工程分包合同

时间：2024-07-15 16:42:51 工程合同我要投稿

[优选]工程分包合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的工程分包合同，希望能够帮助到大家。

[优选]工程分包合同

工程分包合同1

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致，订立协议如下：

　　一、承包方式：

　　包人工、包质量、包安全。

　　二、承包范围：

　　设计图纸所列专业施工范围。

　　三、工程质量：

　　优良。

　　四、结算方式：

　　1、墙面贴砖：/㎡；

　　2、地面铺贴石材：/㎡；

　　3、地面找平层：/㎡；

　　4、卫生间防水：/㎡；

　　5、砖砌隔墙（包括抹灰）：元/㎡，不除窗洞；

　　6、粉墙/㎡，不除窗洞；

　　7、零星事再协商；

　　8、大理石干挂/㎡。

　　五、付款方式：

　　本工程以实际发生工日数据为依据，按每日元/人生活费，每天支付一次，每月支付工程进度款至，工程完工质检合格，支付工程款的；工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的。

　　六、甲方责任：

　　1、提供所有民工的身份证复印件。

　　2、乙方必须自备施工工具，负责作业层面的卫生，施工中不得浪费和损失材料，保护好设备和制成品，如有损坏双倍赔偿。

　　3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定，服从甲方管理和指挥，不得

　　打架、闹事，处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。

　　4、乙方应按安全规范技术规范组织施工，确保施工安全，由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。

　　5、乙方确保人身安全和饮食安全，发生责任事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。

　　八、工程质量的约定：

　　1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准，未通过建设方、监理方、甲方的验收，乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。

　　2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。

　　九、有关工期的约定：

　　1、因乙方原因造成的延误，工期不顺延。因乙方原因延期竣工，延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的`工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。

　　十、其它条款：

　　1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　2、因乙方的施工未达到约定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量，或者终止合同。

　　3、若发包方与承包方意见发生分歧，经协商不能达成一致时，通过仲裁解决。

　　4、乙方中途撤场负全部责任，包括退还已付所有工程款，合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消除。

　　发包人：

　　承包人：

　　日期：

工程分包合同2

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　日期：___________________

　　劳务分包方(乙方): _________________________________

　　为了保证完成工程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着自愿公平信用、协商一致的原则，甲乙双方协商订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工工期：______________________________

　　4、质量要求：合格

　　5、安全文明目标：杜绝重大伤亡等安全事故

　　6、建筑面积和工程量：总建筑面积约11041.26平?方米，工程量依据合同约定面积计算方式为准。

　　二、劳务承包内容与范围

　　1、劳务承包方式：包活工、包辅材、周转材料、包机械、包质量、包工期。采

　　用大活包形式。

　　2、劳务承包范围及工作内容：

　　2.1. 人工费：

　　2.1.1. 结构王体：基础垫层、室夕卜回填土人工配合、基础(不包括防水层)、主体框架结构模板、钢筋、电渣压力焊、混凝土。

　　2.1.2. 砌体：建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、造型及零星构件部分的土建人工费。

　　2.1.3. 粉刷：宰内抹灰(毛而)、地坪(毛而)、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。

　　2.1.4. 现场安全：按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。

　　2.1.5. 文明施工：施工区、生活区的场地硬化人工配合、临时用电(含二级配电柜一下的材料)、用水的管理及维护保养、现场垃圾活运等。脚手架：按规范搭设脚手架(钢管，扣件，槽钢，预埋件，立网，兜网；硬防护，加固件，跳板等)。

　　2.1.6. 配合其他承包方进行的预埋(装饰预埋件除外)。

　　2.2. 施工机械工具费：

　　2.2.1. 主要机械：塔吊、施工电梯、龙门架、包括塔吊、施工电梯、龙门架司机。

　　2.2.2 辅助机械：搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。

　　2.3材料费：

　　2.3.1 周转材料：模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、止水螺栓、蝴蝶卡、螺丝帽。

　　2.3.2. 小型材料：二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片、穿墙用PVC管等。

　　2.3.3. 施工用电由甲方提供至一级配电柜；施工用水由甲方将总水管引至施工现场、乙方负责支路水管的安装及材料。施工区、生活区的水电费用由甲方承担。

　　3. 承包内容中不包含的'项目及材料

　　3.1. 不包含项目：基础降水、基坑护坡、安装工程(水、电、暖、消防、电梯)门窗、防水、机械土方及回填(机械部分)、外墙保温、内外墙瓷砖、涂料油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、空调铁件、阳台栏杆制作及安装。

　　3.2. 不含材料：临建工程的材料、钢筋、商品碌、砌块、砖、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料。

