施工的合同
在人们的法律意识不断增强的社会,合同在生活中的使用越来越广泛,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编为大家整理的施工的合同 ,希望能够帮助到大家。
施工的合同 1
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方将外墙保温工程承包给乙方施工,为明确双方责任,经双方协商一致,依据《民法典》《中华人民共和国建筑法》,及其他相关法律法规,订立本合同。
一、工程名称:外墙保温工程。
二、承包范围:乙方包工包料,除去外墙砖以外所有外墙施工项目,具体做法如下:(1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;3、界面砂浆;4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格12.712.7mm,直径I0.6mm)塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面;5、岩棉防火隔离带,宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致,聚氨酯材料防火等级为B2级,乙方组织施工。)工程量约为,该保温项目施工前的开工准备,竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险,缺陷责任期保修等都在承包范围内,不再另作零工处理,乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。
三、合同总工期:
四、对乙方质量、安全要求:
工程质量标准:(1)一次性验收合格;
(2)施工依据和验收标准:a.按设计单位认可的施工图纸;b.按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c.按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》(_____);
(3)最终验收部门:甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。
(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工,见附页。
1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工,出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。
2、资质资料要求:聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位,需提供施工资质证书,材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位,乙方并负责施工材料实验。
五、合同价款:承包单价,60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2,乙方完成承包任务后,工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准,最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准,少一人签字无效。
六、价款结算
1、施工2个楼,每完成一个楼的聚氨酯发泡,付款单栋楼保温款的30%,即2个楼全部完成后付总承包款的'30%。
2、乙方按期完成后,即80%,若乙方在约定工期内完不成90%,甲方有权清退乙方,并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成,由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担,同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业___限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。
3、余下20%承包款以前付清。
七、本和同自双方签字盖章之日起生效,双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)
合同签订地点:
甲方:乙方:
电话:电话:
日期:____年____月____日
施工的合同 2
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑管理条例》和相关法律、法规的相关规定,甲方将承包的广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房的基础工程单项承包给乙方,本着公开、公平、公正的原则,经甲、乙双方共同协商,特订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房基础工程。
2、工程地址:千佛崖一组洞子口矛地湾。
3、工作内容:基础工程中的基槽土方清理、砼的上料搅拌、运输、浇筑。
4、工程规模:大小住户约40户左右。
二、工程造价和付款方式:
1、砼的上料搅拌、运输、浇筑等全过程按70元/m(包括清理基础余土,砼振动棒、电机小型机具等)计算。
2、付款方式:
①不予付金额;
②中途按工程进度的工程量可借支;
③月底按完成工程量付总造价的80%;
④工程竣工,经验收合格后按实际完成工程量计算的总金额,减去借支和已付工程款、保修金后,30日内付清余款。
三、工程质量:
合格。
四、工程保修金:
甲方按总造价的3%计算,扣除乙方所承担工程的质量保修金,等甲方竣工交付给业主后30日内退还给乙方。
五、甲方责任
1、甲方向乙方提供职工的食宿及各种施工场地。
2、甲方向乙方提前将各种建筑主要(水泥、沙石),搅拌机组织进场,一次性向乙方提供斗车五架。
3、甲方按合同约定给乙方组织好资金的.支付,施工的各种技术指标工作。
六、乙方责任
1、乙方必须严格按甲方和业主提供的施工图纸,变更通知单进行施工。
2、合同签订后,乙方应立即组织各种施工人员、各种机具、建筑辅材进入施工场地。
3。乙方必须严格按建筑质量、安全管理条例、各种规章制度进行管理和文明施工,并严格按照安全生产纪律、操作规程进行管理和施工,严禁酒后上班等,如有违反发生的一切伤亡事故的一切经济责任和民事法律责任由乙方自行负责。
4、乙方在施工过程中,如不按施工图、变更通知、现行规范规定施工,所造成的返工一切经济损失和工程延误时间一律由乙方负责。
5、乙方如有偷卖、损坏甲方建筑材料、机具、食宿住处的设施的经济损失按现有价格的两倍惩罚。
6、乙方在施工现场施工时,坚持文明施工,以人为本,密切同甲方和业主配合,并和当地领导、父老乡亲搞好团结,服从领导管理,使施工能够顺利进行。
七、
单方违约:按总造价的5%进行罚款。
八、
本合同一式同等的法律效力,待工程余款付清后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工的合同 3
甲方:_________________________
乙方:_________________________
甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:
第一条甲方兴建的综合楼,位于____________________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。
第二条乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息________计。
第三条计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。
第四条乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。
第五条偿还贷资额本金及利息,一年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。
