购房合同

时间：2024-05-23 18:33:30 购房合同我要投稿

[热门]购房合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的购房合同，欢迎大家分享。

[热门]购房合同

购房合同1

　　甲方：_____________________（以下简称甲方）

　　乙方：_____________________（以下简称乙方）

　　为了确保甲、乙双方的合法权益，现就住宅及车库买卖有关事项签订协议如下：

　　第一条经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于__________________________________________的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售（出让）给乙方，其中：住宅建筑面积为_______平方米，车库杂物房建筑面积_______平方米。

　　第二条上述住宅及车库杂物房的出售价（含出让价，下同）为人民币壹拾陆万元整（￥_____________________元）（以下金额均为人民币）。此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

　　第三条付款方式：实行分期付款，首期支付_______万元整，第二期支付壹拾万元整。具体支付时间及方式如下：

　　（一）乙方陪同甲方到银行归还上述住宅按揭贷款余额取回《中华人民共和国房屋所有权证》（以下简称《房产证》时支付甲方售房款陆万元整。

　　（二）在甲方办妥上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》及车库杂物房的《使用权出让证》交给乙方的当天支付_______万元整。

　　第四条甲方必须在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭贷款余额取回《房产证》后的十五日内，与乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续，并将新的《房产证》交给乙方。上述住宅一经办理所有权过户手续，房屋的产权及使用权归乙方所有，甲方不再拥有产权及使用权，原入住人员或存放的物品必须在住宅所有权过户后的十五日内搬离。

　　第五条鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无所有权，仅取得车库杂物房的《使用权出让证》，而《使用权出让证》又不能到发证机关办理“使用人”变更手续的实际情况，该车库杂物房及对应的《使用权出让证》自乙方付清上述购房款（含车库杂物房的'出让金）之日起至该车库杂物房使用权终了之日止归乙方使用和保管。

　　第六条上述住宅及车库杂物房的交易金额（人民币壹拾陆万元整）不包括售房应缴税费及办理住宅所有权过户手续费等各种税费，此项税费由乙方承担。

　　第七条违约责任：

　　（一）乙方未在规定的时间内将购买上述住宅、车库的款项支付给甲方的，由甲方按日加收违约金额的百分之的违约金。

　　（二）甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间办理上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》以及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方的，甲方除必须将住宅《房产证》及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方外，必须按日支付全部售房款百分之的违约金。

　　（三）甲方未在规定时间内搬离上述住宅及车库杂物房的，必须按市场房屋出租价格的三至五倍价格向乙方支付房屋租金。

　　（四）房屋买卖协议签订后，甲方违约不出售（出让）上述住宅及车库杂物房，如已收取乙方的购房款的，甲方除必须按乙方规定的时间退还已收取的乙方购房款外，必须另行支付给乙方_______万元整违约金；如乙方已付款但终止购房的，甲方只按已收款项的_______%退回给乙方；如未支付任何购房款，无论哪一方违约，违约方应向对方支付违约金壹万元整。

　　第八条本协议经双方签字并经市公证处公证后生效。

　　第九条本协议一式三份，甲乙双方各执一份，市公证处存一份。

　　甲方（签章）：_________________

　　乙方（签章）：_________________

　　___________年________月_______日

购房合同2

　　甲方(售房人)：

　　乙方(买房人)：

　　见证人:

　　第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

　　(一)座落于宁波市，建筑面积为平方米(此面积不含地下室面积);

　　(二)出售房屋的所有权证证号为 ;

　　(三)房屋平面图及其四至见房产证;

　　该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

　　该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

　　第二条

　　甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索。

　　第三条

　　乙方在前付给甲方定金(人民币)，(大写) 元，(小写) 元。

　　上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款在时由甲方退还乙方。

　　第四条

　　该房屋协议价格为(人民币)(大写) 元，(小写) 元。

　　房价款的支付方式和支付时间为：

　　第五条

　　1、甲、乙双方定于时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。

　　2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。

　　4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：

　　第六条

　　甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

　　第七条

　　甲、乙双方同意，在本契约生效后日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。

　　该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：

　　a、该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

　　b、该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定，该费用由 □甲方承担 □乙方承担。(自行选择)

　　c、除本条第二款已有约定外，办理以上手续应当缴纳的'税费，由 □甲、乙双方按国家规定各自承担 □甲方承担 □乙方承担。(自行选择)

　　第八条

　　甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。

　　第九条

　　该房屋毁损、灭失的风险自

　　a、房屋正式交付之日 b、权利转移之日起转移给乙方。(自行选择)

