小型施工合同

小型施工合同集合15篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的小型施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

小型施工合同1

　　甲方：_________项目部

　　乙方：_________

　　兹有乙方承包甲方_________项目，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签订工程承包合同如下：

　　一、工程承包项目：包含设计文件内基础圈梁、构造柱、圈梁的钢筋、模板、混凝土施工,主体砌筑，内外墙抹灰，墙内水电预埋件安装，厨房、卫生间地面砖及墙面砖，扣板吊顶，屋面工程(含马头墙，檩条，椽子、挂瓦条，盖瓦等)等项目劳务。

　　二、工程承包方式:单价承包制

　　三、承包工期:_________天

　　四、承包单价：按占地面积200元/天。

　　五、承包费支付方式：按工程进度拨付工程款，进度拨款为工程量的50%，工程完工后，经业主方验收合格，拨剩余工程款(另余留工程款的5%作为质量保证金待竣工验收合格且交付使用满两年后付清)。

　　六、甲方责任和义务：

　　1、甲方向乙方提供良好的施工环境.

　　2、甲方负责协调施工区域的土地、石山和林地等.

　　3、甲方必须按时计量支付乙方的`工程款.

　　4、甲方必须向乙方进行施工前的技术交底。

　　七、承包期内乙方的职责、任务和要求：

　　1、乙方必须按甲方和业主的要求，安全、保质、保量按期完成施工任务;

　　2、乙方必须服从甲方的现场管理，做到文明施工、处处本着节约的原则，认真做到原材料不浪费。

　　3、乙方施工必须按工序、有次进行，注意施工工艺符合设计及规范要求，不得随意减少工序，影响工程质量;

　　4、乙方施工操作须时时注意现场施工安全，包括机具、人员安全,若发生安全事故，安全责任一概由乙方承担。

　　5、在工程竣工交付使用2年质保期内，乙方所负责的工程项目有任何质量问题，乙方需及时处理。

　　6、乙方必须无条件的接受现场监理、业主和项目部人员对安全、质量上的管理,若因质量问题返工的，由乙方自己承担全部损失.

　　八、合同的变更、解除或终止：本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守,需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

　　九、违约责任:

　　1、甲方无故不按时间乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

　　2、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不低于承包费总额的5%扣减当月承包费。

　　3、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。

　　4、甲乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向双方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

　　十、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。

　　十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方负责人签字：_________

　　电话：_________

　　身份证号码:_________

　　日期：_________年_________月_________日

　　乙方负责人签字：_________

　　电话：_________

　　身份证号码:_________

　　日期：_________年_________月_________日

小型施工合同2

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同编号：

　　审查资质等级：

　　一 类(证书编号：

　　房屋建筑工程(含超限)

　　市政基础设施(道路、桥梁)工程

　　二 类(证书编号：

　　市政基础设施(给排水、风景园林)工程

　　发包方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　签订日期： 年 月 日

　　发包方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　由甲方委托乙方承担 施工图审查工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同签订依据

　　1. 1《中华人民共和国民法典》。

　　1.2 国务院令第279号《建设工程质量管理条例》。

　　1.3 住建部令第13号《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》。

　　1. 4国家及地方有关建筑工程施工图设计文件审查的管理法规和规章。

　　1.5 国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》(20__年修订本)。

　　1.6《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(桂价费字[20__]55号)。

　　1.7《自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知》桂建发[20__]1号。

　　第二条 本合同施工图设计文件审查项目的主要工程概况

　　工程概算投资: 万元;

　　总建筑面积： 平方米;

