建筑施工合同

时间:2023-01-20 08:33:11 施工合同 我要投稿

建筑施工合同15篇

  随着法律观念的深入人心,很多场合都离不了合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编整理的建筑施工合同,希望能够帮助到大家。

建筑施工合同15篇

建筑施工合同1

  委托方(甲方): 身份证:

  承接方(乙方): 身份证:

  经甲、乙双方友好协商,甲方决定委托乙方进行厂房建造。为保证工程顺利进行,根据有关规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  一、工程地址:__________________________________,厂房规格:长_______米宽______米高_______米,总计建筑面积约_________平方米。施工内容:详见厂房施工细则。委托方式:包工包料,工期:______年___月___日至______年___月___日,工程价款:每建筑平方米 _______元,共计人民币约_____________ 元。竣工后以实际面积结算

  二、甲方须提供水通、电通,路通。乙方负责按合同要求进料、组织施工,保质保量地按期完成施工任务。用电费用有乙方承担。

  三、合同签订10日内,甲方应付施工工费的____% ;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的 ____% ,工程竣工验收后付施工费的 ____% 。剩余的' ____% 作为保修金,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为12个月。

  四、如果因甲方原因造成延迟完工有甲方负责。乙方原因延迟完工,应承担违约责任,由于乙方施工原因造成质量事故返工,其返工费用由乙方承担。乙方负责施工现场的安全,防止发生事故,万一发生事故由乙方负全部责任。与甲方无关。

  五、双方同意参照国家相关规定进行工程验收。 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认。增加的施工项目费用另计。

  六、合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  七、本合同双方盖章,签字后生效。 本合同一式叁份,甲乙双方公证人各执 一份。

  甲方(业主): (签章) 乙方: (签章)

  公证人: (签章) 签约日期:

建筑施工合同2

  业 主 方: (简称甲方),住址:

  联系电话: 身份证号码:

  承 包 方: (简称乙方),住址:

  联系电话: 身份证号码:

  甲方在位于 省 市 区 镇 村 社拟建房

  屋一幢,经甲乙双方协商,由乙方负责承揽施工。为明确甲乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合该工程具体情况,双方本着平等、互利、诚实守信的原则,确保建房施工过程中的安全、质量、工期、工程款支付等,经双方充分协商,同意签订本合同,以供甲乙双方共同遵守执行。

  一、 承包方式:

  本工程采用甲方提供建筑材料,乙方组织施工人员、机械设备、工用具、脚手架、架板、模板、临时水电管线、安全防护用品等除建筑材料以外的全部施工所需的人员及设备物资进行承包施工,既:包施工质量、施工安全、工期的承包方式进行承包。

  二、 计划工期:

  计划开工日期:20xx年 月 日,计划竣工日期:20xx年 月 日,工期 (日历)天。

  三、 承包范围:

  按照甲方提供的施工图纸,承包范围包括:基础土方开挖及回填、基础工程、主体工程、楼地面工程、屋面工程、室内室外抹灰及面砖粘贴,-外散水工程、给排水及强弱电安装工程等,既:除室内乳胶漆、门窗安装、楼梯扶手安装以外的全部施工内容均由乙方负责。

  四、 承包单价:

  按照建筑面积每平方米 元(大写 元整)进行造价计算,该单价包括人工费、机械费、工用具使用费、安全文明施工费、安全施工措施费、劳动保护费、保险费等除甲方材料费以外的全部施工费用。

  五、 付款方式:

  按工程进度付款:一楼主体完成后支付 元,全部主体完工屋面断水后支付 元,全部工程完工经甲乙双方验收合格后,甲乙双方按照实际竣工的建筑面积进行总价计算,本次支付至总价款的95%,留5%作为工程质量保修金,工程质量保修期为一年,保修期满后无质量问题,甲方一次性支付全部尾款,保修金不计息。

  六、 施工安全

  1、乙方在组织工人施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故的发生,并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任全部由乙方承担,与甲方无关。如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险,则由乙方负责办理并支付一切保险费用。