　　第十条

　　该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：

　　(可双方自行约定)

　　甲、乙双方约定补充条款如下：

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　签约日期：签约日期：

购房合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方于20__年9月13日在XX室签订了关于XX室房屋的商品房预售合同(以下简称：原合同)。双方经友好协商，就原合同解约事宜达成一致如下：

　　第一条甲乙双方均同意按本协议约定的时间节点与解约方式处理国权北路1088弄51号201室商品房预售合同的退房、退款等事宜。

　　第二条付款内容、方式：

　　1、双方约定，甲方应当向乙方退还首付房款及同期银行存款利息补偿款共计：

　　1,417,568.00+9,426.00=1,426,994.00元(大写人民币壹佰肆拾贰万陆千玖佰玖拾肆元整)，结算截止日期20__年12月27日乙方收房签收日期为准;

　　2、原合同所涉乙方应退贷款银行房屋贷款剩余款项由甲方直接返还贷款银行，以贷款银行开具的还款单据为准，同时并将贷款银行收据转交给乙方，作为乙方与银行解除借款合同的依据;

　　3、乙方购房签订房贷合同之日起至甲方交房之日(20__年12月27日)止还贷的`本金及贷款利息部分由甲方承担，交房之日至本协议签订之日的贷款本金由甲方承担，贷款利息由乙方承担。

　　4、乙方同意甲方在办理完毕原合同全部注销手续(办理手续包括但不限于签署递交房产交易中心的解约协议、房贷抵押注销、返还甲方开具的付款票据合同等注销相关手续)后3日内，再将上述约定应付乙方的款项退还乙方;

　　5、除上述约定甲方承诺的费用外，其他因解约而产生的相关费用由乙方自行承担。结算金额具体数额以乙方提供的贷款银行已还贷单据为准，甲方支付全部应退款项之前乙方必须先行提供合法有效的贷款银行还贷单据以及相关购房发票等;

　　第三条甲方向贷款银行拨付相关款项后，乙方必须在3日内办理完毕贷款银行房屋贷款合同的解约手续，否则视为违约。

　　第四条原合同所涉房屋贷款合同解除后，乙方必须在3个工作日将原合同所涉房产贷款抵押注销，否则视为违约。

　　第五条抵押注销解除后7个工作日内，乙方必须陪同甲方共同至上海市杨浦区房地产交易中心办理完毕原合同所涉房产过户等，逾期按违约处理。

　　第六条本协议违约金为20万。乙方逾期履行第三、四、五条义务的，每超期一天甲方可按全部应退款金额1%/天收取滞纳金，滞纳金甲方可直接从应退款项中扣除。

　　第七条本协议自签订之日起生效，本协议签订之日起乙方应当将原合同所涉房屋交付给甲方。

　　第八条本协议生效后，乙方不再对原合同所涉房屋及相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处臵原合同所涉房产。

　　第九条本协议一式六份，甲乙双方各执三份。

　　甲方(盖章)：乙方(签字)：

　　甲方代表人(签字)：身份证号码：

　　日期：日期：

购房合同4

　　购房协议书(样本)

　　卖房方(甲方)：

　　身份证号码：

　　购房方(乙方)：

　　身份证号码：

　　关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下:

　　一、甲方将其拥有独立产权的位于________市________区的房屋(房屋所有权证编

　　号:_________________________，建筑面积___________平方米)以人民币______仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整(￥_____________元整)出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房，并以购得的上述房屋向中国__________银行________分行申请购房抵押贷款。

　　二、甲方承诺：

　　1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料以备查核。

　　2、保证对出售的房屋拥有独立产权。如果该房屋为共有房屋,则必须取得其他所有共有人的同意出售书面文件。

　　3、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方承担并负责解决。

　　4、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。

　　5、按照前述业务的'需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。

　　6、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。

　　三、乙方承诺：

　　1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核，并依规定支付费用。

　　2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋，并及时将贷款所得支付甲方之售房款。

　　3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。

　　4、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续，并承担各项费用。

　　5、在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。四、本协议以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件。如果贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准，则甲、乙双方可以解除本协议。甲方若向乙方收取定金，应如数退还给乙方。

　　五、如果贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的70%，则乙方有权解除本协议。否则，乙方应履行本协议的有关规定。

　　六、违约责任

　　1、如果甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。

　　2、如果乙方违约，贷款申请获准后没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。

　　七、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

　　八、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

　　九、本协议壹式肆份，双方各执壹份。有乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。

　　十、特别约定：

　　__________________________________________________________________________________________________________

　　__________________________________________ 。

　　甲方:乙方：

　　甲方授权代表签字(盖章):

