车库买卖合同

时间：2022-05-22 10:25:19 买卖合同我要投稿

车库买卖合同【荐】

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的类型越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编精心整理的车库买卖合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

车库买卖合同【荐】

车库买卖合同1

　　卖方：身份证号码：

　　联系电话：

　　卖方共有人：身份证号码：

　　联系电话：

　　买方：身份证号码：

　　联系电话：

　　（卖方及卖方共有人以下统称甲方，买方以下统称乙方）

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方的______汽车库事宜，订立本合同。双方共同遵守，并作为汽车库归属的凭证。

　　第一条、甲方的汽车库位于成去路205弄______号下的______号汽车库，记建筑面积______平方米。

　　第二条、乙方购买汽车库根据建筑面积，合计价格为人民币______元，（大写______）______拾______万______千______佰______拾______元。签本合同时，乙方支付全部转让款计人民币______元，（大写）______。

　　第三条、甲方须提供有效凭证,包括初次购汽车库原始发票或收据和合同书。甲方承担在汽车库交付前一切有可能产生的.或与其有关的费用，甲方对汽车库设施完整及保证无任何债务纠份，如有任何未尽纠纷均与乙方无关,由甲方负全责。甲方承担汽车库买卖合同签定日期前的所有与汽车库有关的水电费、物业费以及采暖费等费用。汽车库在买卖之前的所有破损，维修费用应由甲方承担。

　　第四条、汽车库于本合同签订之日由甲方交付给乙方；汽车库及汽车库钥匙由甲方交付乙方。甲方的原合同书及甲方购买汽车库的交款凭证及相关票据由甲方交付给乙方。

　　第五条、甲方应保证对出卖的汽车库有权处置该汽车库，甲方及第三人没有在该汽车库上设定抵押，法院等机关没有对该汽车库采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给乙方造成损失，甲方对乙方的应当以汽车库购买价格的20%予以赔偿。

　　第六条、因该汽车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本汽车库与开发商有产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该汽车库产权及使用权。

　　第七条、1.乙方必须按期向甲方付款，如逾期，应向甲方偿付购汽车库款的5%的违约金。2.甲方必须按期将汽车库交付乙方使用，如逾期，应向乙方偿付购汽车库款的5%的违约金。

　　第八条、合同生效后，汽车库所有权归乙方所有，乙方拥有完全使用权、租赁权和转让权。使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关。甲方在出卖汽车库后不得以任何理由要求出售后的汽车库相关受益。

　　第九条、本合同未尽事宜，由甲、乙双方再行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力（附件四）。

　　第十条、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该汽车库所在地人民法院起诉。

　　第十一条、本合同共＿＿页。本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　______年______月______日

车库买卖合同2

　　甲方：

　　联系住址：

　　联系电话：

　　身份证：

　　乙方：

　　联系住址：

　　联系电话：

　　身份证：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。

　　甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就____项目停车位使用权转让事项，签订协议如下：

　　一、转让车位使用权内容

　　乙方有偿购买甲方出让的____停车位一个。

　　二、付款方式

　　1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整(即 )(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。

　　2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的.权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。

　　三、车位

　　本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。

　　四、使用管理

　　1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。

　　2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

　　3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。

　　4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。

　　5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。

　　五、联系方式

　　双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。

　　六、违约责任

　　本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。

　　七、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　八、本合同经双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　签约日期：签约日期：

车库买卖合同3

　　甲方(出卖人)：

　　乙方(买受人)：

　　根据《民法典》、《房地产管理法》及其它相关法律法规之规定，买受人和出卖人协商一致就买卖车库达成如下协议。

　　一、买受人所购买车库位于银都花园怡景xx南面，首层由东至西第11间，共一户，建筑面积约24.89平方米(套内户型尺寸长6米、宽3.3米、结构层高2.1米，限微型车存放)。

