买卖合同模板汇总5篇
随着法律知识的普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编整理的买卖合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
买卖合同 篇1
买方（甲方）长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学
卖方（乙方）长兴雉城艺帆琴行
经长兴县教育局批准，由长兴县教育局招投标分中心对长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学进行单一来源采购，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章的规定，就乐器的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条 标的、数量、价款
1、乐器名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、价款
第二条 质量标准 按现行的国家标准执行。
第三条 验收
1、验收方式：甲方在乙方交货时当场验收；
2、甲方应对乐器名称、产地、商标或品牌、规格型号、生产厂家、颜色、数量予以当场验收。
3、对质量有异议的，双方委托国家相关专业机构进行鉴定
第四条 交付方式
乙方在20xx年 10月 26 日前送到甲方指定的地点：长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学
第五条 搬运费用
搬运费用由 乙 方承担。
第六条 支付方式
乙方交货后，经甲方组织人员进行验收合格后，付至合同价的.100%。
第七条 售后服务
1、自开具销售凭证之日起，保修期限 壹 年。
第八条 违约责任
1、乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时交付甲方使用，否则，每拖延一天，乙方须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方；
2、甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方须按总工程费用的千分之一，支付拖延付款的罚金给乙方；
3、若遇到不可抗力（如地震、台风等）的因素或非乙方原因而引起的工期延误，属于免责条件；
第九条 合同争议的解决方式
因本合同发生的争议，由双方当事人协商或调解解决；依法向人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同一式 叁 份，甲乙双方各执 壹 份，县教育局招投标中心 壹 份，
买卖合同 篇2
二手房买卖合同违约常见以下几种情况：
《上海市房地产买卖合同》的违约纠纷
第一种违约纠纷： 买家违约，解除合同。
买家违约从时间段上分为以下三个阶段：
第一阶段：买卖双方尚未签署《居间协议》，仅支付定金。
卖家可以行使的权力：
有权没收定金。
第二阶段：买卖双方签署《居间协议》，尚未签署《上海市房地产买卖合同》。在第二阶段，依据以下不同情况，买家违约，卖家可以行使不同的权利。
1、《居间协议》不具备《上海市房地产买卖合同》的实质。
卖家可以行使的权力：
有权没收定金。
2、《居间协议》具备《上海市房地产买卖合同》的实质，买家尚未支付房款、卖家尚未交房。
卖家可以行使的权力：
要求买家承担房价下跌部分的30-50%.
3、《居间协议》具备《上海市房地产买卖合同》的实质，买家已支付房款、卖家已交房。
卖家可以行使的权力：
要求买家承担房价下跌部分的50-100%.
第三阶段：买卖双方已签署《上海市房地产买卖合同》。
卖家可以行使的权力：
要求买家按照合同约定承担违约责任。
第二种违约纠纷： 卖家违约，解除合同。
卖家违约从时间段上也分为以下三个阶段：
第一阶段：买卖双方尚未签署《居间协议》，仅支付定金。
买家可以行使的`权力：
要求卖家双倍返还定金。
第二阶段：买卖双方签署《居间协议》，尚未签署《上海市房地产买卖合同》。在第二阶段，依据以下不同情况，卖家违约，买家可以行使不同的权利。
1、《居间协议》不具备《上海市房地产买卖合同》的实质。
买家可以行使的权力：
要求卖家双倍返还定金。
2、《居间协议》具备《上海市房地产买卖合同》的实质，买家尚未支付房款、卖家尚未交房。
买家可以行使的权力：
要求卖家承担房价上涨部分的30-50%.
3、《居间协议》具备《上海市房地产买卖合同》的实质，买家已支付房款、卖家已交房。
买家可以行使的权力：
同意解除合同，要求卖家承担房价上涨部分的50-100%.
