试用买卖合同

时间:2022-05-05 08:28:00 买卖合同 我要投稿

试用买卖合同

  随着法律观念的日渐普及,合同起到的作用越来越大,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的试用买卖合同,欢迎大家分享。

试用买卖合同

试用买卖合同1

  供方:XXX(以下简称甲方)需方:XX公司(以下简称乙方)

  签订时间:________年____月____日

  签订地点:市x公司根据国家有关法规、政策,经双方协商,特签订本合同,以共同遵守。

  一、品名、计量单位、数量:

  二、产品的质量与标准:甲方售给乙方的鲜蛋应符合国家的收购规格,即新鲜完整,不破损,不变质,保持其表面清洁。

  三、包装要求:用硬塑箱包装,籍由甲方自备。运输结束后所用箱由乙方在三天内返还甲方,若乙方将箱损坏,按价赔偿。

  四、价格及作价办法:全年实行季节差价。按有关规定,收购旺季实行最低保护价,即鸡蛋每千克三元六角,鸭蛋每千克三元八角。

  五、交货地点:花园乡XXX发货室

  六、交货方式与运费负担:由乙方自提,运费由乙方负担。

  七、验收方式与期限:乙方在提货前一天验收,一天内验收完毕。

  八、货款结算方式:乙方验收后一周内支付现金或汇款。

  九、超欠幅度:甲方在按合同规定的月交货量交售时,超欠5%以内,不作违约论。

  十、违约责任:甲方在允许的`超欠幅度之上,每欠一千克鲜蛋,应补偿乙方损失四角钱。乙方违约拒收一千克鲜蛋,应补偿甲方损失六角钱。

  十一、若遇不可抗拒力,不能履行合同,应及时通报对方,并以书面形式办理变更或解除合同的手续。本合同正本二份,甲乙双方各执一份。

  本合同有效期:自________年月日至________年月日。

  供方(甲方):______

  代表人:(盖章)______

  地址:______

  银行:______

  账号:______

  电话:______

  需方(乙方):______

  代表人:(盖章)______

  地址:______

  开户银行:______

  账号:______

  电话:______

试用买卖合同2

  供货方: 购货方:

  一:产品名称、型号、单价、数量、金额及供货时间 供货时间:即日起春节前供完

  二:质量要求标准------按国家质量技术标准制作生产,甲方提供产品合格证及相关复印件;

  三:交(提)货地点

  四:运输方式和费用------采用物流汽车运输。由甲方负责找运输车辆及交货。费用以物流实际价格由乙支付;

  五:合理损耗及计算方法---水泥制管厂现场交接,按完好的数量以实计算,经鉴定属甲方产品质量问题,甲方无条件更换。(以产品的完整性和无损坏为标准),经鉴定属乙方行为,造成产品损坏及不完整,甲方一律不退换;(因考虑到路途远且是山路的情况下,只能以水泥管现场交接数量及质量)。

  六:验收标准、方法及提出异议期限甲方及时送货------乙方按质量验收。验收合格在小票上签字,乙方验货时必须注意产品的数量、规格及货物的完全整性;

  七:数量及供应方法------乙方用货提前三天通知甲方,甲方应保证接到发货通知后,在三天内到货;(下雪及路滑的情况下应考虑实际情况)

  八:结算方式及期限------乙方一次性支付甲方定金两万元整。剩余款项按发货批次,每到货一批即支付该批货款,(以收据或银行汇款单为凭)。甲方应开具所有产品批次的收据,随批货送到;

  九:违约责任------甲乙双方严格遵守合同,出现不可遇见的.问题时,在相互谅解的前题进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时,由所属地方法院仲裁裁决,因此所产生的费用均由败诉方承担;

  十:本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字(盖章)生效,乙方付清本合同所有货款给甲方,甲方交清本合同所订货物给乙方,本合同自动失效。

  甲 方: 乙 方:

  地 址: 地 址:

  电 话: 电 话:

  签约日期

试用买卖合同3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规,甲、乙双方本着自愿、公平、互利、互惠的原则,经共同协商一致,签订本合同。