第六条乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。
第七条陈述和保证
7.1甲方的陈述和保证
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
7.2乙方的陈述和保证
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条违约责任
8.1除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的`违约金。
8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第九条保密
一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。
第十一条合同附件
11.1本合同附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;
(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件
第十二条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十五条后继立法
除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十六条通知
16.1本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
16.2一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十七条合同的解释
本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
第十八条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方:
乙方:
日期:
施工的合同 4
建设单位: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
依照国家有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就工程(以下简称工程)协商达成以下共识:
1、合同用语
下列合同用语除另有说明外,以本条说明为准。
1.1"日"、"月"、"年"和所有日期均按公元日历年计。
1.2"元"指人民币元。
2、建设工期天,开工日期为合同生效日。工期已包括星期六、星期路临时阻塞、市政府要求停止施工的日子、有关部门对该工程的竣工验收时间。具体应由甲方(或指定代表人)视现场具体情况协调。
2.2如有下列情况发生,工期可以顺延:
(1)不可抗力;
(2)停水、停电或水电供应不足;
(3)因甲方没有办理好相关手续(如消防报批、拆改原有建筑承重结构向有关部门报批等;
(4)重大设计变更导致停工:
(5)因甲方未能及时提供操作面,
(6)不能如期支付工程款,
(7)项目增加,工期相应顺延。
3、工程范围:
3.1本工程的所有内容,按照乙方 年 月 日提供的施工图纸及年月施工图纸及报价清单一式甲方执份,乙方执份。(施工图纸、报价清单作为本合同附件,须经双方或指定代表人签字认可方为有效。)
3.24、合同
4.1本工程总价以人民币(金额大写) 元整。装修项目包干,差额超过 %除因甲方要求和批准的设计修改和项目增减外,工程造价不作任何调整。
4.2合同外工程款的计算原则按下列约定执行:工程量须经甲方(或指定代表人)签字确认的实际发生数量。工程款计价依据:工程量清单之内容,按报价清单计算,工程量清单之外的项目,经甲方(或指定代表人)审核并确认后予以计量。
4.3若双方对调整的工程造价发生争议,应协商解决,不能协商解决的,以双方认可的有资质的第三方审核价为最终结果。
5、付款方式
5.1合同签订时,甲方于 年 %即(金额大写)
5.2双方商定于 年 月 日再付 %即(金额大写) 元整作为工程进度款。
5.3双方商定于 年 月 日再付 %即(金额大写) 元整作为工程进度款。
6、甲方责任
6.1提供施工期间水源、电源费用。
6.2负责协调由于工程施工造成第三方的影响。
6.3甲方(或指定代表人)负责工程投资、质量、进度及安全的监督管理、检查原材料、成品、半成品的质量,负责图纸遗漏、错误问题的处理,设计变更的签证,隐蔽工程的验收,工程款初审和其它甲方认为有必要的认可签证。
6.4在施工过程中,凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)荷载,由甲方向物业管理部门提出申请,经所在建设行政主管部门批准后方能施工。
6.5负责办理开工的相关手续,并承担各项手续费用。甲方若未办理有关手续(含消防报批及消防设施的安装),强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共同设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责承担责任。
7、乙方责任
7.1严格执行国家、本市及物业管理部门的强制停止施工及工程作业时间。
7.2按图纸、工程量清单、报价单、设计变更通知单、国家现行有关法律法规及建筑工程施工规范进行施工,确保工程质量和安全,确保合同工期要求。
7.3隐蔽工程施工时须经甲方(或指定代表)验收合格后方可隐蔽。
7.4乙方在竣工验收前完成现场清理:包括清运建筑物内外的由于乙方施工造成的土头、垃圾及剩余材料等。若不按甲方的要求(不包括专业保洁)及时完成清理,甲方有权雇请他人完成,因此发生的一切费用将在款项中扣除。
8、材料供应
8.1由乙方采购的施工材料严格按照乙方提供的(装修材料明细表)进行采购并通知甲方(或指定代表人)验收,如乙方采购缺货应与甲方协商采用同品质、同等级材料,原工程报价单的费用不变。如施工中使用的材料出现假冒、伪劣,甲方有权要求更换,乙方无条件整修,工期不得延误。
8.2如甲方指定材料,因供应商发生材料质量问题,造成退换、延误工期,乙方不承担责任。
9、工程竣工
9.1乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应在三日内组织验收并办理移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方另定验收日期,但甲方应承认原竣工日期。
10、合同效力、变更及解除
10.1合同签字后,甲方预付首期工程款后合同即生效。
10.2甲方变更或增减施工项目时,应与乙方协商,并列明调整价款和工期的相应延后,经双方签字认可具有同等效力。(减项工期不减)
10.3合同生效后,甲方工程减项不超过总工程款的`5%,双方按实结算。若减项已施工,甲方需支付该项目的施工费、材料费、管理费和拆除费。甲方工程减项超过总工程款的5%以上时,须向乙方支付减项总金额的20%的变更费,若减项已施工,甲方需支付该项目的施工费、材料费、管理费和拆除费。
10.4增加施工项目,乙方施工完毕后,甲方应立即支付该增项目的工程款。
10.5合同生效后,如果签约一方在履行合同时未能尽责,另一方可书面通知其改正,若违约一方在收函后五天内未作出任何无实质性改进,另一方有权提出终止合同并追究违约责任。由此引起的一切经济损失或工期拖延由违约方承担。
10.6施工中任何一方提出终止合同,须由一方以书面形式提出,并由提出方承担违约责任,双方办理清算手续,订立终止协议后本合同正式解除。
11、违约责任
11.1合同签定后,双方中有一方单方面要求解除合同,除对已完工部分按实结算外,须按工程总造价的%赔偿给对方作为违约金。如甲方要求解除合同,还须承担乙方因签定本工程发生的设计费(按元/建筑平方米计算)。工程开工前如甲方要求减少工程中的项目时,须向乙方支付减项金额%的违约金,还须按减项金额比例支付乙方设计费。如减项施工后,除了支付违约金外还须支付该项目所发生的费用。
12、附则
12.1本合同一式两份,双方各执一份。
12.2本合同附件:施工图纸、工程报价单与合同具有同等效力。
12.3未尽事宜由双方商议如下:
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
