由甲方保管期间，不计收利息。

　　第七条承包期间相关费用

　　1、乙方交纳以下费用：

　　乙方应按时交纳场地水电及其他与经营相关的费用，如不按时交纳费用甲方将视乙方为违约。

　　第八条消费卡

　　乙方可以采用一卡通制的消费活动，该卡可以作为顾客进入活动室楼栋的门禁卡及在活动室消费活动的会员卡。

　　第九条甲方的权利义务

　　1、甲方有权按约定收取租金、保证金和其他一切相关费用。

　　2、本合同签订后甲方应及时将活动室移交给乙方使用，乙方在确认甲方提供的设备设施（羽毛球网、羽毛球拍、台球桌、台球、乒乓球桌、乒乓球以及照明设备）等处于适用状态，能够满足乙方正常承包经营需要时予以接收。

　　3、甲方有权监督本活动室的经营范围，有权维护活动室的利益不受损害。

　　4、甲方有义务协助乙方对活动室进行宣传，提高活动室的宣传力度。

　　第十条乙方的权利义务1、乙方应按约定及时足额缴纳租金和保证金。

　　2、乙方应当合法经营。

　　3、乙方应当爱护甲方提供的活动室设备设施，适时维修和保养。退租时需能正常使用，如有损坏需照价赔偿。经营期间的水电费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。

　　4、乙方确需适当调整活动室装饰的，应当事先征得甲方书面同意，所有费用由乙方承担;在合同解除或终止时，乙方应当将调整后的装饰等无偿地移交甲方享有。

　　6、未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。

　　7、乙方不得以甲方活动室名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动，如赌博、网吧等，不得使用煤气明火类器具(否则视违约)，不得作出任何有损甲方利益的行为。

　　8、乙方必须负责活动室内人员的安全，做好消防管理，如发生一切安全、意外均由乙方全部承担。

　　第十一条违约责任

　　1、双方应当全面履行本合同协议书约定，任何一方违约的，均应向守约方承担违约金：双倍的保证金;违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。一方违约的，守约方有权提前解除或终止本合同的履行。

　　2、承包期间，乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用，每逾期一天，则应按上述费用总额的 10 %支付甲方滞纳金。

　　3、在承包期满，乙方应如期交还经营场所。乙方逾期归还，则应向甲方支付双倍承包金，乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

　　第十二条合同的变更,解除或终止

　　1、本合同生效后即具有法律约束力，发包、承包双方均不得随意变更或解除。

　　2、本合同履行期间，如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响，双方都互不找责。

　　3、发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去，承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用。

　　4、本合同规定的承包期满,发包承包双方的权利,义务履行完毕后,本合同自行终止。第十三条争议解决

　　甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应本着友好合同的态度进行协商，若协商不行，则应向承包场所所在地的人民法院提起诉讼。篇三：(喷浆)活动中心承包合同11 建筑工程专业承包合同

　　甲方：南通新华建筑集团有限公司无锡分公司

　　乙方：

　　经乙方对甲方的施工图详细查看、现场实地勘察，在熟悉《建筑工程质量验评标准》和《江苏省住宅工程质量分户验收规则》的基础上，经

　　双方协商，青少年活动中心内墙面喷浆工程承包给乙方班组施工，具体协议如下：

　　一、工程承包范围及单价：

　　青少年活动中心工程加气块墙面及砼墙面的喷浆处理，单价按实

　　际施工面积每平方0.55元，工作内容包括基层清理、喷浆、保养（其中液体界面剂为上海产品），其中所用的附料如水泥、黄砂由甲方提供，其它所有材料及工具设备由乙方自理（包括接线板、电缆线等在内）报价中包含乙方依法缴纳的社会保险等费用。

　　二、质量要求：

　　要确保所进场使用的材料检测合格并提供产品检测报告、合格证

　　书、产品使用说明书及环境检测报告。在施工中做到所有的喷浆面都有一定强度和良好的接合面喷浆饱满度必须达到喷面60%---75%且不得污染其他部位，并做好保养工作，要确保所粉刷的面层不空鼓，如出现由于喷浆原因造成墙面空鼓的，一切返工费用由乙方承担。