  2、乙方的施工人员必须身体健康,乙方负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育、安全告知和安全监督,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促,确保工程施工安全和工程质量。

  3、乙方应加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,安全文明施工。乙方人员的安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。

  4、乙方须具有从事房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。

  七、 施工要求:

  1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。

  2、甲方负责提供红砖、水泥、砂石、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前3 天通知甲方购买所需材料。

  3、乙方自带建筑所需的一切工具,包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等,费用由乙方自理。

  4、所有工人的吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决,费用由乙方自理。

  八、 工程质量:

  1、乙方必须认真按照甲方提供的.图纸施工,并随时接受甲方或甲方委托人员的督查。

  2、乙方施工时要按照施工图及建筑施工规范进行施工作业,确保施工质量符合《建筑施工质量验收规范》要求,工程质量达到合格标准。

  3、如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的,乙方应该按照甲方及其委派人员的要求进行修改或返工;返工修改后仍不能达到约定使用条件的,乙方应当承担工程质量违约责任。

  4、房屋建成后,因为乙方原因引起的质量问题造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承担修理返工或重建的责任,并由乙方承担所需的费用,并赔偿甲方的相关损失。

  九、 工期延误:

  工期从20xx年 月 日开始建设,工期为 (日历)天。无正当理由,乙方不得延误工期。由以下原因造成完工日期延误,经甲方确认,工期可以相应顺延:

  1、因停电或停水造成停工。

  2、不可抗拒的自然灾害,如地震、洪水、冰雹等。

  3、甲方同意给予顺延的其它情况(须由甲方签字同意的情况说明)。

  十、 违约责任和争议的解决办法:

  1、工程质量达不到约定要求的,乙方要进行返修;造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

  2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方违约,甲方有权解除本合同,并只需支付按照已完工的工程量计算人工钱的50%给乙方。

  3、在乙方无违约行为的情况下,甲方若不按合同约定支付工钱,在工程相应进度完成五天后,则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

  4、因乙方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前5 天通知违约方后,方可中止或解除合同,并由违约方承担违约责任。

  十一、 合同的生效与终止:

  1、本合同一式两份,甲乙双方当事人各执一份。

  2、本合同自甲乙双方签订之日起生效。

  3、在工程验收合格,质量保修期满后甲方付清全部工程款后,该合同自动失效。

  十二、 其他:

  以上合同条款,双方必须共同遵守。若有变更补充,经甲乙双方协商一致后签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。

  甲方签字(按手印): 乙方签字(按手印):

  合同签订日期:

  20xx年 月 日

建筑施工合同3

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方需建占地面积㎡。乙方负责泥工、木工、小工、模板、机械、脚手架等施工工具,由甲方提供建房材料,每平方米造价 元,计总价元,现经甲乙双方协商达成合同如下:

  第一条:范围、原则

  1、甲方将按建筑材料提供到建房地基,需要建材乙方必须提前向甲方告知。

  2、乙方必须按图纸施工,如有变动必须通知甲方协商,在施工过程中发现质量不合格,产生返工的一切工料费用由乙方负责。

  3、从放样落基日起乙方应在月内全部完工。

  第二条:付款方式、结算方法

  1、基础完工付款 元;

  2、第一层结顶付款 元;

  3、第二层结顶付款 元;

  4、第三层结顶付款 元;

  5、结顶付款 元;

  6、内墙粉刷完工付款 元;

  7、外墙粉刷完工付款 元;

  8、经甲方验收合格后没有质量问题,留质保金 元,质保金月内付清。

  第三条:施工安全及管理

  乙方在施工期内要做好安全施工,如有一切意外事故均由乙方负责,甲方不承担任何法律和经济责任。在施工期内水泥配比、拦料乙方负责交代手下做到拦料、水泥配比完好。

  第四条:其他未尽事宜,经甲乙双方商议解决。

  第五条:此合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。双方共同守信,双方签字或盖章后生效。

  甲方(户主): 乙方(承包人):

  (盖章) (盖章)

  年 月 日

建筑施工合同4

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商,甲方将位于砖混构造民房交由乙方承建,为了使工程能按质、按量、按时完成,根据《中华人民共和国合同法》,签订以下协议:

  一、工程名称:

  砖混构造柱一楼一底共二层民房(总面积约平方米),其中:第一层层高4米,第二层高为3、8米。地脚圈梁高度为40厘米,除天井为混凝土地坪外,其它均要贴地板砖,要求平墙,内墙刮钢化粉二道,外墙体临路一面帖瓷砖、背面用水泥沙浆抿滑。

  二、承包性质:

  包工不包料,按主体建设实际投影面积计算,每平方米工价元整(¥:元/平方米)。

  三、承包范围:

  工程从地脚圈梁、化粪池、室内装潢(铺瓷砖、卫生间、楼梯、钢化粉等属包工范围的)、围墙等所有主体和附属工程由乙方负责承建施工,达到平整光滑、美观。

  四、双方的权利和义务:

  工程均由甲乙双方协商的建设方案进行施工,在施工过程中不要给甲方造成材料浪费,合理使用,如有需要更改的地方经甲方同意后方可更改。

  1、甲方在施工前必须为乙方保证水、电、路畅通,提供必要的建筑材料;

  2、施工所需的搅拌机、震动器、模板、顶衬及施工工具由乙方提供;

  3、每层的浇灌、浇柱必须使用搅拌机并且有振动器振动,浇柱必须使用插入式振动器振动;

  4、整幢房子的施工的线条要平直,墙面要平整、光滑,瓷砖的角线及平整度必须符合建筑质量要求;

  5、乙方要严格遵照甲方的要求,按国家颁布的现行有关设计施工规范行政标准施工,为确保工程质量,如发现质量达不到甲方要求,甲方有权责令乙方停工或返工,若不改正,甲方有权单方终止合同并拒付工程款。

  6、乙方及临时工的食宿由乙方自行解决,甲方不再提供任何费用。

  7、在施工过程中,安全第一,闲杂人员不得进入施工现场,乙方必须按国家的安全生产规定施工,在施工过程中造成各种意外事故,一切责任由乙方负责。

  10、乙方所需的建材,必须事先通知甲方,乙方不能以任何借口私自停工。

  11、甲方负责把材料运到工地,其它由乙方自行解决。

  12、双方均有权提供建议和要求,并有义务接受对方的合理化建议,要求难以达成一致的,按甲方意见处理。

  13、因不可抗力因素所造成的损失,由双方共同承担。

  五、施工及工程质量要求:

  按国家民用建筑标准和图纸要求进行施工,未明确的`由双方共同协商,必须符合质检要求。

  1、室内铺地板砖,卫生间帖卫生砖,其它墙面用钢化粉刮白抹平,达到平整光滑、美观为宜。若铺地板砖、刷钢化粉的施工人员不是一伙的,单项施工完毕,施工人员必须将室内的残渣清干净。

  2、楼梯踩步贴地板砖,竖面贴地板砖,面积按投影面积计算,不按斜度计算。墙体右山墙和内墙为18厘米厚,卫生间及厨房门墙为12厘米,干后刮两道钢化粉。

  3、乙方在施工期间不得随意浪费材料,原则上当天的浆料必须当天用完,浆号必须符合建筑标准所需的浆号。

  4、施工人员进入施工现场后必须严格施工管理,确保施工安全,对施工过程中造成的人员伤亡(包括第三者的人员伤亡),由乙方承担,甲方概不负责。

  5、整幢房屋的主体和附属工程建设的质量,甲方聘请建设质量监督管理部门会同乙方共同进行质量验收,若达不到验收标准需返工的部分,工料全部由乙方承担。

  六、工期要求:

  乙方必须按甲方测定好的时间进行浇制,施工日期从20x年月日起至20x年月日,全部工程必须在年月日前竣工验收,交付使用。

  七、乙方每建好一层结束后支付工价4000元,以后按工程进度付款。

  工程完工,经验收合格后,付清所余工价。

  八、违约责任:

  1、新建房保修期为二年,若出现下列情况,甲方不得以任何借口不维修,保修和维修的工料由乙方自负。

  ①板面、墙体等出现裂缝(板面细小线缝在2mm以内除外);②房屋出现坍塌跳壳、顶板脱落;