  第一条:甲方的权利与义务

  1、甲方授权乙方在范围内代理销售甲方的满天香白酒系列产品,代理销售限为年,协议期满后,乙方需继续代理销售的,需另行签订协议。

  2、甲方为确保产品质量,在乙方代理期限内,甲方向乙方提供生产许可证、酒类销售许可证、卫生许可证、营业执照、税务登记证及相关产品的检测报告。

  3、甲方为使乙方零风险开创市场,甲方按代理商级别首批供货可先不支付货款,其中,一级代理商首批供货万元,二级代理商首批供货万元,三级代理商首批供货万元(均按出厂价计算)。

  4、甲方供给乙方的首批货物,在6个月至________年内销不出的,乙方可退还甲方或更换其它产品,产生的退货费用由乙方负责。

  5、甲方向乙方收取首批货款50%的信誉保证金,代理商交纳的信誉保证金在终止代理时甲方全额退还代理商(如乙方欠有甲方货款,甲方可从乙方的信誉保证金中扣除)。

  6、为确保乙方的市场资源,甲方不得在乙方的销售网点内进行销售,不利用乙方的销售人员销售甲方的产品。

  7、甲方根据乙方的销售要求,甲方可向乙方组织非甲方的产品(只限茅台酒以及茅台镇的其它中级酒)。

  8、甲方向乙方供货后,乙方在半年内未产生效益或销售金额不足3万元的,甲方有权终止协议,进行甲、乙双方终止协议财务结算。

  第二条:乙方的权利与义务

  1、乙方收到甲方的首批供货后,应立即组织和策划销售。市场销售区域及网点建立,不能在有代理商的区域内进行。

  2、乙方销售人员在市场销售过程中,应遵循甲方的市场指导价,不得任意过份抬高价格或低于代理价销售。

  3、乙方与甲方签订代理销售协议时必须向甲方提供有效的相关证件(如营业执照、身份证等)。

  4、乙方需要甲方提供第二批货物时,乙方按甲方出厂价支付货款,乙方如遇团购的,甲方可根据乙方的需求与乙方签订供货协议,严格按协议条款履行职责。

  5、乙方在市场销售过程中,不得有损甲方名誉的.言论好行为。

  6、乙方年销售额超过30万元以上的,甲方给乙方超出部份进行奖励,奖励比例为:超出金额在10万元以内的按5%奖励;10万元以上30万元以下的给于8%奖励,30万元以上的给于10%奖励。

  第三条:供货结算方式

  1、甲方供给乙方的首批货物作为乙方代理期间的周转物资,该货物待甲、乙双方终止协议时结算支付。

  2、乙方需要甲方提供第二批货物时,必须先款后货,甲方收到乙方货款后,必须在甲、乙双方约定的期限内将货物发出。

  3、甲方供给乙方的货物在运输途中造成损坏的,乙方应在收到货物时当场验收,损坏的产品名称及数量由运输方签字认可,并于当日通知甲方,由甲方与运输方明确责任后处理。

  4、货款结算按甲、乙双方协商的结算价进行结算,协议终止后的结算按乙方的实际销出量结算。

  第四条:违约责任

  1、甲、乙双方必须严格遵守本协议规定的各项条款,双方不得违约,一方违约造成另一方经济损失的,按实际损失赔偿。

  2、甲方违反

  第一条

  第六款,除核定经济赔偿外,并处以20元至5000元的罚金。

  3、乙方违反

  第二条

  第一款和

  第五款,除核定经济赔偿外,并处以1000元至3000元的罚金。

  4、甲、乙双方在本协议履行中产生异议的,由甲、乙双方共同友好协商解决,协商不成的,按相关法律、法规程序处理。

  第五条:本协议有效期限从________年____月____日起至________年____月____日日止,协议一式四份,甲、乙双方各持两份。

  甲方(签章):

  法人或负责人:

  联系电话:________年____月____日

  乙方(签章):

  法人或负责人:

  联系电话:________年____月____日

试用买卖合同4

  甲方(卖方):家具有限公司

  乙方(买方):沈XX

  第一条红木家具基本情况(请逐项填写,勿写“同样品”;“验收说明”等内容请在验收后填写)

  第二条质量标准:每件红木家具应符合B2385-20新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称,产品标识和实际用材符合,且不低于样品同等质量。

  第三条付款方式:订货后,乙方需一次性支付给甲方所有货款,共计人民币(大写)玖拾陆万元整,(小写)960000.00元收款账户:____________________开户行:____________________账号:____________________

  第四条自提货物。乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。

  第五条甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。

  第六条违约责任:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的5%向乙方支付违约金。

  第七条购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在30天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。