　　三、付款方式：

　　按每月实际完成的工程量，支付所完工程量30%的职工生活费，

　　年底最高付至已完工程量的60%，剩下的余款待粉刷完成两个月后，所有喷浆不空鼓后付完。

　　并做好现场文明施工，运到楼层上未用完水泥、黄砂及时运回原地点，包括水泥袋。如有未用完水泥并被水浸泡按成本两倍处罚。

　　四、工程进度：

　　全面服从项目部的总进度计划的安排，不得有任何理由推迟工

　　期，对以种种借口，推延工期或变相不按项目部总体进度安排的，按每推延一天500元的罚款处理，如经批评、教育或罚款后仍不能满足质量、安全、进度的要求，甲方有权随时可以解除合同，并要求乙方无条件退场，所有完成工程量的成品按50%结账。

　　五、安全生产：

　　乙方在施工中要做好对职工的安全生产教育，严禁违章施工作

　　业，如发生的安全事故，费用一律由乙方自行承担。

　　以上协议一式两份，甲乙双方执一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

承包合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。经甲、乙双方协商，甲方把兄弟活塞11号厂房工程承包人给乙方施工，为了尽快地把该厂房按期、按质、按量顺利的完成，特订如下协议：

　　一、甲方将该厂房钢结构、土建、防雷承包给乙方施工，按建筑面积每平方元整。按图纸面积计算(。

　　二、工期：从年月日至年月日，总工期天，必须按甲方的`工期进度计划完成，否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。

　　三、付款方式：出基础付总价的10%，钢结构进场付35%，墙体地坪结束后付25%;验收合格后付35%，余款5%一年后付清。

　　四、乙方必须服从甲方管理，否则，甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸规范进行施工，把好质量关，并要为项目节约料、算好料、有意浪费材料的，按项目部处罚条例执行。

　　五、工程质量，安全标准及目标

　　1、工程质量，必须全部合格，严格执行国家现行施工验收规范及强制性标准。

　　2、杜绝伤亡事故，认真贯彻执行国家关于建议安全生产法，安全生产管理条例。

　　五、乙方必须按照安全操作规程进行施工，确保安全，一切工伤事故甲方概不负责，由乙方自负。

　　六、本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同篇6

　　发包方：________乡(镇)________村民委员会 (以下简称甲方)

　　承包方：_________ 住址：________村____组 (以下简称乙方)

　　根据《森林法》、《农村土地承包法》规定，为进一步明确甲乙双方的权利和义务，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同。

　　一、甲方将______亩山林发包给乙方(具体地块见登记表)。承包林地的所有权属于集体，乙方在承包期内享有林地承包经营权，承包时间______年___月_____日起至______年___月_____日止。

　　二、乙方的权利

　　①依法享有承包林地使用、收益和林地承包经营权流转的权利，有权自主组织生产经营和处置产品;

　　②承包林地被依法征用、占用的，有权依法获得相应的补偿;

　　③法律、行政法规规定的其他权利。

　　三、乙方的.义务

　　①维持林地的林业用途，不得用于非林建设;

　　②依法保护和合理利用林地，不得给林地造成永久性损害;

　　③依法依规自觉上缴税费;

　　④有责任保护承包林地上的林木及林业生产设施;

　　⑤法律、行政法规规定的其他义务。

　　四、甲方的权利

　　①发包本集体所有的林地;

　　②监督承包方依照承包合同的约定用途合理利用和保护林地;

　　③制止承包方损害承包林地、林木及林业生产设施的行为;

　　④法律、行政法规规定的其他权利。

　　五、甲方的义务

　　①维护承包方的山林承包经营权，不得非法变更，不得擅自解除承包合同;

　　②尊重承包方的生产经营自主权，不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;

　　③依照承包合同约定为承包方提供生产、技术等服务;

　　④执行市、乡(镇)土地利用总体规划，组织本集体经济组织内的林业基础设施建设;

