承包合同

【精品】承包合同汇总八篇

　　在不断进步的社会中，合同的类型越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编整理的承包合同8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

承包合同 篇1

　　甲方：山西省永和县阁底乡辛角村委会

　　负责人： 身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　为发展农业生产，改造和合理使用荒山荒沟资源，加快农业经营规模化，促进经济发展，经甲乙双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。

　　一、甲方将自己所有的坐落在上辛角村的两座荒山两条荒沟，发包给乙方从事农业等生产经营，其一，菜湾里50亩，四至为南至小梁头，北至金生地，东至忠林的地畔，西至堡疙塔。其二，国类坪60亩，四至为南至小渠口，北至忠林的地畔，东至阴地里地畔，西至大路。

　　二、承包期限为70年，自20xx年4月15日至20xx年4月14日止。

　　三、承包费共计贰仟元整（小写：￥ 20xx元）

　　四、乙方于合同签订之日起一次性交清承包费。

　　五、甲方保证该荒山荒沟界线、四至与他方无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理。

　　六、针对合同条款,甲方已召集村民代表会议讨论，获得村民代表会议通过并形成决议。甲方依据该决议与乙方签订本合同。

　　七、权利与义务：

　　1、乙方取得荒山荒沟承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的农林牧副多种经营发展用途；在法律、法规和政策允许范围内，乙方拥有所承包荒山的自主使用与经营管理权，甲方不得干涉。乙方承包经营荒山荒沟所得收益完全归乙方享有。

　　2、承包期间，如乙方需砍伐树木，甲方应当协助乙方向有关主管部门申请办理采伐许可证。

　　3、承包期间，乙方负责山林树木的管理防护，乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患。一旦发生火灾，乙方除积极采取灭火措施外，应及时向甲方报告，甲方知悉后应及时组织人力、物力参与灭火。

　　4、甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的`收入全部归乙方享有，甲方不得对此行使任何权利。

　　5、甲方有责任配合乙方，向政府有关部门申请办理土地承包经营证，并将宗地登记造册，确认土地承包经营权。

　　八、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方造地费用人民币30万元、退还乙方所付的承包费，同时对于乙方所承包荒山上的树木等经营成果合理作价，作价款一次性付给乙方；如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包费，并且所承包荒山上的树木等经营成果无偿收归甲方所有。

　　九、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充协议。补充协议及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十、甲乙双方因履行本合同发生争议，可以协商解决；协商不成的，按照下述第种方式解决：

　　1、提交临汾市仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向人民法院起诉。

　　十一、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效，并由双方向公证处申请公证。

　　十二、本合同一式五份。甲乙双方各执一份，公证处留存一份，乡镇人民政府、土地管理部门各存一份。

　　甲方（签署）：

　　公证处：

　　乙方（签署） 年 月 日

承包合同 篇2

　　甲方：xx选煤厂

　　乙方：xx选煤运营管理公司

　　甲方现有xx洗煤项目待调试生产，乙方具有完善的重介选煤生产管理技术团队，愿意承包该项目，经双方磋商达成如下合作协议： 总则：

　　一、 江防提供原煤，及完善的.选煤系统设备，乙方负责生产，经营管理机设备维护、保养使用。（如因设备质量问题影响正常生产由甲方负责更换维修。）

　　二、 乙方扶着招收，管理洗煤所需生产工人，甲方提供上料铲车3台，以及供工人吃放，住宿的场所，冬季供暖。

　　三、 甲方必须确保乙方正常生产所需的电力及水源供应，如因原料、电力，水源供应不足造成乙方无法按xx吨/月正常生产，甲方需支付乙方工人工资xx万元/月，不饿能够达到上述产量造成的变压器无功损耗滞纳金罚款由甲方全额支付。

　　四、 承包形式为大包干，吨原煤生产费用为二十元六角xx，包括（人工工资，生产电费，药剂费用，介质粉，润滑油脂及柴油，易损材料费，设备维修费，人身事故费、系统维护费、劳保用品。其中：介质粉、电费、油品、材料带增值税票；人工工资不带税票，每月向甲方报工资表，超出3500xx（月·人）的上个人所得税）

