买卖合同

时间:2022-03-17 11:56:26 买卖合同 我要投稿

【精品】买卖合同模板集合九篇

  在人们愈发重视契约的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家收集的买卖合同9篇,欢迎大家分享。

【精品】买卖合同模板集合九篇

买卖合同 篇1

  宅基地买卖合同:转让方: (以下简称甲方) 受让方: (以下简称乙方) 甲乙双方就宅基地使用权转让事宜,经自愿、平等、友好协商,达成转让协议如下:

  一、宅基地坐落、面积甲方将拆迁所得的坐落于浏河镇紫薇园三期内的宅基地转让给乙方,具体位置编号 和面积由乙方(以甲方的名义)竞买或摸号后确定。 上述宅基地的`使用权归乙方享有。

  二、转让金额 该宗地的转让价格为人民币25万元。

  三、付款方式及期限 乙方在甲方原房屋拆除后3日内向甲方支付人民币2万元,余款在取得土地使用权证并交付给乙方后3日内付清。

  四、房产归属1.在该宅基地上的房屋由乙方自行出资建造,房产归乙方所有。2.建房手续由甲方配合办理,所涉费用由乙方承担。3.房屋建成后,在法律政策许可的前提下,甲方应无条件配合乙方将土地证和房产证办理到乙方名下,所涉的相关费用均由乙方承担。

  五、违约责任本协议签订后,任何一方均不得反悔。如甲方反悔应当向乙方全额退还宅基地转让款25万元,并偿付违约金25万元,如造成乙方损失的,还应赔偿乙方的损失(包括建房、装修工程款和房地产增值部分);如乙方反悔,则已付的土地转让款作为违约金偿付给甲方。

  六、未尽事宜未尽事宜双方另行协商。

  七、协议生效条件本协议经双方签字后生效。

  八、协议份数本协议一式二份,双方各执一份。

  甲方: 乙方: 二OO 年 月 日

买卖合同 篇2

  合同编号: 签订日期地点:年 月 日于 供方: 地址:

  需方: 地址:

  开户行: 帐号: 税号: 电话: 传真:

  开户行: 帐号: 税号: 电话: 传真:

  根据《中华人民共和国合同法》,经供需双方充分协商,特订立本合同,供双方共同遵守。 第一条 产品的品名/款号、数量、含税单价和金额

  1. 产品技术规格参见附件一《产品生产工艺单》。 2. 产品包装要求参见附件二《产品包装要求》。 第三条 产品交货

  1. 交货方法,按下列第( )项执行: (1) 供方送货至_________________。 (2) 供方代运至_________________。 (3) 需方自提自运。

  (4) 约定的其他交货方式:___________________________________________________。 2. 运输方式:___________________。 3. 接货单位(或接货人):___________________________________________。 4.定金到账,且产前样确认后_________日内交货。

  第四条 验收方法

  1. 产品必须经需方检验认可后,以书面形式告知供方后方可出货。 2. 验收地点__________。

  3. 验收标准

  (1) 质量标准参见附件一《产品生产工艺单》和附件二《产品包装要求》。

  (2) 数量根据本合同第一条规定及允许溢短装的比例。

  (3) 在本合同中未规定明确要求时,按照国家颁布的国家标准和行业标准为要求。

  4. 验收时,需方有权决定采用全检或抽检方式。采用抽检方式时,抽检产品无质量问题不代表全部产

  品无质量问题,供方仍需对全部产品质量负责。

  5. 需方最迟可于自供方交货后________月(即质量保证期)内提出质量异议。供方知道或者应当知道提供的货物不符合约定的不受该期限限制。 第五条 货款结算

  1. 产品价格按照本合同第一条规定以人民币结算。

  2. 在第一条规定允许溢短装比例范围内,实际交货产品数量溢短产生的总金额差异,在尾款结算时予以补足或扣除。

  3. 付款时间:

  (1)完成___________后,需方向供方支付人民币________元 (总金额的___%)作为定金。

  (2)[供方发货/需方验收合格] [前/后]_____日内,需方向供方支付人民币___________________元(总金额的___%)。

  (3)供方在[发货/验收合格]后______日内,开具正规增值税发票给需方。

  (4)剩余货款人民币___________元(总金额的___%)作为质量保证金,在质量保证期届满后确认不存在质量问题后支付给供方。

  第六条 对产品提出异议的时间和办法

  1. 需方在验收中,如发现产品的品种、型号、规格、花色、质量和数量不符合验收标准,应在____工作日内出具验收不合格的书面异议给供方。如需方在货物收到之日起30日内未通知供方的,视为验收合格。

