土木工程合同

时间:2023-03-04 13:19:41 工程合同 我要投稿
  • 相关推荐

土木工程合同

  随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的土木工程合同,欢迎大家分享。

土木工程合同

土木工程合同1

  一、名词解释(20’)

  要约邀请 工程建设招标 工程试车 FIDIC 保留金

  二、选择题(30’)

  1、在进行工程招标时,发出的投标邀请不得少于()家?

  A.2 B.3 C.4 D.5

  2、建设工程物资采购合同应采用()形式订立。

  A.口头B.书面C.口头或书面D.口头、书面或其他

  3、由承揽人按照定做人的具体要求,用自己的物料制成约定的成品或半成品交付给定做人,定做人支付报酬的合同称为( )

  A.承揽合同B.加工合同C.服务合同D.定做合同

  4、某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时,事先必需从委托单位取得()后,签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。

  A.钢材需求计划B.履约保证书C.订货单D.委托授权书

  5、订购 300 吨散装水泥的订货合同,到货检验后发现供货数量少于合同约定的数量,但短少数额在合同约定的合理磅差之内。此时应()。

  A.由于数量短少,按卖方违约对待,要求其支付违约金

  B.按实际到货数数量支付价款

  C.按合同约定的 300 吨水泥支付价款

  D.由于数量不足,拒绝支付全部款项

  6、材料采购合同中规定,如果逾期交货,买方不再需要的,则()。

  A.可随时退货

  B.双方协商共同承担经济损失

  C.应在接到卖方交货通知后 15 天内通知卖方

  D.应在接到卖方交货通知后 10 天内通知卖方

  7、采用公开招标方式进行材料采购,使用于()采购合同。

  A.大宗材料B.专用材料C.计划供应材料D.预定材料

  8、任何工程设备必须()后方可运至现场。

  A.业主的书面许可 B.监理工程师的书面许可

  C.承建商的书面许可D.建设主管部门的批准

  9、以下不属于标底的编制内容的是()。

  A.标底编制说明B.标底价格计价书 C.标底附件D.工程量清单

  10、业主投保“建筑工程一切险”时,他应在保险合同内列明()为被保险人。

  A.业主 B.承包商 C.工程师D.业主和承包商

  三、简答题(20’)

  1、工程合同管理有哪些特点?

  2、违约责任与缔约过失责任有什么区别?

  3、物资设备采购合同与大型设备采购合同的主要区别?

  4、指定分包商和一般分包商的区别?

  四、案例分析题(30’)

  20xx年5月6日,兰太实业有限责任公司(以下简称兰太公司)与鑫蓝建筑公司(以下简称鑫蓝公司)签订了建设工程施工合同。由鑫蓝公司承建兰太公司名下的多功能酒店式公寓。为确保工程质量优良,兰太公司与天意监理公司(以下简称天意公司)签订了建设工程监理合同。

  合同签订后,鑫蓝公司如期开工。但开工仅几天,天意公司监理工程师就发现施工现场管理混乱,遂当即要求鑫蓝公司改正。一个多月后,天意公司监理工程师和兰太公司派驻工地代表又发现工程质量存在严重问题。天意公司监理工程师当即要求鑫蓝公司停工。 令兰太公司不解的是,鑫蓝公司明明是当地最具实力的建筑企业,所承建的工程多数质量优良,却为何在这项施工中出现上述问题?

  经过认真、细致地调查,兰太公司和天意公司终于弄清了事实真相。原来,兰太公司虽然是与鑫蓝公司签订的建设工程合同,但实际施工人是当地的一支没有资质的农民施工队(以下简称施工队)。施工队为了承揽建筑工程,挂靠于有资质的鑫蓝公司。为了规避相关法律、法规关于禁止挂靠的规定,该施工队与鑫蓝公司签订了所谓的联营协议。协议约定,施工队可以借用鑫蓝公司的营业执照和公章,以鑫蓝公司的名义对外签订建设工程合同;合同签订后,由施工队负责施工,鑫蓝公司对工程不进行任何管理,不承担任何责任,只提取工程价款5%的管理费。兰太公司签施工合同时,见对方(实际是施工队的负责人)持有鑫蓝公司的.营业执照和公章,便深信不疑,因而导致了上述结果。