　　建筑层数：地上 层;地下 层

　　勘察单位：

　　设计单位：

　　审查内容：包括勘察、建筑、结构、给排水、电气、暖通专业、消防专项审查、总平、绿建，不包括人防专项审查、基坑、室内装修二次设计、幕墙二次设计审图。

　　第三条 甲方负责向乙方提供下列资料

　　3.1 工程建设报建表1份。

　　3.2 当年建设项目投资计划批文或固定资产投资项目备案证1份。

　　3.3 建设工程设计红线图1份。

　　3.4 超限高层建筑抗震设防专项审查意见1份(超限高层建筑)。【有需要时提供】

　　3.5 工程勘察报告4份。

　　3.6 全套施工图设计图纸8份(如盖章超过8套图，将按该子项规模大小加收50～200元/套);结构计算书、节能计算书(公共建筑包括建筑、电气、暖通等专业)各3份(经设计院签章)及结构计算数据光盘(应注明结构计算软件名称)1份，节能审查备案表6份。

　　3.7 经规划部门审批通过的《总平》和《单体方案》各1份。

　　3.8 勘察设计单位的营业执照和资质证书复印件。

　　第四条 审查时间及应提交的审查文件

　　4.1、勘察文件：勘察文件应先经施工图审查机构审查合格后方可交付设计单位使用。未经勘察文件审查合格的，勘察报告不得作为设计依据，设计企业不得使用。在接收到勘察文件 3 个工作日内完成审查工作，经勘察单位答复确认无误后，在勘察文件上加盖施工图审查专用章。

　　4.2、设计文件：在甲方提供全部审查资料给乙方后 7 个工作日内由乙方完成审查工作，向甲方提交项目的《建筑工程施工图审查意见书》一式三份。经设计单位对审查意见答复完毕并出具修改图或设计变更后，乙方向甲方提交项目的《建筑工程施工图审查报告》一式五份及经审查的工程施工图八份。

　　第五条 本合同审查费用及支付方式

　　5.1施工图审查费用：

　　(1)设计施工图审查费，按 元/㎡计，审查费用 元/㎡× ㎡= ，最终以施工图确定的建筑面积按单价结算。

　　(2)消防，按 元/㎡计，审查费用 元/㎡× ㎡= ，最终以施工图确定的建筑面积按单价结算。

　　(3)一星绿建，乘以1.10复杂系数，审查费用 元/㎡× ㎡= 。

　　(4)勘察，按10元/米计，勘察进尺暂定 米，勘察费用费用为10元/米× 米=

　　(5)基坑支护审查费：按投资额的2‰计算，

　　(6)其他附属设施(景观绿化、道路和室外管网总平)：按投资额的 2‰计算，

　　(7)幕墙，按 元/㎡计，审查费用 元/㎡× ㎡= ，最终以施工图确定的建筑面积按单价结算。

　　(8)人防，按 元/㎡计，审查费用 元/㎡× ㎡= ，最终以施工图确定的建筑面积按单价结算。

　　综上，施工图审查费用合计为人民币 元整(￥ 元)

　　施工图设计文件审查结束后，如施工图设计图纸作变更修改设计，需重新审查，小范围修改则不另外收取审查费，若大范围修改，则审查费计收甲乙双方另行商定;如节能设计作变更修改设计，审查费根据该子项规模大小计收500元～1500元/栋。

　　5.2 支付方式：现金/转账。乙方须在签领送审文件资料时，出具收费通知书给甲方。甲方须领取乙方出具《审查意见告知书》前付清已出报告面积审查费给乙方。甲方须凭付费发票复件领取《审查意见告知书》。

　　5.3 发票：如甲方要求乙方开具增值税专用发票的，甲方必须提供能证明为增值税一般纳税人的税务登记证复印件(加盖公章)，及户名、账号、开户行、地址、税务登记证号码等信息，并提供以上信息的电子版本给乙方。

　　第六条 双方责任

　　6.1 甲方责任

　　6.1.1 因甲方未能按时提交本合同第三条规定的审查资料，造成乙方不能正常开展工作的，乙方按第四条提交审查文件的时间顺延。

　　6.1.2 由于甲方提供的资料不准确或中途变更设计，造成乙方的审查工作返工时，除双方重新确定本合同有关条款外，甲方应支付乙方的损失，即若乙方开展施工图审查时间未过半，甲方支付本合同第五条规定的一半审查费给乙方，若乙方开展施工图审查时间一半或以上，则甲方支付本合同第五条规定的全部审查费给乙方。

