工程承包合同【通用】
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编帮大家整理的工程承包合同，欢迎阅读与收藏。
工程承包合同1
甲方：________（以下简称甲方）
乙方：________（以下简称乙方）
身份证：________________
为了确保工程顺利完成，充分发挥技术力量，加强内部统一管理，落实任务和责任，甲方将承建的________一期________工程的工程档案承包给乙方，为了落实各自权利和义务，全力配合按期完工，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议，望共同遵守，严格执行。
一、工作范围及内容
1、建筑竣工资料（渝建竣表格、检验批表格）和监理报验资料的填写和整理。（建筑竣工资料包含：基础、主体、装饰、水电的施工资料,其中保温、涂料、门窗、防水等分包单位的资料由乙方负责收集整理归档）
2、负责收集并整理各种材料的合格证、质保书等保证资料。
3、负责填报各种材料的复检和试件的检测委托单，收集各报告。
4、负责所有建竣资料的装订，费用由乙方负责，并移交档案室。
5、工程承包建筑面积约：________万平方米(最终以竣工结算面积为准）。
二、质量要求：
乙方必须按照甲方提供的该工程设计施工图纸及设计更改通知、施工技术、交底记录，并严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20xx）、《建设工程文件归档整理范围》（GB/50328—20xx）、《工程建设标准强制性条文》以及其他标准、规范来填写和整理资料，保证所做资料全部合格，并能顺利移交档案馆和建设单位。
三、工期：
根据该工程的施工进度计划，乙方应配合甲方，合理安排人员，按时按质完成工作任务，工期为从开工之日起算________个日历月。如甲方工期超出，超出部分甲方按________元/月补贴乙方。
四、单价及付款方式：
甲方按单价________元/平方米支付乙方承包费用。付款面积为本工程竣工建筑面积。付款方式：每个月支付________元。在工程预验收后付足乙方承包费的________%，余________%在档案移交后三日之内付清。并由乙方给甲方出具等额的收款收据。
五、甲方应负的责任和义务：
1、向乙方提供该工程的施工图一套及电子版本，相应的图纸会审、技术变更核定及设计变更通知单等资料。完工后，向乙方提供完整的竣工图四套。
2、负责检测所试验费用和档案馆人员到现场检查、验收时的其他费用，负责提供送样车辆。
3、提供办公室给乙方，并配置办公桌、文件柜，电脑。向乙方提供免费食宿。
4、配合乙方相关工作。
六、乙方应负的责任和义务
1、做好工作范围的本职工作，并协助甲方做好相关工作。
2、负责协调档案馆的联系，保证工作顺利进行。
3、负责档案资料的所有耗材、辅材以及送档所有档案盒和相关配套资料夹板，后期扫描电子档案及刻盘等所有费用。
4、按工程进度编写技术档案，按工程进度送检材料，反应出的试验资料真实，数量完整，并符合设计和有关规范要求。
5、资料整洁，字迹清楚，签字完整齐全。
6、确保该工程档案资料达到合格，并提交四套完整竣工档案资料。
7、负责本工程的`取样送检，当出现不合格材料时及时通知甲方。并配合甲方进行处理。
8、负责配合建设、监理、质检、实验室等各单位的工作，配合甲方及建委相关部门的检查验收工作。
9、乙方应配备2人以上（含2人）的资料人员，乙方可根据工程需要适当进行增减，但必须征得甲方同意。甲方认为应增加资料人员时，乙方应及时增加。否则，甲方有权找人替代，替代人员工资在乙方资料款中全额扣除。
七、其它及违约处理
1、未经过甲方同意，乙方不得私自更换资料人员。否则，甲方按________元/次处以乙方违约金。
2、施工期间，乙方资料人员应服从甲方的现场管理。如有不服从者，按________元/人/次对乙方进行处罚。
3、因质检、建设、监理、甲方等相关部门在施工期间检查乙方资料不合格时，乙方应无条件限期整改合格。如乙方未及时整改或整改不合格，甲方有权解除合同，且对乙方资料余款全部不予支付。
4、在工程验收后，乙方应按规定时间送交合格的资料到档案馆。如乙方送交资料不合格，甲方所欠资料款全部不予支付。
八、未尽事项，双方按照公平、合理、互利的原则，协商处理或签补充协议。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力，工程完工，付清全款后本协议自动失效。
甲方（签章）：________
________年____月____日
乙方（签章）：________
________年____月____日
工程承包合同2
发包方：（以下简称甲方）______________
承包方：（以下简称乙方）______________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲乙双方就施工工程协商一致，订立本合同。
一、工程名称：花园小区
二、工程地点：
三、工程内容：本工程楼的塑钢窗制作、安装。
四、工期：总日历天数_________天。开竣工日期：开工日期：_________年_________月_________日，竣工日期：_________年_________月_________日
五、合同价款：
合同暂定价为￥：大写：_________（人民币）
六、工程结账：结账执行：按平方包干价，即_______元/m2：；窗户制作、安装按实际完成面积据实计算，以甲方提供图纸+工程变更据实结算：
七、材料要求
1、窗户型材均选用生产的型材：颜色。玻璃及相关被套材料，窗户所需型材的'具体规格、室内防水密封胶，五金件及其他材料，以封样：为准（以上按后附表相关材料型号执行）。本合同窗户类型为推拉窗：玻璃采用。
2、验收
（1）乙方在产品的生产加工过程中，要始终对产品的内在和围观质量进行准确和全面的检验，确保施工质量。
（2）验收期限
门窗工程安装完成，乙方提交报验申请单后28天内甲方不组织验收，或在验收后14天内不提出修改意见的，视为验收合格。
八、保修期限：自单位工程竣工验收合格之日期二年。
九、本合同签订后，未经双方加盖原合同印章的书面认可，双方人员做出的任何承诺及定均不具有法律效力。
十、出现争议，协商解决。协商不成，任何一方均可向工程所在人民法院提起诉讼。
十一、甲方支付工程款，必须凭乙方提供的正式发票或收据。否则对付款行为乙方不予认可。
十二、本协议一式肆份，甲乙双方各贰份，双方签字（盖章）后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程承包合同3
甲方：(以下简称甲方)__________
乙方：(以下简称乙方)__________
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量安全管理条例》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方应在工程施工事项协商一致，订立本合同：
一、工程概况：
(1)工程名称：
(2)工程地点：
(3)工程规模：约__________平方米
(4)工程内容：由__________还建楼工程，施工图所包含的施工内容。
二、承包范围及方式：
(1)该还建楼设计多层、小高层群体工程项目组成，多层按楼地面平方__________元/㎡包干，小高层__________/㎡包干，含各栋楼的四周道路约__________米宽左右，主干道，绿化、亮化、硬化及进户防盗门，电梯及小区围墙，物业等不在乙方承包范围内。
(2)该项目乙方承包的范围有：__________。内墙涂料、水泥地坪，简易水电安装，厨房建议灶台，瓷砖，卫生间简易大便器，墙、地简易瓷砖，每间房电一开一插，含消防设施，外墙喷红砂颜料或涂料，楼梯水泥踏步，普通扶手，墙面做仿瓷涂料，感应灯等设施。
三、签订本合同时，乙方交纳__________万元工程信誉金，工程基础完工时，甲方返还乙方__________万元整，第四层封顶时，甲方付清余下__________万元信誉金给乙方，如超出时间未能返还，则按__________%的利息支付给乙方。
四、质量要求：该工程确保合格工程，如乙方做到优良工程，则甲方按国家规范奖励给乙方。
五、工期要求：乙方从破土动工至第一批交付__________万平方时，工期不得超出__________天，如超出或推后，则甲、乙双方按__________元/天增减。
六、安全要求：在正常施工时，乙方必须为施工人员购买意外团体险，确保人身安全零事故发生，如一旦产生人身伤害事故，则全部由乙方承担，甲方概不负责。
七、付款方式：
(1)乙方主体封顶，多层主体封顶时，甲方付乙方__________万元工程款。
(2)工程全部完工时，甲方付给乙方总造价__________%预付款，工程竣工验收合格后，在三个月内甲方付乙方总价__________%的预付款，余下__________%一年后无质量事故，全额支付乙方。
八、甲方职责：
(1)甲方负责办理好相关的工程手续，确保乙方顺利施工，如中途若因甲方原因手续不得到位，影响工程停工，造成的损失，全部由甲方承担，并承担停工每人每天200元/天的损失给乙方。
(2)甲方负责协调当地及社会关系，如在施工中，若因四邻关系纠纷引起的停工，则甲方承担乙方每人每天__________元/天的损失。
(3)甲方保证在按合同约定支付工程款，如不能按合同支付，则乙方有权拒交部分房屋给甲方，并由甲方承担月息__________分的利息补偿给乙方。
(4)乙方在本工程施工的.所有钢材及双混，都由甲方按市场价格垫付，直到竣工验收，结算抵扣。
九、乙方职责：
1、乙方保质保量按图施工，如在施工质量出现返工或不合格的原因，则甲方有权责令乙方返工，造成的损失则由乙方自行负责。
2、乙方必须服从甲方专职监管人员的合理安排，严禁进入不合格的建筑材料，一经发现，甲方监管人员有权责令乙方更换合格的材料。
3、在施工期间，乙方文明施工，严禁使用老弱病残及童工，施工现场项目机构必须井然有序，甲方有权监督乙方的行为。