  ③其它因建筑质量不合格而引起的损失。

  2、双方必须严格认真履行合同协议,否则甲、乙双方有权单方解除合同,违约造成的所有损失均由违约方承担。

  九、如有未尽事宜,甲、乙双方协商解决,此合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方不得在合同中做任何改动(除允许对方同意外),此合同从签字之日生效,在工程全部完工验收合格、结账完毕自行终止。

  甲方(签字盖手印):__________

  乙方(签字盖手印):__________

  _____年_____月_____日

建筑施工合同5

  甲方在剑川县金华镇鼎兴路以北建房屋一栋,总体设计以5层下基础底柱,均为全框架,现根据乙方情况先建造到3层封顶后预留和处理好往上面一层的钢筋和楼梯顶面,以及安全防护等;由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本合同,以期共同遵守:

  一、承包方式

  采用包工不包料方式承包。

  甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

  乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

  二、承建项目

  乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。

  三、承包价格

  每平方米人民币大写:肆佰柒拾元(470元)含水电安装,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

  四、付款方式

  按工程进度支付劳务费,每完成一层支付一次。

  五、双方责任

  甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。

  乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料。

  六、质量要求

  乙方应当按照国家规定的.房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

  七、注意安全

  劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。

  八、工期要求

  从签订合同之次日起,乙方须在年内完成主体工程,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。

  九、后期维修

  因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任

  十、其它

  因甲方长期在外工作,特委托董树棋代理施工,全权处理相关具体事宜,特此说明。

  其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

  甲方:姓名: 身份证号码:__________

  乙方:姓名: 身份证号码:______

建筑施工合同6

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方“责、权、利”,经甲、乙双方协商,特订立本合同。

  一、工程慨况:

  二、承包方式:

  甲方以包料不包工的方式承包给乙方。

  三、工程承包范围:

  按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖。

  四、承包价格及付款方式:

  1、价格:_______元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算,增减工程量按照市场行情,双方协商解决。

  2、基础竣工后付款人民币5000元整;每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整,内外粉刷完工后付款_____元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)。

  五、工期及安全责任:

  工期从______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推迟一天罚款____元/天,由甲方在工程款中扣除。

  施工期间:

  1、本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

  2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。

  3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

  六、质量要求:

  乙方应当按照国家规定的.房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

  七、后期维修:

  因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任。

  八、违约、索赔和争议

  1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿;

  2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。

  九、以上合同望双方遵守各自责任,本合同一式____份,自签字日期生效。

  甲方:

  _____年____月____日

  乙方:

  _____年____月____日

建筑施工合同7

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照相关法律的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第一条工程概况

  1、1工程名称:

  1、2工程地点:

  1、3承包范围:

  1、4承包方式:

  1、5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。

  1、6合同价款(人民币大写):

  第二条甲方工作

  2、1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

  2、2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2、3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

  2、4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  2、5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  第三条乙方工作

  3、1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3、2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  3、4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

  3、5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  3、7工程施工过程中,乙方应当严格遵守操作规程,安全施工。

  第四条关于工期的'约定

  4、1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4、2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  4、3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4、4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  第五条关于工程质量及验收的约定

  5、1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  5、2由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  5、3由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5、4工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  5、5双方约定的其他事项:

  第六条关于工程价款及结算的约定

  6、1双方商定本合同价款总价款为

  6、2本合同生效后,甲方分次,按以下时间支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。

  (1)合同签订后,支付

  (2)隐蔽工程检查验收后,支付

  (3)竣工验收后支付余款

  第七条关于材料供应的约定

  7、1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  7、2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。应禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  第八条有关安全生产和责任的约定

  8、1乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、操作规范的要求。乙方人员的人身、财产问题由乙方自行负责,由此产生的一切后果均与甲方无关。如因乙方及其工作人员的原因造成甲方,以及第三方的人身、财产损害的,应当依法承担赔偿责任。

  8、2由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担相应责任。

  8、3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担相应责任。

  第九条违约责任

  9、1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。9、2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。