  2. 供方在验收前因运输、保管、保养不善等造成产品质量下降的,与需方无关。

  3. 需方在验收合格后因使用、运输、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

  4. 供方在接到需方书面异议后,应在___ 日内负责处理,否则,视为默认需方提出的异议和处理意见。 第七条 保密条款

  1. 供方应将本合同条款内容及供需双方的交易产品数量、价格及需方客户情况等商业事项予以保密,

  在交易前后均不得透露给任何第三方。

  2. 供方为履行本合同而产生的供货外的样品、尾货,不得打上任何需方客户的任何标识。 3. 若所涉及的产品款式或样品由需方提供,则供方对产品款式、样品也有保密责任。 第八条 供方的违约责任

  1. 供方不能按时交货或完成产前样的,需方有权视该情形为供方违约,除全额退还定金外,还应赔偿

  需方________违约金。需方可与供方协商新的交货日期,签订补充协议,继续履行合同。

  2. 供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定,如需方同意利用,应当按质论价;如需

  方无法利用,则应根据产品的具体情况,由供方负责包换或保修,并由供方承担修理、调换或退货而支付的所有实际费用。

  3. 供方因产品包装不符合附件二《产品包装要求》,必须返修货重新包装的,供方应负责返修或重新包

  装,并承担由此产生的时间延误、运杂费增加而导致的损失。如需方认为返修货重新包装将严重影

  响货物的实际价值(如导致需方无法销售该货物、需方的客户拒绝接受时间延误),供方应当承担赔偿责任,但赔偿总金额不得高于合同总金额。

  4. 供方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,向需方偿付逾期交货的违约金,并承

  担需方因此所受的损失费用,此类损失费用包括但不限于需方客户的合理索赔、需方应客户要求而变更运输方式(如空运)而导致的费用增加等。

  5. 供方提前交货的产品、在溢短装规定比例范围外多交的产品、以及交付的验收不合格的产品,需方

  在代保管期间内实际支付的保管、保养等费用以及非因需方保管不善而发生的损失,应由供方承担。

  6. 产品错发到货地点或接货人的,供方应负责运交至合同规定的到货地点或接货人外,还应承担需方

  因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

  7. 供方提前交货的,需方接货后,仍可按照合同规定的交货时间付款;合同规定自提的.,需方可拒绝,

  并仍在合同规定的提货时间提货,此时产品在供方场地产生的保管、保养费用由供方自负,由此造成的质量下降由供方负责。 8. 供方一旦违反保密条款的,应向需方支付违约金。违约金金额可根据法律依法认定,索赔金额不受

  本合同标的总金额限制。

  第九条 需方的违约责任

  1. 需方中途退货或单方面解除合同的,供方可扣没全部定金作为违约金。

  2. 需方未按合同规定的时间内按期付款的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,向供方支付延期付款的违约金,由此产生的交货时间延误而产生的损失,由需方承担。

  3. 需方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向供方偿付逾期提货的违约金,并承担供方实际支付的代为保管、保养的费用。 4. 需方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

  5. 需方如错填到货地点或接货人,或对供方的产品提出错误的异议,应承担供方因此所受的损失。 第十条 不可抗力

  1. 供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行和不能完全

  履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关主管机关的证明后,依法允许延期、部分不履行或全部不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

  2. 不可抗力包括自然灾害(如台风、洪水、地震等),政府行为(如厂房征收征用,政府依法关停企业

  等)和社会异常事件(如战争、罢工、骚乱等)。 3. 供需双方如因不可抗力导致的企业破产、倒闭、清算等情形,导致合同无法履行的,符合不可抗力条款。如因自身经营不善而导致的可预见的企业破产、倒闭、清算等情形,导致合同无法履行的,视为单方面违约,在企业破产、倒闭、清算时,受损失方有优先获得资产处臵的权利。 第十一条 纠纷、仲裁和法律程序