十、附属工程及其他配套工程在同等的价格优先乙方承包，双方另行签订承包协议为准。
十一、未尽事宜，且施工现场双方协商解决。
十二、本合同具有同等的法律效力，如单方违约，则由违约方承担守约方按总价10%的违约金赔偿给守约方。
十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，签章生效，希双方共同遵守。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
__________年__________月__________日
__________年__________月__________日
工程承包合同4
甲方：____ (以下简称甲方)
乙方：____ (以下简称乙方)
因20__年5月10日下暴雨，造成____段发生了塌方，非机动车道无法行人、行车。经请示领导同意，将此塌方地段的土方挖运及清理工作承包给乙方施工，为明确双方权利义务，特订立如下协议：
1、承包内容:清理及挖运非机动车道、人行道内的土方，修整该段边坡，避免再次发生塌方。施工时，发生的工程量以我委委派的人员计量为准，工程造价按市场价进行结算。
2、工程结算办法:挖机费按270元/小时计算，土方挖运按100元/车计算，以上单价含一切税费。
3、质量要求:乙方在施工过程中必须严格把握质量，施工过程中必须按照文明施工要求，并负责竣工后道路的清洁。
4、工期要求:乙方在签订本协议后必须立即组织人力、物力精心安排，周密部署，保证在今日内顺利完工。
5、安全施工要求:乙方在施工过程中必须树立安全意识，采取安全措施，加强安全管理，如在施工过程中因乙方原因导致的安全事故，其一切经济、法律责任概由乙方负责。
6、付款办法:要求乙方全额垫资建设，在工程验收合格付清。
7、本协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，自签合同起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有关简单土方工程承包合同
甲方：(发包方)______________________________________
乙方：(承包方)______________________________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称：_________________________________
(二) 工程地点：_________________________________
(三) 工程范围：__________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。
(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价____________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写__________________。
第二条 工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
第三条 工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
第四条 工程价款结算
(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
(二) 工程价款结算与拨付办法： ___________________________________
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、 因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
3、 由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。 4、 工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
5、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。 6、 不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的`千分之五支付滞纳金
(二) 乙方责任
1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。
4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。
5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。
1、提交_______________仲裁委员会( )
2、依法向人民法院起诉( )
第七条 附则
(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的
规定向有关部门签证备案。
第八条 附加条款
___________________________
发包方：(章) 承包方：(章)
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日
工程承包合同5
甲方：（以下简称甲方）_________
乙方：（以下简称乙方）_________
根据《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关规规定的规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方共同协商，甲方将内江市第六小学校房屋维修工程承包给乙方进行装饰设计施工。双方达成以下协议，共同遵守。
一、工程地址：内江市第六小学校。
二、工程名称：内江市第六小学校房屋维修工程。
三、工程承包性质：双包，即包工包料。
四、工程项目：多功能教室维修装修。
五、工程总造价：_________元（大写：_________）
六、工期：天，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
七、双方责任：
1、甲方负责提供水电项目。
2、乙方负责按甲方所认定的施工方案施工。
3、施工期间乙方所用的水电费由甲方负责。
4、在施工过程中发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
七、关于材料供应的约定：
1、乙方提供的材料应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，由甲方进行验收确认。
2、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如乙使用，对工程造成的损失由乙方负责。
八、付款方式：工程款项拨付甲方后，甲方及时将工程款拨付乙方
九、工程质量的约定：
1、由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
2、施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后，方能进行该项目的施工，而竣工日期则由甲方双方重新商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。由此给乙方造成的损失，甲方应予赔偿。
十、有关安全生产和防火约定：甲方提供的'施工说明及施工场地应符合防火防事的要求，主要包括电气线路煤气管道，自来水和其它管道畅通合格，乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止有关事故发生。
十一、保修期为一年，如因乙方施工方面或乙方提供材料方面造成的质量问题，维修材料及人工费由乙方支付；如属甲方提供的材料或使用不当造成的损失则由甲方负责人工及材料费。
十二、协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后产生法律效力，双方必须共同遵守。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
工程承包合同6
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就______驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、 工程名称：
二、 工程地址：
三、 承包方式：包工包料(大包)。
四、 工程内容：点式玻璃雨搭。
五、 工程用料：
1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。
2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。
3、玻璃：8mm 8mm钢化夹胶玻璃，用专用的.点式玻璃支架安装到主框驾上。
六、 承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。
七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后
付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付 37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。
九、 违约责任：
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。
2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。