　　五、 乙方应对洗煤工人，上保险。

　　六、 如遇特大的，因不可抗力（地震、山洪、雷电等自然灾害）发

　　生的人身伤亡事故，由甲乙双方共同承担。

　　分则：

　　一、 费用支付方式：

　　1. 调试费用：调试工人到厂，甲方支付乙方五万xx元调试费用。确保调试正常进行。

　　2. 调试期限：暂定10日。3月1日进厂。甲方提供200吨磁铁粉，适量润滑油和浮选药剂，试验期内甲方付费，试验完成后核定剩余量，余量由乙方付费。

　　3. 调试完成后，甲方需向乙方支付40万元生产所需费用，以确保正常生产，

　　二十日内完成原煤入洗五万吨，甲方一次性向乙方支付清本月生产费

　　4. 生产费用结算：每月五号结清上月费用。

　　5. 按每月产量计算生产所需的材料费，正常电费，甲方需全额月初支付乙方。

　　二、 产品质量要求：

　　1. 为确保精煤粉9.5%—10%，甲方提供的原煤内灰不得大于7.5%；

　　2. 矸石带中煤不大于3%；

　　3. 中煤含精煤小于8%（所含精煤灰分大于13%），含矸小于5%；

　　4. 浮精灰分10%—12%，尾矿灰分大于50%；

　　三、 产品质量超标处罚（待调试完毕后拟定）。

　　四、 承包期限为三年：

　　即本合同以20xx年2月25日签订生效，至20xx年2月25日结束。

　　五、 若甲乙双方对本合同中所定条款有异议，可经双方协商后再订立补充条款。

　　六、 本合同在双方签字盖章后生效。

　　七、 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

承包合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议：

　　第一章 : 服务得内容和要求

　　123整栋楼楼层卫生，厂区内卫生，旧件分类。保证厂区内整洁。

　　第一款：乙方为甲方提供保洁服务得地址为：

　　陕县神泉路中段鑫泰汽车修理厂

　　第二款：乙方为甲方提供保洁服务得范围为：

　　所有厂区内卫生。

　　第三款：服务标准为

　　每月支付保洁承包费650元

　　第四款：工期为 20xx年年 4月15日至 20xx年4月 15日止，为期 365天。

　　第五款：乙方采取全承包得方式为甲方提供服务。

　　第二章：甲方得权利和义务

　　第一款：按约定得时间让乙方人员准时进入施工现场。

　　第二款：确保乙方提供服务时，不得有阻碍乙方服务得行为。

　　第三款：指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方得清洗工作。

　　第四款：负责免费提供乙方清洁工作所需得水电及清洁用品得正常供应，以保证乙方工作得顺利进行。

　　第三章：乙方得权利和义务

　　第一款：按本合同得要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。

　　第二款：负责服务人员各种技能培训及安全、内保、防火、防盗知识教育，并教育服务人员遵守甲方得各项规章制度。

　　第三款：积极与甲方协调、配合，并根据甲方得要求，不断改进、提高清洗服务质量。

　　第四款：清洁后得结果要达到质量环境体系得相关标准。

　　第四章：合同金额及付款方式

　　第一款：金额合计：每年支付人民币7800元柒仟捌佰元整(月650元)

　　第二款：付款方式：现金

　　第三款：付款时间：甲方应于乙方每月15日左右付清乙方工程款。

　　第五章：违约责任

　　如因乙方有情况对甲方公司得保洁造成延时没有进行打扫得，或有其他情况需要离开甲方工作单位得，应有乙方提前3个月通知甲方。不得擅自影响甲方保洁工作。如有违约，支付年承包费得百分之三十。

　　第一款：因不可抗力导致本合同不能履行时(如下雨等)，双方互不承担违约责任。

　　第二款：在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。

　　第七章：未尽事宜及争议得解决

　　第一款：本合同必须由双方法定代表人签字，并加盖公章(或摁手印)。

　　第二款：本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第三款：本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决，协商未果，均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第四款：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：XX鑫泰汽车修理厂

　　乙方：

　　盖章： 盖章：

承包合同 篇4

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

　　住宅建筑面积176287.16平方米

　　住宅商业建筑面积20372.91平方米

　　地下室面积27336.3平方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的`管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日　

承包合同 篇5

　　订立此合同的合伙人：

　　1、甲方姓名：_____________ 身份证号：

　　2、乙方姓名：_____________ 身份证号：

　　根据中华人民共和国《劳动法》的规定，合伙双方本着自愿、公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：