　　二、甲乙双方就上述车库成交价定为人民币肆万捌仟元整 (48000元)，房款一次性结清，有收据为凭。

　　三、本协议签订后，如乙方中途悔约，购房款甲方不退，甲方中途悔约将双倍房款返还给乙方。

　　四、甲方必须保证车库无任何纠纷和遗留问题，如乙方在房期间，因甲方原因出现的问题，造成乙方的损失，应由甲方承担。

　　五、上述车库无法办理产权证，一切手续以甲方购房时的`原始收据及合同为据。

　　六、甲方与房产公司之问的一切原始凭据及原始购房合同全部交与乙方。

　　七、乙方向中介人交中介费五百元整，中介费交后不退回，如有一方违约，由违约方承担中介费。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

车库买卖合同4

　　卖方：_______________________________(以下简称甲方)买方：_______________________________(以下简称乙方)

　　根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于__________________小区____幢_____号车库(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。甲方保证所出售车库产权无争议纠纷。

　　二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整。乙方在________年____月____日前一次性付清。

　　三、甲方已在________年____月____日将上述车库及有关手续移交给乙方。

　　四、乙方购买上述车库后，与车库有关的所有权利、义务均由乙方享有或承担，与甲方无关。

　　五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

　　本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，公证机构留存备案一份。

　　甲方(出卖人)：

　　乙方(买受人)：

　　________年____月____日

车库买卖合同5

　　甲方（卖方）：

　　乙方（买方）：

　　关于乙方向甲方购车库事宜，双方经协商，达成协议如下：

　　一、甲方将其拥有独立产权的位于盘锦市兴隆台区翠南小区17栋楼6号车库（车库所有权证编号_____________，建筑面积__平方米）以人民币_______元整（￥__）出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该车库。

　　二、甲方承诺：

　　1、向乙方提供符合要求的车库资料以备查核。

　　2、保证对出售的车库拥有独立产权。

　　3、保证该出售车库未予出租。

　　4、自签订本协议起，保证将该车库按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将车库出售给第三人。

　　5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。

　　6、在办理产权过户时，乙方把各种手续资料给甲方，甲方负责办理产权过户。

　　三、乙方承诺：

　　1、一次性按要求付清车库款给甲方。

　　2、按国家要求不改变车库的`结构。

　　3、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续，办理产权过户时，所需费用由甲方承担聚效。

　　四、违约责任

　　1、甲方违约，拒绝将车库出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。

　　2、乙方违约，没有向甲方购买车库，应向甲方赔偿因此受到的损失。

　　五、协议的定立、履行、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

　　六、协议自双方签字或盖章之日起生效。

　　七、协议壹式两份，双方各执壹份。

　　甲方：

　　___年___月__日

　　乙方：

　　___年___月__日

车库买卖合同6

　　出卖方：（甲方）身份证：

　　买受方：（乙方）身份证：

　　甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：

　　1、甲方将位于＿＿＿＿＿小区＿＿＿＿＿号的车库卖于乙方。

　　2、车库的具体情况：位置：＿＿＿＿＿，面积：＿＿＿＿＿，产权方式为：＿＿＿＿＿。

　　3、车库的交易总价为：人民币＿＿＿＿＿元整（大写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。乙方已向甲方支付的.定金转为房款，乙方还应向甲方共支付房款人民币___________元整（大写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。

　　4、乙方先付给甲方定金：＿＿＿＿＿元。其余款项于＿＿＿＿周内支付。

　　5、甲方将房地产过户至乙方名下所花费的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由＿＿＿方承担。

　　6、自付清车库全款之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。

　　7、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。

　　8、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。

　　9、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，交付定金后如甲方反悔将五倍返还乙方定金。

　　10、未尽事宜甲乙方协商解决。

　　11、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。

　　甲方：（签字盖章）

　　乙方：（签字盖章）

　　年月日

车库买卖合同7

　　出卖人：_________________________

　　法定代表人：______________________

　　注册地址：________________________

　　营业执照注册号：__________________

　　联系电话：________________________

　　买受人：__________________________

　　身份证号码：______________________

　　住所地：________________________

　　联系电话：_____________________

　　风险告知：出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定。

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况：

　　乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)__________________元整。

　　风险告知：很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用，其实，这是一个误区。即使我们买下了车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同，大概在几十至上百元不等。因此，在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式，以免日后发生纠纷。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币____________________元整。

　　四、交付期限

　　出卖人应当在______年____月____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。

　　如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　五、出卖人延期交库的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;

