简单施工合同

时间：2022-07-20 16:36:48 施工合同我要投稿

简单施工合同15篇

　　在不断进步的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家收集的简单施工合同，欢迎大家分享。

简单施工合同15篇

简单施工合同1

　　委托方(甲方)：承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：____区____街____单元____室

　　二、形式结构：____层式 ____室____厅____厨____卫

　　三、工程项目：

　　1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。

　　2、未尽细节的'之处，由甲方提出方案，商量确定简单版装修施工合同范本简单版装修施工合同范本。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_____ ____元人民币。

　　七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，20xx 年 4 月_ _日至 20xx 年 7 月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应简单版装修施工合同范本合同范本。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　签字(盖章)：签字(盖章)：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

简单施工合同2

　　合同编号：

　　防水工程施工合同

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　签订日期：

　　防水维修工程协议条款

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：四、施工期限：五、工程价款：￥元

　　（大写：）

　　六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款七、工程质量与保修

　　本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。八、合同争议的解决方式

　　本合同项下的`争议，由双方当事人协商解决；协商无法解决可依法向人民法院起诉。

　　— 1 —

　　九、附则

　　本合同共2份，甲方执 1份，乙方执 1份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（签字或盖章）法人代表：经办人：联系电话：

　　乙方：（签字或盖章）法人代表：经办人：联系电话：签订日期：年日

　　— 2 —

　　月

简单施工合同3

　　水运工程施工监理合同工程名称：______________________________

　　甲方：______________________________

　　乙方：______________________________

　　______年____月____日

　　一、合同协议书

　　二、合同通用条款

　　第1条词语定义

　　第2条法规、语言和联系方式

　　第3条双方关系与监理依据

　　第4条监理范围

　　第5条甲方的职责与义务

　　第6条乙方的职责与义务

　　第7条甲方的权利

　　第8条乙方的权利

　　第9条监理合同期

　　第10条合同的变更和解除

　　第11条监理酬金与支付

　　第12条人员的更换

　　第13条奖励与赔偿

　　第14条转让与分包

　　第15条违约、争议与仲裁

　　三、合同专用条款

　　第1条词语定义

　　第2条法规、语言和联系方式

　　第4条监理范围

　　第5条甲方的职责与义务

　　第6条乙方的`职责与义务

　　第8条乙方的权利

　　第9条监理合同期

　　第11条监理酬金与支付

　　第13条奖励与赔偿

　　第15条违约、争议与仲裁

　　附加条款

　　附录：使用说明

　　一、合同协议书

　　甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

　　1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

　　2.下列文件构成全部监理合同文件（以下称"本合同"）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：

　　（1）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；

　　（2）本合同协议书；

　　（3）合同专用条款；

　　（4）合同通用条款；

　　（5）施工监理委托书或监理中标通知书；

　　（6）与本合同有关的其它文件。

　　3.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。

　　4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币万元。

　　5.本合同施工监理期为个月（天），即从年月日至年月日。

　　6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。

　　7.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　（单位全称）（单位全称）

　　法定代表人：法定代表人：

　　或或

　　其授权的代理人：（签字）其授权的代理人：（签字）

　　签约日期：签约日期：

　　签约地点：签约地点：

　　单位地址：单位地址：

　　邮编：邮编：

简单施工合同4

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：商丘市开发区

　　3、工程承包方式：包工、包料

　　二、工程安装内容：庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。承包价：元。

　　三、工程期限：XX年X月X日至XX年X月X日。

　　四、质量要求：按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。

　　五、付款方式：自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的'40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。

　　六、双方责任：

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)。

　　3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

简单施工合同5

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。

　　2、工程地址：儋州市中兴大道。

　　3、工程范围：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容;

　　4、总建筑面积约13864㎡(以施工图纸为准)。

　　5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;

　　6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;

　　7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金);

　　8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

　　9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘1000元;品牌由甲方确定。

　　二、施工准备

　　1、甲方

　　(1)负责做好水通、电通和道路通;

　　(2)组织有关人员进行施工技术交底;

　　(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。

　　2、乙方

　　(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;

　　(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续;

　　(3)组织施工人员和材料、机械进场;

　　(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;

　　(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。

　　三、工程期限

　　本工程经甲乙双方协商一致，总工期 300 天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期 300 天。

　　四、本工程竣工质量为一次性合格工程

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;

　　2、乙方在施工中必须遵守下列规定;

　　(1)凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;

　　(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工;

　　(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;

　　(4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。

　　五、安全生产与文明施工

　　1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的'原则，由施工方全面负责,必须按《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省建设工程安全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。