　　三、劳务分包资质情况：

　　1、营业执照：

　　2、资质专业及等级：模板、钢筋壹级，止各资质证编号：

　　4、安全生产许可证编号：

　　四、工期、质量、安全

　　1、总工期日历天，以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒的因素工期顺延。

　　2、工程质量标准为合格(以质量部门评定的工程质量为准)。

　　五、甲方的责任和义务

　　1、甲方负责提供乙方材料堆场场地及生活住房，以满足乙方在现场的生产和生活所需。

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　日期：___________________

工程分包合同3

　　总包人：_____________________(以下简称甲方)

　　分包人：_____________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：_____________________

　　二、工程地点：_____________________

　　三、工程编号：_____________________施工许可证号：_____________________营业执照号：_____________________

　　四、分包工程范围及工程量(附预算书)__________________________________________

　　五、分包工程期限_____年_____月_____日开工，_____年_____月_____日竣工。

　　六、分包工程人工费用_____元。

　　七、乙方投人工种__________及人数_____人。

　　第二条工程结算

　　按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

　　第三条工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第五条生活管理

　　一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。

　　二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由甲方负责按月付清。

　　第六条分包工程人工费单价

　　一、单位工程分包，每预算工日为_________元。实行单方平米人工费包干，每平方米_________元。

　　二、单项内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为_________元。达到合格的每预算工日为_________元。实行分项人工费包干每平方米_________元。

　　三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为_________元。

　　四、清工每工日为_________元。

　　五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为____________元。

　　六、水、电、暖、卫生程，每项预算工日(按幢号分包)为_________元。

　　七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日，其工日单价为_________元。

　　八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)。

　　第七条材料供应管理

　　乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的.超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。

　　第八条施工机具

　　一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

　　二、手持操作工具，由乙方负责。

　　三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

　　四、施工需要用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

　　第九条现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场事项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　第十条违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2%的逾期违约金。

　　四、甲乙双方不得借姑拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

　　第十一条附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

　　二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。

　　三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。

　　四、双方商定的其他条款：

　　1.___________________________

　　2.___________________________

　　3.___________________________

　　4.___________________________

　　第十二条合同附件及有效期

　　一、合同附件：

　　1.工程预算书;

　　2.___________________________

　　3.___________________________

　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　总包单位：(盖章)_______________

　　法定代表人：(盖章)_____________

　　单位地址：_______________________

　　开户银行：_______________________

　　帐号：___________________________

　　电话：___________________________

　　分包单位：(盖章)_______________

　　法定代表人：(盖章)_____________

　　单位地址：_______________________

　　开户银行：_______________________

　　帐号：___________________________

　　电话：___________________________

　　鉴(公)证机关___________________

　　编号：(盖章)___________________

　　___________年________月________日

　　合同签订日期：_____年____月____日

　　分包工程(_________)算书

　　合同号：____________

　　总包单位：______________(盖章)

　　分包形式：_____________

　　分包单位：______________(盖章)

　　工程项目名称：第_____页

　　工程项目：_______________________

　　预算工程：_______________________

　　费用：(元)_____________________

　　备注：_______________________

　　定额编：_______________________

　　名称：_______________________

　　单位：_______________________

　　数量：_______________________

　　单位用工：_______________________

　　合计工日：_______________________

　　工日单价：_______________________

　　人工费：_______________________

　　审核计算：_____年_____月_____日

　　建筑安装工程分包合同2

　　总承包方（甲方）：______________________

　　分包方（乙方）：________________________

　　双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____________工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。

　　第一条工程名称

　　_____________________________________________________________。（指分包部分之工程名称）

　　第二条工程地点

　　_____________________________________________________________。

　　第三条工程范围

　　_____________________________________________________________。（可用列附表办法）

　　第四条质量标准

　　_____________________________________________________________。

　　（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）

　　第五条承包方式

　　_____________________________________________________________。

　　（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）

　　第六条工程总价

　　本工程包价计人民币____________元整。

　　第七条工程包价

　　本工程包价计人民币____________元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。

　　第八条付款办法

　　_______________________________________________________________。

　　第九条工程期限

　　按本合同第三条规定的工程范围自________年_________月_________日开工至________年_________月_________日止全部完工。

　　第十条中间交工

　　本工程项目范围内的_________工程，自_________年_______月______日开工于_________年______月__________日开工于________年______月_________日完成交工。

　　第十一条双方联系制度及协作办法

　　_______________________________________________________________。

　　第十二条关于工程保密办法

　　_______________________________________________________________。

　　第十三条违约责任

　　_______________________________________________________________。

　　第十四条特殊条款

　　_______________________________________________________________。

　　第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

　　第十六条合同份数

　　本合同正式本二份，双方各执一份，副本_____________份，总承包方收执_________份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执_________份。