　　第一条 合伙内容

　　双方自愿合伙组建经营服饰店，该服装店所有资产均属合伙双方共同所有，约定投资份额各占投资总额的50%。

　　第二条 合伙经营项目

　　项目/商品_服装__

　　第三条 合伙期限

　　合伙期限为______年，自______年______月______日起，至______年______月______日止。合伙期满可续订合伙合同。

　　第四条 出资金额、方式、期限

　　（一）合伙人出资。甲方___________以现金方式出资，合计人民币__________元，享有50%的股份;

　　乙方_________以现金方式出资，合计人民币__________元，享有50%的股份。

　　（二）本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，合伙双方的出资仍为个人所有，届时予以返还。

　　第五条 盈余分配与债务承担

　　合伙双方共同投资，共同经营，共同劳动，共担风险，共负盈亏。

　　（一）盈余分配：以投资额为依据，按比例分配。

　　（二）债务承担：合伙债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以投资额为依据，按比例承担。任何一方对外偿还后，另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。

　　第六条 财务、管理、重大活动

　　服装店在经营期间应严格执行财务制度，由___________负责收银、__________负责管理、记账。当月盈余于次月1至7日前结算，并制作结算单。

　　服装店的收支款项应统一在服装店设立的账户中流转，开户银行和银行账号由双方确定后，银行帐号由_________保管、服装店的所有工作人员的录用及工资标准由合伙双方协商确定。服装店的人事、财务、经营、管理等制度由合伙双方协商确定。

　　重大的合同、决策、开支、经营等活动须经合伙双方协商同意并在备忘录上签字。

　　1、对外开展业务，订立合同;

　　2、对合伙事业进行日常管理;

　　3、出售合伙的产品（货物）、购进常用货物;

　　4、支付合伙债务;

　　5、出差使用经费。

　　第七条 合伙人的权利和义务

　　（一）合伙人的权利：

　　1、合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由合伙人共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权。

　　2、合伙人享有合伙利益的分配权;

　　3、合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行，合伙经营积累的财产归合伙人共有;

　　4、合伙人有退伙的.权利。

　　（二）合伙人的义务：

　　1、按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;

　　2、分担合伙的经营损失的债务;

　　3、为合伙债务承担连带责任。

　　第八条 禁止行为

　　（一）未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。如其业务获得利益，归合伙人共同所有，造成的损失按实际损失进行赔偿。

　　（二）禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务。

　　（三）除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙进行交易。

　　（四）合伙人不得从事损害本合伙利益的活动。

　　（五）禁止私自挪用、转借、转让服装店的货物及流动资金。

　　第九条

　　本合同如有未尽事宜，应由全体合伙人讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十条

　　本合同正本总共两页、一式二份，合伙人各执一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。

　　甲方签字（或盖章）：__________

　　乙方签字（或盖章）：__________

　　年 月 日

承包合同 篇6

　　甲方：xxxx淮南市东湖置业通和西城公馆项目部（以下简称甲方） 乙方：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将通和西城公馆二期26#、27#楼瓦工分项工程交给乙方负责施工，为了明确双方责任，现达成以下协议：

　　1、工程范围：设计图纸范围、变更等及相关配套的所有瓦工工作，包括地基挖清土及土模不足的围模、基础排水、回填土平整、夯实、各类砌体、各类混凝土浇筑、预制构件、砼保养、楼层焊渣清理及水电安装、内外装饰装修、屋面分部（除防水层）、楼地面、脚手架硬化及排水沟、外墙保温（含外墙糙底）及现场道路、场地硬化、门卫室、水泥房、配电房、工地围墙及淮南市安全文明示范工地所需要的清理等；搅拌机、卷扬机操作由乙方自行安排专业人员操作，并负责为各班组提供生产服务（如需要培训，培训费由甲方支付）。

　　2、承包方式：按建设工程计算规则计算建筑面积，/㎡，甲方仅提供外脚手架、搅拌机、卷扬机、塔吊；其他小型工具及翻斗车、平板、振动棒、照明灯、电线、安全帽等由乙方自理，甲方只提供移动箱。

　　3、质量进度：乙方在施工中要按相应规范施工，质量要确保甲方、业主、监理、质检站及相关人员验收合格。乙方必须满足甲方进度要求，如乙方人员不到位，质量达不到要求等原因造成的工期延误的，甲方有权安排其他班组人员介入施工，所产生的'费用及损失从乙方工程款中扣处。造成重大影响的，按每天500元给予罚款。如乙方原因