不同意解除合同，要求继续履行合同，并要求卖家承担违约金。
第三阶段：买卖双方已签署《上海市房地产买卖合同》。
买家可以行使的权力：
同意解除合同，要求买家按照合同约定承担违约责任。
不同意解除合同，要求继续履行合同，并要求卖家承担违约金。
买卖合同 篇3
答辩状
答辩人：济南某设备厂有限公司。
委托代理人：庞海涛，山东齐邦律师事务所律师。
因原告江苏某电线电缆有限公司诉答辩人买卖合同纠纷一案，现答辩人答辩如下：
原告起诉所述事实及欠款金额与实际情况不符。
20xx年9月29日，答辩人与原告签订一份《供应合同》，对供货条件及方式、交货地点等内容作了具体而明确的约定。其中，《供应合同》第一条对供货条件作出了明确约定：首先是答辩人根据实际需求编制《购物材料清单》，然后是被告根据原告提供的《购物材料清单》进行报价，并确定供货期，最后是答辩人对原告的报价及供货期进行盖章确认。至此，原、被告双方之间就该部分《购物材料清单》中载明的货物的买卖关系方才成立，原告才可以按照《购物材料清单》组织发货。
原告庭前提供了12张收货单据，金额共计18868767.3元，经答辩人仔细核对，发现原告共提供的12张收货单分别存在下列情况：
第一、20xx年1月18日收货单两张，货单编号、金额分别为：1401-0161号、703275元；1401-0162号、185550元；20xx年3月12日收货单三张，货单编号、金额分别为：14030108号、111442.5元；1403010109号、11033.8元；14030110号、4644605元。上述五张收货单共计货款1475761.8元，均为答辩人提供了《供货材料清单》、原告进行了报价、答辩人签章认可后所发货物，并经答辩人的工作人员签收，原、被告对上述货物存在买卖关系。
第二、20xx年3月收货单两张，货单编号为：14030241号和14030242号，上述收货单中载明的货物答辩人并未收到，收货方签字人员为闫文芝也不是答辩人的`工作人员。答辩人对原告就上述货物提出的诉求不予认可。
第三、20xx年3月收货单一份，货单编号为：14030120号；20xx年4月22日收货单一份，货单编号为：14040258号；20xx年4月收货单三份，货单分别编号为：14040324号、14040325号、14040326号，上述五份收货单所载明的货物已由答辩人单位的工作人员签收，但是上述货物答辩人从未编制《购物材料清单》，原告也没有报价，并经答辩人签章确认，故该部分货物并非答辩人购买，而是原告自行擅自发货，存放于答辩人处的代存货物，对于上述货物，答辩人无付款义务。
第四、原告供应的型号为：3*4+1*2.5的1926米电缆存在质量瑕
疵，不能使用，共计18489.6元，该部分货款应在欠款数额中予以扣除。
鉴于上述事实，答辩人购买原告的货物价值为1475761.8元，截止原告起诉之日起，答辩人已经分别于20xx年12月9日、20xx年3月12日各向原告支付10万元的承兑汇票，于20xx年5月28日向原告支付20万元的承兑汇票，三张金额合计为50万元。因此答辩人实际欠原告货款957272.2元，而非1598209.8元。
综上所述，原告起诉所述事实与实际情况不符，答辩人实际欠原告货款957272.2元，而非1598209.8元。望贵院查清上述事实，依法判决，以维护答辩人的合法权益。
此致
天桥区人民法院
答辩人：济南某设备厂有限公司
20xx年10月16日
买卖合同 篇4
甲方:
乙方：
买卖双方经过友好协商，本着平等、自愿、公平、共赢的原则，达成一致，并签署如下协议，以期甲乙双方共同遵守。
一、产品用途及信息
本合同所购石材用于广场地面铺装工程施工。产品名称、型号规格、质量等级、加工要求、单价、数量、交货时间等具体交易信息依据甲乙双方的供需要求形成统一的文件模本作为本合同的附件。（附件：石材合同清单）
二、合同付款及付款方式
本合同总价款为人民币 元整。本合同签定后，甲方向乙方支付定金人民币 元整。在乙方将上述产品装车拍照发车时甲方向乙方支付全部货款。
三、质量要求
（1）乙方需严格按照甲方确认的“石材合同清单”的要求进行生产、加工。