　　总承包方（盖章）：________________

　　分包方（盖章）：__________________

　　负责人（签字）：__________________

　　地址：____________________________

　　电话：____________________________

　　_________年_________月__________日

工程分包合同4

　　发包方（甲方）：___________________________________

　　承包方（乙方）：___________________________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工（劳务）承包事项协商一致，订阅本合同，并严格执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：___________________________________

　　工程地点：___________________________________

　　工程规模：___________________________________

　　二、劳务承包方式及内容

　　承包方式：___________________________________

　　承包内容：___________________________________

　　三、合同工期：

　　开工日期：___________________________________

　　竣工日期：___________________________________

　　四、合同标准：

　　五、合同价款：

　　单价：___________________________________

　　六、发包人责任与义务

　　1、提供施工所用的材料、机械和很必要的`安全设施。

　　2、向乙方提供本工程所发包的工程概况及内容、质量标准、进度安全方面的要求，并检查落实。

　　3、按照合同规定的时间、数额向乙方支付承包款。

　　七、承包人责任与义务

　　1、乙方进场后应按甲方对质量、进度、安全、成本等方面所要求的标准，完成合同约定的全部施工内容。

　　2、进度责任：按时完成项目分部、分项工程进度计划。

　　3、服从甲方的领导和管理，遵守国家的法律与法规，执行工地各项规章制度。

　　八、违约责任

　　1、甲乙双方在签订合同后，因一方责任而导致合同终止，责任方按合同价的30%赔付对方。

　　2、如发生人员事故责任

　　九、价款支付时间和方式

　　1、甲方按每两层支付乙方工程款。

　　2、完工后甲方付清工程款。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：_________

　　_________年____月____日

　　乙方：_________

　　_________年____月____日

工程分包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程范围及造价

　　(1)工程范围

　　毕节市东瑞园小区所有水电工程及所有消防工程及弱电工程。

　　(2)按2004年预算结算材料人工按现行贵州省建筑工程材料价格信息表作决算，总价下浮10%结算。

　　二、付款方式

　　1、人工进场主体施工到转换层甲方按工程量80%支付给乙方，之后每月按月进度80%支付，工程完工后支付到90%，资料决算完后支付到97%，预留3%作为保修金，保修期到一年满后一次性付清尾款。

　　2、乙方进场施工，向甲方支付50万元工程保证金，工程保证金到工程施工至转换层，甲方退还50万元工程保证金。

　　三、工期

　　乙方应在甲乙双方合同签订后15日内即进场施工，具体施工内容及安排服从甲方工程建设进度的具体要求，乙方承报相应的施工进度计划，并保证在甲方总体进度计划的安

　　装的工期内，完成合同工程内容。

　　四、工程质量保证

　　1、乙方必须向甲方提供设备材料的检验报告及合格证书。

　　2、工程质量应达到《自动喷水系统设计规范》、《自动喷水系统施工验收规范》、《水电设施及弱电规范》要求，并应满足国家其它相关规范要求，通过消防验收。

　　3、系统安装并交付使用后，乙方对于本系统提供壹年免费维修服务，维修期由系统安装验收合格之日起计算，在免费维修期内，乙方免费提供及时应急维修服务及提供正常损坏的部件，凡不正常使用而造成的部件损坏，乙方所提供的部件费用由甲方负责。

　　4、如非乙方原因造成完工后六个月内不能进行消防验收或验收不合格，至第七个月起乙方所做工程自动进入质量保修期。

　　五、安装与验收

　　(一)甲方负责

　　1、提供系统设备运行所需的动力及照明电源。

　　2、负责系统安装期间所需的临时水电供应及费用。

　　3、在工地现场提供适当面积的库房和施工人员住房。

　　4、负责协调乙方与其它施工单位的关系。

　　5、甲方工程技术人员应积极监督，配合乙方施工工作。

　　6、工程完工时，甲方应当及时提供其它与消防有关的设备，材料资料文件以便乙方及时进行消防竣工申报。

　　7、甲方负责提供所用施工图及所需资料。

　　(二)乙方责任

　　1、负责消防系统水电系统及弱电系统的安装、调试、开通。

　　2、负责消防系统水电系统及弱电系统设备的提供及质量保证。

　　3、在甲乙双方确定的期限内完成设备的安装和调试工作。

　　4、接受甲方和当地检查部门对消防系统进行的验收，并保证验收合格。

　　5、为甲方工作人员提供免费技术培训，使甲方工作人员具备消防系统的基本操作能力。

　　6、负责壹年质保期结束后的终身有偿期维修及备件供应。

　　7、负责教育、督促乙方工作人员遵守遵守相关的劳动，安全及操作规章制度，文明施工，负责乙方工作人员的人生安全责任。

　　六、技术资料

　　乙方向甲方提供完整的`系统操作说明书和安装说明书壹套。

　　七、不可抗力

　　由于不可抗力而使乙方工期延迟或不能完工时，责任不在乙方，但乙方应立即将情况通知甲方，并在不可抗力发生后十五日内出具权威部门证明，送至甲方取认可。在确认有必要时，双方协商撤销本合同。不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震及双方同意的其他不可抗力。