地址: 地址:
联系电话: 联系电话:
账号: 账号:
日期: 日期:
合同编号:
施工的合同 5
发包人(甲方):
专业承包人(乙方):有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,根据分工负责,配合协作的原则,经双方协商一致,特订立本合同。
第一条、工程概况
建设单位
工程名称
工程地点
第二条、工程范围
工程范围及内容见工程项目表
第三条、工程期限
本合同工期自于年月总日历天数___________天(因人力不可抗拒的原因可延长工期)。
第四条、工程质量等级
合格
第五条、合同价款
工程造价:(大写) (人民币)¥ ___________元
第六条、发包人工作
1、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接到约定地点,保证施工期间的需要;
2、开通施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
3、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底;
4、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、古树名木的保护工作,承担有关费用;
5、甲方应作的其他工作,双方约定。
第七条、承包人工作
一、材料供应
1、乙方按照设计和规范要求采购工程需要的材料,并提供产品合格证明。在材料到货24小时内通知甲方代表验收。
2、违约责任
对乙方采购材料与设计规范要求不符的产品,甲方代表拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。
3、乙方需使用代用材料时,需经甲方书面批准后方可使用,由此增减的费用双方议定。
二、现场管理
1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项规章制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工。双方应密切配合,保证施工顺利进行。
2、乙方应严格按照国家颁布的标准、企业标准、规范、设计要求和约定的质量等级标准组织施工。甲方依据有关质量管理规定,对隐蔽工程、施工质量等适时组织检查验收。
3、乙方应对施工人员施工前进行遵纪守法和安全生产、爱护财物的教育,并指定专人负责现场保卫工作,看管好本队的施工材料。如有违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
4、甲方派人参与乙方施工及现场文明施工等管理工作,乙方应服从管理。对甲方提出的有关问题,乙方应及时解决。
三、安全文明施工
1、甲方对乙方承担的工程要做书面安全技术交底,并进行监督检查。
2、乙方按北京市有关安全文明施工规定,采取严格的安全防护措施,保证安全施工。由于自身安全措施不力造成事故的'责任和因此发生的费用,由乙方承担并做好善后工作。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
第八条、施工组织设计和工期
一、进度计划
1、乙方应按约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划提交甲方,甲方按约定的时间予以确认或提出修改意见,预期不确认或提出修改意见,预期不确认也不提出书面意见的视为同意。
2、甲方对乙方进行书面技术交底。
3、乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工,接收甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符,乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
二、开工及延期开工
1、乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天。以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后的48小时内不答复,视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
2、因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
三、暂停施工
甲方认为确有必要暂停施工时应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时3
内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工,并妥善保护以完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后可以书面形式提出复工要求,甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期;因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
四、工期延误
因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
1、甲方未能按约定提供图纸及开工条件;
2、甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
3、甲方未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
4、设计变更和工程量增加;
5、一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
6、不可抗力;
7、另有约定或甲方同意工期顺延的其他情况。
乙方在四1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。
第九条、竣工验收与保修
一、甲方应在乙方交工后壹天内组织验收,验收完成后甲方应向乙方出具工程质量验收单。
二、竣工工程验收以双方约定的质量等级标准,按照国家颁发的施工验收规范、质量检验评定标准和施工图为依据进行。保修期为一年。
第十条、工程拨款与结算
一、工程完工验收合格后进行结算,一次性结清工程款。
二、结算时按实际施工面积计算,工程量不在合同范围的应有双方协议书或签证。
第十一条、违约责任
一、甲方按照建设工程施工合同的约定对建设单位负责;乙方按照分包合同的约定对甲方负责。
二、在施工过程中,经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成的经济损失,均由乙方负责赔偿。
三、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更合同内容和解除合同,否则,须赔偿因此而造成的一切经济损失。
第十二条、附则
一、甲乙双方发生争议时可通过协商或者申请施工合同管理部门进行调解。不愿通过协商或调解时,可以采用下列方式解决。
1、向仲裁委员会申请仲裁。
2、向___________
二、本合同未尽事宜,双方应及时协商并办理补充合同。
三、本合同自订立之日起生效,在完成双方合同约定的工作内容且结算完工程款后即告终止。
第十三条、补充条款:
___________。
第十四条、附则
本合同共_份,甲乙双方各执_份
建设方:(章)承包方(章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:开户银行:帐号:邮政编码:
电话:开户银行:帐号:邮政编码:
合同订立时间:___________年___________月___________日
合同签定地
施工的合同 6
发包方:
身份证:
(以下简称甲方)
承包方:
身份证号码:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》以及省、市有关的法律、法规规定,结合本工程实际情况,甲方现将本工程的人工挖孔桩分项工程(成孔、护壁)发包给乙方施工, 为明确双方权利和义务,本着平等、自愿、公平及诚实信用原则,经双方友好协商就该人工挖孔桩分项工程(成孔、护壁)施工事项达成以下协议:
一、工程承包名称:
X人工挖孔桩分项工程(成孔、护壁)工作
二、工程承包范围和内容:
甲方将 工程 的人工挖孔桩分项工程(成孔、护壁)工作以包清工的方式承包给乙方施工,桩径为Φ900mm、Φ1000mm。
三、工程承包方式:
本工程由乙方实行包清工、包工期、包质量、包安全、包文明施工的承包方式。
四、工程结算方式:
(一)结算单价:
1、桩径为Φ900的桩(包括成孔、护壁工作)结算单价为:/米;
2、桩径为Φ1000的桩(包括成孔、护壁工作)结算单价:/米;
(二)结算工程量:
桩孔深度以建设方现场代表及监理方、施工方共同验收的深度为准。
五、工程质量要求:
达到现行施工质量验收规范规定的合格标准。
六、工程工期要求:
根据甲方确定的工期,必须按时完成。
七、双方责任:
(一)、甲方责任:
1、甲方负责桩的定位放线、提供乙方施工人员的宿舍和食堂,及时供应乙方施工所需的各项材料,并尽量为乙方正常的施工创造有利条件。
2、甲方负责制定工程安全文明及质量保证措施和方案;负责督促和检查乙方的施工安全、施工质量、文明施工方面的工作,有权建议乙方调整在施工期间不称职的人员。
3、甲方负责对乙方进行安全教育及安全技术交底,并为乙方施工人员办理意外伤害保险,按协议规定向乙方结算和支付经验收合格的工程款。
(二)、乙方责任:
1、严格执行甲方和XX市对施工现场有关的安全、质量、文明施工、环保、治安、保卫等各项管理制度和管理要求,遵守工地的各项规章制度,严格执行工程进度计划和施工方案,按时完成甲方下达的各项施工任务。
2、乙方对承包项目的安全施工负责,严禁违章作业,施工时应严格执行安全技术交底,必须对进场和班组各成员进行安全教育;必须严格按照人工挖孔桩安全操作规范的'规定进行施工,并服从甲方现场管理人员的正确指挥,若由乙方违反安全操作规范及不听从甲方现场管理人员的正确指挥,所引起的一切工伤事故,全部由乙方自行负责。
3、乙方负责自带设备和机具进场施工,并应确保所完成的工作质量达到现行规范规定的合格要求,如因乙方原因造成工程质量不合格,乙方必须无条件负责返工至合格,并承担所造成的损失。
4、在工程施工期间乙方各成员不得有违反治安管理条例的行为(包括色情、酗酒、赌博、打架争执)或其它违法行为,如有发生产生的法律后果由乙方全权负责。
八、工程款的支付:
乙方进场施工完成承包范围内的工作,经甲方、监理、建设方验收合格后,支付工程款的80%,待动测合格后余款付清。
九、退场:
乙方应严格按甲方要求安排组织施工,如乙方施工进度不能满足甲方进度要求,甲方书面通知乙方应加快施工进度,乙方应无条件地采取各种措施在2天内赶上甲方的施工进度要求。如乙方在2天之内不能满足甲方进度要求,甲方有权解除乙方协议并要求乙方退出施工现场,安排其他的施工队伍进行施工。因上诉原因甲方解除双方协议并引起的违约责由乙方负责,乙方如拖延退场,由此引起一切损失和责任均由乙方负责,已完工程的结算在乙方退场后方给予结算。
十、其它要求
1、工程施工期间,乙方若无故不服从甲方的质量、安全、进度管理和要求,甲方有权随时解除协议,并由乙方承担一切损失。
2、本协议未尽事宜,在施工过程中根据实际情况双方协商解决。
十一、违约责任:
1、质量违约:工程质量未达到协议要求,按工程款的 5% 作为违约金扣除。
2、安全事故:乙方严格履行职责,出现安全事故由乙方自行承担。
十二、本协议一式两份,双方各执一份,经签字后双方严格执行,如甲乙双方认为需要修改时,经双方协商一致后方可另行签订补充协议。
甲方(代表):
年 月 日
乙方(代表):
年 月 日
施工的合同 7
甲方(发包方):
乙方(承包方):
经甲乙双方商定,甲方将从化市灌村中学西教学楼重建工程的施工任务交给乙方承担。为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款,共同监督,严格遵守。
第一条:承包方式:
乙方包工不包料,乙方负责自带一切工程所需机械设备、架材、模板等。以规定的建筑投影面积计算规则计算投影面积,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方单价¥350元/㎡人工机械架材费用。
第二条:承包范围:
施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的所有分部分项工程。
1、乙方负责施工中用的模板,支架,排山,铁钉,扎线和建筑中的人工,以及升降吊机等一切工程所需机械设备和工具。
2、乙方负责主体的装模,扎铁、倒水泥、砌体、批荡、贴瓷片、铺地砖、贴外墙铺水泥沙及一切的砖瓦工序和工地周边外围围闭。
3、乙方负责本工程图纸内的砖瓦工程,如有更改,增加项目,双方协商解决。
第三条:质量要求:
合格工程
第四条:开竣工日期:
本工程定于 年 月 日开工,定 于 年 月 日竣工。日历工期 天。
第五条:人机费支付办法:
按照形象进度拨付。乙方进场后,基础施工至正负零时,甲方预付人机费13万元(拾叁万元)给乙方;主体部分按210元/㎡,装修部分为140元/㎡的人机费计算标准,甲方按照完成每层楼工程量人机费的80%的进度款支付给乙方。工程完工并交工验收合格之日甲方按总人机费的95%结算给乙方,其余款项交工验收合格后一个月内一次性拨付至总人机费的100%。每次付款,一切税收与乙方无关,由乙方写出书面报告和支付收据,经甲方技术人员按照合同要求核对工程量及质量情况后签署意见,审批后拨付。
第六条:双方责任
一、甲方责任
1、按照资金拨付办法及时拨付人机费。
2、协调好开工前及施工中的水电供应,协调好施工道路 的畅通,达到三通一平,并承担水电及道路三通一平所需的费用。
3、保证施工中所需材料和构件的.及时供应,做好材料的取样、送样、配合比单、原材料的出厂合格证等工作。
4、负责组织隐蔽工程、验槽、基础及主体工程的验收。
5、负责协调社会、主管部门及四邻关系。
二、乙方责任
1、必须严格按照施工图纸和现行施工质量验收规范进行施工。
2、必须听从甲方和上级主管部门、监督、监理的指挥,配合检查,执行处理意见。
3、认真组织施工,编制施工进度计划,质量保证措施、施工安全措施、技术节约措施、主要技术要求的技术经济指标等,严格执行措施条款,确保工程质量。
4、提供材料使用计划,在各种材料使用前7天内向甲方提出书面材料用量计划。
5、编制现场文明施工措施,加强文明施工管理,保证道路畅通,并悬挂文明施工和安全施工图片。负责每天将施工现场清理干净,材料、架材堆放整齐,现场无长流水、无长明灯,场地无积水和生活垃圾,达到文明施工的要求。
6、严格安全施工管理,明确事故责任,确保安全施工,杜绝事故的发生。如发生安全事故,一切责任均由乙方负责承担。
7、提供所有所需的施工人员、机械架材及生产工具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、穿线用的钢丝、钢筋绑扎用的扎丝等),脚手架杆、板、扣件等,测量设备及小型用具钢尺、线绳、线坠等,并承担其全部费用。
8、已竣工工程未交工前,负责已完工程的成品保护。
9、乙方对分部、分项工程、隐蔽工程自检合格后,经甲方监理、质检站验收合格后,方可进入下道工序。
10、如因乙方未按图纸施工或未按甲方要求施工造成施工不合格而返工等后果,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用。
11、人为造成材料半成品损坏的,按照实际价格从拨付人机费内扣除。
12、乙方不得将工程转包,如转包,甲方有权中止合同,下余人机费甲方拒付。
13、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,严格执行三相五线制,临时用电所用的电料必须合格,接电后把闸刀盖盖好,确保用电安全。
第七条 工程变更
本项目承包范围内无任何计时工,停水、停电、图纸变更、机械故障等原因引起的停工,工人的生活费、人工费及机械架材的停滞费等,均由乙方承担,甲方不承担任何费用。如遇第三方要求或不可抗力造成停工的,甲方应按照乙方完成工程量的人机费结算,并在10天内一次性付清人机费给乙方。如需要工人在工地等待的按30元/天/人的补助计算标准支付给乙方。补助期限最长不得超过20天。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自签订之日起生效,至人机费拨付完毕之日失效。