　　中途退场的，按乙方所完成的工作量的50%给予结算，所造成的经济损失由乙方自行承担（另混凝土屋面及外墙出现渗水现象，一切后果由乙方承担）。

　　4、安全、文明：乙方施工人员必须服从甲方管理人员指挥。乙方应对班组操作人员安全负全部责任，进场前应对班组人员进行安全生产教育，按国家、地方及公司相关安全法规进行管理施工，做到安全无事故，进入现场必须佩戴安全帽，否则乙方必须承担相应的经济处罚。乙方要做到文明施工，做到材料对方整齐，工完、场清、料尽。如在施工现场打架闹事，一律罚款500~5000元。应严格遵守施工安全操作规程，工地所有安全防护措施未经批准严禁拆除。严禁私自接电线，严禁打架、斗殴、赌博、酗酒、偷盗现象发生。

　　5、为了确保施工人员自身利益，乙方所有人员进入工地前，乙方必须向甲方提供一份职工花名册并由班组长签名，提供相关人员身份证复印件及一寸照片一张，以便甲方办理工伤保险，施工期间人员如有增减，乙方需及时重新上报以上资料，乙方没有及时提供上述材料的施工人员，甲方一律不予以认可在甲方工程施工，所有责任由乙方负责。

　　6、付款方式：工程款按建设方结点付50%，竣工验收合格后付到95%，余款作为保修金一年内付清。

　　7、甲方支付给乙方进度款为民工工资，乙方必须及时发放给工人，并提供本人签字的工资表；如挪用其他事宜，甲方将停止发放工程款并保留起诉权利。

　　8、其他要求：a、搅拌机专人操作，对机械进行维修、清洗。否则甲方有权安排人员替换，费用由乙方承担；b、禁止乙方转包工程，否则甲方将终止合同，所有损失由乙方承担；c、乙方班组长必须常驻工地，并保持通讯畅通，违者每次罚款300元。

　　9、合同纠纷处理：

　　（一）甲乙双方协商处理

　　（二）劳动部门仲裁

　　（三）当地人民法院起诉

　　10、施工过程中登记在册人员如发生工伤（未登记人员，甲方不予认可）费用在1000元以内乙方自理，超出的资金各承担50%，甲乙双方应根据事故原因承担相应的法律责任及经济责任，处理工伤纠纷时，甲乙双方应尽到各自的义务，承担各自的责任，不得推诿退让。

　　11、本合同一式二份，甲方双方各执一份，签字后生效，至竣工后工程款付清终止，合同期内的各种风险（材料、人工、季节、各类验收、外部环境等）自信承担，不得以任何理由变更本合同，如单方毁约，另一方可以保留起诉的权利，所造成的一切损失由毁约方承担。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

承包合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，____的XX店________年度承包协议如下：

　　1、乙方承包甲方的XX店经营XX，承包期为________年上学期开学至________年下学期结束，乙方向甲方交纳承包费元。竞标成功后当场交清。

　　2、乙方经营项目为XX，不能进行XX加工和变相加工经营，不能经营其他项目，一经发现上述不能经营的.情况，罚款壹仟元，并立即取消其经营协议且不予退承包费。

　　3、未经甲方同意，乙方不能将合同转让，乙方与外界发生纠纷，甲方不负任何责任。

　　4、甲方提供门面一间给乙方作为营业场所（由甲方指定）。

　　5、乙方在承包期间必须爱护水电设施，节约水电，水电费按实、按市场价由乙方主动向甲方交纳。

　　6、工商、税务、卫生等其他费用甲方可帮乙方协调，但费用均由乙方承担。

　　7、乙方在承包期间必须遵守学校规章制度，爱护学生，不经营腐烂、变质XX，遵纪守法，否则甲方有权解除合同，所交费用不退。

　　8、乙方在承包期间内不享受学校任何福利待遇。183;小区绿化承包合同183;卫生承包合同183;广告承包合同183;土建承包合同

　　9、乙方竞标时必须交纳壹仟元的保证金，承包期满没有违约情况时由甲方退还其保证金。此协议一式两份，甲乙双方各持一份，希双方共同遵守。甲方（代表）签字：乙方签字：________年____月____日

　　返

承包合同 篇8

　　甲 方：张学荣

　　负责人：张学荣 （以下简称甲方）

　　电话：*********

　　乙 方：银川风行博创广告传媒有限公司 （以下简称乙方）

　　负责人：于政

　　电话：*******

　　一、合作内容：

　　甲、乙双方在平等互利的基础上，经充分协商，兹决定：甲方将其所拥有5路3辆、6、7路9辆共12辆市区公交车（车号、台数详见附表），车身外部广告发布经营权承包给乙方经营，合同期限为三年。