  9、3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  9、4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  9、5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  9、6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  9、7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十条争议或纠纷处理

  10、1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  第十一条其它约定

  第十二条附则

  12、1双方可以根据工程进展情况订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  12、2本合同自双方或其授权代表人签字盖章之日起生效。本合同一式四份,双方各执两份,每份具有同等法律效力

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人:法定代表人:

  代理人:代表人:

  单位地址:单位地址:

  电话:电话:

  邮编:邮编:

  年 月 日 年 月 日

建筑施工合同8

  一、建筑施工合同中管理费

  (一)管理费全额返还给实际施工人

  最高人民法院(20xx)民抗字第10号案件中,最高人民检察院提起抗诉,理由为:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定:“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得,充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价,立法目的在于规范建筑业市场,保证建筑工程质量,进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案,十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费,系违法分包所得,是典型的非法所得,无论是判归十六化建公司还是返还胡某,都没有法律依据,应当予以收缴。

  最高人民法院审理认为:根据《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的'非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴,目的在于平衡当事人之间的利益关系,及时制裁违法行为,进一步规范建筑市场,保证建筑工程质量,进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定,不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况,判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。

  上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,依据《解释》第四条对定,将非法转包人已经取得的管理费,认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式,而是根据案件实际情况,以公平公正原则为基础,以平衡各方利益为标准,做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。

  (二)法院酌定管理费支付比例

  最高人民法院(20xx)民申字第1277号案件中,最高人民法院审理认为:本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效,合同自成立时起不具有法律约束力,因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效,故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用,不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调,原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55.6241万元,并无不当。

  最高人民法院(20xx)民申字第1635号案件中,最高人民法院审理认为:原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作,依照公平原则,酌定以工程款8236363.09元为基数,参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况,按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。

  上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据无效合同的处理原则,认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中,违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作,依据民法中的公平原则,酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分,从而参照合同约定确定管理费数额,而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用,从而酌定实际施工人管理费数额。

  (三)根据过错原则确定管理费数额

  最高人民法院(20xx)民申字第861号案件中,最高人民法院审理认为:20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定:乙方(余松坚、黄泽喜)按工程实际结算总价的22%扣缴甲方(中太公司)的工程管理费、税金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同,应认定为无效,中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用,属违法所得,不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款;尽管此约定是当事人真实意思表示,但合同被认定为无效后,如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴;一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款,法律依据不足,本院不予支持。

  上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据我国《合同法》第五十八条规定:“合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。”上述案件中,非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错,最高人民法院根据过错责任原则,依据法院自由裁量权确定管理费数额。

  (四)根据合同履行情况结算

  最高人民法院(20xx)民申字第1078号案件,最高人民法院审理认为:对管理费,从二审查明的案件事实来看,双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此,实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支,属于工程价款的一部分,即使合同无效,双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此,二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费,并无不当。

  上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定:“建设工程施工合同无效,但是建设工程竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”上述案件中,涉案合同虽然无效,但是路航公司实际履行了管理义务,该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格,双方参照合同结算工程价款时,亦应当参照合同约定按实结算管理费。

  (五)尚未支付的管理费无需再支付

  最高人民法院(20xx)民申字第1522号案件中,最高人民法院审理认为:《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”根据上述规定,人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中,因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费,且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据,二审法院对此处理并无不当。

  二、建筑施工合同的法律含义

  建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。

  三、管理费用的法律意思是什么

  管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的,或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

  管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

  企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

建筑施工合同9

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  经甲乙双方磋商,甲方同意将自已的建筑装修分项工程承包给乙方,现将双方有关事且宣订以下合同。

  一、工程名称及地点:

  1、xx工程名称及地点:

  二、工程概况及质量要求。

  1、xx装修标准:住宅楼室内装修:

  2、xx工程质量:乙方按图纸和甲方的要求进行施工。各工程施工程序严格按国家建筑规范进行及做好有关保养工作,凡隐蔽工程均需甲方有关人员验收合格后方可进行隐蔽,施工各项工作质量必须达到合格,努力争取优良。