  第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的.争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第2种方式解决:

  (一)提交当地仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第九条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。

  甲方(签章):乙方(签章):

  代表人签字:代表人签字:

  签订日期

试用买卖合同5

  法定代表人张庆辉。

  委托代理人吴健生、林孝强,广东建升律师事务所律师。

  被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。

  法定代表人叶凤娟。

  委托代理人余超生,广东明祥律师事务所律师。

  上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定,向本院提起上诉。

  上诉人上诉称,XX年1月1日,上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》,协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款:“与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定,应按上诉人的理解。上诉人认为,依以上条款的约定,如双方发生纠纷,应先协商解决,如解决不了,才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖,应先与上诉人协商,协商不成,才能起诉。否则,本案只能按一般地域管辖的规定,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后,没有与上诉人协商解决。因此,有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定,指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。

  被上诉人答辩称,被上诉人与上诉人XX年1月1日签订的《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此,双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖,该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定,是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的约定向汕头市金平区人民法院起诉,原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前,已与上诉人多次协商,协商不成才向人民法院起诉。况且,双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件,即使双方没有协商,被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商,协商不成才能向金平区法院起诉,否则,就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的.理由根本不能成立,依法应予驳回。综上所述,上诉人纯粹是在玩弄文字游戏,所提理由根本不能成立,目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉,以维护被上诉人的合法权益。

  本院经审查认为,本案是因买卖合同纠纷而提起的诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定,应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定,是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内,其作为原审原告,依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉,原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立,依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定,裁定如下:

  驳回上诉,维持原裁定。

  上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。

  本裁定为终审裁定。

试用买卖合同6

  出售人(以下简称甲方)

  姓名:

  购买者(以下简称乙方)

  姓名:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

  甲方自愿将其门面出售给乙方,乙方也已充分了解该门面具体状况,并自愿购买该门面。现该门面具体状况如下:

  (一)座落于市,建筑面积45。6平方米;

  (二)门面的所有权证号为___,国有土地使用权证号为___;上述门面的交易价格为:单价:人民币3280元平方米,总价:人民币149568元整(大写:壹拾肆万玖仟伍佰陆拾捌元整)

  第三条乙方在开工前应向甲方给付定金人民币70000元整(大写:柒万元整)上述定金在乙方一起付款时充抵门面房款。

  第四条付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起____日内将该门面全部价款付给甲方。具体付款方式为:

  第五条甲方承诺在本合同生效之日起____日将门面交付给乙方,并在交付门面前腾空该门面。

  甲方承诺并保证,依法享有本合同所售门面共有权的权利人均已书面同意将该门面出售给乙方。

  第七条甲、乙双方同意,在本合同生效之日起____日内,共同向门面权属登记机关申请办理门面所有权登记手续,依法取得门面登记在乙方名下的《门面所有权证》;并在乙方领取《门面所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该门面土地使用证。

  该门面土地使用权为出让取得,其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

  该门面土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金的,双方约定,该费用由双方共同承担。

  除本条已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由甲、乙双方按国家规定各自承担50%。

  第八条甲方保证已如实陈述本合同所售门面权属状况和其他具体状况,保证该门面在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍,有关按揭、抵押、租赁、税项等,生效后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。

  乙方未按本合同的.约定支付门面价款的,按下列约定承担违约责任:

  乙方逾期支付房价款的,每逾期一天,按应付未付房价款的万分之十支付违约金。乙方逾期支付房价款超过____日,甲方有权解除本合同,甲方在解除合同之日起____日内将已收房价款退还乙方,所收定金不予退还;并有权要求乙方支付总房价款百分之二十的违约金。

  甲方未按本合同的约定履行义务的,按下列约定承担违约责任:

  甲方逾期交付门面的,每逾期一天,按总房价款的万分之二十支付违约金。甲方逾期交付门面超过____日,乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起____日内将已收房价款和双倍定金返还乙方,并按总房价款的百分之20支付违约金。

  2、如因甲方的故意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起____日内将乙方已付款退还给乙方,并按总房价款的百分之二十支付违约金。

  本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。

  第十四条本合同自甲乙双方签字之日起生效。

  第十五条因本合同或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁解决。

  本合同一式三份。其中甲方执一份,乙方执一份,提交门面权属登记机关一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