　　6.1.3 在本合同履行期间，甲方要求终止或自行解除合同的，若乙方开展施工图审查时间未过半，甲方支付本合同第五条规定的一半审查费给乙方，若乙方开展施工图审查时间一半或以上，则甲方支付本合同第五条规定的全部审查费给乙方。

　　6.1.4 甲方应按本合同规定的金额及时间向乙方支付审查费，否则乙方有权暂停审图工作，提交审查成果时间顺延。且每逾期支付一天，甲方应承担支付金额千分之二的.逾期违约金给乙方，甲方未支付审查费用，乙方不提交审查成果。

　　6.2 乙方责任

　　6.2.1 乙方应按本合同第四条规定的时间、份数向甲方提交《建筑工程施工图审查意见书》。由于乙方自身原因，不能按时提交审查意见书，每延误一天，应减收本合同规定的审查费金额的千分之二。

　　6.2.2 在本合同履行期间，乙方要求终止或自行解除合同的，乙方应将甲方已转的审查费用如数退还。

　　6.2.3 乙方应按国家和地方建设行政主管部门的要求，对本合同的工程项目施工图设计文件进行技术审查。并对审查的图纸质量负相应的审查责任，但不代替设计单位承担设计质量责任。

　　第七条 本合同未尽事宜，由双方协商解决，可签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。

　　第八条 本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份，经双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　(以下无正文)

　　发包方(甲方)： 承接方(乙方)：

　　有限责任公司

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　联 系 人： 联 系 人：

　　电 话： 电 话：

　　开户行：

　　开户名称：

　　开户银行：

　　帐 号：

小型施工合同3

　　发包方：__________________

　　承包方：__________________

　　承包方式：__________________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

　　第1条1.1、工期

　　本合同工程定于_________年_________日开工;于_________年_________日竣工。合同工期日历天数为天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。

　　1.2、承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：

　　1.3、工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。发包方于_________年_________月_________日，向承包方提供套图纸。

　　第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：;项目经理姓名：。

　　第4条发包人工作

　　开工前办理完毕完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场效验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后1天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后2天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

　　第5条承包人工作

　　5.1每月遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后1天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

　　第6条工程质量检查及验收

　　6. 1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包人参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包人不在验收记录上签字，可视为发包人已经批准，承包方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其他非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。

　　6.2程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　第7条设计变更及合同价款的调整

　　7.1施工中发包方对设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前2天向承包方发出书面通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出的承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日内起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的'工期相应顺延。

　　7.2工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：,费用于中期工程款同时支付。

　　第8条工程价款及结算

　　8.1双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分

　　第9条材料设备的供应

　　9.1发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备，如与《一览表》不符时，承担相应违约责任。

　　9.2发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

　　9.3承包方需要使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

　　第10条争议

　　发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同的关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采用下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向/仲裁委员会申请仲裁;第二种争议解决方式：向海滨区人民法院起诉。双方约定按第二种争议解决方式解决。

　　第11条违约

　　发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　第12条合同份数

　　本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存;副本2份

　　第13条补充条款如下：

　　本合同订立时间：_________年_________月_________日(即日起生效)

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

小型施工合同4

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程内容及范围：

　　二、承包形式：

　　三、工程造价及合同款支付：

　　1、 工程总造价：

　　2、第一次付款：工程竣工并验收合格后，支付工程总造价的95%;

　　第二次付款：总工程款的5%作为质保金，一年后结清。

　　甲方支付上述款项时，乙方应当事先向甲方出具等额合法的专业发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何法律责任。

　　四、工程期限：本工程工期为 天(日历天)，自 年 月 日至 年 月 日(也可以约定自乙方收到甲方开工通知书之日起算)

　　五、工程质量标准：

　　1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求协议书约定的质量标准，质量标准的`评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。

　　六、违约责任

　　1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的1‰ 支付违约金。

　　2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的1‰支付违约金。

　　3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额5‰的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的1‰支付违约金。

　　七、工程安全要求：

　　1、乙方负责工程现场的安全文明施工，应负责统一管理本工程的施工作业安全及消防等工作。甲方有权按有关法律、法规的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。