  兰太公司认为鑫蓝公司的行为严重违反了诚实信用原则和相关法律规定,双方所签订的建设工程合同应为无效,要求终止履行合同。但鑫蓝公司则认为虽然是施工队实际施工,但合同是兰太公司与鑫蓝公司签订的,是双方真实意思的表示,合法有效,双方均应继续履行合同;而且,继续由施工队施工,本公司加强对施工队的管理。对此,兰太公司坚持认为鑫蓝公司的行为已导致合同无效,而且本公司已失去了对其的信任,所以坚决要求终止合同的履行。双方未能达成一致意见,兰太公司遂诉至法院。

  (1)如果你是法官,你认为兰太公司和鑫蓝公司哪一方能胜诉?为什么?(5’)

  (2)试分析败诉一方未能胜诉的法律依据。(25’)

土木工程合同2

  用人单位(甲方):_________________法定代表人:_________________

  受聘用人(乙方):_________________身份证号:_________________

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及国家有关法律、法规的规定,经甲、乙双方平等协商,就确立劳动聘用关系事宜,自愿签订本合同,以资共同遵守本合同所列条款:_________________

  一、劳动合同期限、试用期

  第一条本合同期限为年期限合同。

  本合同生效日期从________年____月____日至________年____月____日止。其中前个月为试用期,________年____月____日至________年____月____日止。

  二、工作岗位、工作内容

  第二条乙方同意根据甲方工作需要在部门岗位(工作)从事职务,并兼任工作。

  第三条乙方按照甲方确定的岗位职责要求,认真履行自己的职责,按时完成工作任务,达到规定的工作标准。

  第四条甲方根据工作需要以及乙方的工作表现和工作能力有权对乙方的工作岗位或职务进行调整,如工作需要也可安排乙方在甲方住所所在地以外的地方工作。乙方愿意服从甲方的工作安排与管理。

  第五条乙方不能胜任或不适应本岗位(职务)工作时,甲方有权决定对其进行培训或调整工作岗位(职务)。

  三、工作时间和休息、休假

  第六条甲方依法执行标准工时制,乙方每日工作时间8小时,加延长工作时间平均每周工作不超过44小时。

  第七条甲方根据工作需要,安排乙方加班、加点工作时,甲方依据国家规定,安排乙方同等的休息时间或依法支付加班工资。

  第八条乙方按国家及甲方规定享有带薪年假、配偶探亲假、婚丧假、产假、哺乳假、及法定节假日的休假权并实行周六、周日双休制度。

  四、劳动报酬

  第九条工资报酬按照甲方的工资制度及考核制度执行。甲方支付给乙方的月工资不低于西安市当年的最低工资标准。

  第十条乙方月工资标准为元人民币,试用期工资标准为月工资的%.

  第十一条甲方根据经营状况、规章制度、考核制度对乙方工作进行定期考核,依据考核结果及乙方岗位、职务的变化,可对乙方的工资进行调整。

  第十二条甲方支付乙方的工资为税前工资,于次月日将工资金额划入乙方的工资帐户,并以银行代发形式支付给乙方,同时甲方按国家规定代扣代缴个人所得税。

  第十三条甲方根据乙方工作情况及规章制度,对乙方加薪或减薪。

  1、加薪:_________________乙方对甲方有特殊贡献或职位晋升时,甲方给予增加工薪,亦可按年度适当增加工资。

  2、减薪:_________________有下列情形之一的,视情节减少月工资或年工资金额:_________________

  ⑴乙方未按本合同的约定完成工作任务或工作质量不符合标准的;

  ⑵乙方因过错或过失,造成工作失误或甲方名誉损害的;

  ⑶乙方被调整降低工作岗位职责时,按降低后的岗位职责确定工资标准;

  ⑷违反甲方规章制度或考勤管理制度有迟到、早退、旷工事项及因私事请假的。

  五、保险、福利待遇

  第十四条甲方根据国家和省市有关规定,为乙方缴纳基本养老、医疗、工伤、生育等社会保险费用,甲方对乙方个人应缴纳的费用部分负责代扣代缴。

  第十五条乙方患病或非因工负伤时,凭甲方指定医院的医疗证明按国家和甲方的有关规定享有医疗期,病假工资待遇按国家和甲方的有关规定执行。

  第十六条甲方按照本单位有关规定,保证乙方享受其他合法的福利待遇。

  六、劳动保护、工作条件和教育培训

  第十七条甲方根据国家有关劳动保护的法律、法规,建立健全工作规范、工作制度、劳动安全卫生制度以及岗位职责规章,保障乙方在劳动过程中的健康和生命安全,为乙方提供符合国家劳动安全卫生标准的工作场所和劳动工具。