　　已方授权代表签字(盖章)：

　　电话:电话：

　　签订日期:___年___月___日签订日期:___年___月___日

购房合同5

　　(一)开发商资质不全。开发商开发手续不全导致合同无效，依照我国《民法通则》、《合同法》相关规定开发商必须证件齐全才能盖楼、卖房。如果开发商证件不全，就属于违法操作，与买房人签署的合同属于无效合同。由于是无效合同，开发商应当返还购房人交纳的房款。

　　(二)房屋权属有争议。开发商未取得预售许可或者房屋为共有财产而未经其他共有权人书面同意的该房屋权属有争议，也会导致购房合同无效，购房者可以要求退房并赔偿损失。

　　(三)所售房屋存在抵押问题。开发商在出售房屋之前就把所售房屋抵押，或卖给购房人后，又把房子抵押给他人，购房人查明后，就可认定购房合同无效，要求退房。

　　(四)所售房屋为不能交易的房屋。司法机关、行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制房屋权利等情形。

　　(五)延期交房并超过合理期限。延期交付房屋到了开发商与购房人在合同中约定的交房日后，却迟迟得不到开发商的入住通知。根据现在《司法解释》的规定，开发商经购房人催告后的三个月的合理期限内仍未履行的，购房人就有权要求开发商退房，并要求返还订金或支付房款利息。

　　(六) 擅自变更房屋设计。在购房人与开发商签订的合同中，一般都约定开发商在变更设计之前，必须经过购房人同意。否则，开发商就构成违约，购房人有权退房。发生开发商未经购房人同意而擅自变更房屋户型、朝向、面积等有关设计的情况，购房人可以依据合同约定，要求开发商退房。

　　(七)房屋面积误差较大。如果交房时房屋的实测面积与签约时的暂测面积的误差比绝对值超出3%，购房人可以提出退房并要求退赔利息。

　　(八)房屋质量不合格。房屋主体结构质量不合格或者房屋质量问题严重影响正常居住使用，购房人可以提出退房并要求开发商赔偿损失。认为主体结构质量不合格的，可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。

　　(九)逾期不办理房产证。迟延办理房屋所有权登记的，根据买卖合同约定或法律规定应当办理房屋所有权登记届满后超过一年，由于开发商的原因导致无法办理房屋所有权登记的可以解除购房合同并要求开发商承担违约责任。

　　对于已经入住的消费者来说，需要将已经占有的住宅交还给开发商，对于还没有入住的消费者来说，则需要放弃占有即将入住的住宅;开发商则不能再根据合同要求消费者支付房款，对于已经收取的`部分要退还给消费者;解除合同履行完毕后，双方的财产状态将恢复到签订合同前的状态，买卖合同的解除与履行无须其他人的协助，双方自己即可以完成。

　　从上面内容可知，在购房合同签订后，除非是因房屋质量不合格，或房屋手续不合法等原因免责解除劳动合同，否则合同双方是不能随意解除购房合同的。

购房合同6

　　房屋售卖人：_________________(以下简称甲方)

　　身份证号：_________________

　　房屋买受人：_________________(以下简称乙方)

　　身份证号：_________________

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就该房屋买卖事宜达成以下协议：_________________

　　甲方自愿将位于大兴村姚西组，自建住宅一套，建筑面积加公摊面积约为平方米的`房屋以总价人民币万元整( ￥)出让给乙方。

　　1、付款方式：_________________签订协议后乙方首付定金万元整( ￥)给甲方，剩余部分年付清，每年付万元整( ￥)。如未兑现，则按最高利息计算。

　　2、甲方交房时，整体房屋为两间共叁层，室内外水泥粉刷墙面，水泥地坪，其余概不提供，买方自行解决。

　　3、如城市改造，房屋拆迁等情形产生的利益(如补贴、征地补偿费)全部由乙方按房屋实际面积享有，甲方不得干涉。

　　4、该房屋属于一次性买断，甲方及甲方产权继承人不得以任何理由要求乙方给予额外的经济补偿等，包括房屋转卖。

　　5、本合同签订后，视双方同意合同各项条款，如有违约应向对方支付万元整人民币违约金。

　　6、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方签字盖章之日生效。

　　甲方(签字盖章)：_________________

　　乙方(签字盖章)：_________________

　　见证人(签字盖章)：_________________

　　________年____月____日

购房合同7

　　甲方：(卖方)________

　　身份证：________________________

　　乙方：(买方)________

　　身份证：________________

　　甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就____市 (以下称该房屋)买卖事宜，签订本协议，协议内容如下：