　　承包费用：（1）车的广告有偿使用费：按1600元 /辆/年计算，自粘贴广告之日算起，由乙方上缴甲方由甲方负责付款给车辆所有人（三年保证至少付给同意粘贴广告车主3200元）。

　　（2）乙方上缴甲方管理费1000元/辆/年12辆车每年共计12000元，三年共计36000元，每年4月20日前一次性付清当年管理费12000元，逾期超过10日则视为乙方自动放弃合同约定广告经营发布权，本合同自动终止。

　　二、合同履行期限：

　　合同时间为三年，时间计算从20xx年4日20至20xx年4月20日。

　　（3）、付款方式：甲乙双方经协商决定，在合同签订之日前（即：4月20日前），乙方向甲方一次付清当年的广告发布管理费，如果乙方不按规定时间缴纳管理费，甲方有权单方解除本合同，由此造成的一切损失由乙方负责，甲方概不承担任何责任。

　　三、乙方的权利与义务：

　　1、乙方负责广告的设计、制作与安装。

　　2、乙方经营之广告发布费用不得低于甲方约定之市场最低限价，否则按差价给予甲方进行赔偿。

　　3、乙方保证发布的广告内容均符合法律，法规和社会公德，并同时向甲方提交相关审批资料。

　　四、甲方的权利与义务：

　　1、甲方须向乙方提供合同约定公交车辆的相关运营资料（车辆数、线路、车牌号、营运证复印件，车辆运营方式等）。

　　2、在合同履行期内，甲方负责协助乙方为发布广告进行车辆确认、量形等，并负责协调车辆为乙方提供广告及设备安装时间、场地等。

　　3、在合同履行期内，甲方对乙方安装之广告设备提供安全保障。除因不可抗拒因素外，乙方安装之广告及设备安全不受人为损坏，否则造成的乙方一切损失由甲方承担。

　　4、在合同履行期内，乙方不得更换甲方已安装广告之车辆的运营线路及现状。

　　5、甲方所属车辆在改变签订合同时原运营现状的，如出现转让、报废、转线等，需提前1个月书面通知乙方。

　　6、甲方不承担任何因广告发布产生的`任何费用。

　　7、甲方新增5、6、7路公交车线路及车辆将自动增补进该合同，并按本合同执行，时间及费用计算自该车辆正式营运之日开始计算。

　　8、甲方车辆因交通事故而造成不能正常发布广告的，因此造成的延误广告发布时间则按合同约定时间顺延予以补充。

　　9、如甲方出现更名或转让、合并等产权变更事宜，若在合同期内，则变更后经营主体仍需按此合同执行。

　　10、为了保证甲方车辆能按期审验，乙方在甲方车身粘贴广告后，必须负责更换甲方车辆行车证，如果由于乙方粘贴车身广告后造成甲方车辆不能按期审验，由此造成甲方车辆的一切经济损失均由乙方承担。

　　五、合同的变更、终止与解除：

　　1、本合同期限届满前两个月内双方协商续签合同。

　　2、任何一方欲变更、终止或解除本合同，应提前一个月书面通知对方，经双方书面同意后，可对本合同进行变更、解除。未经双方一致同意单方面主张变更、中止或解除本合同的，不产生任何法律效力，因此而使另一方遭受损失的，应赔偿对方相应经济损失。

　　3、本合同租赁期满时，合同效力即自行终止。如遇到国家政策性原因或其它不可抗力造成本合同不能继续履行，由双方协商解决善后事宜。

　　六、违约责任：

　　甲乙双方任何一方不按本合同的约定履行义务，将承担违约责任，赔偿对方因此而产生的所有损失。

　　七、争议解决方式：

　　由本合同的解释或履行而发生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，交由甲方所在的人民法院诉讼解决。

　　其它：

　　1、未尽事宜，经协商一致，双方可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式三份，甲方执两份，甲方执一份。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年 月 日

【承包合同】相关文章：

承包合同06-13

经典承包合同08-20

承包合同09-18

有关承包合同01-02

建房承包合同11-25

酒店承包合同10-24

餐厅承包合同12-17

道路承包合同07-10

装饰承包合同11-08

鱼塘承包合同09-27