建设工程勘察合同
在当今不断发展的世界,合同的法律效力与日俱增,合同协调着人与人,人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编精心整理的建设工程勘察合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
建设工程勘察合同1
发包人:________有限公司
勘察人:________工程有限公司
发包人委托勘察人承担________工程详细勘察________任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条、工程概况
1.1工程名称:____________________
1.2工程建设地点:____________________
1.3工程规模、特征:____________________
1.4工程勘察任务委托文号、日期:________、______年____月____日
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:按国家和地方岩土工程有关勘察标准及设计要求进行,勘察成果满足施工图设计及施工要求。
1.6承接方式:投标。
1.7预计勘察工作量:预计钻孔126个,总进尺约6770米,如遇地层变化异常,则适当增加钻孔和钻孔深度,确保满足规范和设计要求。
第二条、发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料(包括详勘及初勘资料)及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条、勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料捌份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条、开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程勘察的总工期为40日历天,现场勘察工作定于______年____月____日开工,______年____月____日现场完工,______年____月____日前提交全部勘察成果资料。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2现场勘察工作有效期限以合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期相应顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察费按固定综合单价145.00元/米包干,合同暂定总价为玖拾捌万壹仟陆佰伍拾元(¥981,650.00元),最终造价按实际工程量进行结算。包干综合单价包含施工设备、劳务、管理、材料、临时工程、试验、保险、利润、税金、工程施工现场技术服务、安全文明施工增加费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等各项应有费用,包干综合单价在合同执行过程中是固定不变的,并不因劳务、材料、机械、运输、关税、汇率等价格的。变化及政策性变动和其它任何理由予以调整。
4.2.2现场勘察工作完成合同工程量的50%且在收到勘察人的请款函之日起10个工作日内,发包人按合同暂定总价的40%支付进度款,计人民币叁拾玖万贰仟陆佰陆拾元(¥392,660.00元);勘察人在发包人付款之日起3个工作日内给发包人开具与支付款项等额的合法有效发票。如勘察人不请款,发包人不承担不付款或延迟付款的任何违约责任(下同);勘察人提交勘察成果资料并经双方核对确认勘察人实际完成工程量以及勘察人提交与余款等额的合法有效发票之日起10个工作日内,发包人付清全部勘察费。
第五条、发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠等),并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对发包人从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量按合同单价支付勘察费。
5.1.7由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1)(不可抗拒的自然灾害除外)。
5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4工程勘察所用的设备及材料全部由勘察人提供,其费用已含在包干单价中。
5.2.5勘察过程中,现场设备由勘察人负责看管并承担费用。
5.2.6勘察人须安装独立电表和水表用于计量勘察所需的水电,并根据相应水电单价支付水电费,勘察所需的水电费已包含在包干单价中。
5.2.7勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
5.2.9勘察人在现场工作的.人员应遵守安全生产的有关规定及发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。除发包人的责任外,勘察人应对其现场工作人员及财产的安全负全责。
5.2.10勘察人在勘察过程中,应随时注意观察勘察现场状况,遇到可能发生人身伤害或造成经济损失的状况时立即停止勘察并向发包人报告,同时应采取有效措施避免事件的发生或防止损害事件扩大,否则,发包人不承担任何赔偿责任。
第六条、违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供工作场所、水电而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停工、窝工费(具体金额由双方届时协商),工期按实际工日相应顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,双方互不承担违约责任;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付合同暂定总价的50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则按双方共同核定勘察人已完成的工作量支付勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每逾期一日,应减收勘察费千分之一。
第七条、其他
7.1本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
7.2本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,可向工程所在地人民法院起诉。
7.3本合同自发包人、勘察人签字盖章后即生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
7.4本合同一式肆份,发包人贰份、勘察人贰份。
发包人名称:________(盖章)
法定代表人:________
住所:________
电话:________
传真:________
开户银行:________
银行帐号:________
开户名称:________
日期:______年____月____日