　　1、逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1) 逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;

　　(2) 逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

　　六、车库交接

　　车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。

　　买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的'违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。

　　七、其他规定

　　买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：

　　1、提交______仲裁委员会仲裁。

　　2、向人民法院起诉。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

　　九、合同生效

　　本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。

　　附件：车库平面图

　　出卖方(盖章)：___________________ 买受方(盖章)：___________________

　　法定代表人(签字)：_____________ 法定代表人(签字)：_____________

　　_______年_____月_____日 _______年_____月_____日

车库买卖合同8

　　出卖方：(甲方)身份证：

　　买受方：(乙方)身份证：

　　甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：

　　1、甲方将位于沙子口街道XX西XX龄青年房(三期)1号楼西边号的车库卖于乙方。

　　2、车库的交易总价为：人民币元整(大写：)。乙方一次性付清。

　　3、自付清车库全款之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。

　　4、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

　　5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担相应的法律责任。

　　6、在车库转移前产生的`相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。

　　7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。

　　8、如遇拆迁，所有补偿归乙方所有，如需办理相关手续由甲方积极配合。

　　8、未尽事宜甲乙方协商解决。

　　1、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。

　　甲方：(签字盖章)

　　乙方：(签字盖章)

　　证明人：(签字盖章)

　　________年____月____日

车库买卖合同9

　　甲方（出卖人）：________乙方（买受人）：________

　　身份证号码：__________身份证号码：__________

　　联系电话：____________联系电话：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》寄其他法律法规，经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖地下车库一事达成如下合同：

　　第一条、甲方自愿将其名下位于________小区________楼________号车库，建筑面积为________平方的地下车库，出售给乙方。

　　第二条、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币________元整，乙方于本合同签订之日一次性付清全款，上述车库的出售价格自甲乙双方签订合同书之日起不得变更。

　　第三条、在甲乙双方签订本合同书后，甲方先交付车库钥匙，由乙方检查电动升降器及内部设施无异后，支付相应款项，甲方出具车库权属证明和收据后，车库所有权归乙方。

　　第四条、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权。本合同签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关；本合同签订之日后所产生的`一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。

　　第五条、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

　　第六条、此合同收以甲方先交付车库钥匙，出具车库权属证明和收据，乙方付款为条件，一方不履行合同，对方可以要回款项或要回有关钥匙和权属证明，并解除合同。甲乙双方均应严格信守本合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿_____元人民币。

　　第七条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第八条、因本合同而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方注册地提起仲裁或者诉讼。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

　　第九条、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充合同。补充条款或补充合同以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。

　　第十条、本合同自甲乙双方签订之起生效。

　　第十一条、合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十二条、本合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，自双方签字盖章之日起生效。

　　第十三条、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

　　甲方签字：___________乙方签字_____________

车库买卖合同10

　　卖方：__（简称甲方）

　　身份证号码：

　　买方：（简称乙方）

　　身份证号码：

　　甲、乙双方根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律，法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方车库事宜签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条、车库的基本情况

　　乙方同意购买甲方所有的位于称__小区__号楼__单元__室房屋所属的车库，该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第__号，该车库未办理产权证。

　　第二条、销售价格

　　上述车库售价__元

　　第三条、费用交接的时间

　　l、车库电费的交接日期为__年__月__日，此日之后的费用由乙方承担。

　　2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担，甲方应当予以协助。

　　第四条、保证条款

　　甲方保证对所出售的车库拥有完全所有权，需给乙方提供上述车库的.有关的协议，作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务，如因第三人对该车库主张权利，甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失，并承担本合同价款百分之三十的违约金。

　　第五条、争议的解决

　　本合同履行中如发生争议，协商解决，协商不成提交阿左旗人民法院判决。

　　第六条、合同的生效

　　本合同经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　__年__月__日

车库买卖合同11

　　______（下称卖方）与______（下称买方）就有关___（船名）船的买卖事宜达成协议，于____年__月__日正式订立本合同。

　　船级：_____________。

　　建造年份及厂家：_______年由______船厂建造。

　　悬挂旗帜：________。呼号：_______。

　　登记号：_______。登记地点：______。

　　登记吨位：________。

　　本合同的条款如下：

　　1、船价

　　船价为__________。

　　2、保证金

　　为了确保全合同的严格履行，买方应在合同签订日后的____个银行工作日内支付金额占买价百分之十保证金。该保证金应存入____银行所开立的买卖双方的共同帐户上，如有利息应归买方。开立保证金帐户的费用应由买卖双方均等负担。

