买卖合同

时间：2022-01-26 15:00:15 买卖合同我要投稿

【推荐】买卖合同范文锦集七篇

　　随着人们法律观念的日益增强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编帮大家整理的买卖合同8篇，希望对大家有所帮助。

【推荐】买卖合同范文锦集七篇

买卖合同篇1

　　甲：

　　乙：

　　根据中华人民共和国有天法律、法规规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条出卖存量房的具体状况如下：

　　（一）存量房座落在合肥市_________【区】_________【路】_________号_________幢_________室（车）库等部位：_________权属证号为：_________类型：_________用途：_________结构：_________

　　（二）建筑面积_________平方米（含【_________】【_________】面积_________平方米）。

　　（三）随存量房同时转让的设备（非存量房附属设备）及装饰情况（详见附件一）。

　　（四）甲方转让存量房的相关关系（包括抵押、租赁、相邻等其他关系）（详见附件四）。

　　甲方已如实陈述存量房权属状况、设备、装饰情况和相关关系；乙方已对甲方上述转让的存量房具体状况充分了解，自愿买受该存量房。

　　第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述存量房转让价款为人民币计（大写）：_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元，￥_________元。

　　乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在本合同附件二中约定。乙方交付存量房价款后，甲方应开具收款凭证。

　　第三条甲、乙双方同意，甲方于_________年_________月_________日前腾空该存量房，并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起_________日内对存量房及其装饰、设备情况进行查验。查验后签订存量房屋交接书，并将存量房钥匙交给乙方即为存量房交付。

　　第四条甲方承诺，自本合同签订之日起至该存量房验收交接期间，凡已纳入本合同附件一的各项存量房装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按其价值_________元向乙方支付赔偿金。

　　第五条甲、乙双方确认，本合同签订之后_________日内，甲、乙双方共同向房产管理部门申请存量房转移登记手续。

　　第六条上述存量房毁损、灭失风险责任自该存量房交付之日起由乙方承担。

　　第七条本合同生效后，甲、乙双方应按国家有关规定缴纳税、费，由[甲方][乙方]交纳国家税、费_________元。

　　存量房转让价款，应与创巴市"基准房价"接近，否则，应由房产管理部门给予确认，以确认的价款作为征收税费的依据。在上述存量房产权转移占有前未支付的物业管理、水、电、气、电讯等其他费用，在本合同附件三中约定。

　　第八条乙方未在本合同规定期限内支付转让存量房价款的，甲、乙双方同意按下列方式处理：

　　一、逾期未超过_________日的，乙方应按日向甲方支付本合同第二条约定存量房价款万分之_________的违约金，合同继续履行。

　　二、逾期超过_________日后、乙方未支付转让存量房价款给甲方的，甲方有权单方解除合同，乙方应按日向甲方支付本合同第二条约定转让存量房价款万分之_________的违约金。如果乙方愿意继续履行合同，经甲万同意，合同继续履行。

　　第九条甲方未按本合写第二条约定期限交接存量房的，甲、乙双方同意按下列方式处理：

　　一、逾期未超过_________日的`，甲方应按日向乙方支付本合同第二条约定转让存量房价款万分之_________的违约金，合同继续履行。

　　二、逾期超过_________日的，甲方应按日向乙方支付本合同第二条约定转让存量房价款万分之_________的违约金。乙方解除合同的，甲方应自收到乙方解除合同通知到达之日起_________日内，退还全部已付款。如果甲方愿意继续履行合同，经乙方同意，合同继续履行。

　　第十条经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立的补充条款或补充可议，为买卖合同不可分割的一部分。本合同补充条款与正文条款不一致的，以补充条款为准。

　　一、_________

　　二、_________

　　第十一条甲、乙双方同意委托房产管理部门存量房资金托管中心分中心对存量房转让价款实行托管。

　　本合同约定以外的委托经纪机构办理的其他事项、权限，由甲、乙双方分别在《房地产经纪合同》中进行约定。

　　第十二条甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商制。协商不成的，按下述第_________种方式解决：

　　一、向合肥仲裁委员会申请仲裁。

　　二、依法向人民法院起诉。

　　第十三条本合同一式四份，甲、乙双方各执_________份、房产管理部门一份。

　　第十四条本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　证件号码：_________ 证件号码：_________

　　【居住】【注册】地址：_________ 【居住】【注册】地址：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　代理人：_________ 代理人：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

买卖合同篇2

　　出卖人：(以下称甲方)

　　买受人：(以下称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及其他有关法律、法规规定，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

　　第一条房屋的基本情况。

　　甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于______市______镇______路______从南至北第______号至______号共八个门面。

　　第二条房屋面积的特殊约定。

　　本合同第一条所约定的面积以甲方实际建筑物为准。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。

　　第三条土地使用权性质。

　　该房屋相应的土地使用权取得方式为国有出让地;土地使用权年限以土地使用权证所载明的时间为准。

　　第四条价格。

　　乙方按每个门面十万元价款支付甲方，共计______万元整。

　　第五条付款方式。

　　本合同签订时，乙方将甲方购房款______万元整一次性付清。

　　第六条交付期限。

　　甲方应于______年______月______日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将竣工验收并符合本合同约定的商品房交付乙方使用。