试用买卖合同7

  合同编号:__________

  甲方(出卖人):__________________

  乙方(买受人):__________________

  经甲乙双方协商同意,达成如下协议,共同遵守。

  第一条 乙方向甲方购买后列标示机械,于合同成立日起一星期内,由甲方将买卖标的物运到乙方工厂,双方约定,若试用后乙方认为合意,即行成交。

  第二条 试用期间以____日为限,自接到机械翌日起算。

  第三条 前项试用,如乙方认为不合意,应立即将机械退回,以示买卖不成立。退回所需运费由乙方负担。

  第四条 在试用期间,乙方对机械有自由使用之权,因此而有所损害的,乙方应负赔偿之责。若其损害系制造欠妥所致或属运输中之损坏的,不在赔偿之列。

  第五条 试用期届满,乙方不立刻表示不合意,并将机械退还与甲方,视为试用合格,买卖即应生效。

  第六条 买卖价款议定为人民币______元整,于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币______元整。如买卖成立保证金应充作价金的一部分;如买卖不成立,由甲方全数返还乙方。

  第七条 试用后乙方认为不合格,或需要继续试用时,可以要求甲方调换或延长试用期,甲方若不同意可拒绝。

  第八条 试用后如乙方认为合格的,应于试用期终止日起算____日内将货款全部付清,不得拖延。

  第九条 争议的.解决方法

  双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。

  出卖人(甲方):__________________ 买受人(乙方):__________________

  代表:________________ __ 代表:_________________ _

  电话:____________ ______ 电话:________________

  年 月 日 年 月 日

试用买卖合同8

  出卖人:(以下简称甲方)

  买受人:(以下简称乙方)

  兹为买卖 机械先行试验,经双方同意订立协议如下:

  第一条 乙方向甲方购买后列标示机械,约定先行试验后如合意时,即行成交;甲方允诺于合同成立日起一星期内,由甲方将买卖标的物运到乙方工厂。

  第二条 试用期间以一日为限,自接到机械的翌日起算。

  第三条 前项试用如不合意时,乙方应即将机械退回以作买卖不成立。前项退回所需运费由乙方负担。

  第四条 在试用期间,乙方对买卖机械有自由使用之权,而对因此造成的损害乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥,或因运输中损坏的不在此限。

  第五条 试用期间届满乙方不立刻表示,并未将机械退还甲方时,视为试用合格买卖应即成立。

  第六条 买卖价款议定为人民币 元整,于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币 元整,甲方如数收讫。如买卖成立时本保证金应充作价金的`一部分,如买卖不成立由甲方全数返还。

  第七条 试用后乙方认为不合格,或试用尚未完毕需要继续试用时,可以向甲方请求更换或延长期间,但甲方不同意时可拒绝。

  第八条 试用后如乙方认为合格的,应于试用期终止日起算 日内将货款全部付清,不得拖延短欠。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。

  出卖人(甲方):

  买受人(乙方):

试用买卖合同9

  合同编号:_____________

  工程名称:________________________

  买方(甲方):____________________

  卖方(乙方):_____________________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的39;规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

  第一条 工程概况

  1.建设单位:______________________

  2.施工单位:______________________

  3.工程名称:______________________

  4.工程地点:______________________

  5.运距:__________________________

  第二条 混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。

  第三条 供货数量及质量的验收确认

  1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。

  2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

  3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

  4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

  5.乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,甲方应承担由此给乙方造成的损失。

  第四条 价款结算及支付

  1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起____日内办理完毕价款结算确认手续。

  2.甲乙双方约定,对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。

  (1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。

  (2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算,计算施工图预算量执行《____市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的'浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸,致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时,或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的,双方应按第

  (1)种方式结算。

  3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。

  4.价款支付期限: 本合同项下的工程因非乙方原因中途停工,导致甲方停止使用乙方的混凝土时,甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。

  5.甲方未按本合同约定期限给付价款,乙方可在提前____日书面通知甲方后暂停供应混凝土。

  第五条 双方义务

  1.甲方义务

  (1)根据工程进度需要,应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式,并对技术质量要求进行交底,以保证乙方有足够的供货准备时间。

  (2)应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,并应安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环保要求。 水泥品种 外加剂品种 结算单价(元