  第十八条甲方根据工作需要,对乙方进行职业道德、业务技能、劳动安全等各项规章制度的教育和培训。

  七、劳动纪律

  第十九条乙方应严格遵守国家的法律法规,遵守职业道德和甲方的各项规章制度,自觉维护甲方的合法权益,服从甲方管理,爱护甲方财产。

  第二十条乙方应遵守甲方保密制度,保守甲方商业和技术秘密,在本合同期内或合同期满两年内乙方不得向任何第三方泄露甲方的保密信息。

  第二十一条在本合同在执行期间,乙方不得在其他任何用人单位兼职(含业余兼职)。

  八、劳动合同的变更、解除、终止、续订

  第二十二条劳动合同的变更

  有下列情况之一的,经双方协商,可以变更本合同具体条款。

  1、合同订立时所依据的法律、法规、规章发生变化;

  2、甲方人员结构、工作岗位需要调整或组织机构发生变化;

  3、乙方的工作表现、知识技能、身体状况等不能满足甲方的工作要求;

  4、在本合同期内,乙方参加由甲方出资的学习、培训,应当变更或延长合同期限。

  第二十三条乙方解除劳动合同的情形

  合同期内,有下列情形之一的,乙方可以解除劳动合同。

  1、在试用期内乙方提前三日提出解除劳动合同的;

  2、乙方提前三十日以书面形式通知甲方解除劳动合同的;

  3、甲方未按劳动合同约定提供劳动保护或必要工作条件的;

  4、甲方未依法为乙方缴纳社会保险费的;

  5、甲方的规章制度违反法律法规的规定,损害乙方合法权益的;

  6、因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;

  7、甲方以暴力威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的;

  8、法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。

  乙方在解除劳动合同之前应与甲方办理离职交接手续。

  第二十四条甲方解除劳动合同的情形

  1、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同:_________________

  (1)、在试用期间被证明不符合录用条件的;

  (2)、严重违反甲方劳动纪律和各项规章制度的;

  (3)、严重失职、营私舞弊、对甲方利益造成损害的;

  (4)、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系或在外兼职的;

  (5)、有贪污、挪用、侵占甲方财产尚不够刑事处分的;

  ⑹、有吸毒、赌博恶习的;

  ⑺、因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的。

  ⑻、被依法追究刑事责任或被劳动教养的。

  2、乙方有下列情况之一的,甲方在额外补偿乙方一个月工资后,可以解除劳动合同:_________________

  ⑴、乙方患重病或非因工负伤,在经治疗后不能从事原工作,或不能从事由甲方另行安排的工作的;

  ⑵、乙方在甲方组织的'岗位考试、考核中不合格或不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

  ⑶、合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经甲乙双方协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的;

  ⑷、甲方根据本合同第四条约定调整乙方岗位或职务时,乙方不服从甲方工作调动和安排的;

  ⑸、甲方经营状况发生严重困难,需要裁员的。

  第二十五条甲方不得解除劳动合同的情形:_________________

  1、乙方患病或非因工负伤、在必要的医疗期内;

  2、女职工在孕期、产期、哺乳期内的;

  3、在甲方工作期间患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;