勘察人名称:________(盖章)
法定代表人:________
住所:________
电话:________
传真:________
开户银行:________
银行帐号:________
开户名称:________
日期:______年____月____日
建设工程勘察合同2
订立合同双方:
建设单位:____以下简称甲方;
勘察单位:____勘察院,以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点_____________。
第二条、勘察的范围、进度和质量________。
第三条、甲方的义务
1、在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2、在签订合同时,甲方必须在__年__月__日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。
3、甲方必须在__年__月__日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4、甲方必须在__年__月__日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5、甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6、乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7、甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。
第四条、乙方的义务
1、乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
2、乙方应于__年__月__日进入现场勘察,__年__月__日提交全部勘察资料,提交测量透明图__份,提交工程地质报告书一式__份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。
第五条、定金及勘察取费标准及拨付办法
1、本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为____元。自本勘察合同生效后____日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后____日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2、属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的`工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收20~40%的勘察费。
第六条、甲方的违约责任
1、如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。
2、甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金__元。
第七条、乙方的违约责任
1、乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。
2、乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3、由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达__天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价__‰的违约金。
第八条、纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
第九条、其它
_________________________________。
本合同__年__月__日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行各留存一份。
建设单位(甲方):____(公章)
代表人:____(盖章)
联系人:____
通讯处:____
电话或电报:____
开户银行:____
帐号:____
勘察单位(乙方):____(公章)
代表人:____(盖章)
联系人:____
通讯处:____
电话或电报:____
开户银行:____
帐号:____
__年__月__日订立
建设工程勘察合同3
甲方(发包人):__________
地址:__________
法定代表人/授权代表:__________
联系电话:__________
乙方(勘察人):__________
地址:__________
法定代表人/授权代表:__________
资质等级及证书编号:__________
联系电话:__________
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程勘察事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:__________
2、工程地点:__________
3、工程规模、特征:__________
4、工程投资估算价:__________万元
5、预计勘察工作量:__________
二、发包人委托勘察任务与内容
甲方委托乙方承担以下勘察任务:
1、详细勘察:范围包括__________,要求达到__________标准。
2、其他专项勘察:________________________________________。
三、勘察人提交的勘察成果文件
乙方应向甲方提交勘察成果文件,并对其质量负责。勘察成果文件包括:
1、勘察报告__________份及电子文件__________份;
2、其他勘察成果文件:__________。
四、勘察费用及支付方式
本工程勘察费预算为人民币(大写)____________________元整(¥__________元),具体支付方式如下:
1、预付款:合同签订后__________日内支付合同总价的__________%;
2、中间付款:勘察工作完成__________%时,支付合同总价的__________%;
3、结算款:提交全部勘察成果文件并经甲方审核确认后__________日内,支付至合同总价的。__________%;
4、尾款:余款__________%作为质保金,在勘察成果文件提交后__________个月内无质量问题时一次性付清。
因甲方原因造成勘察工作量增减的,按实际发生的工作量调整勘察费。
五、勘察工期
自__________年__________月__________日开工至__________年__________月__________日提交勘察成果文件,工期共__________天(日历日)。
六、双方责任
1、甲方责任:
提供满足勘察工作需要的`现场条件及资料;
及时支付勘察费用;
其他:__________。
2、乙方责任:
按照国家技术规范、标准、规程和甲方的要求,完成工程勘察任务,提交质量合格的勘察成果文件;
保证勘察工作的顺利进行,对因勘察造成的任何损害承担责任;
其他:__________。
七、违约责任