  3) 混凝土单价(含运费) 汽车泵泵费 地泵泵费 外加剂费 冬施期冬施费 合计

  甲方:(盖章)_____________

  乙方:(盖章)_____________

  委托代理人(签字):_______

  委托代理人(签字):_______

  签订日期:________年____月____日

  合同编号:_________________

  附件编号:_________________

  ____市工商行政管理局

  ____市建设委员会制定_

  _______年____月

试用买卖合同10

  出卖人:__________________(以下简称甲方)

  买受人:__________________(以下简称乙方)

  兹为买卖机械并先行试用,双方订立协议如下:

  第一条乙方向甲方购买后列标示机械,于合同成立日起一星期内,由甲方将买卖标的物运到乙方工厂,双方约定,若试用后乙方认为合意,即行成交。

  第二条试用期间以____日为限,自接到机械翌日起算。

  第三条前项试用,如不合意,应立即将机械退回,以示买卖不成立。

  乙方认为退回运费由乙方负担。

  第四条在试用期间,乙方对机械有自由使用之权,因此而有所损害的,乙方应负赔偿之责。

  若其损害系制造欠妥所致或属运输中之损坏的,不在赔偿之列。

  第五条试用期届满,乙方不立刻表示不合意,并将机械退还与甲方,视为试用合格,买卖即应生效。

  第六条买卖价款议定为人民币______元整,于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币______元整。

  如买卖成立保证金应充作价金的`一部分;如买卖不成立,由甲方全数返还乙方。

  第七条试用后乙方认为不合格,或需要继续试用时,可以要求甲方掉换或延长试用期,甲方若不同意可拒绝。

  第八条试用后如乙方认为合格的,应于试用期终止日起算____日内将货款全部付清,不得拖延。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。

  出卖人(甲方):__________________

  买受人(乙方):__________________

  ________年____月____日

试用买卖合同11

  甲方(买方):

  合同编号:

  乙方(卖方):

  签订地点:____市____县 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,订立本合同。

  一、 标的物: 序号物资名称规格型号产地单位数量单价合价备注 总 计:b(大写):

  1、最终数量以实际入库合格数量计算。

  2、上述价格已包含货物、运输、包装、装卸、税金、利润等送到甲方指定地点的一切费用,不因市场变化等原因作任何调整。

  二、质量标准: 按 执行,标准代号、编号和标准名称(如有) 。 1国家标准;2行业标准;3企业标准;3封存样品质量标准;5其他标准 。

  三、乙方对质量负责的条件及期限

  1、质量保证期为:自验收合格之日起 个月。

  2、如果乙方知道或者应当知道所出卖产品存在质量缺陷,所承担的质量保证期限不受前款质量负责期限的约束,应依法承担相应责任。

  3、如检验发现不符合本合同质量标准条款第二条规定,甲方有权拒绝付款,乙方对甲方造成的直接和间接损失应予赔偿。

  四、包装标准、包装物的供应与回收

  1、包装标准按 执行,标准代号、编号和标准名称 。 1国家标准;2行业标准;3企业标准;3封存样品质量标准;5其他标准 。

  2、产品所需包装由乙方合理包装并符合技术附件的要求(如有),适合水运和或长途内陆运输,防潮,防湿,防震,防锈,符合甲方使用要求。危险品包装需符合 ,如因包装不当对甲方或其他第三方造成的损失和责任均由乙方承担。

  3、乙方应根据产品运输要求,于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”,“切勿受潮”等注意事项,任何由于包装不善而造成的损失由乙方承担。

  4、包装物由乙方提供,不计费、不回收。

  五、附随的必备品、配件、技术资料、工具数量及供应方法等

  1、乙方对标的物的质量负责,产品均附质检报告单和或质量保证书并符合技术附件的要求(如有)。

  2、 。

  六、运输方式、交货时间、交货地点:

  1、乙方应该按照合同约定,于________年____月____日(分批次一次性)交付甲方指定的工厂: ;收货人姓名: 电话:

  2、乙方采用 运输,交付甲方前的一切费用均由乙方承担,甲方不承担任何费用。

  七、验收标准、验收方法、提出异议:

  1、甲方根据本合同第二条、第三条有关规定,对乙方交付的产品进行验收,但甲方的验收不免除乙方的任何质量责任和义务;

  2、甲方验收方法:质量按合同约定的标准验收;数量按照甲方验收合格后的实际数量为准;外观检验包括产品的规格、型号、批号、重量是否与送货清单一致及合格证是否一致等;