　　第七条甲方保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的'，由甲方承担相应责任。

　　第八条关于产权登记的约定

　　甲方协助办理“两证”(房屋产权证、土地使用证)，办证所需的费用由乙方承担。

　　第九条本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向洪江市人民法院提起诉讼。

　　第十条本合同自双方签字之日起生效。一式两份，具有同等法律效力。甲方、乙方各一份。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　见证人：__________

　　______年______月______日

买卖合同篇3

　　合同编号_________________

　　上海市饲料添加剂买卖合同

　　（xx版）

　　卖方（甲方）______________________

　　买方（乙方）______________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就饲料添加剂买卖的有关事宜达成如下协议。

　　第一条饲料添加剂基本情况

　　种类

　　产品许可情况

　　产品

　　名称

　　商标

　　包装

　　规格

　　数量

　　计量

　　单位

　　单价

　　（元）

　　金额

　　（元）

　　生产

　　许可

　　证号

　　批准

　　文号

　　执行

　　标准

　　号

　　合计人民币金额（大写）：

　　（可另附表。）

　　第二条质量要求

　　1．饲料添加剂产品不得使假、掺杂，符合产品标签的质量指标和《饲料卫生标准》等安全卫生要求，绝不含有违禁添加物质。

　　2．其他质量要求_______________________________ 。

　　第三条交付方式

　　1．付款方式及期限

　　选择下列第__________项执行：

　　（1）合同签订后，乙方支付甲方定金________元；甲方交货后，乙方于_______年_______月_______日支付货款，定金抵作货款或返还。乙方付款后，甲方应开具销售凭证。

　　（2）签约后在签约地点以现金支付，甲方给乙方开具销售凭证。

　　（3）其他付款方式及期限____________________ 。

　　2．交货方式及期限

　　选择下列第_______项执行：

　　（1）合同签订后，在签约地点当场交货。

　　（2）甲方于_______年______月_______日送货给__________________，运输方式________ 。运费由_____方承担。送货地点___________________ 。

　　（3）乙方于_______年______月_______日到指定地点____________提货。

　　（4）其他交货方式及期限________________________ 。

　　第四条验收

　　1．甲方交货时必须提供产品质量检验合格证、规范的产品标签。

　　2．乙方应核对产品标签、质量合格证和清点数量。

　　第五条保险

　　______________________________________________ 。

　　第六条违约责任

　　1．甲方交付的饲料添加剂不符合质量要求的，乙方有权拒收，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。违反《饲料和饲料添加剂管理条例》第三十条或产品中含有违禁添加物质的，乙方有权解除合同，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

　　2．一方迟延交货或迟延支付货款的，应当每日按照迟延部分货物价款__________%的.标准向对方支付违约金；迟延超过________日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

　　3．其他违约责任_____________________ 。

　　第七条其他约定事项

　　______________________________________ 。

　　第八条争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，选择下列第_______种方式解决：

　　1．提交上海仲裁委员会申请仲裁。

　　2．依法向人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同自双方签字（盖章）之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式_______份，甲方______份，乙方______份，具有同等法律效力。

　　卖方（甲方）________________________ 买方（乙方）________________________

　　营业执照注册号______________________ 营业执照注册号______________________

　　法定代表人__________________________ 法定代表人__________________________

　　委托代理人__________________________ 委托代理人__________________________

　　地址____________________________ 地址（住址）________________________

　　开户银行____________________________ 开户银行____________________________

　　账号____________________________ 账号____________________________

　　联系电话____________________________ 联系电话____________________________

　　签订地点____________________________

　　签订时间_________年_______月______日签订时间________年________月______日

买卖合同篇4

　　出卖人：__________

　　签订地点：______________

　　买受人：__________

　　签订时间：____年__月__日

　　第一条粮食品种、数量、价款、交(提)货时间

　　品种产地____________________

　　商标或品牌____________________

　　等级计量单位____________________

　　数量____________________

　　单价____________________

　　金额____________________

　　交(提)货时间及数量____________________

　　合计

　　合计人民币金额(大写)：

　　第二条质量标准、用途：_____________________________________

　　第三条包装标准、包装物供应和回收及费用负担：________________

　　第四条损耗标准和计算方法：__________________________________

　　第五条交(提)货方式、地点：________________________________

　　第六条运输方式及到达站(港)和费用负担：____________________

　　第七条检验标准、方法、时间、地点：__________________________

　　第八条结算方式及期限：______________________________________

　　第九条担保方式(也可另立担保合同)：________________________

　　第十条本合同解除的.条件：____________________________________

　　第十一条违约责任：__________________________________________

　　第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

　　(一)提交____________________________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向____________________________人民法院起诉。