（2）石材常规厚度（30mm 及以下）正负误差不超过 2 mm，（40mm 及以上）正负误差不超过 3 mm ；规格板对角线误差不超过 1mm；烧面、荔枝面均匀，平面及侧面方正（90 度垂直）。
（3）立面及压顶石材规格误差不大于 2 ㎜，光面石材光度达 75 度以上。
（4）由于石材的天然属性，石材板面带色斑色线等瑕疵控制在10%以内。
（5）乙方有提供样板，乙方所生产批次的石材应与样板一致。
（6）石材的掉角及断裂、表面的凹陷、裂缝等需不影响施工，并符合国家建材标准中的相关要求。
四、交货地点及运输方式
（1）乙方负责为甲方联系物流，运输费用由甲方承担。
（2）交货地点：甲方工程所在地
（3）本项目石材正常采用木托包装，四周用竹条包边并捆绑。
（3）交货时间：本合同经签字盖章后天内完成交货，即20xx年 月 日完成交货。
（4）乙方应及时告知甲方运输的'细节，包括但不限于装车拍照、物流联系方式、车牌号等。
五、验收标准、方式及提出异议
（1）验收标准：乙方所提供的石材需与甲方的“石材合同清单”质量、数量、规格、品种一致。
（2）验收方法：在货物送达到甲方指定的地点后，甲方需及时完成签收。签收程序包括核对石材品种、规格、数量、包装是否破损等问题,甲方因自身原因未验收完成的，默认为已核对签收，甲方不得再以品种、规格、数量、包装问题向乙方申请主张。核对石材品种、规格、数量，如果有不符，甲方应及时拍照并将信息反馈给乙方，由乙方处理。
（3）在货物拆箱使用过程中针对之前未发现的板面问题（色差、瑕疵、厚薄度、尺寸等），甲方应将有质量问题的产品进行拍照，并将证据照片留存反馈给乙方，甲乙双方协商处理，并在合理范围内满足甲方要求。
六、违约责任
1、甲方须按合同支付货款，由甲方原因给乙方造成损失，由甲方承担全部责任，如甲方拖延货款按500元/天支付违约金。
2、乙方须按合同供货，乙方若延迟供货，给甲方造成损失，由乙方承担全部责任，并按500元/天支付违约金。
2、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
3、若乙方逾期3天仍未发货，甲方有权解除合同，由此所造成的所有损失由乙方承担。
七、其他约定事项
本合同壹式肆份，甲乙双方各持两份，复印件、传真件、扫描件具有同等法律效力，本合同自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，甲乙双方应友好协商，若协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方： 乙方：
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：
_ _ _年_____月_____日 _ _ _年_____月_____日
石材合同清单（芝麻灰）
品种
规格
数量（㎡）
单价（元）
合价（元）
备注
总面积：
总价：
货款： 元，车费： 元。总计：
以上清单产品厚度正负误差不超过2mm，色线控制在10%内。
买卖合同 篇5
卖方（以下称甲方）：
买方（以下称乙方）：
甲、乙双方经充分协商，在自愿、公平、有偿的原则下达成如下买卖协议：
一、乙方愿购买甲方所拥有的报废车辆 ，车号为，发动机号为，车架号为 。 甲方必须保证该报废车辆无任何债权、经济纠纷，如有甲方负全部责任。
二、乙方接车时一次性付清全部车款，车款为 。乙方接车付款后，该车与甲方无任何关系，
三、该车属于报废车辆，双方成交后不得反悔，如有违约，违约方负全部责任，
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。甲、乙双方不得单方面终止变更协议，不得违约。
甲方（签字、手印） 电话：
乙方（签字、手印） 电话：
年 月 日
【买卖合同】相关文章：
买卖合同买卖合同01-29
买卖合同08-27
买卖合同11-08
买卖合同04-26
车辆买卖合同06-15
公寓买卖合同07-01
关于买卖合同07-27
车库买卖合同07-24
水果买卖合同07-20
新房买卖合同07-22