　　八、合同生效、变更、终止及其它

　　1、本合同由甲乙双方授权代表在中国毕节市签署，并于双方签字盖章后立即生效。甲乙双方要严格履行本合同中所规定的责任。当乙方对于合同工程所提供的壹年免费保修服务结束之后，本合同将立即自然终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　3、所有甲乙双方签字的合同之附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

　　4、甲乙双方任何一方未经另一方同意，不得将与本合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何形式在任何时间转让给与执行本合同无关的第三者。

　　5、在甲乙双方协调同意的基础上，根据实际需要可以对本合同做某此变更，甲乙双方将签署补充协议。

　　九、违约责任、争议的解决

　　1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

　　2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如乙方不经甲方同意，单方解除合同，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失，如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　双方在履行合同中发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　十、附件

　　消防工程图和工程量清单，水电布置施工图及弱电施工图。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　授权委托人：授权委托人：

　　联系人：联系人：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

工程分包合同6

　　甲方（全称）：上海市第五建筑有限公司

　　乙方（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《上海市建筑市场管理条例》及有关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任，权利和义务，经甲，乙双方协商一致，订立本合同。

　　工程概况

　　1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

　　1.3 承包范围及内容：

　　1.4 建筑面积：

　　1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

　　1.6 承包方式：本工程采用"包工料机消耗，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包环境保护，包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容，包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定，约束等"的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

　　合同工期

　　2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。

　　2.2 合同工期：本工程于年月日开工，

　　至年月日竣工，共个日历天。

　　2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的. 计算，按天累计。

　　第三条质量

　　3.1 本工程质量等级为。

　　3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为。

　　3.3 本工程质量必须通过甲方，业主，监理，质监站的验收和确认。

　　3.4 乙方必须严格按本工程的施工图纸，设计说明，设计变更，技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工。随时接受甲方，监理，业主的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

　　3.5 乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期，经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

　　3.6 乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经建设单位同意后，由乙方负责处理，处理结果由甲方报送政府有关部门；发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。

　　3.7 甲方为维护自身的声誉，品牌，形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

　　第四条环境安全标化

　　4.1 本工程乙方现场文明施工要求为：建立现场安全生产保证体系，通过安全生产保证体系的认证并达到"上海市标化工地"标准要求，并承担安全贯标，一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用。如达不到以上标准，甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款。

工程分包合同7

　　从法律关系上分析，分包有两种情况：

　　1、分别承包，即各承包人均独立地与发包人建立合同关系，各承包人之间并不发生法律关系。

　　2、联合承包，即承包人相互联合为一体，与发包人签订总包合同，然后各个承包人再签定数个分包合同，将项目建设中的各个单项工作落实到每一个承包人。在实践中，这两种分包合同被广泛地使用，但它们的法律效果很不相同。在分别承包中，各个承包人相互单独地对筹建单位负责，相互之间不发生任何法律关系;在联合承包中，承包人共同地对筹建单位负责，承包人之间发生连带之债的法律关系。

　　水电工程分包合同：

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1.装修施工地点：_____________________________________________

　　2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　3.本项工程预计费用元人民币。

　　第二条材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的.材料。

　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

　　3.乙方提供的材料

　　乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-XX及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-XX并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施

　　工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1. 工程款付款方式：

　　布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%

　　2. 乙方承包内容：

　　1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

　　2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

　　3).水电施工的穿墙、打孔、切割

　　4).开关面板安装

　　5).小五金、马桶、的安装

　　6).后期灯具的安装

　　3.工程结算方式：

　　按实结算：

　　总价结算：20元/平米(套内面积)

　　第六条违约责任：

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

　　第七条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条.其它约定：

　　1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。

　　在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

　　2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

　　3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

　　5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条附则

　　(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　(二)本合同签订后工程不得转包。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　签字日期：

工程分包合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙商定达成以下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3发包方式：甲方提供施工材料，乙方包工（自备施工工具）。