　　第十三条本合同自________________________起生效。

　　第十四条其他约定事项：___________________________________________

　　出卖人名称(公章)：____________________

　　住所：____________________

　　法定代表人(签字)：____________________

　　委托代理人(签字)：____________________

　　电话：____________________

　　开户银行：____________________

　　账号：____________________

　　邮政编号：____________________

　　买受人名称(公章)：____________________

　　住所：____________________

　　法定代表人(签字)：____________________

　　委托代理人(签字)：____________________

　　电话：____________________

　　开户银行：____________________

　　账号：____________________

　　邮政编号：____________________

　　鉴(公)证意见：____________________

　　鉴(公)证机关(章)经办人： ____________________

　　_________年_____月_____日

　　监制部门：____________________

　　印制单位：____________________

买卖合同篇5

　　【案情简介】 原告李彦军诉称：原告生产、经营民用建筑类楼板。20xx年5月份，被告武喜军在郑州市经济技术开发区黄商村承揽民房建设工程需用楼板。双方经口头协商订立买卖楼板合同。按约定，原告先后向被告交付规格为3.3×0.48（米）的楼板251块，约定单价为57元/块，货款总计为14300元。双方约定的付款进度为：被告每完工一层楼房，为原告结清一层楼板的货款，但被告始终未按约定给付原告货款。20xx年5月28日，经原告要求，被告为原告出具欠条一份，主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14300元整。武喜军”。该欠条中“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米”部分系原告之妻书写，但其中“14300元整。武喜军”部分系被告武喜军亲自书写并捺指印。但之后，虽经原告多次催要，被告仍未予清欠货款。无奈，原告诉至法院，请求判令被告给付货款14300元。原告提供的证据有：被告武喜军为原告出具欠条一份，其主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14 300元整。武喜军”，用以证明被告拖欠原告货款14300元的事实。被告未到庭答辩，亦未提供证据。诉讼中，依原告申请，证人吴ＸＸ出庭作证（证人吴ＸＸ系随车货运人员），用以证明其曾随原告一起为被告武喜军运送楼板及被告为原告出具欠条的事实。另外，依原告申请，本院依法调取了被告武喜军的户籍证明。庭审质证中，被告武喜军无正当理由未到庭参加诉讼，亦未对原告提供的证据进行质证，视为其放弃质证的权利。本院向原告及证人出示被告武喜军的

　　户籍证明，原告李彦民及证人吴ＸＸ均指认户籍证明中头像系楼板收货人武喜军头像，亦即本案被告武喜军。对于原告提供的欠条及证人吴ＸＸ的证言，本院综合分析认为，欠条中关于楼板数量、规格、货款总额等信息可以与原告的陈述互相印证，而欠条中送货人及收货人及欠条出具人又与证人吴ＸＸ的证言互相印证，故本院对于原告提供的证据及证人吴ＸＸ的证言予以采信。

　　【法院认定】经庭审质证，依据有效证据，结合当事人陈述，本院确认下列案件事实：原告李彦民生产、经营民用建筑类预制板。20xx年5月份，因被告武喜军在郑州市经济技术开发区黄商村承揽民房建设工程需用楼板，双方经口头协商订立买卖楼板合同。按约定，原告先后向被告交付规格为3.3×0.48（米）的.楼板251块，单价为57元/块，货款总计为14300元。双方另约定：被告每完工一层楼房，为原告结清一层楼板的货款，但被告始终未按约定给付原告货款。后经结算，被告为原告出具欠条一份，主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14300元整。武喜军”。之后，被告仍未予清欠货款。现原告诉至法院，请求判令被告给付货款14300元。

　　【法律分析】当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。依法成立的合同，自成立时生效，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务的，应当承担继续履行等违约责任。买卖合同中的买受人应当按照约定的数额支付价款。本案中，原告李彦民与被告武喜军之间

　　系口头形式的买卖合同关系，合法有效，应受法律保护。被告武喜军在原告李彦民履行完交货义务后，未及时支付货款，经原告多次催要，仍长期拖欠，构成违约，应承担给付原告货款的民事责任。原告要求被告给付货款14300元的诉讼请求，本院予以支持。

买卖合同篇6

　　甲方：三洞乡下街村下街组

　　村民身份证号码：

　　乙方：三洞乡板南村组

　　村民身份证号码：

　　经甲、乙双方协商，甲方自愿将位于三洞乡206省道旁的一宗转让给乙方，具体事宜如下；

　　一、界限：

　　正面靠；左面靠；右面靠；后面靠。

　　二、价格：双方议定价格为总地价元（￥：），在十日内付清。

　　三、双方责任：1、乙方超出规定时间未付清，每天乙方另支付甲方余款的百分之五的滞纳金； 2、甲方保证该地基合法，无争议，可转让。甲方有义务在乙方办理相关用地建房手续中提供必要材料；如果宗地发生纠纷，（如在建房途中出现政府及其他人干涉的.）由甲方协调解决处理；如不能协调解决，造成乙方不能建房的，甲方必须退还乙方所有地款，并另付地价壹倍违约金；乙方已经投入的建设资金损失，由甲方承担。

　　四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。签字后生效。生效后双方不得反悔，如乙方悔约，照付甲方地价款，如甲方悔约，甲方按地价款的双倍返还乙方。

　　甲方：（手印）乙方：（手印）

　　甲方旁证人：乙方旁证人：

　　年月日