未尽事宜,双方协商解决。
甲方负责人: 乙方负责人:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
施工的合同 8
甲方:
乙方:
(工程名称),采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。为保证工程顺利实施,进行统一组织设计和施工管理。依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方现将(工程名称)发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益,经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:________________________________
3、工程内容:
4、承包方式:
二、工程承包范围:
施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。施工时,按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。
三、合同工期:
1、工程从x年x月x日开始至x年x月x日结束,工程有效工期为x天。
2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工,雨季和其它客观因素影响工期的,可由甲乙双方协商解决。
3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工,如由于乙方原因致使工期拖延的,甲方有权利对乙方采取相应的`经济处罚措施。
四、质量要求:
1、乙方依据《建筑标准设计》(DBJT05-185)、《外墙保温墙体构造》图集号:辽20xxSJ121及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。
2、乙方必须建立完善的质量管理负责制,施工质量以建设单位验收合格为准。
3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。
4、材料进场必须提供进场验收记录。
5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺,在甲方和监理单位验收合格后,方可进行下道工序施工。
6、乙方在施工过程中,严格按照国家施工规范施工,否则甲方将对乙方采取相应的经济处罚措施。
五、工程造价:
1、外墙保温施工工程量按外墙设计(不减窗口)实际面积实算计量,总面积按施工图测算约xm2,综合单价x元/㎡。工程总造价约人民币x万元整(¥xx元),欧式线装修材料包含其中,不再决算取费(详见附表)。
2、塑钢窗按实际测量面积计算工程量,建设单位指定加工施工单位,甲方从平米造价利润中提取x元补贴给乙方保温装饰工程。
3、复合铜门按设计面积实算计算工程量,报价x元/m2,由建设单位指定加工施工单位。
六、付款方式及结算:
1、外墙保温付款:合同签订后甲方支付外墙保温材料款85%计;
2、塑钢窗更换和复合铜门制作等付款按中标合同规定执行。
3、工程施工完毕且验收合格后,无质量问题甲方应付清余款。
七、甲方的责任:
1、依据本合同向乙方支付工程进度款。
2、甲方在乙方进场前2日,协调中标施工单位为乙方提供施工用水和用电,满足乙方工程需要。
3、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。
八、乙方的责任:
1、乙方应按照相应国家施工规范及外墙保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工,服从项目管理,不得以任何理由拖延工期。
2、乙方进入施工现场的作业人员,必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作,非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排,甲方提供工人休息场所。
3、工程验收后,保修期内乙方应随叫随修,否则甲方有权委托其他人员进行维修,费用乙方负责。
4、乙方在施工过程中,要建立完整的安全保障体系,安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工,严禁违规操作,否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。
5、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工,否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后,及时清理施工现场的建筑垃圾,做到工完场清。
九、其它事项:
本合同如有未尽事项,甲乙双方可另行协商签定补充协议,补充协议于本合同同具法律效力。
本协议一式四份,甲乙双方各执两份,签字、盖章后开始生效。
甲方:(签字盖章)
乙方:(签字盖章)
日期:
施工的合同 9
发包单位:
承包单位:
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以约束双方共同遵守。
一、工程名称与地址:
____________________________
二、工程范围与内容:
___________________________________
三、承包方式:
乙方包工包料
四、材料:
1、屋面防水材料使用SBS弹性体改性沥青防水卷材3mm聚酯胎PE膜-20°。
2、卫生间防水材料使用聚氨酯防水涂料规格911型。
五、面积计算方式和单价:
1、以屋面正投影面积并加女儿墙泛水高度作为计算防水面积。
2、以卫生间正投影面积并加女儿墙泛水高度作为计算防水面积。
3、屋面防水材料使用SBS弹性体改性沥青防水卷材3mm聚酯胎PE膜-20°,单价按元/㎡(含税价)计算总金额。
4、卫生间防水材料使用聚氨酯防水涂料911型,单价按元/㎡(含税价)计算总金额。
六、工程期限:
开工_______年5月16日竣工_______年5月22日
七、施工方式:
乙方包工包料
八、材质要求:
1、乙方材料进场必须经现场切割抽检材料样品,并必须经法定检测部门抽检检测合格。若现场材料抽检不合格,检测费用由乙方承担。
2、SBS弹性体改性沥青防水卷3mm聚酯胎PE膜-20°材厚度为3毫米。
3、聚氨酯防水涂料911型涂层3道,厚底1、5毫米。
4、冷底子油必须符合建筑工程屋面防水质量标准要求,严禁加水调兑稀释。
5、SBS弹性体改性沥青防水卷材和冷底子油必须具备质量合格证和质量检测报告,并加盖专业售货单位公章。
九、质量责任:
1、必须严格按屋面SBS弹性体改性沥青防水卷材施工操作程序要求施工。
2、冷底子油必须按施工规范和图纸要求横竖方向交叉涂刷一遍。
3、排污、排水、排气管根部必须用SBS弹性体改性沥青防水卷材做附加层处理。
4、泛水细部(包括排水、排污、排气、女儿墙根部)处理的SBS弹性体改性沥青防水卷材必须上翻足够25cm至30cm的尺寸。
5、SBS弹性体改性沥青防水卷材铺设搭接方向必顺水搭接(上盖下)卷材之间搭接宽度要足够,严密。火烤溶化恰当,不得有漏烤和烧焦现象出现。
6、卫生间聚氨酯防水涂料911型涂层3道,厚底1、5毫米。
7、卫生间防水施工完毕,必须经过甲方关水试验48小时无渗漏现象发生。
8、因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。
十、甲乙双方责权:
1、甲方向乙方提供本工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出开工通知单。