十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。
十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
工程承包合同7
合同编号：______________
发 包 方：________________________________________
承 包 方：________________________________________
签订时间：________________________________________
签订地点：________________________________________
根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。
第一条 工程设计技术条件
工程名称：____________________________________
工程地点：____________________________________
工程范围及技术要求(本条款内容可作为合同附件列载)
1、地质资料由__________提供给设计方
2、地震烈度
2.1 地震基本烈度
2.2 钢结构建筑抗震等级
注：气象资料由承包方按国家现行规范选取
3、建筑设计规格及要求
3.1 长 度(轴线) M
3.2 宽 度(轴线) M
3.3 檐口高度 M
3.4 柱 间 距 M
3.5 跨 度(跨数) M跨
3.6 屋 面 坡 度 %
3.7 行车轨顶面高度(吊钩高度)
3.8 柱网尺寸 M × M
4、结构设计荷载
4.1 屋面均布活荷载
4.2 楼 面 荷 载
4.3 附加悬挂荷载
4.4 行 车 荷 载
4.5 行车(单梁或双梁)型号
4.6 行车制造厂商及操作方法
4.7 屋 面 风 机 荷 载
5、 材质设计要求
5.1 立柱、屋架梁
架梁梁
材质 构件颜色 备注
5.2 檩条 材质 构件颜色 备注
5.3 支撑 材质 构件颜色 备注
5.4 型钢 材质 构件颜色 备注
5.5 用于围护结构的自攻螺钉 材质 构件颜色 备注
5.6 其它材料 材质 构件颜色 备注
5.7 吊车梁 材质 构件颜色 备注
6、 屋面设计构造要求
6.1 外 层 板 品牌颜色： 板型： 备注：
6.2 玻纤保温棉(12kg/立方米) 厚度： 有箔
6.3 内 层 板 厚度： 颜色： 板型：
6.4 透 光 板 材质： 板型： 透光度： %
6.5 天窗或通风屋脊
6.6 机械通风设施
6.7 外包角及收边板 材质厚度： 颜色
7、 墙面设计构造要求
7.1 外 墙 板 品牌颜色： 板型： 备注：
7.2 玻纤保温棉(kg/立方米) 厚度： 有箔： 无箔：
7.3 内 墙 板 板型： 颜色： 材质厚度：
7.4 外 墙 门 尺 寸 高： 宽： 总面积：
7.5 窗 玻璃： 厚度： 窗材质：
7.6 窗 尺 寸 长： 宽： 总面积：
7.7 雨 篷(门斗) 长： 外挑宽： 高度：
7.8 女儿墙 高度： 颜色： 厚度：
7.9 其它
7.10 外包角及门窗泛水收边板 材质： 厚度： 颜色：
8、 其它设计要求
8.1 天沟 天沟形式： 材质： 厚度：
8.2 下水管 直径： 材质：
8.3 基础 由发包方施工及提供
8.5 防火等级、防火涂料 耐火时间： 分钟： 材质：
8.6 基础螺栓 材质根据设计要求，由______________提供。
9、 上述设计技术条件发包方已确认，作为最终设计图纸依据。
10、 发包方提供的材料：________________________________
11、 经发包方确认由承包方采购的材料：__________________
第二条 工程承包范围
一、±0.000以上建筑钢结构部分及屋面、墙面(不含砌体和混凝土)，详见第一条相关的内容和最终报价书的报价范围。
二、±0.000以上钢结构原辅材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用，及发包方委托的钢结构施工图设计。
三、本工程钢结构建筑面积：______________(平方米)
四、本工程运输由_________方负责，运费_______在本合同造价内。
五、本工程基础设计由________方负责，基础施工由发包方负责并承担费用。
六、其它：_________________________。
第三条 工程造价
工程总造价：人民币_____________________万元;
大写：______________________________________
开具发票：材料、制作费___________万元，技术服务及安装费___________万元。
第四条 工程设计
发包方责任
1、发包方负责本工程基础土建的设计。
1、发包方委托承建方负责本工程基础土建的设计。
2、发包方委托承包方承担±0.000以上钢结构部分的设计，发包方提供设计所需要的工艺条件及技术条件(详见第一条工程技术条件)并在本合同生效后三天内提供全部相关的技术条件和工艺条件，以供承包方进行设计。
3、发包方或发包方指定的设计院须对承包方的钢结构施工图进行审核、签证，并在施工图进行会审交底后作出书面确认，如在五天内仍不作出书面确认，视为已被确认。
承包方责任
1、承包方必须按现行国家钢结构相关规范和发包方提供的相关资料及技术条件进行设计，发包方的超规范要求必须书面告之，承包方在国家规范允许的范围内给予适当倾向量。
2、在合同生效，如基础图由发包方负责设计，发包方提供全部相关资料及技术条件后___天内，由承包方提供基础反力和柱网布置图，供发包方设计基础图;如基础图由承包方设计，发包方提供全部相关资料及技术条件后___天内，由承包方提供有资质设计院图签的土建基础施工图-------套。
3、承包方代表不经书面有效授权无权设立、变更、终止承包方的权利和义务，其所发出的要约与承诺必须符合本合同的条款，凡有冲突者，均以本合同条款为准。
第五条 工地代表责任
发包方驻工地代表
1、发包方任命的驻工地代表及其委托代理人、由具体管理人员担任，并代表发包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等，一经该代表签署的所有单据具有法律效力，但与本合同条款相冲突的签单无效，以本合同条款为准。若发包方代表易人，须提前五天书面通知承包方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
2、发包方代表或委托代理人的指令、联系单、通知、须经其本人签名，并以书面形式递交承包方代表，承包方代表在回执上签署姓名、时间后方生效。
3、发包方驻工地代表或委托代理人：共计__________人，姓名_______________________________。
4、实行监理公司监理的，总监理工程师及其委托代理人姓名：_____________授权范围：___________________________。授权时间：______________权限___________。
承包方驻工地代表
1、承包方任命委派的驻工地现场代表及其委托代理人，由具备相关专业知识的人员担任，并代表承包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等，该代表经授权后行使承包方进入现场后的权力，所签署的联系单、通知、验收单具有法律效力，但与本合同条款相冲突的签单无效，以本合同条款为准。若承包方代表易人，须提前五天书面通知发包方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任，工程竣工时，代表的权力终止。
2、承包方代表的联系单、验收单，须经其本人签名，并以书面形式递交发包方代表，发包方代表在回执上签署姓名、收到时间后生效。
3、承包方驻工地总代表：姓名________________________。
第六条 施工准备
承包方
1、由承包方提供设计时，本合同生效并收到发包方完整准确及有效的设计条件后____________天内，向发包方提交设计图纸，发包方在签收图纸后必须在五日内提出书面修改意见，逾期则视为已被确认。
2、在本合同生效及发包方提出修改意见后_________日内向发包方提供施工图___________套，并通知发包方组织设计会审和施工图交底会议，会后______日内，由发包方提出会审纪要和修改决定，交承包方修改设计，如有设计变更的，则工期视变更情况作相应调整，增减的工程量按报价单计算作相应调整并另签补充合同。
3、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进场。
4、编制施工组织设计或施工方案，材料成品、半成品等进场计划(包括用水、用电计划)送发包方。
发包方
1、合同约定委托承包方设计的，在本合同签订的同时，由发包方提供本合同规定的资料及技术条件，供承包方设计，在设计完成后有义务书面确认设计。
2、承包方进场前做好本工程符合钢结构安装要求的混凝土基础及预埋螺栓并验收合格，同时提供全套土建交工资料及发包方验收数据的结论。如无条件先做混凝土地坪的必须做好石块地坪或夯实地坪，以保证承包方的安装机械能随意移动。
3、在承包方进场前，保证本工程施工所需各类车辆进出道路的畅通，以可承载汽吊通过和施工作业为最低标准;负责接通施工现场的施工用水及照明和动力电源(包括水表、配电板、电表)，并能满足施工用水、用电量的需要，并负责维修。做到道路畅通，地坪平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构为准，拆迁障碍物等符合满足钢结构安装的条件。
4、开工前办理建筑许可证等。如因无建筑许可证而发生的相关责任和一切费用由发包方承担。
第七条 工程期限
一、本工程钢结构工期自合同签字发包方付达定金之日起_______内完成。其中设计______天,制造_____天,安装自进场起_____天完工.