　　2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。

　　3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。

　　4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。

　　六、工程价款支付及结算

　　本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时

　　发包方按承包人总造价的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(2426×25%=606万)工程款给承包人

　　且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。

　　七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。

　　八、其它约定

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

　　2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

简单施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定，签定本合同，并共同遵守。

　　一、施工内容：

　　尺寸详见附件。

　　二、施工日期： 年月日至年月日完工，如工程日期需要续延，经甲乙双方协商确定。

　　三、施工总造价：￥。。此造价为最终结算价。

　　四、结算方式： 签订合同后甲方先付元预付款给乙方，余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方，金额。

　　五、双方责任：甲方认真履行合同各项条款，并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的准备;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利，应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工;应遵守甲方所在单位的一切规章制度，做到安全文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期，不算施工工期)。

　　六、工程维修：工程安装验收后，乙方负责保修月，保修期年月日至年月日。保修期内，乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。

　　七、违约责任：若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额 %的'违约金。

　　八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　九、设计方案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。

　　十、未尽事宜，经双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

简单施工合同7

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将清远市消防局弱电工程安装工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：清远市消防局弱电工程。

　　地点：。

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　1敷设到每个网络点位，各类模块、设备(含配线架、机柜、交换机、放大器等)的安装，及其相关的配套措施的安装;

　　2电梯监控2套，本次安装应包涵各设备(含电视墙)的安装固定，各线路的敷设;

　　3房环境监测系统的安装(感应模块约6-12个)，机房装修除外。

　　4钮等设备及其相关线路的安装敷设;

　　四、合同价款

　　缆3400*2.5=8500元;

　　立杆12*200=2400元。本次施工合同总价为RMB86210元(大写：捌万陆仟贰佰壹拾元整)。最终价格以实际工程量计算，实行多退少补。

　　五、付款方式

　　六、工期要求：跟进现场施工进度、服从甲方安排。

　　七、甲方责任

　　1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款100元。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的.，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式两份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

简单施工合同8

　　根据我村的道路较差的实际情况，经代表会讨论通过，将我村部至小四家界建成标准砂石路，由村委会采用公开招标的`方法发包修建。胜利村为甲方，李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。

　　一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。

　　二、质量标准必须达到7米宽，25公分厚，边沟宽1米，深80公分。

　　三、承包费用，工程投资9。82万元，碎石砂料由乙方负责。

　　四、承包修路时间，从xx年10月2日开工至xx年10月30日前必须完工，等候乡村两级共同验收。

　　五、修路期间，必须按要求施工修建，注意安全，如发生一切事故有乙方自己承担解决。

　　六、违约责任，合同双方必须信守合同条款，按时按期竣工，甲方有权拒付部分承包费，作为维修费用。

　　七、本合同一式三份，甲乙双方及乡政府各一份，从签订之日起生效。

　　甲方（签章）

　　乙方（签章）

　　年月日：

简单施工合同9

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、工程项目

　　本工程全部项目的施工由乙方负责。

　　二、工程承包形式

　　以轻工形式承包。

　　三、工程质量

　　本工程为合格工程，乙方严格按施工规范和图纸进行施工，严把工程质量关。因施工质量造成返工，损失由乙方承担，并对乙方_______-_______元/次的罚款。

　　四、工程日期：自开工之日起至_______年_______月_______日交付使用。

　　五、材料管理

　　本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的`保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。

　　材料保管乙方要严格管理，出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后，场内材料所发生的所有费用由乙方承担，因管理不善，交付乙方入库后，如有丢失、浪费和超预算使用，由乙方承担赔偿责任。

　　六、机械管理

　　工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。

　　七、结算方式

　　本工程依据定额，按工程进度和实际工程量，对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算，按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_______%为质保金，质保期满_______年后全部付清。

　　八、费用提取

　　土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费_______%，人工费按实际工程量每工日取_______元，利润按乙方实际发生的费用取三级，税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。

　　九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。

　　十、安全责任

　　乙方一定注意施工安全，按规范施工避免一切事故的发生，对于施工中出现的一切大小事故，均有乙方负责，甲方不负一切责任(另签安全责任书)。

　　十一、其它

　　起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)。

　　十二、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效。本合同未尽事宜，按《合同法》执行或双方协商解决。

　　甲方签字(盖章)：____________

　　__________年_______月_______日

　　乙方签字(盖章)：____________

　　__________年_______月_______日

简单施工合同10

　　经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/m2，订立以下协议：

　　一、合同双方：

　　甲方：

　　乙方：

　　二、承包内容：

　　电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

　　三、合同双方的'权力和义务：

　　1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。

　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

　　3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

　　4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

　　5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。

　　6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。

　　7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

　　8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

　　9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。

　　10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。

　　11、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。

　　12、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。

　　四、承包款结算方法：

　　乙方必须在每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80％工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。