　　一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下：

　　(1) 该房屋产权证号为 _________

　　(2) 该房屋地址为：面积为：，该房屋用途为：

　　二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为，自签定本协议当日，甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。

　　三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币元整(大写：人民币________________元整)。

　　四、乙方于签约后次日，于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况，且甲方将相关交易资料交至中介方后，直接支付甲方定金人民币元整，该笔定金自甲、乙双方所签定的《________市房地产买卖合同》生效后自动转为购房款。

　　五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的'一切相关手续的委托公证书。

　　六、甲乙双方协商一致，待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下：

　　1、乙方于签约后次日，直接支付甲方定金人民币元整。

　　2、乙方于甲乙双方至____市区房地产交易中心办理过户手续前，支付甲方房款人民币元整暂存于中介方帐户(户名：，帐号： )，中介方于交易中心出具收件收据后5个工作日内将该笔房款无息转交甲方。

　　3、乙方于银行发放贷款时，以贷款的方式支付甲方房款人民币元整，该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。

　　七、若甲方在与乙方签定本协议后，反悔不出售该房屋给乙方的，则甲方应双倍返还乙方已支付的定金

　　八、若乙方在与甲方签定本协议后，反悔不购买该房屋的，则无权要求甲方返还已收取的定金。

　　九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。

　　十、甲、乙双方协商一致，各自承担各自交易过程中产生的税费，任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、

　　第三方或中介方的利益。

　　十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定《________市房地产买卖合同》，本协议未尽事宜以双方签订的《____市房地产买卖合同》约定为准。

　　十二、如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷，由双方协商解决，协商不成的，皆选择至上海仲裁委员会裁决。

　　十三、本协议经甲乙双方或其合法授权人签字即生效，且乙方有权指定

　　第三人完全承受本协议，作为将来追加该

　　第三人作为买方主体之一。

　　十四、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，中介方执一份。

　　甲方：________乙方：________

　　身份证：________________身份证：________________

　　联系电话：________________联系电话：________________

　　联系地址：________________联系地址：________________

　　____日期：________年____月____日

购房合同8

　　出卖人（甲方）：_____________________

　　买受人（乙方）：_____________________

　　根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条、甲乙双方未通过经纪机构居间介绍通过公司居间介绍（房地产执业经纪人：____________，经纪人执业证书号：，由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权（以下简称房地产），房地产具体状况如下：

　　（一）甲方依法取得的房地产权证号为：____________，（二）房地产座落：

　　1、部位：

　　2、房屋类型：

　　3、结构：

　　（三）房屋建筑面积：平方_____________________米，另有地下附属面积平方_____________________米。该房屋占用范围内的土地使用权面积分摊面积：平方_____________________米。

　　（四）房屋平面图和房地产四至范围（附件一）；

　　（五）该房屋占用范围内的土地所有权为国有集体所有；国有土地使用权以出让划拨转让方式获得。

　　（六）随房屋同时转让的设备（非房屋附属设备）及装饰情况见附件二。

　　（七）甲方转让房地产的相关关系（包括抵押、相邻、租赁等其他关系）见附件五。

　　甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房地产。

　　第二条、甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款为（人民币）为_____________________元，（大写）：_____________________元整。

　　1、乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在付款协议（附件三）中约定明确。

　　2、乙方交付房价款后，甲方应开具符合税务规定的收款凭证。

　　第三条、甲方转让房地产时，土地使用权按下列第款办理。

　　（一）该房屋占用的国有土地使用权的.使用年限从__年______月______日起至__年______月______日止。

　　（二）甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。

　　（三）按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，乙方应当办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。

　　第四条、甲、乙双方同意，甲方于__年______月______日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。