二、发包方基础工程完工后要求承包方进场前__________天，发包方应承包方交付土建验收资料，承包方确认施工现场符合施工要求后，由发包方发出进场通知书，进场安装时间以承包方收到进场通知书后第_________天起计算，总工期按有效工期以予以调整。
三、除下列“9”款以外，如遇下列情况之一,经监理工程师或发包方现场代表签证后,工期顺延:
(一)、开工日期顺延至下款情形消除时止
1、按施工准备规定要求，不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工时;
2、由发包方负责提供的技术资料、技术条件、验收文件不准致使施工不能正常进行时;
3、发包方没有按时交付土建工程验收资料的。
(二)、下列情况作总工期顺延
4、重大设计变更，发包方提供的工程地质资料不准，致使设计改变或由于施工无法进行的原因而影响进度的，自提出变更起到变更项目完成止，作工期顺延;
5、因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工时;
6、因现场代表或监理签证不及时而影响下一道工序施工;自未签证起，到影响消除止，作顺延;
7、未按合同规定拨付定金款，工程进度款而影响施工，从应付款之日起，到以款项实际收付的时间止，工期作相应顺延;
8、人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法规并强制性技术规程，要求必须停止作业或停工的，自应停工或停止作业起，到应复工之日止，工期顺延。
9、基础由发包方负责承担的，由于发包方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响承包方的正常施工，或因发包方负责的其它工程项目因交叉施工而影响承包方正常施工的;自影响开始之日起，到影响消除日止，作工期顺延。
四、承包方在以上情况发生后的14天内，就延误的内容向发包方代表提出书面报告、发包方代表收到报告后应予签收并在14天内予以答复，不予签收的，承包方将以邮电形式予告之，告之后逾期不予答复，承包方即可视为报告内容和延期要求均被确认。
第八条 工程质量
一、本工程质量要求达到国家相关规范合格标准。
二、承包方必须严格按照国家有关规范标准及发包方要求精心设计，按照施工图纸、施工说明文件进行施工，接受监理工程师及发包方派驻代表的监督,如果施工与图纸不符的,发包方应自发生当天发出书面停工指令,并即时与设计单位书面联系.
三、过程中必须遵守下列规定：
1、由承包方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或进行验收合格后方可用于工程。
2、由发包方提供的主要原材料、标准件，也必须有产品质量合格证方可用于工程。
3、材料改变或代用必须经原设计单位同意并发出正式书面通知后方可用于工程。
4、钢构主体工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行围护系统的安装。
5、承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单项工程质量进行评定，并及时将单项工程质量的评定结果送发包方。
6、如承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表。一般质量事故的处理结果应送发包方;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施。
7、承包方发出工程竣工通知后，承包方开始对工程进行保修，保修时间为一年.
第九条 钢结构材料的供应、验收
一、发包方供应或承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验，经复验符合质量要求的，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备的一方承担。
二、材料须代用的，发包方通知承包方，承包方在取得设计单位认可后，可以代用，承包方要求材料代用的，通知发包方，发包方应在两天内给予允许或不允许的答复，两天内不答复的，视为允许代用，承包方将代用的材料试验报告、设计单位意见及代用后的费用函告发包方。
第十条 工程价款的支付与结算
工程价款的支付和结算，根据国家有关部门制定的工程价款结算办法,并结合钢结构建筑的特殊情况进行支付与结算。
一、本工程签订后的三日内，发包方应支付完毕合同总价的__30_____%定金，计人民币______________万元。
二、本工程钢梁、钢柱进场三日内，发包方支付合同总价的__30_____%作为工程进度款，计人民币_____________万元，承包方开始安装。
三、围护材料开始进场三日内，发包方支付合同总价的___30_____%作为工程进度款，计人民币____________万元，承包方开始安装。
四、安装竣工通知发出后的七天内付足合同总价的____97_______%，计人民币____________万元，余款___3___%，计人民币____________万元作为质保金留滞,质保期为一年,待质保期满后三日内付清全部质保金。
五、如因发包方原因造成难以支付的情况发生，即逾期三天仍不付款，承包方将限期发包方提供有效经济担保，若发包方不能在承包方书面通知的期限内提供承包方认可的有效担保，承包方有权单方中止合同的履行。
六、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停工，窝工损失的，应由发包方承担相关经济损失，对延误的工期作双倍延长。
七、发包方不能按合同规定支付工程进度款的，且又不能在承包方限定时间内提供承包方认可的经济担保时，承包方有权停工并将限定合理时间内由发包方将工程抵押给承包方，不办理抵押或不按时办理的，承包方将申请人民法院对在建工程强制留置拍卖并在拍卖后取得优先受偿。受偿全部工程款后，承包方恢复施工，期间发包方不得转包未完工程。
八、本合同结算方式：银行即期汇票，结算币种为人民币。
九、本工程发票，发包方同意承包方技术服务及现场安装部分开具发票，承包方所属公司内制造的构件材料由所属公司开具发票。
第十一条 施工与设计变更
一、正式的设计施工图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方履行组织设计交底和三方会审作出纪要的义务，作为施工的补充依据，承、发包方双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方，发现方应及时以书面形式通知对方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由责任方负责，并调整合同造价，修改变更期间工期中断。
三、承包方在保证工程质量和不降低发包方技术要求及设计标准的前提下，优化设计、修改工艺、其节约的价值归承包方。
四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，界时，工期中断，重大修改或增加造价和工期时，必须另行协商，承包方在取得投资证明落实，技术资料设计图纸齐全时，承包方工期继续予以实施。
五、如由承包方提供设计图纸及有关技术资料的，如发包方需变更设计时，应由发包方正式以书面通知承包方进行设计变更，办法与上相同。
第十二条 工程验收
一、混凝土基础工程由发包方验收或监理验收合格后在发包方发出《进场开工通知》前交承包方复验。
二、钢结构工程验收：按施工图及说明文件、国家现行钢结构工程标准进行中间验收，验收应在竣工通知发出后五天内开始，工期自验收通知发出后中断，逾期不进行中间验收的，视为验收合格。
三、发包方应对整体完工工程作最终验收，最终验收应在收到整体竣工通知十天内开始，逾期不验收的`，不影响支付工程款。
四、工程竣工验收后，发包方方可使用，如未经验收，发包方擅自使用或提前使用，则视为工程验收合格。
五、在规定的保修期内，凡因承包方原因造成屋面、墙体渗漏等质量缺陷由承包方无偿保修。在规定的保修期内，由于发包方的基础质量原因或不合理使用以及超设计规范的自然力破坏造成的构件门窗变形和屋面、墙体的渗漏，其费用由发包方承担。
第十三条 奖励及违约责任
承包方责任：
一、工程质量不符合设计规定的，负责无偿修理。
二、因承包方过错不能按合同规定的期限交付使用的，每天按工程总价的万分之五偿付逾期违约金。
三、承包方负责提供设计图纸的，因设计错误而造成的各种费用增加的结果自负，延误工期的，向发包方支付设计错误部分的逾期违约金，越权代理设计的，承担越权代理之责任。
四、如发包方未按合同规定支付工程进度款，承包方有权停止施工，并在工程进度款收到十日后再开工，工期双倍顺延，停工造成的在建工程损失、恢复施工必须的额外支出及相关的损失由发包方承担。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，开竣工日期可以顺延外，还应赔偿承包方由此造成承包方的实际停工损失每日的机械租赁费及全体工人的工资并材料库存费。
二、工程中途停建、缓建或由于要求变更设计而造成的停工、返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，工期作中断并赔偿承包方由此停工、窝工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而失去工程质量异议权并工期异议权，依法视为验收合格。
四、承包方验收通知书送达10天后发包方不组织验收的，按全部工程造价自通知送达之日起偿付每日万分之五逾期违约金，并视为工程已验收合格。
五、不按合同规定拨付工程进度款，按银行有关逾期付款办法的规定其所延付金额每天按万分之五偿付给承包方，并允许承包方停工，工期相应双倍延期。