　　五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

简单施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　简单的施工合同范本

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。

　　一、工程慨况工程位于_______，土地面积：________㎡。

　　二、承包方式甲方以包清工的.方式承包给乙方。

　　三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积_____㎡、一层主房建筑面积_____㎡。

　　四、承包价格及付款方

　　1：价格：______元/㎡(建筑面积)双方确定按建筑面积为______㎡结算工程款。

　　2：一层主体盖板完工后支付价款___%，全部完工后付清余款。

　　五、工期及安全责任工期从____年___月___日到___年___月___日竣工。推迟一天罚款____元/天，由甲方在工程款中扣除。

　　施工期间

　　1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。

　　2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。

　　施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效。

　　甲方(签字) 联系电话：

　　乙方(签字) 联系电话：

　　签订日期：年月日

简单施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和甲方公司文件规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方委托乙方施工工程屋面防水工程。)经双方协商，订立本协议以便双方共同遵守：

　　第一条工程项目：工程屋面防水

　　第二条工程地点：

　　第三条工程承包范围：屋面防水的全部工作

　　第四条承包方式：包工包料

　　材料要求：防水卷材采用牌SBS聚脂胎PE膜-200C

　　第五条合同单价元/平方米，含各种材料复试(必须合格)和复试的一切费用。

　　第六条工期：从进场之日起一周时间施工结束

　　第七条工程质量标准合格。

　　第八条验收标准规范：国家及地方现行相关法律法规、施工规范、验收标准。

　　第九条付款方法：防水工程竣工、经验收合格后七日内，按实际施工面积进行结算，甲方付乙方工程款95%。余款待工程质保期满后付清。

　　第十条安全、文明施工：乙方认真按国家有关规定和严格执行甲方企业制定的.关于《项目管理手册》，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　第十一条乙方自备施工工具。

　　第十二条防水工程保修期为五年，同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。

　　第十二条违约责任：甲乙双方应认真遵守协议约定的事项。如有违约，由违约方负责。此协议一式六份，双方签字盖章后生效，工程款结算后自动废除。未尽事宜双方具体协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

简单施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：

　　工程地点：工程内容：

　　二、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。

　　三、质量标准工程质量标准：

　　四、合同价款

　　金额(大写)元(人民币)￥：元双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　七、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

简单施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　工程名城：公寓暖气安装调试工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式：包工包料暖气管用：XX,暖气片用：XX，锅炉用：

　　二、工程期限

　　自20xx年X月X日至20xx年X月X日

　　三、工程价款及结算方式

　　此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：X元整(人民币大写：X)元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款X元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。

　　四、乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的'安全由乙方负责。

　　五、产品的安装调试验收

　　1、乙方负责暖气管的安装、调试

　　2、安装的标准按照国家规范和行业要求，乙方竣工后通知甲方验收，乙方负责提供产品，合格证书，材料合格证。、

　　六、乙方责任

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。如乙方没按合同规定时间交工，每迟一天，乙方向甲方支付总价款的1%的违约金，

　　2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　七、甲方责任

　　甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。

　　八、产品质量责任及售后服务条款

　　自验收之日起，工程无偿保修期XX年

　　锅炉保X年

　　暖气片保：X年

　　暖气管道保：X年

　　九、本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效

　　甲方：乙方：

　　XX年X月X日XX年X月X日

简单施工合同15

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　法定代表人（委托代理人）：

　　开户行：开户行：

　　帐户：帐户：

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条工程名称 （指分包部分之间工程名称）

　　第二条工程地点

　　第三条工程范围

　　第四条质量标准

　　可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。

　　第五条承包人

　　（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。

　　第六条工程总价

　　本工程包价计人民币元整。

　　第七条工程包价

　　本工程包价计人民币元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。

　　第八条付款办法

　　第九条工程期限

　　按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。

　　第十条中间开工

　　本工程范围内的工程，自年月日开工于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。

　　第十二条关于工程保密办法

　　第十三条违约责任

　　第十四条特殊条款

　　第十五条合同有效期限

　　本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

　　第十六条合同份数

　　本合同正式两份，双方各执一份，副本份，总承包人收执份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执份。

　　第十七条合同附件

　　总承包人：负责人：地址：电话：

　　分包方：负责人：地址：电话：年月日订立

【简单施工合同】相关文章：

简单施工合同02-26