　　（一）乙方应在收到通知之日起的日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。

　　（二）查验后签订房屋交接书甲方将房屋钥匙交付给乙方为房屋转移占有的标志。

　　第五条、甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属设施估值倍价值元向乙方支付违约金。

　　第六条、甲、乙双方确认，在__年______月______日之前，甲乙双方共同委托甲方委托乙方委托向房地产交易中心申请办理转让过户手续。

　　（一）上述房地产权利转移日期以市区县房地产登记处准予该房地产转移登记之日为准。

　　（二）甲方承诺，在乙方或者委托他人办理转让过户时，积极给予协助。

　　（三）由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的，乙方按本合同第十条追究甲方的违约责任。

　　（四）甲、乙双方同意，自本合同签订后，甲乙双方或其中一方均有权向房地产登记机构办理预告登记。

　　第七条、上述房地产风险责任自该房地产权利转移转移占有之日起转移给乙方。

　　第八条、本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。

　　在上述房地产转移占有前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用，按本合同附件四约定支付。

　　第九条、乙方未按本合同约定期限付款的，甲乙双方同意按下列第款内容办理。

　　（一）每预期一日，乙方应向甲方支付逾期未付款的__%的违约金，合同继续履行。

　　（二）乙方逾期未付款，甲方应书面催告乙方，自收到甲方书面催告之日起的日内，乙方仍未付款的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方，自收到通知之日起的日内乙方未提出异议，合同即行解除。

　　（三）甲方可从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款%的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分，乙方应在接到书面通知之起日内向甲方支付。

　　（四）若乙方违约给甲方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。

　　（五）第十条甲方未按本合同约定期限交接房地产的，甲、乙双方同意按下列第款内容办理。

　　（六）每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期已收款%的违约金，合同继续履行。

　　（七）甲方逾期未交付房地产，乙方应书面催告甲方，自收到乙方书面催告之日起的日内，甲方仍未交付房地产的，乙方有权单方解除合同，并书面通知乙方，自收到通知之日起的日内甲方未提出异议，合同即行解除。

　　（八）甲方除应在收到书面通知之日起日内向乙方返还已收款和利息（自乙方支付房款之日起至解除合同之日止）外，还应按已收款的__%向乙方支付违约金。

　　（九）若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。

　　第十一条、经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立的补充条款或补充协议，为买卖合同不可分割的一部份。

　　本合同补充条款与正文条款不一致的，以补充条款为准。

　　第十二条、本合同自甲、乙双方签订公证处公证之日起生效。

　　第十三条、本合同适用中华人民共和国法律、法规。

　　甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不能解决的，按下列第项解决。

　　（一）提交上海仲裁委员会仲裁；

　　（二）向人民法院提起诉讼。

　　第十四条、本合同一式份，甲、乙双方各执份，、和市区县房地产交易中心各执一份。

购房合同9

　　售房方(甲方)：　　　身份证号码：

　　购房方(乙方)：

　　身份证号码：

　　关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：

　　一、房屋具体情况：

　　1.位置：

　　重庆市秀山土家族苗族自治县万人小区自建房。

　　2.房屋类型：

　　建筑面积_____平方米，结构楼层，房屋走向：

　　房屋形状：

　　用途。该房产的总占地面积：

　　3.该房产连同地产总计房价拾万千百拾元整。

　　二、甲方销售该房屋应具备合法的《房屋所有权证》，如买卖该房屋引发产权纠纷，概由甲方负责处理。

　　《房屋所有权证》书证号：

　　土地证编号：

　　三、房屋四界：

　　房屋四界

　　东：

　　西：

　　南：

　　北：

　　四、付款方式：(1)该房产总价格为人民币万元整，协议签定之后，首付万元订金。

　　(2)甲方完全搬走之后，再付款人民币万元。

　　(3)房产产权转让手续顺利办完之后，再付清剩余万元。

　　五：甲方应有手续证明，所售房屋质量过关，并非危房。

　　六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。税费分担的.方法甲方承担房产交易中所产生的全部费用。

　　八、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。

　　九、乙方购买甲方该项房产，所有费用均属于个人出资购买，其所有权完全属于个人所有。

　　十一：附件

　　(一)《房屋所有权证》

　　(二)《国有土地使用证》

　　(三)该项房产的房地产评估报告。

　　十二、本协议壹式( )份，甲方( )份，乙方( )份

　　甲方：　　乙方：

　　年月日　　年日月

购房合同10

　　甲方(卖方)________ 联系电话________编码________联系地址________

　　乙方(买方) ________联系电话________编码________联系地址________

　　甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着诚实信用的原则，经友好协商一致达成如下条款：

　　第一条房屋情况

　　乙方所认购的房屋位于____市____区________路________号________________楼层________室，房屋暂测建筑面积为平方米，房屋的用途为住宅。甲方保证所填写和提供的有关该房地产的权属情况真实，保证对上述房地产享有完整产权，保证上述房地产不存在任何未向乙方说明的其他情况，且没有侵犯第三人权益。否则，承担相应的法律责任。