　　3、付款

　　在船舶移交时，上述买价应由___银行以___支付给____银行。

　　该买价不负担银行手续费。上述付款不行迟于移交工作已准备就绪及卖方已给予买方书面或电传通知后的三个银行工作日。

　　4、船舶检查

　　买方有权查阅船上的船级记录，并在___（时间）内宣布是否予以承认。卖方应在____（地方）为买方安排船舶检查。

　　买方不得因船舶检查而延误船期，否则，买方应向卖方赔偿由此引起的损失。买方在检查处于漂浮状态的船舶时，不可将其拆解开，也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中，船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查，凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面或电传通知为准，一旦船舶获得认可，卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知，保证金应立即释放，本合同宣告无效。

　　5、交船时间和地点

　　船舶应在___进行交接。

　　移交时间/解除合同日期：___年__月__日。

　　卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。

　　交船前，倘若船舶发生全损或推定全损，本合同宣告无效，保证金应立即释放给买方。6。进坞

　　为了便于船舶的移交，卖方应将船舶引入移交港的干船坞内，由船级社检验船底及夏季水线以下其它部分。倘若发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它部分有断裂、损坏或缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则上述缺点应由卖方自费修复直至___1）对上述水下部分完全满意为止2）。

　　船舶在坞期间，在买方或船级社代表的要求下，卖方应安排抽出尾轴。倘若尾轴完全毁坏或发现有缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则卖方应自费将其新换或修复直至

　　船级社完全满意为止。

　　尾轴的抽出和换新之费用由买方承担，除非尾轴的抽出（无论损坏与否）、换新或修复系出于船级社的要求，在该情况下，上述费用应由卖方承担。

　　倘若发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它部分或尾轴上述断裂、损坏或缺陷，或者船级社有抽出尾轴之要求（无论损坏与否），则与船舶进出坞有关的费用包括船坞费的验船师费均应由卖方承担。在任何其它情况下，上述费用应由买方承担。

　　船级社引入干船坞的费用和将船舶由干船坞移至交船地的费用均应由卖方承担。7。备件/燃料等

　　船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖主移交给买方。所有备件和备用设备包括备用尾轴和备用螺旋桨，凡是在船舶检查时属于船舶的物品，无论是否曾使用过，是否在船上，都应成为买方的.财产。但是，正在订购的备件不包括在内，倘若发生转运费用问题，则转运费用应由买方承担。卖方不需要对交船前已经从后备库中取出用于替换的备件包括备用尾轴和备用螺旋桨进行补充，但是，被替换下的物件应成为买方财产。无线电装置、导航设备包括在本售卖中，无须另外付款，只要它们确系卖方财产。

　　卖方有权将印有卖方旗帜或名字的陶器、盘子、刀叉餐具、亚麻织品和其它物品拿上岸，只要卖方用没有标记的类似物品替代之。属于卖方专用的船上图书、资料表格等不包括在内，卖方不予以补偿。船长、高级船员和普通船员的私人行李包括日用品储藏箱以及下列物品均不包括在本售卖中：______、┅┅等。

　　船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。

　　本条款下的付款时间、地点和币制与买价的支付相同。

　　8、文本

　　作为对买方支付买价的交换，卖方应向买方提交合法的船舶售卖让证明书，证明该船没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连，经公证机关认可，并由____出具船舶无债务证书。交船时，卖方应注销船舶登记，并向买方提交船舶注销证书、保证金及买价与保证金之差额连同前述第七条的付款将一并交付卖方。

　　交船时，卖方应将船上的全部船级证书及全部图纸交给买方。如果买方提出要求，卖方应将其拥有的其它技术文件迅速交给买方。航海日志应由卖方收存，但买方有复印的权力。

　　9、债务

　　卖方保证在交船时船舶没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连。交船前，倘若发生任何有关所售船舶的索赔要求，卖方必须担义务保护买方使其免受由于上述索赔所造成的损失。