　　2、乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任。

　　3、甲方应为其现场机构雇用的全部人员承担工伤事故责任。

　　八、双方权利义务：

　　(一)甲方：

　　1、解决材料物资的堆放和临时设施场地。

　　2、在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式支付工程款。

　　(二)乙方：

　　1、在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。

　　2、承担本工程施工中的一切安全事故责任。

　　3、按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。

　　4、把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。

　　5、组织落实施工管理人员和材料设备进场。

　　6、施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。

　　7、安全文明施工。

　　九、工程验收：

　　1、工程竣工后，乙方向甲方汇报工程竣工情况，甲方在接到乙方验收申请报告后应在五个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。并于验收合格后十五日内按照合同支付工程款。

　　2、工程竣工验收合格后一年内，承包方负责该工程的质保工作。

　　十、附则：

　　1、未尽事宜双方协商解决,无法协商达成一致的，由甲方所在地人民法院解决。

　　2、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字、盖章、即开始生效，至工程款结清后自动失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代表(签字)： 代表(签字):

　　年 月 日 年 月 日

小型施工合同5

　　工程名称：

　　工程编号：

　　建设单位：

　　施工单位：

　　签订日期：

　　天津市小型建设工程施工合同

　　发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程内容： （详见工程项目一览表）

　　1.4 承包范围：

　　1.5 承包方式：

　　1.6 合同价款：本工程造价￥

　　金额大写：第二条 工程期限

　　2.1 全部工程开工日期：本工程定于日开工。

　　2.2 全部工程竣工日期：本工程定于日竣工。

　　2.3 全部工程总日历天数

　　2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

　　第三条 工期延误与工期奖罚

　　3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

　　3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　3.3.1 工程量变化和设计变更。

　　3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

　　3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

　　3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

　　3.3.5 不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的'风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。

　　乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

　　3.4 工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方应拟订如下条款：

　　第四条 甲方工作

　　4.1办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。

　　4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。

　　4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　4.4甲方在开工前

　　4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。

　　4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。

　　甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺延。

　　第五条 乙方工作

　　5.1 按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

　　5.2 乙方应在年月日前将施工组织设计（或

　　施工方案）交与甲方，甲方应在 日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。

　　5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

　　5.4 已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。

　　5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　5.6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

　　乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。

　　第六条 价款支付与调整

　　6.1 工程预付款：在合同签订后，按天津市有关文件规定，三日内甲方按工程合同造价 %，计人民币元，支付给乙方。

　　6.2 工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。

　　6.3 合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整。

　　6.3.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。

　　6.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整。

　　6.3.3 双方约定的其它增减或调整。

　　6.4 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天内仍不能按要求支付

小型施工合同6

　　发包方（以下简称甲方）：_________承包方（以下简称乙方）：_________

　　根据甲、乙双方充分协商以及遵守国家有关法律、法规，结合本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________建设地点：_________

　　2、工程内容：详见施工图及工程预算书。

　　3、本工程范围：包工包料、包工期、包质量、包安全和文明施工。

　　4、本工程工期为

　　_________天（日历_________天），自________年____月____日至________年_________月____日，如遇雷雨天气，不适宜施工特殊情况工期顺延。

　　二、工程质量和验收标准

　　按图纸、设计要求及国家颁发的施工验收规范、规程和质量检验标准验收。

　　三、合同价款和支付方式

　　1、本工程预算总造价：_________（大写）本工程造价详见工程预算表，如有增加工程项目，双方另行协商。

　　2、付款方式：

　　（1）自本合同签订、工地开工，按工程预算总造价45%付款。

　　（2）木工完工后付工程预算总造价40%的工程款。

　　（3）涂料工进场，付预算总造价10%工程款。

　　（4）竣工验收合格后，一次性付清剩余5%工程款。

　　四、甲方职责

　　1、提供完整的工程施工场地并协调好各部门、邻居关系，以保障工程的顺利进行。

　　2、提供乙方施工过程中的供水及供电。

　　3、负责审核图纸并签字认可，作为施工的依据。否则乙方有权不进行施工，工期顺延。工程项目如变更或增加，双方协商调整施工图纸、工程费用及工期，否则乙方有权不进行修改或变更、增加。