　　第二条计价和价款

　　甲乙双方约定按以下方式计算该房屋价款：____________ 该房屋按建筑面积出售并计价，单价为每平方米人民币总金额人民____元整(大写：__________元整)。上述款项不含供暖、燃气、有线入网等费用，该费用根据实际发生额由乙方交纳另行交纳。

　　第三条面积确认

　　本协议中所约定的房屋建筑面积均为暂测面积，如暂测面积与实际面积有差异时，以实测面积为准，该房屋的价格按照本协议所约定的每平方米建筑面积认购单价为计算基础，实行多退少补。

　　第四条付款方式及期限

　　乙方按以下方式交割房款。

　　1.甲乙双方选择自行交割房款

　　(1)一次性付款

　　总金额：人民____元整(人民币大写：亿仟佰拾万仟佰拾元)。乙方应于________年____月________日前向甲方支付。

　　(2)分期付款

　　第一期：乙方应于________年____月________日前向甲方支付房款人民____元整(大写：亿仟佰拾万仟佰拾元)。

　　第二期：乙方应于________年____月________日前向甲方支付房款人民____元整(大写：亿仟佰拾万仟佰拾元)。第期：乙方应于________年____月____日前向甲方支付房款人民币____元（大写：____元）。

　　第五条逾期付款责任

　　除不可抗力外，乙方未按照约定时间付款的，双方同意按照下列方式分别处理：____________

　　1、逾期在________日之内，乙方按日计算向甲方支付逾期应付款万分之一的违约金。

　　2、逾期超过________日后，甲方有权解除本协议，并有权将该房屋再次对外认购。乙方按照累计应付款的3%向甲方支付违约金，同时，甲方退还乙方已付全部房款。甲方愿意履行本协议的，乙方按日计算向甲方支付房屋总价款万分之一的违约金。

　　第六条交楼时间和交接手续

　　1.甲乙双方同意该房地产交付使用的时间为甲方收齐房款当天，甲乙双方应在交楼当天一起到场查验房屋，查验后双方签妥房屋交接确认书，即视为房屋交付使用。

　　2.甲方应在该房地产正式交付使用前交清该房地产在收楼前发生的所有欠款及费用(如银行贷款、欠税款、债务及水电、煤气、电话、网络、有线电视、管理费等费用)。甲方保证在交易后乙方无须对上述甲方欠款及应付费用负责。

　　第七条逾期交房的违约责任

　　除不可抗力、国家和当地政府部门政策变动、其它非甲方所能控制的事件外，甲方未按照约定时间交房的，双方同意按照下列方式分别处理：____________ 逾期在________日之内，甲方按日计算向乙方支付已付款万分之一的违约金。逾期超过________日后，乙方有权解除本协议。甲方按照已付款的'3%向乙方支付违约金，同时，甲方退还乙方已付全部房款。乙方愿意履行本协议的，甲方按日计算向甲方支付房屋总价款万分之一的违约金。

　　第八条关于手续办理的约定

　　本协议所约定房屋的土地、规划、施工等相关手续正在办理过程中。如因甲方或乙方原因造成不能按期取得房地产权属证明文件的，甲乙双方当事人同意按解除合同，终止交易，双方当事人互不追究违约责任。

　　第九条免责条款

　　本协议签订后，若因不可抗力导致本合同需要延迟履行或者解除的，合同各方当事人无须承担违约责任。

　　第十条争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，提交广州仲裁委员会仲裁。

　　第十一条本协议共____页，一____份；甲____份，乙____份。

　　甲方：________乙方：________

　　______年______月______日 ______年______月______日

购房合同11

　　京籍人员（外省市购房）房屋登记信息查询申请表

　　查询申请人姓名名名

　　证件名称

　　证件号码

　　家庭成员

　　姓名

　　与购房人的关系

　　证件名称

　　证件号码

　　申请书

　　北京市：

　　现申请办理上述人员房屋登记信息查询。申请人保证申请内容正确真实，提交材料真实有效，如有不实，愿意承担法律责任。

　　申请人签名：

　　联系电话：

　　年月日

　　查询申请人因在购房，因（用途）需出具房屋登记信息查询结果。

　　联系人：联系电话：

　　需出具查询结果（单位盖章）：

　　年月日

购房合同12

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　甲方因需要，特向乙方申请借款。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，乙方经审核同意向甲方提供本合同项下借款，经双方协商一致，签订本合同，购房借款合同一经签订即具有法律效力，双方必须严格履行。