　　1.4承包金额：每平米58元,实际完成正投影面积，包括垂直运料、垃圾清运等。

　　1.5工期：按项目部制定工程进度计划执行。

　　1.6工程质量标准：优良。

　　第二条甲方负责事项

　　2.1协调各施工专业施工。

　　2.2按时，保质，保量提供施工材料。

　　2.3开工前3天，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场技术交底，提供施工所需的用水，用电。

　　项目质检员对工程质量，安全，进度进行监督检查。第三条乙方负责事项

　　3.1指派代表乙方履行合同，按合同约定及甲方要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。

　　3.2严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按照图纸说明进行施工，参加竣工验收。

　　第四条工程款支付方式

　　本合同生效后，乙方上报工作量的时间为每月月底，按实际完成工作量的80%支付，支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行，支付时间为次月15日-20日，工程完工付到实际完成工作量的`95%，5%尾款竣工结算后一次付清。

　　第五条关于安全文明施工的规定

　　5.1乙方应按图纸施工，并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定，违反操作规程导致发生安全事故，乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失，甲方协调处理。

　　5.2甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查，乙方必须接受并配合检查。

　　5.3乙方要指定一名安全管理人员，负责施工现场的一切安全工作，并对施工人员进行安全文明施工教育。

　　5.4乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。

　　5.5甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火，安装电器及使用易燃，易爆物品，必须事前告知甲方管理人员，动火时做到一人动火一人监护。

　　5.6施工现场必须随时清理，因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置，每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后，方可离开现场。

　　5.7乙方在施工期间严禁抛，冒，滴，洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反，由乙方承担经济处罚及一切后果。

　　5.8乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规，由乙方承担经济处罚及一切后果。

　　第六条违约责任

　　因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方承担。合同无法继续旅行时，合同终止并追究责任。

　　第七条争议或纠纷处理

　　7.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决，或有请有关部门进行调节。

　　7.2当事人不愿通过协商，协调解决或协商，调解不成时，可提请仲裁机构仲裁，也可向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　单位地址：单位地址：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

工程分包合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在建项目----腾冲欢乐湖国际度假村一期二段1-12#楼，为确保本工程管理高效、秩序井然和谐和安全工作万无一失;决定将本国际度假村的智能化管理系统工程总承包给乙方承建。甲、乙双方本着平等、互利、的原则协商一致、达成承建合同如下：

　　一、工程名称

　　腾冲欢乐湖国际度假村一期二段智能化管理系统工程

　　二、工程范围

　　1、楼宇对讲系统(安居宝)

　　2、视频监控系统(海康卫视)

　　3、公共广播背景音乐系统(300C)

　　三、工程地点

　　腾冲县欢乐湖国际度假村

　　四、工程工期

　　本工程工期为个工作日;(具体进场时间由甲方通知为准) 工程总价款

　　本工程总价款为:叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角385213.605)。其中

　　1、楼宇对讲系统289751.7元。(明细符后)

　　2、视频监控系统49716.975元。(明细符后)

　　3、公共广播背景音乐系统 45744.93元。(明细符后)

　　五、付款办法

　　本工程总价款为：叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角。应甲方要求，乙方同意在本工程总价款的基础上下浮13个点。本工程的实际结算总额为：人民币叁拾叁万伍仟壹佰叁拾伍元捌角贰分(335135.80)