  1. 本合同如发生纠纷,供需双方应本着平等互利的原则及时友好协商,并签订补充条款。 2. 如无法协商,任何一方均可向业务主管部门调解,或申请仲裁,双方约定仲裁机构为

  也可向法院起诉,双方约定起诉法院为 。 第十二条 合同生效和终止

  1. 本合同在供需双方授权代表签字,并加盖企业公章或合同章后生效。 2. 在合同执行期内,供需双方均不得随意变更或解除合同。 3. 本合同在以下情况可以解除:

  (1) 完成本合同中规定的全部条款,购销过程全部完成后,合同自动解除。 (2) 供需双方协商一致同意解除本合同。

  (3) 供方或需方单方面违约,并承担全部违约责任后,合同自动解除。 (4) 主管政府部门认定本合同违反法律或法规规定,责令合同终止。 (5) 合同发生纠纷后,由仲裁机关或人民法院处理完毕后,合同终止。

  4. 未尽事宜。须经双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 5. 本合同正本一式二份,供需双方各执一份。

买卖合同 篇3

  需 方(以下简称甲方):xx

  供 方(以下简称乙方) :

  乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,签订以下合同,以资共同遵守。

  一、合同内容:购买油漆、瓷砖、地板砖

  二、质量要求(乙方需提供的产品 符合下列质量要求)

  1、乙方必须提供全新的货物,表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,附产品合格证书及检测报告,不得侵害他人的知识产权。

  2、货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的'环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。符合合同约定的质量要求。

  3、乙方对其产品包修,出现产品质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),所产生的费用由乙方自行承担、保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题,甲方同时有权解除合同,并追究其经济责任、另选供货商。保修期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起12个月。

  三、交货时间及总金额装饰材料购销合同1、交货时间:签订合同十日内

  2、总金额:162532、5元(拾陆万贰仟伍佰叁拾贰元伍角整)

  1、乙方负责将货物运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸的费用。乙方所供瓷砖包装标准按照国家标准执行,确保瓷砖不受损坏,并在货物交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对数量、外观检查后验收,对产品质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品,甲方有权拒收,并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

  2、在铺贴过程中,如需乙方配合,乙方提供各种条件及辅助人员的技术指导,在技术人员的技术指导下进行辅助安装及其他工作。

  四、付款及交货方式

  1、乙方货物到场经甲方验收合格后,甲方按定货价付95%货款,安装完成后付清尾款。该合同签订后,乙方应在10天内将货物送至工地。按总承包合同付款比例和时间向乙方付款。

  2、乙方应保证各规格瓷砖为同一色批号。

  五、双方责任

  甲方责任:

  甲方如中途变更产品品种、规格、型号、质量或包装,应提前通知乙方,双方可以签订书面补充合同作为本合同附件。

  乙方责任 :

  1、产品品种、规格、质量不符合本合同约定时,乙方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题,则甲方有权解除合同并赔偿甲方相应的损失,同时由乙方向甲方支付总货款的10%(比 例)的违约金。

  2、乙方应在合同约定的交货时间及地点交货,如果乙方逾期交货,应征得甲方同意,每逾期一日,乙方应按总货款的10%(比例)计算,向甲方赔偿逾期违约金,如因乙方原因货物逾期天数超过5天,甲方有权解除合同,乙方赔偿甲方的一切损失及相关费用并承担总货款10%的违约金。

  3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交部分,甲方如需要,应照数补齐,甲方按实际收到材料数量付款;甲方不需要的,甲方有权扣除相应的材料款。

  六、合同争议解决方式

  在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由济南市市中区人民法院解决。

  七、合同生效

  本合同一式陆份,甲方执伍份,乙方执壹份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):年 月 日

买卖合同 篇4

  买方(以下简称甲方)

  供方(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 水泥稳定沙成品料的'购销达成协议如下:

  一、工程概况:

  工程名称:

  二、水泥稳定沙数量与质量验收确认:

  1,合同数量:以实际过磅吨位为准。

  2,质量标准:乙方按照施工设计要求依据国家规定的技术标准(水泥含量5%,砂石含量3/7齐配)执行。

  三、水泥稳定沙单价与付款结算方式:

  1,本合同为单价合同,合同综合单价为¥/吨,综合单价已包括水泥稳定沙成品料,路途运费,及其它风险等所有费用。

  2,付款结算方式:无预付款,若乙方无违约行为,甲方在铺设水泥稳定沙工程完成7个工作日内向乙方无息结清。

  四、甲方责任:

  1,甲方应按合同规定及时支付货款;

  2,甲方应提前24小时以有效方式通知乙方送货数量与送达地点;

  3,甲方应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及安全作业环境,并应安排专人负责现场车辆调度,保证乙方车辆及人员安全、以及车辆驶出现场达到环保要求;

  4,作业现场如发生民扰导致纠纷,由甲方负责协调解决;

  5,对于运送到的水泥稳定沙成品料,甲方应及时在规定时间指定卸货并组织摊铺,避免窝工及影响质量;

  6,甲方应指派专人负责对乙方运送的货物进行验收并签字确认。

  五、乙方责任:

  1,乙方应按合同规定保质保量如期供应货物;

  2,乙方在现场必须服从甲方调度,积极配合甲方,提供优质服务;

  六、其它约定:

  1、本合同经双方签字盖章后生效,终止于合同完全履行或其它解除事由出现时。

  2、本合同未尽事宜,双方另行协商。

  3、本合同一式两份,双方各持一份,具同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

买卖合同 篇5

  卖方(以下简称甲方)

  身份证号:

  买方(以下简称乙方)

  身份证号:

  一、 车库位置

  甲方车库位于( )小区( )号楼,第( )个车库。

  二、 价格

  车库售价( )元整,大写: 。

  三、 付款方式

  在甲乙双方签订本合同后,由乙方一次性结清车库款项。收到款项后,甲方交付车库所有权。

  四、 甲方保证在交付时该车库没有产权纠纷,车库交付之前的有关费用由甲方承担。车库交付后所有费用由乙方自行承担。

  五、 本合同一式两份,自签订之日起生效,并具有同等效力。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

买卖合同 篇6

  订立合同双方:

  买受人:__________县(市)食品公司(或食品收购站)

  出卖人:____县______乡_____村____村民(或专业户、或其他经济组织)

  为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的生产,满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要,经买卖双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  第一条产品的名称、品种和数量

  1.产品的名称和品种:_________________。

  2.产品的数量:____________________。

  (必须明确规定产品的计量单位和计量方法。)

  第二条产品的等级、质量和检疫办法

  1.产品的等级和质量:______________________。

  (产品的等级和质量,国家有关部门有明确规定的,按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的,由双方当事人协商确定。)

  2.产品的检疫办法:_______________________。

  (国家或地方主管部门有卫生检疫规定的,按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的,由双方当事人协商检疫办法。

  第三条产品的价格、货款结算与奖售办法

  1.产品的价格:

  2.货款结算办法按下列第(__)项执行:

  (1)对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算,钱货两清。

  (2)对按有关规定必须采取银行结算的,按银行的`统一规定办理结算。

  3.奖售办法:

  第四条交货期限、地点和方式

  第五条买受人的违约责任

  1.买受人未按合同收购或在合同期中退货的,应按未收或退货部分货款总值的___%(5%~25%)的幅度),向出卖人偿付违约金。

  2.买受人如需提前收购,商得出卖人同意变更合同的,买受人应给出卖人提前收购货款总值的%的补偿,买受人因特殊原因必须逾期收购的,除比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期收购部分货款总值计算向出卖人偿付违约金外,还应承担出卖人在此期间所支付的保管费或饲养费,并承担因此而造成的其他实际损失。

  3.对通过银行结算而未按期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定,向出卖人偿付延期付款的违约金。

  4.出卖人按合同规定交货,买受人无正当理由拒收的,除按拒收部分货款总值的___%(5%~25%的幅度)向出卖人偿付违约金外,还应承担出卖人因此而造成的实际损失和费用。

  第六条出卖人的违约责任

  1.出卖人逾期交货或交货少于合同规定的,如买受人仍然需要的,出卖人应如数补交,并应向买受人偿付逾期不交或少交部分货物总值的____%(由买卖双方商定)的违约金;如买受人不需要的,出卖人应按逾期或应交部分货款总值的____%(1%~20%的幅度)偿付违约金。