　　一、借款金额、时间

　　第一条、本次借款用于买房，共计人民币：______________________元整。

　　第二条、总计人民币（大写）：_____________________元整。

　　第三条、本合同借款自________年____月____日起成立。

　　二、借款利率

　　第四条、本合同利率现为现行公积金借款年利率3.75%。本合同利率，不受国家法定利率的调整而影响。

　　第五条、具体还款明细见附件

　　三、借款偿还

　　第六条、本合同项下的借款本息，采取有钱即还款方式，由___________监督，还款金额由乙方签字生效。

　　四、违约责任

　　第七条、乙方有权终止借款合同，并向甲方追偿，或依法处分其下房产。

　　五、附则

　　第八条、本合同及其附属的任何修改、补充均须经双方协商一致并订立书面的.协议方为有效。

　　第九条、本合同经双方当事人签名后生效，至甲方将本合同项下全部款项清偿时终止。

　　第十条、本合同正本一式贰份，合同双方各执一份。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

购房合同13

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　证明人：_________________

　　为了保证甲乙双方就________________回迁楼产权登记证明办理顺利进行，甲乙双方达成如下协议：_________________

　　第一条甲乙双方在签订该回迁房《转让协议》的'基础上签订本保证协议书。

　　第二条甲方同意乙方要求抵押人民币4000元保证金的要求，在本协议第三条、第四条中规定乙方向甲方返还4000元保证金的条件。

　　第三条第一种情况：_________________经过双方努力及与开发商协调，将《拆迁房屋补偿安置协议书》当中的户主姓名_______________直接修改为_____________，既首次房屋产权登记证明以_____________名字办理，在户主姓名修改完3日内，乙方须将4000元保证金无条件反还给甲方。第四条第二种情况：_________________双方与开发商协调失败，该回迁房转让过程以二手房过户形式进行，甲乙双方须一同按照之前的回迁房《转让协议》约定办理首次房屋产权登记证明及二手房过户手续，当完成二手房过户手续后既乙方拿到房屋产权登记证明3日内须将4000元保证金无条件反还给甲方。第五条本协议仅一页;本协议一式三份，甲乙双方各执行一份，证明人执一份。

　　甲方签字：_________________乙方签字：_________________

　　甲方身份证号：_________________乙方身份证号：_________________

　　甲方联系方法：_________________乙方联系方法：_________________

　　甲方代理人签字：_________________证明人签字：_________________

　　甲方代理人身份证号：_________________甲方代理人身份证号：_________________

　　甲方代理人联系方法：_________________甲方代理人联系方法：_________________

　　_____年____月______日

购房合同14

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　身份证号：____________________

　　甲乙双方本着诚实信用、公平、公正的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等相关法律法规之规定，就乙方分期购房相关事宜，达成如下协议：

　　一、房屋基本状况

　　1、甲方将位于__________________套底店【房屋信息明细详见附件一】出售予乙方【房屋平面图详见《______市商品房买卖合同》】。

　　2、甲方附条件赠予乙方位于____________小区______栋______号底店后院（建筑面积：_________）及地下室（建筑面积：______）。

　　3、本协议项下房屋均已经竣工验收合格、具备交付条件，且该小区五证齐全，甲乙双方随时可签订《______市商品房买卖合同》并办理房屋交接手续。

　　二、房屋价款

　　1、双方同意按所购房屋的建筑面积计算房屋价款，单价为每平方米人民币______元(大写：______)，___套底店总建筑面积为：______平方米，房屋总价款为人民币______万元(大写：______)【每套房屋价款面积信息详见附件一】。

　　2、上述价款不包括应由乙方缴纳的物业费、契税、公共维修资金、产权登记费等相关费用。

　　三、付款方式及期限

　　1、甲方同意乙方按照分期付款方式给付购房款，本协议签订当日乙方付50万元购房款；甲乙双方签订《______市商品房买卖合同》当日付150万元购房款；甲方向乙方交付所购房屋当日付500万元购房款，剩余款项分五年付清，每年付500万元【详见附件二：付款明细单】。

　　2、付款方式为现金、支票或转账，不接受银行承兑、商业承兑。

　　四、甲乙双方权利义务

　　1、甲方保证本协议项下房屋无抵押、担保、出质等权利瑕疵，拥有单独所有权、处置权。

　　2、本协议签订后3日内，甲乙双方一次性签订本协议项下___套房屋的《______市商品房买卖合同》，鉴于本协议项下房产为___套，因此其中套由甲方与乙方直接签订，剩余套由甲方与乙方投资公司【公司名称：，统一社会信用代码：】签订，均受本协议约束。