  3、甲方应在材料进厂验收后或使用过程中出现质量问题后____日内书面通知乙方提出异议,但有关权威部门认定不合格的或存在质量缺陷的,提出异议不受上述期限的限制。

  八、结算与付款:

  1、双方根据实际验收合格的数量进行结算货物总金额,甲方以现金银行承兑汇票转账形式向乙方支付货款;

  2、付款方式:乙方提供全额增值税发票后,采用分期付款,即合同签订后预付总货款的%,货到厂后付总货款的 %,验收合合格后付总货款的 %,质保金为总货款的10%在验收合格满 个月后无息付清。

  九、合同的解除

  1、乙方不能按照甲方约定的时间交付钢材超过____日的`,或交付的产品是假冒伪劣的;

  2、乙方交付的产品不符合本合同约定的质量标准的。

  十、违约责任:

  1、乙方未能按照甲方要货的通知要求的时间交付的,甲方解除合同的,乙方按照本合同金额的 20 %向甲方支付违约金;甲方不解除合同的,乙方除了继续交付外,还要根据实际延误的时间,每逾____日,按照应交付合同金额的 1 %由乙方向甲方支付违约金;

  2、乙方交付的产品经验收、检验、检测不符合本合同约定的,或交付的产品质量不合格的,甲方解除合同的,乙方按照本合同金额的 20 %向甲方支付违约金;甲方不解除合同的,乙方应当重新交付符合本合同约定的产品,因此造成的交付延误的,根据实际延误时间,每逾____日,按照应交付合同金额的 1 %由乙方向甲方支付违约金;

  十一、争议的解决: 本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,可向 合同签订地.人民法院起诉。

  十二、其他:

  1、本合同如有未尽事宜,双方可协商签订补充合同。

  2、本合同经双方授权代表签字并加盖公章后生效,一式四份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  地 址:

  地 址:

  联系电话:

  联系电话:

  合同签订日期:________年____月____日

试用买卖合同12

  出卖人:______________(以下简称甲方)

  买受人:______________(以下简称乙方)

  兹为买卖__________________机械先行试验,经双方同意订立协议如下:

  第一条 乙方向甲方购买后列标示机械约定先行试验后如合意时,即行成交于合同成立日起一星期内,由甲方将买卖标的物运到乙方工厂而甲方允诺。

  第二条 试用期间以 ________日为限自接到机械的次日起算。

  第三条 前项试用如不合时,乙方应即将机械退回以做买卖不成立。

  前项退回所需运费由乙方负担。

  第四条 在试用期间,乙方对买卖机械有自由使用之权,而因此有所损害的乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥,或因运输中损坏的不在此限。

  第五条 试用期间届满乙方不立刻表示,并将机械退还与甲方时,视为试用合格买卖应即成立乙方认诺。

  第六条 买卖价款议定为人民币______元整,于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币_______元整,甲方如数收讫。如买卖成立时本保证金应充价金的一部分,如买卖不成立的.由甲方全数返还。

  第七条 试用后乙方认为不合格,或试用尚未完毕须要继续试用时,可以向甲方请求更换或延长期间但甲方不同意时可拒绝。

  第八条 试用后如乙方认为合格的,应于试用期终止日起算日内将货款全部付清不得拖延短欠等情况。

  第九条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:

  (一)提交____________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十条 其他约定事项:_________________________________________

  本合一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。

  出卖人(甲方):____________

  买受人(乙方):____________

  __________年______月______日

试用买卖合同13

  卖出人(以下简称甲方):____________________

  买受人(以下简称乙方):____________________

  依据有关法律、法规和规章的规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就__________挖掘机含BB破碎锤买卖和完成其它服务事项,签订本合同。

  第一条当事人及车俩情况

  (一)甲方基本情况:1.自然人身份证号码:_______________,现居住地址:____________________,联系电话:____________________。

  (二)乙方基本情况:1.自然人身份证号码:_______________,现居住地址:____________________,联系电话:_________________________。

  (三)卖出车辆基本情况:_______________挖掘机含BB破碎锤及相关配件。

  第二条价格:经双方协商该车的转让价为人民币____________________元(大写:____________________元。

  第三条双方的.权利义务

  (一)甲方保证卖出挖掘机及DBB破碎锤的合法性以及不存在任何权属上的法律问题;应提供车辆真实情况和信息。在乙方购买之日起,挖掘机以前所有的债权债务由甲方负责,乙方不承担任何费用。