六、工程提前交付使用时，发包方应给予承包方工程总价的每天万分之五的奖励，在承包方通知竣工验收发出十日内付清。
七、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的，违约金按总造价每日万分之十支付违约金。
第十四条 安 全
一、承包方在工程施工至交付之前的过程中，发包方人员除驻工地代表外未经现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则，造成其人身安全或引起其他安全事故均由发包方负责。
二、在施工过程中，由于承包方违章施工，违反操作规程，造成人员安全或在建工程损坏，其责任由承包方承担。
三、承包方应在其认为必要的处所设立安全警示牌或安全公告栏。
四、未尽事宜，按国家安全生产条例执行。
第十五条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项的方式解决：
一、向_____________________仲裁委员会申请仲裁;
二、向_____________________人民法院起诉。
第十六条 附 则
一、本合同一式__________份,合同附件________________份。甲已双方各执________份，本工程合同所属合同条款、协议条款、方案图纸、施工图纸、招标文件、投标书、招标会议记录、中标通知书，履行本合同过程中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等都具有法律效力，但本合同具有最高效力。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后成立，收到定金后合同即生效;工程竣工验收符合要求，保修期满结算工程款支付完毕后终止。
三、本合同签定后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充合同或协议作为本合同的补充合同，并与合同一并具有法律效力。
发包方：(全名)
(盖章)
法定代表人(签章)：
委托代理人(签章)：
经 办 人：
单位地址：
开户银行：
帐 号：
电 话：
传 真：
邮政编码：
年 月
(盖章)：
法定代表人(签章)：
委托代理人(签章)：
经 办 人：
单位地址：
开户银行：
帐 号：
电 话：
传 真：
邮政编码：
年 月 日
承包方：(全名) 日
工程承包合同8
发包单位： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。
第二条：施工方案
1、护坡
(1)、基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为4
2.5，砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的`漏水管。
第三条：合同工期
1、经双方协商确定,工程期为____日，暂定于自________年____月____日起至________年____月____日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为 元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金________年满后付清(时间按验收合格之日起计算
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条：乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期____日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
第十条：其它
本合同于________年____月____日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。
发包单位(甲方)(盖章)
授权代理人(签字或盖章)：
联系电话：
承包人(签字或盖章)：
联系电话：________________
日期：________年____月____日
发包方(甲方)：__________________
地址：____________
邮码____________
电话____________
法定代表人：____________
职务____________
承包方(乙方)：______________
地址：____________
邮码____________
电话____________
法定代表人：____________
职务____________
日期：___年__月__日
工程承包合同9
发包方： ____________公司(以下简称甲方)
承包方： ________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称： ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ;
工程地点：_____________________;
工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
第二条 工程期限
本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。
如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;
(3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;
(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;
(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;
(7)发生重大设计变更。
第三条 工程合同造价：
本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)。
按照第八条标准按实际工程量进行结算。
第四条 材料、设备供应、检验
进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;
成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏;
所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。
没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。
乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。
第五条 工程质量和检查验收
本工程质量要求为优良;
承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;
发包方聘用的现场监理工程师为____________;
承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。
隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。
工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。
已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。
工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。
第六条 施工设计变更
发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。
施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。
当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。
承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;
在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认;
(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符;
(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;
(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
(4)确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。
第七条 双方负责事项
发包方
(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的.)，并提供有关隐蔽、障碍物资料;
(2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;
(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要;
(4)按规定提供施工场地;
(5)合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的施工技术资料______套;
(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;
(7)组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在______天内分送有关单位;