  三、工程承包方式及施工内容:

  1、xx工程承包方式,乙方包工不包料,一切施工程序均按单包方式进行施工及管理。

  2、xx工程施工承包内容:

  住宅楼室内外装修:

  四、双方职责:

  1、xx甲方职责,甲方负责征地、折迁、用地规划、建筑设计、报建等有关建房的行政手续和三通一平工作,按时保量将工程所需施工材料运到工地50米以内,适时装配所需施工机械备,按规定做好甲方本职内各项工作,确保工作顺利进展。

  2、xx乙方职责,乙方依据承包施工内容,认真组织好工程施工所需达标人员,按规范要求做好技术交底和制订施工计划等施工前期的`相关工作,各项工作必须做到安全

  第一、质量

  第二、时间

  五、施工单价及结算付款方式。

  1、施工单价:

  2、结付方工式:

  六、工程有关事项:

  1、xx乙方必须遵守国家法律、法规、严格执行甲方的各项制度,服从甲方分工和指挥,实行层级管理,如有违约和乙方人为造成的一切民事、刑事、经济等一切责任,均由乙方自负,甲方有权取消乙方合同并追究其所造成的一切损失。

  2、xx安全生产:乙方必须严格遵守安全的规章制度,加强安全生产专项思想教育,认真做好安全生产的各项工作,如有违反和不符合要求的人员,一律不准上岗并按有关规定从严处理。如有出现任何人为事故,均由乙方自负,与甲方无关。

  3、xx工程材料、用具、设备等一切用料,均由甲方依据工程所进行分配并按规定存放在指定的场所内。每道工序完成后必须清理场地并经甲方有关人员验收合格后,方可进行下道工序。

  4、xx甲方提供地切机械、用具和领原料,乙方要妥善保管好,并按规范保养好,否则造成一切损失,均由乙方按价赔偿或加倍处罚。

  5、xx任何员工不得在工地吵架、斗殴、汹酒、赌博、闹事等一切违规行为,做到尊上爱下,文明施工,如有违法乱纪行为者,均送有关执法部门依法严惩。

  6、xx未尽事宜栏:

  甲方:_______________乙方:_______________

  日期:_______________日期:_______________

建筑施工合同10

  甲方:____________

  乙方:

  为实施好______县20______年度大中型水库库区基金项目,解决______、______人饮问题,现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务,经双方协商同意,特签订合同如下:

  一、工程名称:20______年度大中型水库库区基金项目。

  二、建设内容和规模

  1、 内容:______、______人饮工程。

  2、 规模:按设计图纸和预算。

  三、工程造价

  工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元(¥34.00万元),工程造价按实际验收工程量审计结算为准。

  四、承包方式:工程采取由乙方包工、包料、包质量。

  五、工程日期:开工时间为 年 月 日,竣工时间为 年 月 日,工期为 天。

  六、甲乙双方责任

  甲方:按时提供施工设计图纸,施工期间,甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。

  乙方:按照《施工合同》及甲方提供的`施工设计图纸进行施

  工,严格把好质量关,在施工期间要接受甲方质量检查和监督,

  凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。

  七、搞好安全生产:乙方在施工中应注意安全,乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关,由乙方自行负责。

  八、工程付款方式:工程竣工后,经甲方组织相关部门进行验收合格后,付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后,再付15%。提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题,保证金如数退还。

  九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效,至工程竣工验收,并保证金退还清楚后自行终止。

  十、本合同一式四份,甲方两份,乙方一份,财政局一份。

  甲 方:______县水库移民工作管理局

  法人代表:

  项目负责人:

  乙 方:

  法人代表:

  项目负责人:

  签订日期: 年 月 日

建筑施工合同11

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商达成如下协议:

  一、在施工过程中所有的水电路三通,由甲方负责

  二、在施工中安全质量第一,现场工伤事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  三、在施工中如:砌墙要正,不能误差太大,灰份要匀,砖缝要一条线,井桩、地梁、防震柱、上圈梁,壳子板要正、平、不能偏,扎钢筋混凝土比例必须按要求,粉墙要平、瓷砖要粘土正,上下左右要均匀,地砖必须要平、正、不能有斜块,顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。