　　⑤法律、行政法规规定的其他义务。

　　六、合同变更。由甲乙双方协商解决，除发包方依法收回承包林地或承包方依法承包林地合同自动解除外，任何单位或个人不得随意变更、解除山林承包含同。

　　七、不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，依照有关法律、行政法规的规定承担违约责任。

　　八、山林承包经营发生的纠纷，由双方协商解决，也可要求乡(镇)政府调解，协商或调解不成的，可以直接向法院起诉。

　　九、本合同从承包期开始之日起生效。未尽事宜由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同一式四份，甲乙双方及林业站各留存一份，申办林权证一份。

　　十、双方签字

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

承包合同篇7

　　_______________(以下称甲方)

　　________________(以下称乙方)

　　甲方为了满足广大人民群众的需要,更好的为人民的健康提供服务,经双方协商,本着平等,互惠,互利的原则,现承包医院口腔科给乙方经营, 双方兹订立租赁合同如下：

　　第一条:

　　经营期限:自________年____月____日起至________年____月____日止，将__________医院口腔科租给__________(以下简称乙方)。如室内装置或设备有缺陷由乙方负责修理并承担费用。

　　第二条

　　自本合同生效之日起，乙方须按季度预付租金________元。乙方接到甲方的收租通知单后，

　　在三十天内一次付清。逾期须按日支付千分之________的`滞纳金，以补偿甲方所受的损失。

　　第三条

　　甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电。乙方须按仪表数据缴付电费和水费。由于甲方对乙方承租的设备维修不及时，引起水、电的供应中断，甲方将酌情减收相应的费用。

　　第四条：双方权利、责任与义务

　　一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作,乙方负责口腔科工作.为方便群众要求定时开设门诊,实行经济责任制，

　　二、甲方向乙方提供固定业务用房间______间

　　三、乙方使用的器械自己解决与甲方无关,所有权归乙方,

　　四、乙方使用的牙科材料要在正规的医药公司订货,保证质量的前提下,按物价部门审核标准收费.

　　五、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度,服从领导的统一管理,不能扩大经营范围,不能私

　　自配药给病人,(除口腔医疗中的专用药品,专用药品包括口腔治疗中自行配药以口腔科专用药品)如有发现每次扣______元,即病人配药一律凭处方由药房配药.

　　六、收费一律有甲方出纳统一收取包括挂号费,诊疗费,注射费,手术材料费,并出具正规发票，然后医院返回给乙方,其中治疗费及附属费用______%、普通处方______%、医保处方______%;按每月1-30日为帐务期,下月的1-3号甲方以现金方式结算给乙方,不得拖延期限, 逾期须按日支付千分之________的滞纳金,如遇国家法定节假日顺延.

　　七、乙方在协议第一年每月上缴管理费______元。(x元)

　　八、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范,必须作好安全医疗.医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后交医院方处理

　　九、本协议如与上级精神及事业单位体制改革精神抵触时,甲乙双方无条件服从上级决定,甲方不负经济责任

　　十、未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。

　　如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。

　　甲方法人签字：乙方签字：

　　法人签章：签章：

　　单位签章: 联系电话：

承包合同篇8

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　第一条根据国家有关法律、法规，结合企业实际状况，本着实事求是、真诚合作、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，达成如下协议，是双真实意愿的表达。

　　第二条甲方将利川尚品酒店餐饮部的整体服务经营权交乙方承包经营（具体范围和设备物资见合同附件）。乙方自主经营，独立核算，自负盈亏。乙方独自承担经营过程中产生的经济、安全和法律责任。

　　第三条乙方每月营业收入在万元以下时，乙方将每月营业收入（减除折扣、折让的实际收入）提取8%作为承包费交给甲方。乙方每月营业收入在万元以上时，超过部分提取比例由甲乙双方协商（略高于 %）。