(8)审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款;
(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。
(10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。
承包方
(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;
(2)编制施工组织设计(或施工方案)、施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位;
(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理;
(4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;
(5)在交工前应负责保管，并清理好场地;
(6)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;
(7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
第八条 工程价款的支付与结算
签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______%;
乙方完成合同工程量的______%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款;
工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款;
工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______%工程款;留结算价的 5% 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。
发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
本工程造价结算方式按下列情况办理：
工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量
进行计算;
园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》按定额计价;
安装工程项目费计取套用20__年《广东省安装工程综合定额》按定额计价;
园林建筑、绿化工程结算造价按____________建设工程造价管理站于20__年7月12日颁发的《二0__年园林工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算;水电安装工程结算造价按____________建设工程造价管理站于20__年7月12日颁发的《二0__年安装工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算;
园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的20__年度7月份《__x建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表》，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等;
发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条款下浮。
第九条 违约责任
承包方的责任
(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
(2)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。
发包方的责任
(1)未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。
(2)工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
第十条 争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。
第十一条 特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款
第十二条 附则
其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。
合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。
发包方(盖章)__________________承包方(盖章)__________________
法定代表人(签名)：____________法定代表人(签名)：____________
委托代表人(签名)：____________委托代表人(签名)：____________
签约日期：______年______月____日签约日期：______年______月____日
工程承包合同10
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的要求，结合本工程的具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就内墙油漆施工事宜达成如下协议：
一、承包方式和承包范围
1、承包方式：包工包料
2、承包范围：xxx楼内、外墙、楼梯公共部分。
3、乙方需要的.所有工具及工具维修费用由乙方自理。
4、乙方食宿处理。
二、验收标准及施工要求
1、工程所有油漆工程符合施工图纸以及规范要求，并通过验收合格，如因乙方材料以及安装不合格造成的直接损失及间接损失由乙方负责。
2、xx厂家合格证、厂家检测报告并且xx现场取样通过有资质单位检测合格报告，检测费用由乙方承担。
3、工程竣工验收后，乙方负责该项目的保修期内的维修责任，否则甲方将从乙方保修金中扣除维修的相关费用。
4、乙方进入现场施工人员不得饮酒，所有进入工地人员需按实上报项目部身份证件，并甲乙双方签字。如违反以上造成所有责任事故均由乙方负责。
5、如甲方不按照协议支付工程款，造成的工期延误，一切后果由甲方承担。
6、甲方负责给予乙方协调现场施工。
三、计算方式及单价
1、外墙墙面xx元2；
2、内墙墙面xx元2；
3、按实际面积计算。
四、付款方式
腻子批齐一遍，付工程总款的30%，批齐二遍付工程总款的30%，涂料上齐，付工程总款的20%，竣工验收合格后，一个月内，再付工程总款的15%，余款5%春节前一次性付清。
五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方（公章）：xxx乙方（公章）：xxx
法定代表人（签字）：xxx法定代表人（签字）：xxx
xxx年xx月xx日xxx年xx月xx日
工程承包合同11
甲方：
乙方：
为了明确双方经济关系和责任义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本矿山具体情况，双方在平等自愿、协商一致的前提下达成如下协议，资双方共同遵守。
一、项目名称
伊吾县宝山铁矿10#、15#矿体露天开采项目。
二、承包范围及时间
1、范围：宝山铁矿10#、15#矿体露天铁矿开采工程。所采矿石运至破碎平台，所采废石运至废渣堆放地(工程费用只计剥采总量)。
2、时间：自__年1月1日起到__年12月31日止。
三、承包方式
乙方以包设备、包设施、包基建(搬迁基建双方协商解决)、包施工、包材料、包人工、包任务、保安全的大承包方式进行总承包。矿山施工生产的行政管理、设备(设施)管理、安全管理及培训教育，必须有乙方直接负责实施，工程不得进行分包或转包。
四、工程量及产量
__年工程量18万吨;__年按宝山矿业公司宝山铁矿下达的年度及月度生产计划执行。
五、采矿费用的计价
宝山铁矿10#、15#矿体露天开采，剥岩量和采矿量均按中段进行分别计价，1、605中段以上，剥岩26.89元/m3,采矿22元/吨;2、585-605中段，剥岩28元/m3,采矿23元/吨;3、565-585中段，剥岩32.88元/m3,采矿24.23元/吨。上述价款均以在境界范围内实测数据为准。其他辅助工程不计价(单价中包含安措经费剥岩(采矿)1元/立方米(吨)，该费用由甲方管理，双方共同协商使用范围，年末没有使用完的安措费返还乙方)。乙方所得劳务费按国家规定上缴各项税费。
宝山铁矿10#、15#矿体露工程预计在__年12月31日之前闭坑，如果__年年底前10#、15#矿体露天工程没有完工，宝山铁矿10#、15#矿体露天开采工程继续由温州第二井巷工程公司驻新疆第十二工程处承包，闭坑前的剥岩和采矿费用仍然执行本合同的.价格。
六、工程质量及矿石质量
原矿块度≤ 300mm，贫化率≤15%，损失率≤8%，总回采率不得低于95%,剥采比不大于设计要求。工程质量必须符合设计要求。如因人为因素造成矿石永久损失，甲方有权对乙方损失矿量价值的80%进行处罚。
七、费用结算
乙方生产的第一个月内，甲方原则上不予付款，进入第二个月后，甲方每月按实际工程量70%进行结算，其余30%在下月结算。
八、甲方权利和责任
1、向乙方提供所需的矿山技术资料，并提供采矿技术指导及监督管理。
2、负责采矿施工中的安全生产监督及督促乙方安全资金的投入。
3、负责矿山采矿生产外部关系的协调，确保矿山开采施工不受影响。
4、对乙方在安全生产方面的合理化建议及意见及时采纳，监督纠正乙方在开采过程中的采富弃贫、破坏性开采等各种违规违章行为。