  2.出卖人交货时间比合同规定提前,经有关部门证明理由正当的,买受人可考虑同意接收,并按合同规定付款;出卖人无正当理由提前交货的,买受人有权拒收。

  3.出卖人交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时,买受人可以拒收。出卖人如经有关部门证明确有正当理由,买受人仍然需要出卖人交货的,出卖人可以迟延交货,不按违约处理。

  第七条不可抗力

  合同履行期内,如发生自然灾害或其他不可抗力的原因,致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的,应向对方当事人通报理由,经有关主管部门证实后,不负违约责任,并允许变更或解除合同。

  第八条合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。协商不成的,按下列第__种方式解决:

  1.提交______仲裁委员会仲裁:

  2.依法向人民法院起诉。

  第九条其他___________________________。

  当事人一方要求变更或解除合同,应提前通知对方,并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方,应在七天之内作出答复(当事人另有约定的,从约定),逾期不答复的,视为默认。

  违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内(当事人有约定的,从约定)偿付,否则按逾期付款处理。

  本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,买卖双方各执一份;合同副本一式______份,交乡政府……等单位各留存一份。

  买受人:________县(市)食品公司(或食品收购站)(盖章)

  法定代表人:_________(盖章)

  委托代理人:_________

  出卖人:___县____乡_____村____村民_____(盖章)

  ____年___月___日订

买卖合同 篇7

  卖方(以下称甲方)姓名:身份证号:

  买方(以下称乙方)姓名:身份证号:

  第一条:房屋基本情况。甲方房屋坐落于房屋用途为营业办公用房(房屋水电设施齐全)。

  第二条:甲方承诺上述房屋产权没有设定任何担保,亦无所有权纠纷。

  第三条:土地使用权性质。该房屋相应的土地使用权取得方式为出让。

  第四条:房屋售价。该房屋按套计价出售,总价款为人民币万元。

  第五条:付款方式。乙方必须于本合同签字之日向甲方支付购房定金万元。余款必须在双方开始办理过户转让登记手续之日一次性付清。与此同时,甲方将该房屋所有权证和土地使用权证等相关权证交付给乙方用于办理过户登记手续。

  第六条:房屋交付期限。甲方在收取了乙方支付的购房全部价款之日后,十日内将房屋交付给乙方(房屋租赁期限未满的,变更租赁协议。甲方牵头,由乙方与租赁方重新签订租赁协议,剩余时间段的房屋租金由甲方退让给乙方)。

  第七条:逾期付款违约责任。乙方如果未能按本合同规定时间支付购房款,乙方应向甲方支付违约金元,且继续履行合同条款。第八条:逾期交付房屋违约责任。甲方如果未能按本合同规定时间将过户房屋交付给乙方,应向乙方交付违约金元,且继续履行合同条款。

  第九条:关于产权过户登记的约定。甲、乙双方签订《房屋买卖合同》后,甲方应及时提供相关资料协助乙方在房屋产权登记机关办理相关手续。甲方如怠于履行义务致使乙方无法及时办理过户登记手续的',甲方应向乙方支付违约金元,合同继续履行(因不可抗因素,而非甲方主观因素影响产权过户登记手续的,另行协商解决)。办理房屋过户登记手续所需缴纳的税费全部由乙方承担,与甲方无关。

  第十条:本合同经甲、乙双方签字后生效。本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,办证机关备案一份(作为房屋登记机关《房屋买卖合同》的附件)。

  甲方(签名):乙方(签名):

  住址:住址:

  联系电话:联系电话:

买卖合同 篇8

  甲方:身份证号码:

  乙方:身份证号码:

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就安置区7号楼的6号门面买卖事项经友好协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

  一、甲方自愿将其拥有的位于琴凼安置区7号楼的6号门面(建筑面积平方米),以人民币壹仟柒佰捌拾元每平方米(¥元/m2)价格出售给乙方。

  二、双方在签订本合同之后乙方先交付贰仟元定金给甲方,待甲方获得安置区门面主权并移交给乙方后,乙方两日内一次性付清该门面的.购置总价款(其中定金用于抵扣该门面总价款)。