　　3、双方签订《______商品房买卖合同》当日，甲乙双方一次性办理本协议项下9套房屋的交接手续【具体房屋交付条件详见《______市商品房买卖合同》】，风险自房屋交付之日起发生转移。

　　4、乙方应按照本协议附件二约定的分期付款期限足额给付购房款，乙方未付清全部购房款前，不得以本协议项下房产办理抵押、出质等权利负担。

　　5、乙方应服从本小区物业服务公司的管理，不得在本协议项下房屋内从事违法犯罪活动。

　　6、乙方未付清全部购房款时不得对外转让本协议项下全部房产，否则视为违约，按照本协议第五条第3款约定处理。

　　7、鉴于本协议项下房屋为9套，因此乙方所付购房款若达到其中一套房屋的总房款后，视为该套房屋的购房款乙方已全部付清，甲方为其办理该套房屋的《不动产登记权属证书》，以此类推直至乙方付清全部购房款为止。

　　8、本协议履行过程中，如遇政府征收、征用，则乙方已付清全部购房款的房屋的征收补偿款归乙方所有，未付清全部购房款的房屋、地下室、后院的征收补偿款归甲方所有，本协议自动解除，双方互不承担违约责任，甲乙双方按照本协议第六条第2款之约定办理房屋交接手续。

　　五、违约责任

　　1、甲方应按时与甲方签订《______市商品房买卖合同》，并按约向乙方交付本协议项下房产。

　　2、如乙方未按本协议约定交付购房款的，按下列方式处理：

　　（1）逾期在30日之内，乙方自本协议约定的应交购房款期限次日起至实际全额交清应付购房款之日止，按日向甲方支付逾期应交购房款千分之三的违约金，本协议继续履行；

　　（2）逾期超过60日的，视为乙方根本违约，且视为剩余款项全部提前到期，乙方应一次性向甲方付清全部购房款，否则甲方有权单方解除本协议以及解除本协议项下未付清全部购房款房屋的《______市商品房买卖合同》，并要求乙方返还房屋、承担本协议标的额10%的`违约金。

　　3、如乙方未付清购房款前，以本协议项下尚未付清全部购房款的房屋办理抵押登记或出质等权利负担的，视为剩余款项全部提前到期，乙方应一次性向甲方付清全部购房款，否则甲方有权单方解除本协议以及解除本协议项下未付清全部购房款房屋的《______市商品房买卖合同》，收回房屋，并要求乙方承担本协议标的额20%的违约金。

　　4、本协议履行过程中，若乙方具备一次性付清全部购房款条件的，可一次性向甲方支付全部剩余款项，届时甲方按照乙方本次所付购房款的同期银行存款利率计算，自乙方实际支付之日起计算至协议约定应付之日止，作为乙方提前付款奖励金，直接从乙方应付房款中扣除。

　　六、协议解除时相关事项的处理

　　1、本协议履行过程中，因一方违约而导致本协议解除的，乙方应于本协议解除后10日内将本协议项下未付清全部购房款的房屋恢复原状后交还甲方，若逾期，则每逾期一日按照15元/平方米/日向甲方支付占用费，直至乙方搬离之日止；若逾期超过30日未搬离，则视为乙方自愿放弃本协议项下房屋内全部物品（包括但不限于装饰装修、空调设备、厨房用品、家具、家居用品等）的所有权，甲方有权对该房屋内的全部物品进行自由处置。

　　2、协议解除乙方搬离时，本协议项下房屋内未形成附和的装饰装修以及可移动搬离的物品由乙方搬离，已形成附和的装饰装修归甲方所有，乙方无权要求甲方给付装饰装修补偿。

　　3、本协议第一条第2款中约定的赠送地下室、后院均为附条件赠予，赠予前提为乙方履行完毕购房款给付义务，若因乙方违约导致本协议解除的，则本协议第一条第2款中所约定的赠送面积甲方有权收回，届时甲乙双方按照本协议第六条第1、2款之约定办理房屋交接手续。

　　七、其他

　　1、本协议未尽事宜，由双方另行协商并作出补充，补充条款与本协议具有同等法律效力。

　　2、本协议附件与本协议具有同等法律效力。

　　3、本协议在履行过程中如果发生争议，双方应协商解决，协商不成时，由本协议项下房屋所在地人民法院管辖。

　　4、本协议经双方签字签章后发生法律效力。

　　5、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　6、本协议约定内容与《______商品房买卖合同》约定内容冲突的，以本协议约定为准。

　　【双方签订如下：】

　　甲方：

　　乙方（签字）：