  (二)甲方应提供该车的各类证明、证件并确保真实有效。乙方将一次性付清余款,该机产权属乙方所有。

  第四条违约责任

  (一)违反本合同

  第三条第1款,乙方有权解除本合同,甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款并赔偿乙方相应的一切损失。

  第五条争议解决方式

  因本合同发生的争议,由双方协商解决,调解不成的,可向____市____区人民法院起诉。

  第六条其它

  (一)本合同未约定的事项,按照《中华人民共和国民法典》以及有关的法律、法规和规章执行。本合同经双方当事人签字或盖章后生效。本合同一式两份,由甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签章):____________________乙方(签章):____________________

  签约时间:________年____月____日签约时间:________年____月____日

试用买卖合同14

  出卖人:________(以下简称甲方)

  买受人:________(以下简称乙方)

  兹为甲、乙双方机械买卖试用事宜,双方订立协议如下:

  第一条:于合同成立日起一星期内,由甲方将买卖标的物(后列机械)运到乙方工厂,双方约定,若试用后乙方认为合意,即行成交。

  第二条:试用期间以____日为限,自接到机械次日起算。

  第三条:前项试用,如不合意,应立即将机械退回,以示买卖不成立。退回运费由乙方负担。

  第四条:在试用期间,乙方对机械有自由使用之权,因此而有所损害的,乙方应负赔偿之责。

  若其损害系制造欠妥所致或属甲方运输中损坏的,不在赔偿之列。

  第五条试用期届满,乙方不将机械毫不迟延退还与甲方的.,视为试用合格,买卖即应生效。

  第六条买卖价款议定为人民币______元整,于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币______元整。

  如买卖成立保证金应充作价金的一部分;如买卖不成立,由甲方全数返还乙方。

  第七条试用后乙方认为不合格,或需要继续试用时,经甲方同意双方可另行签约。

  第八条试用后如乙方认为合格的,应于试用期终止日起算____日内将货款全部付清,不得拖延。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。

  出卖人(甲方):________买受人(乙方):______________年____月____日

试用买卖合同15

  出卖人:(以下简称甲方)

  买受人:(以下简称乙方)

  兹为买卖______________机械先行试用,待试用期满后满足试用方工作需求时购买,经双方同意订立协议如下:

  第一部分:设备名称、规格、型号、数量、金额

  设备名称

  规格

  型号

  数量/台

  单价

  总金额

  合计

  第二部分:合同细则

  第一条、乙方向甲方购买上述机械______________约定先行试验后如满足乙方工作需求时,买卖合同即刻成立。

  第二条、试用期间以______个自然日为限(自接到机械的次日起算)。

  第三条、前项试用如不合意时,乙方应即将机械退回以做买卖不成立,退回所需运费由乙方负担。甲方收到乙方退回机器的`________个工作日内,如发现该试用机器出现人为损坏的情况,乙方需赔偿甲方维修费用,具体赔偿费用由甲方工程师做评估报价。

  第四条、在试用期间,乙方对买卖机械有自由使用之权,而因此有所损害的,乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥,或因运输中损坏的不在此限。

  第五条、试用期满,乙方______个工作日内不表态机器是否满足其工作需求,并未将机械及时退还甲方时,视为试用合格且买卖合同即刻生效。

  第六条、试用后乙方认为不合格,或试用尚未完毕须要继续试用时,可以向甲方请求更换或延长期限但甲方不同意时可拒绝。

  第七条、买卖价款议定为人民币______元,于本合同成立同时由甲方先免费交予乙方试用,试用期满后如乙方认为合格的,应于试用期终止日起算5个工作日内需将货款全部一次性付清不得拖延短欠等情况。

  第八条、合同争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼,诉讼期间产生的所有费用将由败诉一方承担。

  第九条、其他约定事项:

  __________________

  本合一式两份,甲、乙双方各执一份为凭,签字盖章后生效。

  甲方:(盖章)

  授权代表签字:

  _________年____月____日

  乙方:(盖章)

  授权代表签字:

  _________年____月____日

【试用买卖合同】相关文章:

机械试用买卖合同06-07

试用品买卖合同05-21

试用买卖合同15篇12-30

试用买卖合同13篇03-13

机械试用买卖合同4篇09-02

买卖合同买卖合同01-29

公司试用员工的试用期转正申请书06-27

买卖合同08-27

买卖合同04-26