　　4、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。

　　5、及时做好工程竣工后的组织验收工作。

　　6、及时按本合同第三项付工程进度款给乙方。

　　五、乙方职责

　　1、严格按照甲方认可的图纸施工。

　　2、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工，确保工程质量与安全。

　　3、积极配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作，并遵守小区有关管理制度。

　　4、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量，严格按工程设计方案所列质量标准，选购材料。

　　5、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。

　　6、如期进场施工，按期完工。

　　六、违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，必须经甲方或甲方授权人签字认可，顺延工期。甲方不按合同约定拔付工程进度款，每逾期一天按应付款额的0.1%支付滞纳金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，应按付款额的'0.1%支付违约金。

　　3、因一方原因，合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　七、保修条例

　　1、工程的保修期限按国家有关规定执行，保修期内若存在工程质量方面的问题，乙方负责维修，易耗品（如拉手、门锁、灯泡、灯管、水龙头等）除外。若由于甲方使用不当或故意损坏的质量问题，不在保修范围，乙方可协助维修，费用由甲方承担。

　　八、安全

　　1、乙方在工程施工至交付之前的过程中，甲方人员（除现场代表及监理人员外）未经乙方现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则造成人身安全或其它安全事故由甲方负责。如非甲方人员擅自进入施工现场，造成人身安全或其它安全事故的，则由乙方负责。

　　2、在施工过程中，由于乙方违章施工，违反操作规程，造成人员安全或在建工程损失，其责任由乙方承担。

　　九、其他事项

　　1、其他未尽事宜经甲乙双方协商解决。

　　2、当合同履行过程中出现分歧，原则上双方应友好协商解决，协商不成时，可向当地经济仲裁委员会申请仲裁。

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，在工程竣工、结算、甲方付清工程款，乙方将工程交付甲方使用，合同终止。

　　附件一：工程预算表

　　甲方：_________签约代表：____

　　乙方：_________签约代表：_________

　　日期：____日期：_________

小型施工合同7

　　甲方(发包方)：_______________

　　乙方(承包方)：_________________

　　依据中华人民共和国合同法及相关法律，甲乙双方遵循平等公正、互利互信的原则，就本装饰装修工程施工协商一致，签订本合同，望共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称: _____________________

　　2、工程地点： _____________________

　　3、 施工面积: ___________㎡

　　4、工程造价：总价款约(人民币)：______万元

　　第二条 工程期限

　　本工程期限为___天，开工日期______年_____月_____日，竣工日期______年_____月______日。此工期已把可能影响工期的因素考虑在内，因此除不可抗力的原因外，乙方不得延误工期。否则总工期延误一天，赔偿甲方经济损失1000元，依此类推。

　　第三条 施工单位资格

　　1、承接装修工程的单位，必须持有建设行政部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《装饰企业资质证书》。

　　2、承包方必须是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政管理机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工甲方的要求。

　　第四条 施工图纸

　　1、乙方负责设计，提供工程效果图、施工图纸，交图时间为____年___月___日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。

　　2、施工图纸双方交底签字后生效。

　　第五条 双方派驻本工程项目代表：

　　甲方派驻本工程项目代表____职务______职称__________

　　乙方派本工程项目代表______职务_____ 职称____________

　　乙方必须执本人有效证件进驻施工现场,中途无极特殊情况或未经甲方同意不准更换,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理，甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程的统一指挥和管理。

　　第六条 甲方权利义务

　　1、为乙方提供入场施工必备条件。腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物;对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设，由乙方进行现场认真清点及保护，并且据“物品清单”采取保护措施。