5、对存在重大事故隐患可能造生产安全事故时，甲方有权责令乙方停产整顿。
6、确保依据本合同约定及时结算支付工程费用。
九、乙方权利和责任
1、严格按照设计进行工程施工，保质、保量、按工期完成承包任务。
2、按确定的设计方案提供采矿施工图并严格按照设计进行生产，严禁随意扩大采掘范围和随意堆放废石，未按设计生产乙方随意扩大的境界，甲方不予确认。
3、按要求进行采矿，回采率不得低于95%，贫化率不得超过15%，损失率不得超过8%。
4、配合甲方进行生产技术工作，严格服从甲方管理人员提出的一切合理化建议。
5、自行解决承包工程所需的一切材料、设备及费用。
十、施工进度保证
甲方在合同期内随时对乙方施工工程进行监督检查，因乙方技术能力等原因连续三个月不能按期完成甲方下达的月度施工和采矿计划的，视为乙方违约，甲方有权终止本合同的实施。
十一、违约责任
1、甲方责任
(1)不能按本合同兑付劳务款，造成工期延误，由甲方承担。
(2)因不可抗拒因素(如环境、政策、市场等)致使甲方无法经营，甲方需提前30天书面通知乙方，不属违约范畴，否则视为违约。
2、乙方责任
(1)工程质量不合格，应及时返工，由于返工造成逾期投产的，视为违约。
(2)工程不能按合同要求采出规定的矿石量，乙方按计划矿量与实际完成矿量的差额部分的矿价的10%向甲方支付违约金。
(3)确系因资金、技术等原因不能按期完工者，将解除合同，甲方不做任何补偿，乙方必须在甲方做出决定后的一个月内撤离工地。
十二、附则
1、甲乙双方应信守合同，认真履行合同各项条款，因不可抗拒因素导致本合同履行困难时，双方协商签订补充协议，与本合同有同等效力。
2、双方签订专门的安全管理协议作为本合同的附件，附件与本合同具同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决,协商不成，可依法向哈密市人民法院起诉。
4、本合同经甲乙双方签订盖章后生效，有效期__年1月1日起到__年12月31日止。
5、本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
_________年____月____日
工程承包合同12
工程承包单位： (以下简称甲方)
劳务分包班组： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和地方规章制度。遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
工程项目名称：
工程地点：
分包项目：
分包形式：
二、劳务分包范围、内容、综和单价
1、乙方按照本工程施工图纸及会审记录、变更要求，进行模板制作、安装、拆除，楼层转运。新旧材料离建筑物外50.0m范围内的搬运。
2、模板工程所需用的小型机具、工具均由乙方负责（如锯板具、手锯、水平尺、吊锤、线、锤、平水管、墨斗、墨汁、木工钻、机具所用的电缆、电线、钻头、开关、插座、扫把等机具消耗零配件）。
3、乙方负责班组人员的劳动防护及个人用品（如安全带、手套、鞋、帽、工作服等）。
4、乙方完成本工程承包内容拆除后的模板，要负责把材料卸运至甲方指定的地点分类堆放整齐，拆除后的木屑及碎板的场地清洁（50.0m内）。
5、经双方协商由乙方负责的铁钉、铁线等相关模板工程安装的其它材料。
6、乙方负责班组人员的人工工资及各种福利等。
7、乙方负责提供班组人员的有关证件及费用（如计生证、身份证、暂住证等）。
8、每层及每个部位模板拆除后，乙方必须及时清理归堆，现场的零星碎板必须清走，由施工管理人员验收合格后交给下一班组施工。
9、每层楼面模板安装完毕，乙方必须清扫干净（或扫脱模剂），由施工管理人员验收合格后交给下一工序施工。
10、乙方负责各自工作量所需开提升机的人工工资，具体由甲乙双方协商确定金额。
11、本项目模板工程的承包单价为23.50元/㎡（大写：贰拾叁元伍角 /㎡），建筑总面积为3980.00㎡，该单价是包含上述10项内容的综合单价，总造价为93530.00元（大写：玖万叁仟伍佰叁拾元）。工程量以图纸每层的建筑面积计算，建筑面积计算规则按《建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353—20xx》有关规定进行计算，基础模板及层内的构造小柱、飘板、过梁、窗台、线条、女儿墙等附属构件不计工程量。如改变施工方案不增加工程量和不增加费用。
三、甲乙双方职责
（一）、甲方职责
1、甲方负责提供模板材料及支顶并运至施工现场（建筑物外50.0m范围内）。
2、甲方负责提供模板工程所需的脱模剂、塑料套管给乙方使用，乙方负责到甲方现场仓库领用，乙方不得浪费材料或挪为他用。
3、甲方提供给乙方的周转材料（如螺杆、螺帽、垫片，加固模板所用的钢丝绳及法兰、蝴蝶扣、钢管等），乙方要妥善保管使用，在正常使用损耗之外，工程完成后乙方必须清点好，如数归还给甲方，损耗之外的丢失与损坏均由乙方负责赔偿。
4、甲方免费提供井字架或塔吊给乙方运输材料使用。
5、甲方负责提供宿舍给乙方居住，水电费及生活用品由乙方自理，如需在宿舍范围内煮饭的，必须听从甲方管理人员的统一安排。并应搞好宿舍附近范围内的卫生。
6、甲方开工前7天提供壹份齐全的图纸、图纸会审记录、设计变更通知及有关施工规范等与本工程相关的资料给乙方使用。
7、监督乙方人员在施工过程中的质量安全，协助乙方与各班组在施工过程中的沟通合作及其他与本工程有关的协调工作。
8、甲方应按期付款；如甲方不能按期付款，乙方在30天内不得以任何理由停工，如30天后仍不能支付工程款，乙方可以停工，甲方应承担乙方停工所造成的损失。
（二）、乙方职责
1、乙方必须绝对服从甲方管理人员的指挥和按施工图与施工规范施工，保持施工现场的清洁卫生，材料堆放整齐，做到工完场清。
2、对甲方所提供的设备、工器具与材料等要爱惜与保管，如使用不当而造成损坏或浪费的，必须照价赔偿。
3、开工前乙方必须提供班组人员花名册给甲方（花名册要求详细登记个人的身份证、计生证、通信地址及住址）；并附有相关证件的复印件及提供一张一寸免冠彩色近照。不得招聘三无人员及犯罪潜逃人员在本工地上岗。
4、乙方现场负责人（或代理人）必须常住工地现场，如有事必须向甲方负责人请假，批准后方可离开，否则，乙方现场负责人（或代理人）不在场一天，按200元/天处罚。
5、甲方负责施工所需的安全措施（脚手架及井字架），乙方认为不安全的，乙方可拒绝施工，直到甲方搞好措施后方可施工，否则，擅自施工，造成的事故及损失，由乙方负责。
6、开工前，乙方必须协助甲方对本工程所需的各种规格材料进行计划。
7、乙方必须按照甲方的施工计划、方案及新的施工工艺进行施工。
8、甲方每层楼面放线、打平水，乙方必须派出1人协助，便于乙方对自己所施工的内容，有深一步的掌握和了解。
9、乙方必须自行组织足够的劳动力及技术力量，完成甲方下达的施工任务，达到质量要求。
10、甲方负责安排电工对乙方施工机具接线，机具维修由乙方自理。
11、乙方的管理、进度及施工质量达不到甲方要求时，甲方随时有权终止合同，并安排其他班组进场施工，乙方不得从中闹事。
12、浇筑砼时，乙方必须派人跟班，进行复线值班，发生胀模现象的应在砼强度达到28天后，经施工人员同意后方能打凿，且一切费用和人工由乙负责。因模板垂直度与平整度校正不到位需返工时，返工的工料及其它相应的责任均由乙方负责；且返工的工期由乙方负责。
13、严禁使用未成年童工和妇女及50岁以上老年工；且严禁携带与本工程无关的家属、小孩住进工地宿舍或在工地逗留，如出现相关意外均由乙方负责并罚款500元/次。
14、乙方不得拖欠工人工资，如有发生甲方有权在工程进度款中直接扣下，发放给工人。
四、质量要求
1、按照本工程图纸的设计要求。
2、按照国家现行的规范要求施工《建筑安装工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量评定标准》。
3、本项目模板工程达到优良等级。
五、安全要求
1、乙方开工前，必须接受甲方的安全教育及技术交底，并签名备案；乙方人员进行施工现场必须遵守甲方施工现场的各种规章制度及有关要求。
2、乙方必须按有关安全规定及各工种操作规程施工，违反规程施工的，由乙方自行负责。加强安全教育，对新来的职工进行书面安全交底，认真执行安全技术规范，严格执行施工现场的管理规定，做到文明施工。
3、乙方负责的机具，必须做好安全措施，经检查达不到要求的，要整改好并验收合格后才能使用，否则，造成的损失由乙方自负。
4、进入施工现场，必须佩带安全帽和遵守有关规章制度。
5、乙方自购的燃气炉具，必须在指定的地点安全使用。
6、乙方的宿舍及机具，必须由甲方的电工进行接线，不得擅自乱拉乱接，否则，后果自负。
7、甲方为乙方的宿舍提供安全和消防设施。
8、在施工过程中，乙方的施工工人如有不遵守工地安全管理规则，或工人自身原因造成的工伤事故，乙方应及时进行处理，甲方可协助处理，其相关医疗费用甲方负责80%，乙方负责20%及医疗期间的护理费和生活费用；如牵涉到工伤赔偿的甲乙双方各负责50%。
六、工期要求：
1、工期均按项目部的整体进度要求施工，不得影响下一分部工程的施工。
2、标准层每层模板安装时间为3.5天。
3、乙方必须按照甲方的进度要求施工。如达不到甲方的进度要求，甲方有权削减乙方的`承包范围（因甲方原因除外）。
七、管理及文明施工要求
1、乙方必须服从甲方的合理指挥和安排，并不得无故推托和拖延。并自觉接受甲方及有关部门的管理、监督与检查；甲方的违章指挥，乙方可以拒绝，但必须提出合理的建议。
2、乙方的宿舍必须设置人员轮值清扫，剩余的饭菜、垃圾必须统一堆放及时清理，涉及卫生收费的由乙方负责。
3、乙方不得浪费水电、柴火，甲方发现给予警告，再次发现给予罚款。
4、乙方班组内及与其它班组人员不得打架，发现一次，罚款500元。乙方不得与其它班组打群架，否则，每次各罚5000元。
5、乙方必须遵守甲方的有关规章制度。