　　1.乙方所有材料进场后，由甲方验收合格后，3个工作日内支付工程总价款的30%，即人民币：100540.74元(大写:壹拾万零伍佰肆拾元柒角肆分)给乙方。

　　2. 工程总价款的67%，人民币224540.98元(大写：贰拾贰万肆仟伍佰肆拾元玖角捌分)安装完毕并验收合格后，甲方在十日内一次性支付给乙方。

　　3. 剩余3%，即人民币10054.07元，大写：壹万零伍肆拾元零柒分的工程总价款，留作质量保证金。待一年质保期满后，甲方在十日内一次性支付给乙方。

　　六、运输费用负担

　　本工程的设备、器材运输费用由乙方负担。

　　七、质量要求

　　1. 本工程的所有设备器材其规格型号、品牌必须与合同一致。

　　2. 本工程的所有设备器材必须是三证齐全(合格证、质检报告、生产许可证)。

　　3. 本工程的各子系统必须技术先进、运行稳定和功能满足设计要求。

　　八、售后服务

　　1. 本工程的所有设备器材，质保期为两年(竣工验收合格之日起)，在此质保期内凡是设备本身的质量问题，乙方实行三包(包退、包换、包修)。

　　2. 本工程的'所有设备器材，在质保期满后，乙方实行终身维修服务。并仅收材料成本费(其中的软件实行终身免费升级或重装)。

　　3. 为确保维护(修)快捷、更换及时，乙方承诺接到维修通知后，48小时内到达现场。以确保服务、维修专业化、响应(指维修响应)快捷化。

　　九、甲方责任与义务

　　1. 甲方必须按合同规定的时间、金额向乙方支付工程款。

　　2. 甲方应正确使用本标的物的设备与器材，否则乙方不予免费三包。

　　3. 甲方应派1-2人参与乙方组织的使用、操作培训。

　　十、乙方的责任与义务

　　1. 乙方应在合同规定的期限内(指甲方能按时支付工程款)，进场安装和竣工。

　　2. 乙方所提供的一切设备器材，其功能达到说明书的质量和功能要求。

　　3. 乙方将本工程交付使用的同时应将相关技术资料一同交甲方存档。

　　十一、其它事项

　　1. 本合同的一切设备器材，在甲方货款未付清之前，其产权仍归乙方所有。

　　2. 本合同中的未尽事宜双方协商解决。同时在本合同执行过程中，对于万一出现的纠纷，首先双方应友好协商解决，当协商不成时，任何一方可以向人民法院申请调解或仲裁。

　　3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日

工程分包合同10

　　发包方： (以下简称甲方)

　　包方： (以下简称乙方)

　　经双方协商一致，签订本分包合同。

　　一、　工程概况

　　1：工程概况

　　1.1.工程名称：

　　1.2.工程地点：

　　1.3.工程范围：详见附件工程量清单表。

　　2.工期要求:

　　3.工程质量要求：

　　4.工程量:详见附件工程量清单表。结算工程量以甲、乙双方共同认定的实际完成工程量为准。

　　5.承包方式

　　5.1本工程承包方式为

　　5.2合同外增加内容按

　　6.合同价款

　　合同暂定总价：大写元(人民币￥元)。详见附件工程量清单表。

　　二、双方责任

　　1、甲方责任

　　1.1.将施工现场的水准点和坐标控制点向乙方交底，并进行现场交验。

　　1.2.在开工前1周之内，向乙方提供完整的施工技术资料。

　　1.3.负责按合同向乙方支付工程款。

　　1.4协助提供场地，便于设置工人临时住宿、仓库、办公区;协助提供电源、水源接入点。

　　1.5.派任为现场负责人(联系电话： )，负责协调与本工程相关方的工作。

　　2、乙方责任

　　2.1.开工前2天向甲方提供进度及施工计划报表。

　　2.2.保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定，做到工完场清。

　　2.3.采取积极措施做好施工现场预埋管线和建筑物、构筑物的保护工作。

　　2.4.参加甲方组织的图纸会审和设计交底。

　　2.5.按规范要求整理、编制施工资料。

　　2.6分包工程量相应全部税金由乙方负责。

　　2.7乙方必须无条件履行甲方与业主所签订的主合同的全部条款。

　　3.乙方派任为项目经理(证号: ),联系电话： ; 派任为安全员(证号: )。

　　三、施工组织设计与工期延误

　　1、施工组织设计

　　乙方应在工程开工前二天，向甲方代表(或监理代表，下同)交施工组织设计(或施工方案)。甲方在收到乙方提交的施工组织设计(或施工方案)后，2天内给予批准或提出修改意见。

　　2、竣工质量验收

　　竣工工程质量须一次性验收合格，若验收不合格，乙方须进行返工、修改。乙方承担返工、修改、检测所发生的'全部费用，经返工修改后仍达不到合格条件要求，乙方承担违约责任并赔偿由此产生的全部费用。

　　四、工程款支付

　　1.工程预付款：按照主合同约定，动员预付款为合同价 %，甲方收到业主预付款后，再由甲方向乙方支付。该款仅用于乙方支付施工开始时与本工程有关的动员费用，如乙方滥用此款，甲方有权立即收回。

　　2.乙方应支付给甲方预付款保函费用为人民币元整(￥元)，由甲方在应支付给乙方的进度款中扣除。

　　3.工程进度付款：按主合同执行，甲方收到业主相关进度款后7天内支付给乙方。

　　4.工程竣工验收：按甲方与业主所签主合同。

　　5.本工程保修期为年，自实际竣工日起算。

　　五、其它

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效，在双方将合同内容执行完毕后自行解除。

　　2、乙方同意履行甲方与业主所签订主合同的全部条款和相关要求，并承担相应的责任。

　　3、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　4、合同签订日期：年月日

　　发包方：

　　承包方：

　　_____年______月______日

工程分包合同11

　　合伙人：______________(以下简称甲方)合伙人：______________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方经平等协商，就合伙承包________________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围合伙项目以________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目，对外以________________公司名义出现。

　　三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例

　　1、甲方以现金出资，出资额为人民币_____________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例_____________%。