　　2 、提供施工期间的水源、电源，并说明注意事项

　　3、未经批准，乙方禁止拆动室内承重结构、非承重结构及设备管线;不得随意在承重墙上穿洞，拆除墙体，扩大原有门窗尺寸或者另建门窗;不得随意增加楼地面静荷载，安装大型灯具吊扇;不得任意刨凿顶板，不经穿管直接埋设电线或者改线;不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施。

　　第七条 乙方权利义务

　　1、施工中严格执行国家装修工程施工规范，保证工程质量，按期完成工程。

　　2、乙方应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全。

　　3、保护好室内的家具和陈设，保证上、下管道的畅通。

　　4、装修所形成的各种废弃物，应当按照城管部门规定的位置、方式和时间及时清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃。

　　第八条 质量标准

　　1、本工程质量标准：合格。达到国家或专业的质量检验评定标准。

　　2、本工程执行GB50210—20xx《建筑装饰装修工程验收规范》和赤峰市建筑行政主管部门制定的其他建筑装饰装修质量评定验收标准。乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料，粗制滥造。

　　3、本工程按设计装修图纸材料标准选材、按设计施工图内容施工。

　　4、工程具备隐蔽条件或中间验收部分，乙方自检合格后，必须在隐蔽和中间验收前通知甲方验收，验收合格甲乙双方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工，不合格限期修改重新验收，未履行验收手续的不参与决算项目的结算。

　　5、乙方工程施工质量达不到约定条件标准，甲方要求乙方停工或返工，乙方应按甲方要求返工，直至达到约定条件标准。因乙方原因达不到约定条件，发生的返工费

　　第九条 施工组织及进度计划

　　1、乙方在合同签订生效二日内，将施工组织、施工方案和进度计划提交甲方。乙方必须按经甲方批准的施工组织、施工方案、进度计划组织施工，并接受甲方的检查监督。

　　2、甲方因未按合同约定提供所需施工条件、支付工程款或其他非乙方原因造成的工期延误，按影响天数预以顺延工期。

　　第十条 材料使用及验收

　　1、按设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求，由乙方提出主要材料计划及建议价格,经甲方认可后由甲乙双方共同采购、监督质量、签定价格(做为决算价格依据)。

　　2、乙方负责采购全过程的管理(运输、保管、使用)

　　3、乙方进场所有材料,必须填写<<材料验收报告单>>，标明品种、规格、名称、产地、价格等详细信息，经甲方审核认可后可使用。

　　4、凡经审核合格的材料，甲方以拨付工程款的形式直接支付材料价款。

　　5、所使用的主要材料应符合国家环保总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》，并由乙方提供材料检验报告、产品合格证书,、环保证明书，不合格的材料(特别是不符合环保要求的)，不允许进入施工场地。乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成污染超标的，依法承担赔偿责任。乙方不得以次充好，弄虚作假。

　　6、进出施工现场的材料必须按甲方规定履行签批手续。

　　第十一条 工程验收及工程竣工验收

　　1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程检查及验收手续，未经甲方验收，乙方擅自进行下道工序施工，甲方有权令乙方拆除，费用由乙方自理。未办理工程验收手续的.项目，不得进入项目决算。在施工中甲方提出对设计修改意见、增减项目时，双方协商签字后施工，作为结算依据。

　　2、工程变更：变更内容、增减价款，附现场签证，最终走决算。

　　3、乙方提交工程竣工资料和验收报告、结算报告时间为工程竣工验收10日内。 14工程验时间为_____年_____月____日。

　　第十二条 工程保修

　　1、保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，装饰装潢保修期为2年;木门保修5年(开裂、变形、漆膜脱落等现象,乙方无偿更换)。

　　2、由乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在保修期无偿修复，保修期间乙方在接到甲方通知后3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位修理，其费用在保修费用内扣除，不足部分，由乙方支付。

　　第十三条 结算方式及付款办法：

　　1、付款方式：乙方正式进入施工现场，甲方预付工程款____万元，随工程进度甲方以支付主要材料价款形式，凭《材料验收报告单》支付工程款，工程竣工验收合格后预留工程总造价5%保证金，余款付清。