2、甲乙双方应在本合同所属范围内容施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道工序影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方施工人员必须持证上岗。乙方必须提供施工所用材料清单。因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的'返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。
5、乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
6、乙方应按规定向甲方提供材料施工的有关复印件,及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
7、质保金为总价款的5%保期内因乙方施工或材料造成原因而渗漏,由乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场施工,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。(甲方使用不当或自然灾害等所造成防水层破坏,乙方不负其责)。
8、乙方及其工人在本工程施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序,严禁高空抛物,严禁违章作业。严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动,若因违反安全生产操作程序违章作业和违反施工现场以上相关规定等原因所造成的人生伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。
十一、其他约定:
1、施工中如遇伸缩缝及沉降缝等异型防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方协商价格。
2、乙方应如期完成施工任务,施工期内因气候影响,现场施工条件限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。
3、甲乙双发应信守合同,认真履行条约。乙方应如期保质完成承包任务,甲方按时验收、验证、付款。
4、施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测所发生的费用由甲方承担,如检测不合格,由乙方承担检测费用。
十二、付款方式:
材料进场支付10000元,待乙方施工结束,验收合格后按工程实际丈量面积总价款支付到95%的工程款,质保金为5%。
十三、未尽事宜
甲乙双方可随时协商,签订补充协议,作为本合同
十四、本合同一式两份
甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
十五、本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字之日起生效,共同遵守。
发包单位:
承包单位:
______________年______________月______________日:
施工的合同 10
甲方:_________________
乙方:_________________
为实施好xx县20xx年度大中型水库库区基金项目,解决xx、xx人饮问题,现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务,经双方协商同意,特签订合同如下:_________________
一、工程名称:_________________
二、建设内容和规模
1.内容:_________________
2.规模:_________________
三、工程造价
工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元(¥34.00万元),工程造价按实际验收工程量审计结算为准。
四、承包方式:_________________工程采取由乙方包工、包料、包质量。
五、工程日期:_________________开工时间为年月日,竣工时间为年月日,工期为天。
六、甲乙双方责任
甲方:_________________按时提供施工设计图纸,施工期间,甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。
乙方:_________________按照《施工合同》及甲方提供的施工设计图纸进行施工,严格把好质量关,在施工期间要接受甲方质量检查和监督,凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。
七、搞好安全生产:_________________乙方在施工中应注意安全,乙方人员在施工中出现的`意外事故均与甲方无关,由乙方自行负责。
八、工程付款方式:_________________工程竣工后,经甲方组织相关部门进行验收合格后,付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后,再付15%.提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题,保证金如数退还。
九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效,至工程竣工验收,并保证金退还清楚后自行终止。
十、本合同一式四份,甲方两份,乙方一份,财政局一份。
甲方(盖章)___________
法定代表人(签章)___________
乙方(签章)___________
____年_____月_____日
施工的合同 11
发包方(简称甲方):_________
承包方(简称乙方):_________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《无锡市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点:______区(县)_______路______弄(村)______号______楼______室。
3、住房结构:_______房型______房_______厅______套,施工面积______平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款:¥____元,大写(人民币):____其中:材料费:____,人工费:____;管理费:___,设计费:____;垃圾清运费:___,税金(3.41%):____;其他费用:_____.经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日竣工,工期_____天。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由_________方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的'看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定:
1、工程款付款方式列下表:略。注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。
2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项:
1、甲方工作:
(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
2、乙方工作:
(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(2)指派_________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
发包方(签章):
承包方(签章):
日期:
施工的合同 12
委托方:(甲方)
承接方:(乙方)
甲、乙双方经洽谈协商,甲方委托乙方进行宾馆装璜。根据有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
一、宾馆规格:
施工总面积:______平方米
二、施工内容
三、工程价款
1、材料款
2、人工费
3、设计费
4、施工清运费