  4、在甲方连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的。

  5、法律、行政法规规定的其他情形。

  第二十六条解除、终止劳动合同时,乙方应向甲方办理工作交接手续,交回甲方的工具、财产及各种文字和电脑资料。甲方应当为乙方办理离职证明及社保转移手续。

  第二十七条劳动合同的终止和续订

  本合同期满,劳动关系自然终止,如需续订,甲方应提前三十日以书面形式通知乙方,经甲乙双方协商同意续签的,甲方于劳动合同期满时与乙方办理合同续订手续。

  九、违约责任

  第二十八条甲乙任何一方违反劳动合同约定的条款,给对方造成损失的,应当按照规定承担违约赔偿责任。

  第二十九条乙方接受甲方出资培训的,如发生乙方违约情况,乙方应按甲方规定和培训协议,承担违约赔偿责任。

  第三十条乙方离职未按要求办理工作交接手续的,应当承担违约赔偿责任。

  第三十一条乙方离职甲方未按规定为乙方出具离职证明,或不为乙方办理社会保险关系的转移手续,应视为违约。但因乙方原因致使甲方不能办理或送达上述手续的除外。

  十、劳动争议处理

  第三十二条甲乙双方履行本合同发生劳动争议,双方应协商解决,协商不成的,当事人可向劳动争议仲裁机构申请仲裁,也可以向人民法院提起诉讼。

  十一、其他约定

  第三十三条本合同签订时甲方的各项规章制度及之后修订和新增的规章制度,作为本合同附件。

  第三十四条本合同未尽事宜,由双方另行协商。

  甲方乙方:_________________

  法定代表人:_________________

  ________年____月____日________年____月____日

土木工程合同3

  工程管理各位同学:

  现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们,请认真对照教材做一遍。

  试题汇编分为:1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题 。 4.试题分

  类。(如有错误的请以教材为准予以更正为盼。)

  预祝考试成功!

  试题结构;

  一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分)

  二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分,共10分)

  三、名词解释题 (本大题共5小题。每小题3分,共15分)

  四、简答题(本大题共5小题。每小题5分,共25分)

  五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分,共30分)

  样卷

  一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分)

  在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

  1.合同担保方式中,既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()

  A.保证B.定金 C.留置 D.抵押

  2.当事人负债务,有先后履行顺序的,先履行的一方未履行的,后履行的一方有权拒绝其履行要求,这种情况为()

  A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权

  C.先履行抗辩权 D.后履行抗辩权

  3.对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同( )

  A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门

  C.合同管理部门 D.人民法院

  4.依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应( )

  A.按原价格执行 B.按新价格执行

  C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行

  5.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()

  A.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任

  B.委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担

  C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任

  D.订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自已负责

  6.投标人在投标过程中出现下列情况时,招标人可以没收投标保证金的是( )

  A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

  B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

  C。购买招标文件后不递交投标文件

  D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

  7.评标委员会成员人数应为!人眇上的单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的( )

  A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3

  8.如果下列合同文件出现不一致,具有最高解释效力的是()

  A.图纸 B.工程量清单 C.中标通知书 D.施工合同专用条款

  9.承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划,应()

  A.由建设单位主管部门确认和提出修改意见

  B.由业主确认和提出修改意见

  C.由工程师确认和提出修改意见

  D.由项目经理确认和提出修改意见

  10.在建设工程施工合同履行中,工程师接到承包人延期开工申请后,以书面形式答复承包人的时限为()

  A.24小时 B.48小时 C.3天 D.7天

  11.工程项目施工合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同:③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()

  A.③一②一① B.①一②一③ C.③一①一② D.①一③一②

  12.当仲裁庭由3名仲裁员组成时,其中首席仲裁员应由()

  A.仲裁委员会主任指定 B.仲裁庭指定

  C.当事人共同选择 D.仲裁委员会指定

  13.投标保函的金额一般为投标报价总金额的()

  A.0.1%~0.55% B.0.5%~3% C.3%~5% D.5%~10%

  14.在FIDIC土木工程施工合同条件中,有权将工程的`部分项目的事实发包给指定分包商的

  是()

  A.业主 B.承包商 C.分包商 D.设计单位

  15.按照惯例,下列风险中应由业主承担的是()

  A.一个有经验的承包者不能预测的情况的风险

  B.进度和质量风险

  C.材料和设备采购风险

  D.报价的完备性和正确性风险

  16.建设工程合同可以从不同角度进行分类,从完成承包的内容分,可分为()

  A.建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同

  B.建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同

  c.施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件

  D.计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

  17.投标保证金的有效期一般应超过投标有效期()

  A.7天 B.14天 C.28天 D.30天

  18.按索赔事件的性质,索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或

  条件索赔和()

  A.工期拖延索赔B.综合索赔

  C.承包商与业主问的索赔 D.单项索赔

  19.FIDIC合同条件规定,保留金全部退还给承包商是在()

  A.施工全部完毕之后B.工程移交之后

  C.保修期满之后 D.竣工验收报告批准之后

  20.如果合同中约定了仲裁条款,则在合同履行过程中一旦发生争议,不能选用的解决方式

  是()

  A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼

  二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分,共10分)