  四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作,或偷工减料现象者,第一以说服,第二再说服,要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。

  五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵,先由村委会调协,如果调协不成则在乡一级调协。

  六、在付款方面,第一次减5%,第二次减5%,这10%在交付钥匙时一次性付清。

  七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签合同签字之日起生效。

  九、工程完工时自动结束。

  十、工期为:3月9日动工,5月10完工,甲乙双方合作愉快。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同12

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  为了双方责任明确,经双方协商同意,特达成如下协议:

  一、工程项目:楼房建筑,包工不包料,工程造价每平方米造价以实际面积为准,乙方保证阴历十一月二十五日必须全部完工,如有工期延误,一切责任由乙方自负。

  二、质量要求:乙方必须按照双方之前商定的结构进行施工,在施工中发现小问题甲方可以提出维修,但大梁、柱子等不能出现蜂窝或变形。由建筑材料引起的质量问题,由甲方负责,乙方不承担责任。

  三、甲方职责:水、电、路三通及施工中外界干扰,楼房所需一切建筑材料,不能延误施工。

  四、楼房建筑所用的'一切工具、机械全部由乙方负责,甲方不负责提供。但甲方负责保管义务。

  五、施工安全:乙方在施工一切工伤、事故及上下工交通安全均有乙方自负,甲方不承担一切经济和刑事连贷责任。

  六、付款方式:工人进入工地后正常施工,出地基付款层上板完成付款元,第二层上板完成付款元,第三层上板完成付款元,工程全部完工后甲方付清全部工程款。

  七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,具有同等法律效力。如有违约,有违约方赔偿对方一切经济损失。

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  __________年____月____日

建筑施工合同13

  甲方:_______

  乙方:_______

  第一条:建筑地址:白花镇第二市场。该建筑共二间四层半(约600平方米),

  该建筑为水泥混凝土半框架结构,一至三层为框空设计,每层设一个卫生间,一楼一条内隔墙,四层及上半层为住宅设计,卫生间共三个,具体施工认图纸设计为准。

  第二条:甲方提供水电及购买一切建筑材料到工地,乙方负责施工。

  第三条:乙方提供模板,顶棍及一切施工工具及器械。

  第四条:楼房基础的挖土回填由甲方负责,其余建筑施工由乙方负责,乙方具体负责如下内容:

  1、四层楼房主体的建造及装修,化粪池、排水、下水道和排污管道的安装。

  2、楼梯走道墙体贴1。2米高瓷砖,楼梯梯级贴梯级瓷砖。

  3、一至三层框空,地面贴地板砖,贴地脚线,其余内墙体及楼底面普通装修,(即校水沙白灰墙),卫生间地面贴瓷砖,墙体贴1。2米高瓷砖。

  4、四层住宅:大厅、房间、厨房、饭厅、阳台贴地板砖,贴地脚线,厨房、卫生间、饭厅贴墙体贴瓷砖到顶,其余墙体及楼面为粗底。(即水泥沙浆排荡)。

  5、上半层:房间贴地板砖、贴地脚线、卫生间地面贴瓷砖,墙体贴1。2米高瓷砖,其余墙体为普通装修。(即校水泥白灰墙)。

  6、顶层外飘0。2米,护拦高1米,护拦内墙及楼面装修水泥沙浆及水泥油滑面。

  第五条:建造三级化粪池二个(2。5米1。2米1。2米),外墙三面贴马赛克(包括上半层外墙)。另一面共墙装修水泥沙浆批荡及用水泥油滑面,滴水外门窗上方要求混凝土预制板及外飘0。08米。

  第六条:结算方式:

  合适的时间组织初验,检验合格后十天内付清余下尾数工程款。(注:如乙方施工中途退出,余下40%工程款不能结算,无异议)。

  第七条:乙方保证房屋质量符合建筑质量另要求,如出现技术质量问题导致需要返工,返工材料及工人工钱全部由乙方负责。

  第八条:乙方有责任保管好甲方的建筑材料,保证施工过程中不学杂费材料,如发现浪费材料现象,按所浪费材料价值的双倍赔偿给甲方。

  第九条:乙方保证施工安全,在开工前对施工人员做安全技术交底,务必做到每施工员都清楚安全问题,并要求所有施工人员签名确认,施工过程必须佩戴安全帽,外墙搭架需用安全网,在全程施工过程中,如有发生一切工作意外,由乙方负责一切责任,与甲方无关。

  第十条:工期要求:由开工日起,乙方保证8个月内完成全部建筑工程,开工日期为甲方书面通知乙方施工的'日期为准,施工日期为甲方初验合格的日期。

  第十一条:初验合格后,乙方提供工艺质量免费保修一年的服务。

  第十二条:如有一方违反合同,违反方罚款伍仟元正。

  本合同一式两份,共有十二条条例,甲、乙双方各执一份,签字后共同生效。

  注:甲方为发包方,乙方为承包方。

  甲方因屋内设计修改,甲、乙双方共同商量同意。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同14

  发包方:

  承包方:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  二、工期

  1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。

  开工日期:本工程定于 20xx 年 9 月 5 日开工。

  竣工日期:本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣工。

  合同工期总日历天数 20 天。

  2、工期奖罚:本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时,每推迟一天罚款 元。

  3、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。

  (1)因发包方原因影响开工。

  (2)工程量有较大的增加。

  (3)不可抗力。

  (4)发包方同意工期顺延的其他情况。

  非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

  三、工程质量及验收

  1、质量标准 。

  2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的`施工方案组织施工。

  3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。

  4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。

  5、质量达不到约定标准,发包方罚承包方总造价的 。

  四、过程结算、工程款支付

  1、结算方式:

  (1)承包方式:包工包料

  (2)计价方法: 按固定价格计价

  (3)合同价款(大写):壹拾万元整

  (4)结算方法: 分期拨款

  2、工程款支付:自合同签订之日起,2日内甲方拨付工程款的 % 即: 整,余款竣工验收完成后 3 日内付清。

  五、材料供应及设备管理

  1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用。

  2、机械设备由承包方自备。

  六、发包方责任

  1、负责办理有关建设手续。 无约定

  2、审查承包方编制的施工方案,各种技术资料和工程预决算。 无约定

  3、提供施工图纸 套。

  4、负责组织工程设计交底、图纸会审。

  5、发包人指派 同志为工地代表。 无约定

  七、承包方的责任

  1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

  2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。

  3、本合同生效后 日内编制出施工方案,报发包方审核,并按施工方案组织施工。 无约定

  4、做好施工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给发包人2套。

  5、承包方指派 王跃民 同志为工地代表。

  八、安全生产与文明施工

  1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全。

  2、承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。

  3、承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物。

  4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并承担因此给发包方造成的经济损失。

  九、其它

  1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。

  2、合同份数:

  (1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。

  (2)本合同副本 无 份(发包方执 ,承包方执 )。

  十、补充条款

  发包方(签字盖章):

  承包方(签字盖章):

  合同订立日期: 年 月 日

建筑施工合同15

  甲方:______________实业发展有限公司

  乙方:________________建筑工程公司

  甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:_________________

  一、工程造价

  1.土建工程造价按二类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方土建工程结算造价。

  2.安装工程造价按三类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方安装工程结算造价。

  3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_______________年_______________月_______________日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

  4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负_______________万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负_______________万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

  5.乙方同意不收取下列费用:_________________工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

  6.由甲方分包的'工程,乙方项目部按分包工程总价_______________%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

  本合同自甲、乙双方签字之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。

  甲方(盖章):法人代表:

  乙方(盖章):法人代表:

  年月日 年月日

【建筑施工合同】相关文章:

建筑施工承包施工合同12-12

施工建筑合同01-11

建筑施工合同11-08

建筑施工合同08-10

标准建筑施工合同06-30

楼房建筑施工合同06-29

房屋施工建筑合同03-10

建筑施工承包的合同03-07

建筑维修施工合同03-08

建筑施工劳务合同04-12