　　10、税款

　　任何与悬挂买方旗帜的船舶之购买和登记有关的税款、费用以及其它开支应由买方承担；与卖方注销船舶登记有关的类似费用应由卖方承担。

　　11、交船条件

　　卖方应对属于船舶一切的物品承担风险和费用直至船舶移交给买方为止，但须以本合同的条款为限。船舶应按其接受检查时的状况移交，自然损耗除外。

　　船舶应按现有船级移交，船级上不得有船级社的批注。交船前，卖方应将其所知的任何有关问题告知船级社。否则，一经船级社获悉，将取消船级或在船级上另加批注。

　　12、船名与标记

　　船舶移交时，买方应负责更换船名和烟囱标记

　　13。买方违约责任

　　倘若买方未能按前述规定支付保证金，卖方有权取消合同，并对所造成的损失和涉及的

　　全部费用及其按年利率12%计算的利息提出索赔。

　　倘若买方未能按前述规定支付买价，卖方有权取消合同，保证金及其利息收入应归卖方所有。若保证金尚不足以弥补卖方的损失，卖方则有权继续要求对其损失和费用及其按年利率12%计算的利息进行赔偿。

　　14。卖方违约责任

　　倘若卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方，买方有权取消合同，全部保证金包括按年利率12%计算的利息应退还给买方。卖方应就未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方而给买方靠成的损失予以适当补偿，如果证实确系卖方过失所致。

　　15、仲裁

　　在本合同的解释和履行上如发生纠纷，则应在___按___（国）3）的有关法律进行仲裁，或由双方共同指派一名仲裁人仲裁解决。

　　倘若买卖双方未能就共同指派一名仲裁人达成一致则纠纷应由三名仲裁人仲裁解决，双方各指派一名，第三名由__4）指派。

　　倘若一仲裁人拒绝受理或不能履行其职责，则其指派方应另行指派一名仲裁人替代之。倘若一方在另一方指派仲裁人后两周内仍未指派出仲裁人（无论是初始仲裁人还是替代仲裁人），且指派方已向未指派方发出了有关提醒指派仲裁人的信函、电报或电传，则在指派方的请求下，指派第三名仲裁人的一方也应代表未指派方指派一名仲裁人。___仲裁法庭的仲裁为终结仲裁，对双方都有约束力。必要时，该仲裁可与法院的判决一样，由法院和其它主管当局强制执行。本合同以服从仲裁所在国的法律为前提。

　　甲方：乙方：日期：

车库买卖合同12

　　卖方：_______________________________(以下简称甲方)

　　买方：_______________________________(以下简称乙方)

　　根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

　　一，甲方自愿将__________________小区____ 幢_____ 号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的`同时转让该车库的《房屋所有权证》,证号为____________________。

　　二，甲、乙双方商定成交价格为人民币________元， (大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾元整。

　　三，付款方式：

　　合同签定时，乙方应付甲方_________元整(人民币)为预付款;余款________元整(人民币)于该车库过户手续办理完成同时付清;

　　四，甲方卖给乙方的车库,在办理过户手续期间,如不能完成交易的,甲方退还乙方预付款;

　　五，双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。甲方的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。

　　六，本合同书一式两份,甲,乙双方各一份.

　　七，本合同经双方签章后生效，对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。

　　八，双方约定的其它事项：

　　甲方(签名或盖章) _________________________

　　甲方代理人(签名或盖章)__________________

　　乙方(签名或盖章)_________________________

　　乙方代理人(签名或盖章)___________________

　　签订日期：___________年____月____日

车库买卖合同13

　　出卖人(以下简称甲方)_____________________

　　买受人(以下简称乙方)_____________________

　　经甲、乙双方协商，甲方决定把位于________的________栋________号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。

　　一、甲方出售房屋情况

　　1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。

　　2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。

　　二、房屋价格及付款形式、交房方式

　　1、甲方出售此车库的价格为人民币________元整，签本合同时，乙方付给甲方定金________元，余款于日之内交房时付清。

　　2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的`原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