5、搬卸费
6、其它费用
四、质量要求
1、材料的品种、规格,经双方认可。
2、验收参照榆林市《宾馆装饰装修验收标准》规定。
五、材料供应:
由甲、乙双方协商处理。
六、付款方式:
合同一经签订,甲方应付%,当工程进度过半,甲方二次给乙方施工工费的%,剩余部分则待工程竣工后结算。
七、工程工期
乙方必须按预定工期完工,如遇特殊情况,双方协商处理。
八、工程验收
严格按照《宾馆装璜工程质量验收表》
九、争议解决
如出现任何意外事故,由乙方在担。双方如有争议,在不影响工程进度的前提下,应协商解决。如达不成一致意见时可向当地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章):____________乙方(签章):_____________
地址:__________________地址:__________________
电话:__________________电话:__________________
签约地址:__________________签约日期:__________________
施工的.合同 13
甲方:_________
乙方:_________
根据(合同法)的有关规定,经甲乙双方协商一致,互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
一、工程概况:
工程名称:_________
工程地点:_________
建设单位:_________
二、工程承包范围:
乙方承包范围为: 强弱电布线约_________平方米,建筑物内综合布线安装清包工。室内:强电范围、(插座、照明,开关,配电箱,空调,开关,消防标制供电按装)“弱电范围:音响线,监控线(只负责布线不管调试)监控头如需要按装调试每个监控头加壹百元人民币。
三、合同工期
(1)合同工期总天数: _________天,具体开工日期以合同生效次日起计算,如遇以下情况工期根据延误时间向后顺延:
(1)甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工工作要求,施工临时设施,材料仓库,施工用免费水电,部门协调等工作未能解决,影响乙方进场施工、工期顺延。
(2) 甲方必须向乙方提供、库房‘免费提供现场施工所用水电、’
四、 责任
(1)施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量,并根据工程进度及时配合乙方做好已完成布线工程的测试及验收工作。
(2)在未经甲方测试、验收前,因乙方施工等原因造成的'材料浪费由乙方全部承担。
(3)已经过甲方测试、验收的布线工程如发生他人人为损坏问题乙方均不承担任何责任,但乙方应有偿为甲方提供修复服务,修复工程中所使用人工费应据实核算。
(4)施工过程中如因甲方图纸改动,材料、设备不齐全、以及与各部门协商不妥,从而影响施工进度的,甲方应赔偿乙方误工费、(每人每天贰百元整)
(5)因乙方责任导致工期延误、由乙方承担责任,每延迟一天按合同的总金额的百分之二向甲方付违约金、
五、 工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐
(1) 工程材料由甲方自行采购、保管,材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;
六、合同金额:
(1)本工程合同总价为:人民币_________ 元, 大写 _________(其平方造价:一平方_________ 元,总计:_________ )
七、结算方式:
(1)施工合同签定后3日内,甲方向乙方支付10%工程费,15天后再支付30%工程费,甲方应在此布线工程竣工。经甲方验收合格后 10日内向乙方付清全部工程施工费的95%。其它5%质保期满后七日内付清。
(2)因较大设计变更或其他原因导致的工程增减,甲乙双方以工程联系单的方式予以确认,工程完工以后据实结算、
八、验收
工程进行验收以协议为准,双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后,由甲方代表在工程验收报告上签字盖章,此工程即认定为合格。
九、质量保证
所有线路全通整个布线工程质量保证期为六个月
十、违约责任:任何一方违约,按照本合同约定承担责任,未明确而违约的向对方承担合同总额10%的违约金。
十一、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,双方均可向邯郸仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
十二、本合同一式二份,双方签字即生效。双方对本合同不能进行变更、修改、解除等,可以进行协商并订立【补充协议】,【补充协议】具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________
施工的合同 14
甲方:_________乙方:_________
甲方将部分挖掘机工程交由乙方施工,经双方友好协商,制定本协议,双方务必遵照执行。
一、承包项目:挖掘机施工
二、承包方式:乙方负责挖掘机及燃油、维修、维护等费用。
三、承包价格:型挖掘机按_________元小时计算。
四、结算方式:施工费每累计至壹万元(10000元)结算一次。
五、质量与施工要求:严格按甲方要求进行施工。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好施工人员的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。严格按照土方工程施工技术操作规程中的`安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
2、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
3、因甲方对现场不了解未进行交底或指挥不当情况下安排乙方施工造成的事故损失由甲方承担。
七、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
甲方:_________乙方:_________
负责人:_________负责人:_________
________年____月____日________年____月____日
施工的合同 15
业主(全称):____园区项目部(以下简称甲方)
承包商(全称):___(以下简称乙方)
根据有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲方将__公园市政道路工程发包给乙方、、为确保本工程的安全、文明施工、质量和进度,明确双方的权利和义务,经双方协商一致,就__公园市政道路工程施工相关事宜,特签订本施工合同,具体条款如下:
一、项目概述
1、项目名称:__公园市政路。
2、项目地点:__新城。
3、建设单位:__房地产开发有限公司
二、工程承包的方式、范围和内容
1、工程承包方式包括包工包料、包工包机械(含进出场)、承包安全、文明施工、承包质量、承包工期。
2、工程承包范围为__公园市政道路建设,由甲方负责。具体工程量以建设单位和甲方确认的施工图纸和联系单以及建设单位和甲方确认的市政道路工程量为准、、
3、工程承包内容为__公园市政道路工程材料供应、施工全过程中涉及的材料检验和施工及所有质量检验、所有技术资料的收集、整理、汇总成册以及电、水、临时设施和工程决算等相关施工内容。
三、工程造价及计价依据
1、工程量的计算以建设单位和甲方认可的施工图纸和联系单为依据,工程价款的结算及违约金按20xx年6月26日__建设工程有限公司与__有限公司签订的__建设工程补充合同的相关约定计算。工程价款的结算以甲方和建设单位共同认可的工程价款为准;工程价款的支付和违约处理应根据建设单位对甲方的支付和违约处理同步进行。乙方按照甲方和建设单位共同确定的最终工程总价(不含税)与甲方结算工程价款,工程价款的税费由乙方承担、、
乙方根据工程价格向甲方开具工程材料正式发票和员工工资表(可冲抵结算工程款发票)。