  三、甲方获得产权证后两日内将产权过户给乙方,并主动牵头办理相关手续。

  四、甲方因自身原因或该门面存在产权纠纷不能将该门面出售给乙方的视甲方为违约。

  五、本合同经双方签章后对双方都具有约束力,应严格履行。

  如有违约,违约方愿承担违约责任,除退还门面或购门面所有价款外另赔偿对方违约金叁万元。

  六、此协议一式四份,甲乙双方各执两份。

  七、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  年月日

买卖合同 篇9

  原告诉称:200x年11月23日,原、被告签订一份《商品房买卖合同》,由原告向被告购买其开发 “悠雅轩”S11号商铺一套,约定层高为首层3.6米、二层3米,合同附件一房屋平面图中仅标注有一条梁柱。房屋建成后,原告发现被告建造的房屋有以下严重影响使用的问题:

  (1)一、二层中央均有一直径为15厘米的粗大排水污管;

  (2)一层有两条柱子长宽分别为38×54厘米、72×13厘米,高

  2.94米;

  (3)一层净高仅为2.94-3.46米;

  (4)二层有五根横梁;

  (5)二层有两个沉沙井,规格分别为2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米;

  (6)二层净高只有1.93-2.84米。由于原告签订商品房买卖合同是希望买到符合合同附件一房屋平面图及合同第三条约定的商铺,而被告实际提供的商铺违背了原告的真实意思表示,原告对此有重大误解。原告要求退房无果,故诉至法院,请求判决撤销双方的《商品房买卖合同》,判令被告返还购房款258503元及利息(从20xx年11月23日起计至返还之日止),本案的诉讼费由被告承担。

  被告辩称:不同意解除合同。《商品房买卖合同》是双方自愿协商签订的,对双方当事人均具有法律约束力,受法律保护。被告交付的房屋规格均符合合同约定,是按有关部门审查批准的施工图纸施工建设的,也符合国家相关规范,不存在影响房屋使用的问题。原告要求撤销合同的理由不能成立,请求驳回原告的诉讼请求。

  适度把握商品房预售合同纠纷中“重大误解”的适用范围

  商品房预售是平等主体的当事人之间买卖尚未建成的.房屋(以下简称期房)的交易行为。商品房预售区别于现房销售的最大特征,是交易发生时作为标的物的商品房尚未建成,买受人只能借助出卖人提供的资料、通过想象来认知所购房屋的情况。因此,房屋建成后的实际状况与买受人的想象存在差异是难免的。正因为如此,与同等条件下现房销售相比,预售期房不但价格偏低,而且为了维护交易的稳定性,对买卖双方的权利义务也有特殊要求:一方面要求出卖人在履行如实告知义务时,应保证买受人的想象与将来房屋的真实状况之间的差异在合理范围之内;另一方面也要求买受人对差异风险有合理的预见。所谓“合理”,是以通常情况下常人的理解能力、承受能力为判断标准的。是否超过“合理”范围影响到买卖房屋的真实意思表示,是判断是否构成“重大误解”的标准。

  本案原告作为消费者,在交易中处于弱势地位,对其所购房屋的具体情况只能通过被告的口头和书面描述中得到认知。但被告却未将房屋的详细结构情况通过实物(如样板房)或书面及口头方式告知原告、以便原告能正确认知房屋的基本结构。而从房屋建成后法院现场勘验的情况看,虽然仍然该商铺仍然能够使用,但确实存在空间狭小、结构低矮、有明显的压抑感的问题,尤其以第二层的情况更为严重。这是通常情况下常人根据被告提供的信息(包括合同中对户型和层高的文字描述、平面图的标注等等)所无法想象的,也必将对房屋的使用人造成不便及不适,显然不符合原告购房时的真实意思表示。因此,原告主张其在购买房屋时对房屋空间结构存在重大误解,应予支持。

  在本案判决生效后,同一小区的另外两户业主曾经以同样的理由提起诉讼,但法院经现场勘验后,发现这两户房屋虽然也存在梁柱、排污管占用一定空间的事实,但情况远不如本案中的严重,不会给使用者带来明显的不适感。也就是说,常人对房屋的想象与实际情况的差异尚未超过合理范围,因此,在后两案中,原告的诉讼请求并未得到支持。三个案件的不同判决,体现了对“重大误解”的尺度的把握。

【买卖合同】相关文章:

买卖合同买卖合同01-29

买卖合同08-27

买卖合同11-08

买卖合同04-26

车辆买卖合同06-15

公寓买卖合同07-01

关于买卖合同07-27

车库买卖合同07-24

水果买卖合同07-20

新房买卖合同07-22