　　3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

　　4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。

　　三、违约责任

　　1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

　　2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。

　　3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。

　　四、本合同一式份，各方各执份。

　　五、未尽事宜，协商解决。

　　甲方签字：________________

　　甲方配偶签字：________________

　　乙方签字：________________

　　乙方配偶签字：________________

　　________年________月________日

车库买卖合同14

　　出卖人：（以下简称甲方）买受人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方出卖给乙方车库的相关事项协议如下：

　　一、甲方出卖车库的位臵。甲方出卖给乙方的'车库位于营山县城新民路银都小区A区地下附一层，编号为2号至15号和77号，共15个，（含所购车库进出口通道用房），总建筑面积约平方米。（附图红线标示内）

　　二、车库价格：甲、乙双方协商车库单价人民币元，共计人民币元。

　　三、付款方式：甲、乙双方签订本合同书后，乙方预付定金元。余款乙方接收车库时一次性付清。

　　四、相关约定

　　1、甲方出卖给乙方的地下车库不办理产权登记，以甲、乙双方签订的本购买车库合同书和甲方出据的收款凭证为乙方购买甲方地下车库的永久有效依据，将来并不受物业持有人变更的影响。

　　2、甲方出卖给乙方的地下车库售前产权必须是属于甲方，且产权清晰，无债务抵押。若售后发生产权、经济纠纷均由甲方按合同书违约协定负全责。

　　3、乙方购买甲方的地下车库及为车库配套的过道物权和使用权永久归乙方所有，并与该小区地上建筑物享有同等的相关权力，今后若发生该地上建筑物附带地下车库拆迁改建，相关协商处臵，收益权利均归乙方所有。

　　4、地下车库公用设施及通道的使用权。乙方所购甲方地下车库含银都小区A区地下车库进出口通道共用使用权。地下车库进出口通道及相关配套设施为全体地下车库购买人共有，乙方同样享有永久的通行权力，任何人不得以任何理由封闭、阻挠、改变用途和堆放杂物等影响乙方车辆通行的行为。

　　5、为了便于乙方对所购车库的管理和利用，甲方同意乙方根据自身停车需要，在所购车库进出口安装门栏，门栏以内的物业处臵权、使用权，由乙方自行策划、管理和维护。甲方不得干预。

　　五、车库交付条件。车库内四边墙壁和屋顶为搓沙抹平刮白，地面为豆石地面，护墙底部应做好排水沟。为乙方所购车库的进出口各安装卷帘门一扇，单独安装电表一只，通道安装照明5盏。甲方统一提供门岗和安装监控设备，消防设施等，并进行物业管理。

　　六、车库交付时间：______年___月____日。

　　七、违约责任。如一方违约，违约方除赔偿另一方总金额30％的违约金外，还应赔偿因违约所造成的相关经济损失。

　　八、车库保修按照国家相关保修条例执行。物业管理费由乙方另行与物业管理公司协商。

　　九、本合同经甲乙双方签字后即生效。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。均具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　年月日

车库买卖合同15

　　甲方：中化地质矿山总局福建地质勘查院

　　乙方：杨瑞玲

　　甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区现有部分地面架空层车位和部分地下室车位，经双方协商一致，甲方同意将所有车位转让给乙方，双方就此订立如下协议事项：

　　一、地点、数量：甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区拥有的所有车位53个，其中4号楼地面架空层车位19个；6号楼地面架空层车位9个；5号楼地下室车位25个。

　　二、转让价格：每个车位均价6.5万元，总计53个车位共计价款344.5万元。车位的转让税费，由乙方承担。

　　三、付款办法：本协议签订后三日内，乙方支付给甲方50万元预付款，余款在双方至房产交易中心办理产权过户收件时全部付清。

　　四、产权的'过户手续由乙方负责办理，甲方应于配合车库转让协议书。如因国家政策等原因至产权无法办理过户，甲方退还已收取乙方的款项，双方免责。

　　五、本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力，协议自签订日起生效，履行完毕自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　代表：

　　___年___月__日___年___月__日

【车库买卖合同】相关文章：

车库买卖合同07-24