6、乙方不得破坏甲方的有关设施，违者按规章制度处罚。
7、乙方发现不符合图纸要求的，要及时上报甲方有关负责人，如不报造成的损失，甲方和乙方各负一半。
8、模板拆除时，应征得甲方现场管理人员的同意后方可拆除，且拆模时应按拆模顺序进行拆除，否则一切后果由乙方负责。
9、乙方不得擅自变更施工图，如未征得甲方施工人员同意而擅自变更施工图所造成的返工与一切损失均由乙方负责。
10、乙方责任范围内的工作，当影响工程进度且乙方又不能及时按排人员施工时，甲方有权安排其它人员施工，按时工工资的二倍结算给其它施工人员；在乙方工程款中扣除。
11、本工程由乙方独立承包，不得将本合同转包或分包给他人，如有类此情况发生甲方有权收回本工程并追究乙方的相关法律责任。
12、乙方宿舍不得留宿有关犯罪人员和进行嫖倡行为及聚众赌博。
八、时工及工程量计算、中间支付、结算
1、本项目模板工程发生的时工，或因甲方原因造成返工的时工均按 50元 /工日计算，并在当月结清。
2、工程量按本项目工程图纸及变更内容计量。
3、甲方按乙方每月28日前完成的工作量的70%支付工程进度款，如因模板跑模未凿完成的或拆除后未及时清理干净的工程进度款按60%支付；支付工程款时并应提交由甲方现场施工管理人员签证的分部分项工程验收合格单及已完工程量的签认书与上个月工人班组人员的工资领用表到甲方财务室方可支付工程款。
4、乙方的违章处罚当月扣除，乙方达不到质量及进度要求的，当月工程进度款降低比率支付，支付比率由甲方管理人员按未达到要求程度确定。
5、乙方承包范围内工作的结算与付款：工程竣工后30天内，乙方提交竣工结算书给甲方，15天内甲方按实际工程量和合同要求对乙方结算书进行审核。待甲方进行工程量结算审核无误后，按工程量的90%支付给乙方，余款半年内付清。
九、履约保证
1、乙方签定本合同时，必须提交人民币壹万元给甲方财务处，做为施工班组人员安排到位的履约保证金，如乙方能按甲方进度要求安排足够施工人员在本项目上进行正常施工作业，且与花名册无太大出入时履约保证金全部退还。
2、如乙方原因造成退场或者终止合同的，甲方有权扣除乙方所有工程进度款作为违约金。
3、如乙方工程质量或工程进度达不到甲方要求，经甲方多次协调都达不到的，甲方可单方面终止合同，并按所完成工程量的80%结算给乙方。
十、本合同自结算付清余款当日起三天后自行终止。
甲方负责人：（签章） 乙方负责人：（签章）
甲方代表人： 乙方代表人：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
工程承包合同13
发包人：_______（全称）（以下简称甲方）
承包人：_______（全称）（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程内容：
二、产品名称、型号
1、名称：
2、规格、型号：按照本工程施工图、工程联系单制作、安装。具体要求如下：______________
三、合同工期
开工日期：_______年_______月_______日
竣工日期：_______年_______月_______日
四、质量标准
乙方制作设计依据现行国家图集标准执行，门窗符合相关《铝合金门窗安装及验收规程》有关规定。门窗安装四周采用皮条处理，分项工程质量等级为合格，感观评定为“好”。
以上报价不含税，开票另加货款总额_______%。
五、合同价款
金额暂定人民币（大写）：
六、承包人向发包人承接的工程按照合同约定进行施工、，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、质量与验收
按《建筑装饰装修工程质量验收规范书》GB5021 0—200 1标准，由监理公司及质监站合并在主体中验收（分项验收资料必须同步做好交由土建项目部资料科）。
九、工程价款的支付
双方约定的工程款，支付的方式和时间：合同签定后7天内甲方付合同总价的_______%给乙方作为备料款，门窗外框安装完毕（除施工洞
口外）15天内甲方付合同总价的_______%给乙方，内扇安装完毕15天内甲方付合同总价的_______ %给乙方，合同总价的_______%余款待房屋竣工验收合格后一年内付清给乙方。
十、工期延误
双方约定工期延误的其他情况：按现场实际发生情况另行协商，并书面确认。
十一、竣工验收
承包方及时提供国家验收标准的相关资料给土建项目部，并配合土建项目组织验收。
十二、不可抗力
双方关于不可抗力的约定，另行协商。
十三、保险
双方约定投保内容：承包人必须为现场施工人员办理及支付有关保险手续及费用并承担相关责任。
十四、工程质量保修期
双方根据国家有关法律、法规及有关行政条例约定：属承包人施工的发生工程质量问题由承包人负责维修，保修期为1年。
十五、工程结算
双方约定，在履行合同施工过程中工程量按设计图纸及工程变更联系单（图纸尺寸）结算。门窗工程款应专款专用，承包人凭材料发票工资单结算工程款。
十六、违约
因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期竣工的，延期的'工期由承包人承担违约责任：
发包人不按合同约定支付工程款（进度款）双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任：工期顺延，并支付停工相应损失费，如因承包质量等原因而影响整体工程验收的，相关损失费用由承包方承担。
十七、其它
双方有关规定：
1、资料：承包人必须提供承包施工工程及隐蔽工程相关验收资料。
2、承包人应积极主动与土建施工的项目负责人及时沟通工程施
3、承包人在建设施工中，不得随意乱敲、乱凿土建已完成的成品产品，若有损坏，由承包人自行负责赔偿其损失。
4、成品在整体竣工验收合格前的保护措施由承包方负责，如有损坏无条件更换。
5、承包方应提供相应数额材料发票。
十八、合同生效
合同订立时间：_______年_______月_______日
合同订立地点：
本合同双方约定：签字盖章后生效
十九、合同份数
双方约定合同份数：贰份，发包人、承包人各执壹份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日________年____月____日
工程承包合同14
发包方：
承包方：鄂尔多斯市荣鹏园林景观工程有限责任公司承包合同书
园林绿化工程施工承包合同书
甲方(发包方)： (以下简称甲方) 乙方(承包方)： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容
二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。
三、承包方式：
由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期
本工程工期为： 20xx 年 月 日至 年 月 日
绿化工程养护期为： 年 月 日至 年 月 日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的`补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
投资集团(公章) 有限责任公司(公章)
甲方代表签字： 乙方代表签字：
年 月 日 年 月 日
工程承包合同15
发包人：
承包人：
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.建筑面积:
二 、配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱至各级分箱，至用电设备。
弱电：给排水部分
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三、施工工期
总日历天数为____________天。具体以阶段施工进度计划为准。
四、承包单价
地下室及商铺按建筑面积____________元/㎡。住宅按建筑面积____________元/㎡包干。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。按每日__元计算。
变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
五 结算及付款方式
1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按____________元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。按元/㎡，二次预埋按元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
六双方职责
1.乙方服从开发商和总包的`各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
七工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故，由乙方承担。
2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
八一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
九争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方：
乙方：
日期：
【工程承包合同】相关文章：
工程承包合同 08-02
工程的承包合同12-13
工程承包合同06-27
工程承包合同【精选】07-07
[精选]工程承包合同07-11
工程承包合同(精选)07-07
工程承包合同06-13
(精选)工程承包合同07-17
装修工程的承包合同03-05
工程资料承包合同04-02