　　2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占_____________%。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配;

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的.出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的日常管理;

　　2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;

　　3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　十一、生效及补充

　　1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份;

　　2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

　　甲方：

　　乙方：

　　________________年______月__________日____年____月____日

工程分包合同12

　　总包方(甲方)：xxxxxx

　　地址：xxxxxx邮码电话

　　法定代表人：xxxxxx职务

　　分包方(乙方)：xxxxxx

　　地址：xxxxxx邮码电话

　　法定代表人：xxxxxx职务

　　依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和xxxxxxxxxxxxxxxx市人民政府xxxxxxxxxxxxxxxx号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：xxxxxx

　　二、工程地点：xxxxxx

　　三、工程编号：xxxxxx施工许可证号：x营业执照号：xxxxxx

　　四、分包工程范围及工程量(附预算书)

　　五、分包工程期限xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日开工，xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日竣工。

　　六、分包工程人工费用元。

　　七、乙方投入工种及人数人。

　　第二条工程结算

　　按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

　　第三条工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第五条生活管理

　　一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。

　　二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

　　第六条分包工程人工费单价

　　一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平方米人工费包干，每平方米元。

　　二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为元。达到合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。

　　三、单项分包石、土方工程的'每预算工日为元。

　　四、清工每工日为元。

　　五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为元。

　　六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)元。

　　七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。

　　八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)

　　第七条材料供应管理

　　乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

　　第八条施工机具

　　一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

　　二、手工操作工具，由乙方负责。

　　三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

　　四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

　　第九条现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　第十条违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费xxxx%的逾期违约金。

　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

　　第十一条附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第( )项解决：向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，向人民法院起诉。

　　二、本合同一式份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。

　　三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

　　四、双方商定的其他条款：

　　第十二条合同附件及有效期

　　一、合同附件：xxxxxx

　　1.工程预算书;

　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　总包单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　法定代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xxxxxxxx年xxxx月xxxx日

　　分包单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　法定代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xxxxxxxx年xxxx月xxxx日

工程分包合同13

　　委托方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程内容：

　　1.3 开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　第2条质量等级：

　　合格

　　第3条协议价款与支付

　　3.1 承包方式：

　　3.2 工程价款：

　　3.2.1本工程价款按确定。

　　3.2.2本工程预（结）算执行。

　　3.2.3本工程所用主要材料。

　　3.2.4 本工程主要材料价格乙方会同甲方有关部门进行市场询价或比价确定。

　　3.2.5本工程图纸外的工程量增减，由乙方会同甲方代表及有关单位签证认可，结算时一并计入。

　　3.2.6乙方保证在施工期限内完工，每迟一天交工按工程价款的1‰扣款。

　　3.3付款方式：

　　3.3.1本工程竣工验收合格后，甲方向乙方付至工程价款的95%，留5%作为工程保修保证金，保修期满后一次性结清。

　　第4条甲方代表：

　　第5条乙方代表：

　　第6条甲方工作及其权利和义务：

　　6.1 甲方将对工程质量、施工进度按计划进行考核，提出相关意见，并且甲方也有权对工程质量、施工进度等进行监督，对发现的问题和不合格的地方，有权要求乙方进行整改。

　　6.2 若乙方未按时整改或不听从甲方意见的，甲方有权要求乙方停止施工或进行安全整改。

　　第7条乙方工作及其权利和义务：

　　7.1 工程量要严格按照施工图纸、预算的内容进行施工，必须保质保量，若未按要求进行施工，则扣除相应的工程款。

　　7.2 保证施工期间作到文明施工，不得乱堆乱放施工垃圾，保证施工现场周围的环境整洁，保证工完场清，保证清洁卫生符合有关规定，承担违反有关规定造成损失和罚款。

　　7.3 乙方在施工过程中必须严格按照有关操作规程进行操作，作好安全防范工作，防止一切事故的发生。若因违反操作规程出现人身伤亡事故，一切后果由乙方自行承担。

　　7.4乙方接到甲方的`安全整改通知后，乙方应按时整改，并以书面形式通知甲方进行整改检查。施工严格按照国家有关安全规范、标准执行。

　　第8条质量及验收：

　　8.1 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

　　8.2 本工程施工应严格按照有关施工规范进行，若故意违章操作，一切后果由乙方全部承担。

　　第9条竣工验收

　　9.1 工程完工后，双方会同使用部门进行竣工验收，验收以技术方案核定单和国家颁布的工程施工及验收规范为准。

　　9.2 工程完工验收，乙方必须作到工完场清。

　　第10条保修期

　　10.1 保修内容、范围：按国家现行《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

　　10.2 保修期限：

　　10.3 保修时间：乙方应在接到甲方修理通知七天内即派人修理，否则甲方委托其它单位或自行修理，费用直接在保修保证金内扣除，不足部分由乙方承担补足。在保修期服务中，乙方应及时认真，不得推诿、扯皮，否则甲方也可直接使用保修、保证金自行维修。