  在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

  括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

  21.当事人在合同的订立过程中有过错,给对方造成损失,应当承担订约过错责任的情形包

  括()

  A。假借订立合同,恶意进行磋商的

  B.泄露对方商业秘密的

  C.提供虚假情况的

  D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

  22.我国《招标投标法》规定,建设工程招标方式包括()

  A.公开招标 B.邀请招标 C.议标

  D.地区内招标 E.行业内招标

  23.按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定,应由发包人完成的工作包括()

  A.土地征用和拆迁 B.临时用地申报批准手续 C.提供工程地质报告

  D.做好现场安全保卫工作 E.提供工程进度计划表

  24.在建设工程设计合同履行中,因故发生变更或违约时,关于设计费的正确处理方法有

  ()

  A.委托人因故要求修改设计的,需增付相应设计费

  B.委托人因故要求中途停止设计时,承包人不退还已多付的设计费

  C.委托人因故要求中途停止设计的,承包人需要退还已多付的设计费

  D.因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的,应增付设计费

  E.委托人超过合同规定的日期支付设计费时,应偿付逾期违约金

  25.FIDIC合同条件规定,承包商的义务包括()

  A.对工程质量负责

  B.在缺陷责任期内负责照管工程现场

  C.执行工程师发布的各项指令

  D.拒绝接受指定的分包商

  E.对施工现场的安全负责

  三、名词解释题 (本大题共5小题。每小题3分,共15分)

  26.合同法律关系

  27.指定分包商

  28.工程索赔

  29.不平衡报价法

  30.缺陷责任期,

  四、简答题(本大题共5小题。每小题5分,共25分)

  31.简述违约责任与缔约过失责任的区别。

  32.简述工程项目施工招标应具备的条件。

  33.在施工合同的履行过程中,应不可抗力导致的费用应如何分担?

  34.新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围?

  35.简述引起工程费用索赔的主要原因。

  五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分,共30分)

  36.某项工程建设项目,发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工个过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成相应的损失,承包人及时向监理工程师提出了索赔要求,并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下:

  (1)遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失,故应由发包人承担赔偿责任。

  (2)给已建部分工程造成损失,损失计18万元,应由发包人承担修复的经济责任,承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤,处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元,发包人应予以赔偿。

  (3)承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,发包人应予支付。

  (4)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。

  (5)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元。发包人应予以支付。

  问题:对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)

  37.某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目,在委托设计单位完成施工图设计后,通过招标方式选择监理单位和施工单位。

  中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时,业主虑到过多分包可能会影响工期.只同意桩基础工程的分包,而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中,房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行 调整(工程变更)。

  在主体结构施工完成时,由于房产公司资金周转出现了问题,无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款.从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。

  问题:

  (1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么

  (2)施工单位由于未得到房产公司的付款,从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗为什么

  模拟试题及答案

  一.单选

  ○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由( B )来承担.

  A.委托方 B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

  ○监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由( A)。

  A.业主承担

  B.业主从监理费中扣除,转付给承包方

  C.承包方承担,因他执行的是无效指令

  D.监理单位给予支付

  ○采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由( B)控制。

  A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商

  ○监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位( D)。

  A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走

  C.向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主

  ○合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为( D )。

  A.1万元 B.2万元 C.3万元 D.4万元

  ○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( A )。

  A.另一方可请求法院强制执行

  B.仲裁机构可强制执行

  C.另一方可以请求公安机关强制执行

  D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

  ○设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,( C)。

  A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

  B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

  C.每次阶段支付时均不许扣减定金

  D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

  ○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为( B)。

  A.总价合同 B.单价合同

  C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同

  ○进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商( A )。

  A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

  C.要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定

  ○一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( A)。

  A.提出变更方承担 B.对方承担

  C.平均分担 D.提出变更方按较大的比例承担

  ○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算,至( B )止所经过的日 历天数。

  A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

  C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日

  ○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C )

  A.同质业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

  C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换

  ○分包商在施工现场的协调管理工作,应由( C)负责。

  A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己

  ○招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的( B)。

  A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格

【土木工程合同】相关文章:

土木工程实习报告02-16

土木工程实习报告09-26

土木工程自我鉴定04-28

土木工程求职信10-16

土木工程专业自我鉴定04-26

土木工程专业的自我鉴定10-27

土木工程社会实践报告11-03

土木工程专业求职信01-27

土木工程心得体会12-12