双方应严格履行合同,任何一方违反合同约定,均应承担违约责任,赔偿因其违约给对方造成的损失。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可提交__________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
九、其他
1、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至勘察费用结清且勘察成果文件提交完毕时终止。
3、本合同一式__________份,甲方执__________份,乙方执__________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
法定代表人/授权代表(签字):__________法定代表人/授权代表(签字):__________
日期:________年________月________日日期:________年________月________日
建设工程勘察合同4
甲方(委托方):__________________________
地址:_____________________________________
法定代表人/授权代表:_____________________
联系电话:_______________________________
乙方(勘察单位):________________________
地址:_____________________________________
法定代表人/授权代表:_____________________
资质等级及证书编号:______________________
联系电话:_______________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律法规,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就本工程勘察事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:______________________________
2、工程地点:______________________________
3、工程规模及特征:________________________
4、工程勘察任务(内容)与技术要求:___________________________________
二、勘察依据
1、甲方提供的有关文件及资料(如规划许可、用地红线图等);
2、国家现行的有关工程勘察的规范、规程、标准和规定;
3、其他:________________________________。
三、勘察成果提交
1、提交勘察成果的形式:____________________
2、勘察成果内容:__________________________
3、提交时间:乙方应于____年____月____日前提交勘察成果报告____份给甲方。
四、勘察费用及支付方式
1、勘察费用总额(大写):人民币_________________元整(¥_________元)。
2、支付方式:
预付款:合同签订后____日内,甲方支付勘察费用总额的`____%作为预付款,即人民币_________________元整(¥_________元)。
中间款:勘察工作完成____%时,甲方支付勘察费用总额的____%,即人民币_________________元整(¥_________元)。
尾款:勘察成果报告提交并经甲方验收合格后____日内,甲方支付剩余的。____%勘察费用,即人民币_________________元整(¥_________元)。
五、双方责任
1、甲方责任:
提供必要的勘察工作条件,如现场道路、水电等;
及时向乙方提供勘察所需的文件及资料;
按合同规定支付勘察费用。
2、乙方责任:
按照国家现行规范和甲方要求完成勘察工作;
保证勘察成果的质量,并对其准确性负责;
配合甲方进行工程设计和施工的相关工作。
六、违约责任
1、甲方未按合同规定时间支付勘察费用的,每逾期一日,应按逾期支付金额的____%向乙方支付违约金。
2、乙方未按时提交勘察成果或勘察成果不符合合同要求的,应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
七、争议解决
双方因执行本合同发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他
1、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至勘察费用结清且勘察成果交付完毕时终止。
3、本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
法定代表人/授权代表(签字):____法定代表人/授权代表(签字):____
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
建设工程勘察合同5
甲方:____________________(委托方)
乙方:____________________(勘察单位)
鉴于甲方拟进行________________建筑工程项目,为了保障工程质量和安全,甲方委托乙方进行地质勘察,并达成以下协议:
一、勘察内容
1.1乙方应根据甲方的要求,对工程地质条件进行详细勘察,包括但不限于地层构造、地下水情况、地质灾害隐患等内容。
1.2勘察范围包括建筑工程所在地及周边区域,勘察深度应满足工程设计和施工要求。
1.3勘察结果应包括地质勘察报告、勘察图纸等资料,并应在勘察结束后的________日内提交给甲方。
二、勘察费用
2.1甲方应按照乙方提供的勘察方案和费用报价支付勘察费用。
2.2勘察费用包括勘察人员的工资、勘察设备的使用费以及勘察资料的.制作费等,具体费用标准详见附表。
2.3如勘察过程中出现额外费用,应由甲方另行支付。
三、保密条款
3.1双方在履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密和技术资料,均应保密,不得向第三方透露。
3.2本合同终止后,双方仍应对所知悉的保密信息负有保密义务。
四、违约责任
4.1若乙方未按照约定时间提交勘察报告或勘察结果不符合要求,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
4.2若甲方未按时支付勘察费用,乙方有权暂停勘察工作,并要求甲方支付滞纳金。
五、其他条款
5.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为_______个月,期满后自动失效。
5.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
签订日期:____________________
【建设工程勘察合同】相关文章:
建设工程勘察合同10-13
勘察合同建设工程05-07
建设工程勘察合同12-11
工程建设勘察设计合同08-23
[必备]建设工程勘察合同10-04
建设工程勘察设计合同08-01
【精】建设工程勘察设计合同11-04
建设工程勘察合同精选15篇10-24
建设工程勘察合同15篇09-19