　　第11条协议生效与终止

　　11.1 协议生效：双方签字盖章后生效。

　　11.2 协议终止：结清工程款后自行失效。

　　第12条协议份数

　　此协议共份，甲方执份，乙方执份，由甲方送有关部门。

　　协议签订时间：年月日

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　负责人：负责人：

　　经办人：经办人：

工程分包合同14

　　发包方(以下简称甲方)：身份证号：

　　承包方(以下简称乙方)：身份证号：

　　根据《中华人民共和国民法典》《建筑安装工程承包合同条例》和《劳动法》等相关法规，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商，在平等互利的原则下签定本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　分包工程地点：

　　分包工程承包范围：

　　承包方式：

　　第二条甲方责任

　　1、提供该工程施工图纸一套;

　　2、提供机具、机械;

　　3、负责协商施工电梯运输、管道走向、材料供应，一切供电设施;

　　4、负责技术监管，发现问题及时解决;

　　5、甲方提供给乙方住宿一间。

　　第三条乙方责任

　　1、严格按照工程的`总包方审核后施工图进行施工，如变更甲方提供书面图纸为准，做到文明施工、确保工程质量，如乙方有质量问题，需要返工一切须乙方负责;

　　2、根据甲方要求工程进度，合理调配人力和机具，确保工程如期完成;

　　3、遵守业主、监理、总包方的现场管理制度，违反规定责任由乙方自行承担;

　　4、按施工健全规范的规定采取事故预防措施，确保施工安全和第三方安全，由乙方造成的安全事故，均由乙方承担一切发生的安全事故，与发包方无关;

　　5、消防管道压力试压要求到达 MPa，由甲方监理验收通过，管道压力试压由甲方通知。

　　第四条工程期限

　　施工时间为：年月日至年月日。

　　第五条工程价款及付款方式

　　1、按每个喷头点位元/个计价，不做下支管，含层楼以上立管。

　　2、付款方式

　　(1) 按月进度( 日)结算支付，号支付;

　　(2) 进场后日内支付乙方生活费万元;

　　(3) 工程完工，经甲方验收合格，甲方结清支付乙方剩余工程款;

　　(4) 价款支付方式：现金。

　　第六条违约责任

　　甲方：合同生效后，应按合同约定付款方式按期付款，如因甲方违约造成工期延误，责任由甲方身负。

　　乙方：合同生效后，必须按合同约定的条款履行职责，因自身原因造在工程质量及工期延误，由乙方负责。

　　第七条其他

　　1、本合同未尽事宜，由双方本着诚实、信用、互惠互利的原则协商解决;

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效;

　　3、本合同工程竣工、结清工程款后自行失效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

工程分包合同15

　　工程承包人：

　　劳务分包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就劳务分包事项协商并达成一致，订立本合同。

　　1.劳务分包工作对象：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　分包性质：人工费分包

　　2.分包工期：

　　开始工作日期：

　　结束工作日期：

　　总日历天数为：天，但相应施工段内的作业任务施工期不得超过3天。

　　3.质量标准：

　　按总(分)包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，达到质量评定合格等级。

　　4、工程承包人义务：

　　(1)组建与工程相适应的项目管理班组，全面履行分包合同，组织实旌施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。

　　(2)按时提供图纸，及时交付应供材料、设备、所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施，保证施工需要。

　　(3)负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　5、劳务分包人义务：

　　(1)对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　(2)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划；保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

　　6、安全施工：

　　劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，采取必要的安全防护措施，消除事故的隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　7、劳务报酬：综合单价：元(人民币)/m2。

　　8、劳务报酬的`支付方式：

　　完成全部工程量，支付工程总造价的；待所施工项目完工骏收合格后，双方无争议，支付工程总造价的；待基础分项工程全部完成后，支付工程总造价的；剩余的工程款作为质量保修金。在本工程竣工验收合格后支付。

　　9、劳务分包人承诺：地下防水工程的保修期为年，年内出现任何质量问题，分包人均给予无偿修复。

　　10、争议：

　　工程承包人与劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求工程所在地建设行政主管部门工程造价管理机构调解，任何一方不愿和解、调解的，双方约定向青岛市市南区仲裁委员会申请仲裁方式解决争议。

　　11、合同生效：

　　本合同双方约定双方签字盖章后，即可生效。

　　甲方（盖章）：_______________

　　乙方（盖章）：___________________