　　甲方为乙方派会计、出纳各一名，其工资及劳务各费用由乙方承担。甲乙双方共同监督财务人员履职。

　　乙方经营场所消耗的水费、电费、空调费等，每月按实际消耗向甲方支付，甲方不提高水、电、气的'价格。

　　第四条本合同有效期年，自________年______月______日起至________年______月______日止。

　　第五条本合同履约保证金万元，由乙方支付给甲方后，履行合同。合同终止时，若没有扣除款项，甲方全额无息退还给乙方。

　　第六条合同期满双方可自愿续签合同乙方在期满前三个月以正式书面形式向甲方提出是否续签申请。在同等条件下，享有优先续签权。

　　第七条甲方对移交给乙方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权。

　　第八条合同签定三日以内，甲方向乙方移交经营场所和设施、设备（详细资产以移交清单为准）。

　　第九条甲方有义务为乙方创造良好的经营服务环境，()保障乙方水、电、气的正常供应，因主管线载荷不够引起的主管线改造由甲方负责。

　　第十条在乙方承包经营过程中，如遇国家行政执法机关按法律规定，必须要对乙方承包的经营场所进行安全消防等方面的改造，应由甲方出面处理，并由甲方承担相应的改造费用。

　　第十一条酒店的主供排水系统、主供电系统、主供气系统、共用设备设施的维修保养由甲方负责，乙方承包经营范围内的由乙方负责。

　　第十二条合同期内，乙方对甲方提供的资产享有使用权，如因使用期限已满或自然损坏的设备设施，由乙方上报甲方审定后报废。

　　第十三条如乙方需要对承包经营的范围进行改造，须事先提出改造方案，经甲方审核同意方可实施，改造费用由乙方承担。合同期满，乙方不得要求甲方对所改造内容予以补偿。

　　第十四条如甲方对住宿客人赠送免费早餐，其费用按元每人，按月和乙方结算。

　　第十五条乙方的水、电、气维修由甲方工程部派工，其它费用由乙方承担。

　　第十六条乙方对乙方购入的设备设施、用品用具，享有所有权，财务必须建立资产台账，合同期满后，由乙方处理。同等价位情况下，甲方有优先权。

　　第十七条合同终止时，乙方将所承包经营的场所及设备设施移交给甲方，对于经营场所的自然陈旧，设备设施的自然陈旧、自然损坏不承担责任。

　　第十八条甲乙双方任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为，守约方有权依据合同文书及《中华人民共和国经济合同法》追究违约方法律责任和经济责任。

　　第十九条如遇不可抗力致使本合同无法继续履行，可以提前解除合同，由此造成的损失由双方协商解决。任何一方单方面提前解除合同应赔偿对方损失，并支付违约金万元。

　　第二十条对于甲乙双方在合同执行过程中发生的争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，若协商不行，则提请有管辖权的法院予以诉讼解决。

　　第二十一条本合同未尽事宜，可根据《中华人民共和国经济合同法》之有关规定，经双方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规相矛盾之处，则以国家法规为准。

　　第二十二条本合同双方签字盖章后生效。

　　第二十三条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：___________（盖章）乙方：______________（盖章）

　　甲方授权代表：__________乙方授权代表：______________

　　电话：__________________电话：______________________

　　_____年_____月______日年_____月______日

承包合同篇9

　　甲方：

　　乙方：姓名：身份证：

　　姓名：身份证：

　　为了更加规范管理____________电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。

　　一、承包项目：

　　______________________的运行管理。

　　二、承包方式：

　　甲方把电站运行管理权（财产保护权）承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20_年1月1日至20_年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权（财产保护权）但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。

　　三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元（20_元）人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元（3000元）人民币，全年合计叁万元（30000元）作为乙方电站运作经费；余款到农历年底前按供电局结算电度数（不除线损）一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。

　　四、机械维修：

　　乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责；配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责（损坏情况以水利部门核实为准）。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。

　　五、安全管理：

　　乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的'维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。

　　六、管理程序：

　　为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。

　　七、职工管理：

　　承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原则上不能干涉。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起生产不正常，所造成的经济损失由乙方负责。

　　八、接待问题：

　　镇村一级关系（包括抄表）的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。

　　九、违约责任：

　　电站机械有故障（含各种因素）影响电站生产，乙方要及时解决，并恢复生产，乙方解决不了的事情要及时通知甲方，共同解决；若乙方对电站管理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。

　　此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日