2、乙方的合同价格已包括施工管理、工程材料、机械、税金、施工及员工工资、奖金、各种津贴、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员及机械进场、安全文明施工、临时设施等所有费用。
四、施工期
1、本工程工期必须在保证工程质量的前提下,按甲方规定的工期完成。乙方将甲方规定的工期延误2天后,从第三天起,每延误一天,处罚乙方1000元,罚款最高不超过工程造价的5%。
2、如遇不可抗力,工期根据监理和业主签证累计工期顺延,乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位取得签证。乙方应在上述情况发生后3天内及时向甲方报告延误的时间、内容和增加的费用,甲方应转发给建设单位、监理并协助签证申请。
动词(verb的缩写)项目质量
甲乙双方约定的市政道路工程质量按现行相关质量验收标准(包括材料)进行验收,必须一次验收合格,并必须符合优质工程质量检验评定和甲方企业标准的要求。不允许因乙方提供的材料或乙方的施工质量问题而影响工程评定和创杯质量、、若工程质量验收不合格或因其材料或施工质量问题影响工程质量评定,甲方可根据相关管理制度对乙方进行质量处罚,乙方应无条件接受甲方的质量处罚,但乙方无条件返工且符合优质工程质量检验评定要求的除外。
不及物动词双方的责任
1、甲方的责任
(1)全面履行合同,确保乙方正常施工
(2)按乙方要求提供本项目的技术资料、、
(3)协助乙方及时做好相关签证工作,在3天内向建设单位提交乙方提交的签证报告,并协助督促建设单位签字回复。
(4)负责完成施工程序,乙方应无条件配合需要乙方协助的工作。
(5)督促乙方做好安全管理和文明施工。
(6)为乙方提供场地、道路、设备操作场地等。
(7)甲方应为乙方提供安排临时设施、临时水源和临时供电的场地。乙方应负责乙方员工的住宿,并承担施工电线电缆、开关箱、照明灯具及机器、水电费用。
2、乙方的责任
(1)全面履行施工合同,严格按照现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工和工期的合同要求,确保正常施工。
(2)服从甲方、监理和施工单位的指挥和管理。
(3)服从甲方相关部门和现场职能人员的监督管理。
(4)负责施工机械、设备和人员的调配。乙方应保证进入现场的机器设备能满足施工和甲方管理的需要。人员调配投资计划必须经甲方批准,现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
(5)如因乙方原因造成质量事故,乙方必须按照甲乙双方合同要求无条件返工合格,并承担由此增加的全部工程费用。
(6)进场后,根据甲方要求,及时向甲方提交相关的工程技术资料和甲方(或质监部门)认为完整有效的'其他相关资料。
(7)充分配合有关部门对施工现场进行检查、监督和管理。
(8)工种之间一定要搞好关系,互相配合,不能互相推诿扯皮。
(9)乙方施工人员家属禁止探亲,施工现场不安排住宿。如遇特殊情况,必须经甲方批准,并由本人做好家庭成员的安全教育,孩子由家庭成员严格监护。如发生事故,乙方应承担责任和所有费用。
(10)严禁在宿舍烧饭、拉电线、随意使用电饭煲。一经查实,家电将被没收,每次罚款200元。如发生事故,乙方应承担责任和所有费用。
(11)施工中如有冲突,及时向现场负责人汇报,寻求讨论解决。严禁聚众。施工现场发生聚集事件,无论是否有任何原因,每次罚款5000元;严禁在工地或宿舍赌博,每次发现罚款20xx元,罚款从工程款中扣除。如甲方因违反法律、行政法规被押送至公安机关处理,甲方不承担任何责任和经济费用。
(12)乙方还必须与甲方签订劳动合同,并保证按照劳动合同的要求向每位员工支付员工的工资。乙方劳动者进场施工时,必须进行三级安全教育,严格执行安全规章制度。一旦发生安全事故,如果原因是乙方的责任,乙方应承担事故的实际损失,同时追究相关责任,并根据责任的严重程度采取重罚措施。
(13)发生安全事故时,应立即组织救援,保护现场,并立即向甲方报告,严禁隐瞒不报。
(14)积极配合甲方工作,做好信息传递,及时签订各级安全责任书,落实各级安全生产责任制。
(15)本合同中乙方的经济责任人是甲乙双方约定的市政道路工程施工安全的第一责任人,应带头遵守法律法规,不允许违章指挥,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,确保全体员工的安全和施工的顺利进行。
(16)积极配合各项目部组织的安全知识学习、宣传和业余班,落实到每一位员工,真正做到安全第一、预防为主,增强以人为本的现场安全氛围。
(17)乙方必须保证专职技术、质量、安全人员到位,并严格履行职责。如果不到位,甲方有权按每人每天100元处罚乙方。
五、安全生产和文明施工
乙方在施工过程中应严格按照甲方的要求进行管理,遵守安全生产操作规程,并设置专用设施
安全员,并采取必要的安全防护措施,确保施工安全。如因乙方违章指挥和操作造成安全事故或其他事故,乙方应承担一切责任,并承担一切经济损失和费用。乙方负责现场文明施工及安全生产和文明施工的相关资料。
六、材料供应
本工程甲乙双方约定的市政道路施工所用材料由乙方根据设计、施工单位的要求及相关质量验收标准进行采购。各种材料的质量由甲方和监理(施工方)会同乙方根据有关质量检验标准随机抽样,经法律部门检验合格后方可使用。
七、质量验收
该工程具备质量验收条件,乙方应在征得甲方同意后,按照现行相关标准、规范和规定组织质量验收,并通知甲方提交相关部门。甲方在收到乙方发送的信息和验收报告后,应积极协助乙方进行质量验收、、如果甲方在整个工程质量创造中涉及到乙方的工作内容,乙方应无条件配合。
八、工程付款
1、签订合同时,乙方自愿支付200万元人民币作为工程质量、安全、文明施工的保证,其中100万元人民币在乙方正式施工后3个月内返还给乙方,另外100万元人民币在乙方正式施工后6个月内无息返还给乙方。
2、乙方市政道路工程的价格必须纳入甲方财务统一管理。乙方应在每月25日前向甲方报告其完成的市政道路工程的价格。甲方应及时审核乙方上报的工程价款,并督促施工方及时审核每月工程价款,并按照双方约定的工程价款比例连同建设单位支付给甲方的工程价款支付给乙方,工程竣工验收后,乙方提交所有完整有效的技术资料,甲方除保留与施工单位签订的施工协议中约定的同等比例的质量保修金外,还应根据施工单位的支付情况,在计算出甲乙双方的工程价款比例后,及时支付乙方的工程价款。市政道路工程质量保证金在保修期满后全额结算。
3、乙方负责其承建的所有市政道路工程的质量保修。保修期为两年。若甲方在保修期内通知乙方其施工的市政道路工程质量保修,若乙方未能在48小时内进行保修工作,或保修不符合业主要求,甲方有权另行安排维修,甲方有权从乙方留存的保修金中单方扣除由此产生的费用,若乙方留存的保修金不足以代甲方支付维修费用,甲方可向乙方支付
九、补充规定
1、乙方必须有效组织施工人员、工具、材料和资金,必须满足本工程施工进度、质量和安全的需要。严禁转包。一旦发现乙方有分包现象,甲方有权单方解除双方的施工合同,乙方完成的工程价款由甲方自行无条件处理。
2、乙方应服从甲方的指挥和管理,严格执行项目部和公司的各项规章制度,自觉遵守相关法律、行政法规。如果乙方在施工过程中因管理混乱而未能满足本合同的要求,甲方有权单方面终止双方的施工合同,并另行安排施工队伍。乙方完成的工程款应首先满足甲方的所有损失,然后将余额结算给乙方,乙方不得以任何理由拒绝。
3、本合同履行过程中如有争议,双方应协商解决或请有关部门调解。一方不愿协商、调解或者调解不成的,应当向项目所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,一份交甲方营业所,一份交分公司。
5、本合同自甲乙双方经济负责人签字并按手印之日起生效,自工程款结算之日起失效。
6、本合同于20__年9月6日签订。
甲方经济负责人(签字):
乙方经济负责人(签字):
身份证号码:
身份证号码:
电话:
电话:
手机:
手机:
【施工的合同 】相关文章:
施工合同施工合同08-19
施工施工合同11-27
施工施工合同15篇01-01
施工合同03-19
施工合同12-31
园林施工合同 施工合同管理的内容05-17
建设工程施工项目施工合同03-14
建设合同施工合同04-28
桥梁施工合同12-26
标准施工合同10-05