　　2、结算方式：工程(预)决算加签证，三级取费标准。

　　3、材料价差：按预算价格和实际价格进行调差，乙方必须提前5日内向甲方报材料采购计划(内容:材料名称、规格、质量标准、 数量、价格信息)。

　　4、保修金返还：工程竣工满一年返还2%，工程竣工满两年返剩余部分(木门部分除外)。

　　5、工程竣工验收：乙方据验收总造价出具正式发票，税金由乙方自行上交(或由甲方代扣代缴)。

　　第十四条 安全管理及文明施：

　　1、乙方在施工中,对现场施工人员进行岗前安全培训教育,必须采取必要的安全防护措施,配备必要的安全防护用品,保障工作人员安全,一旦发生事故,由乙方完全承担，甲方不承担任何责任。

　　2、乙方施工人员必须服从甲方管理人员的合理管理，否则甲方有权予以制裁。

　　3、为确保施工场地清洁，要求乙方达到完工场清的标准。

　　4、乙方应做好施工场地及已完成的成品保护工作，如有损坏按价赔偿。

　　5、乙方必须做好现场的防火相关工作。

　　第十五条 违约

　　1、合同签定后，乙方毁约或无正当理由中途退约，乙方承担给甲方造成的一切经济损失。

　　2、如因甲方原因致使合同无法履行，甲方承担由此给乙方造成的损失。

　　第十六条 其他附件

　　1、本合同自甲乙双方法人代表签字并加盖法人印章后生效，至保修期满终止。

　　2、本合同未尽事宜由双方协商确定。

　　3、本合同发生争议由双方协商解决，解决不了的依法向合同签订地人民法院提起公诉。

　　4、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

　　甲方：_______________ 乙方：_______________

　　地址; _______________地址:_______________

　　法人代表:_______________ 法人代表:_______________

　　身份证号码：_______________

　　电话:_______________

　　传真：_______________

　　身份证号码：_______________ 电话: _______________传真：_______________

　　_______________年 _______________月_______________ 日

小型施工合同8

　　发包方：__________________________________（以下简称甲方）承包方：__________________________________（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内；

　　工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余__自由外运到自选地点。本用地平整土方开挖最高点82.4米，最低点70.6米（不属塘），即为高挖低填平整施工。

　　2、施工日期：本工程施工从________年____月____日至________年____月____日止，历时100天（属龙池面积以征收到位为开工日期）。本工程施工须乙方将施工合同保证金_________元支付到甲方帐上后，方可以施工。

　　二、工程施工合同价款与支付

　　1、合同价款：本工程用地土方平整，主要是高挖低填平整，以开挖土方量为本合同结算的依据。土方开挖8.5元（含余__外运），本工程土方开挖总量为___________，施工合同总价款_____________________________元，其低填土方量为本工程既定的挖填施工内容不计价款。

　　2、合同价款支付：本工程用地土方平整施工，其工程施工合同价款支付，均按工程施工进度支付。工程用地土方平整完成总量的60%，付完成量的价款30%，完成总量80%，付完成量的价款的50%合同总量完成后，付总价款的80%。竣工验收合格后，付清合同总价款（提供建安税票）。

　　3、本工程用地土方平整工期100天，若延期五天，罚合同总价款的2%延期十天罚合同总价款的5%延期十五天罚合同总价款的10%。若继续拖延时间完成，则就地终止本施工合同。其施工合同终止后，所造成的'经济损失均由乙方承担，并赔偿延误甲方整体施工期的经济损失______________万元。

　　4、本工程用地平整竣工验收后，方可退回施工合同保证金。

　　三、甲、乙双方责任

　　1、甲方责任：

　　①确定本工程用地土方平整边界线，并确定本工程用地土方平整控制高程。

　　② 提供施工用地电源。

　　③配合乙方施工。

　　2、乙方责任：

　　①组织施工机具和人员进场施工。

　　②服从甲方统一安排和指挥。

　　③施工用电由甲方指定电源处自接，并由城北供电所人员到场安装接出，自付电费于城北供电所。

　　④承担土方平整施工中的全场安全和责任。

　　⑤承担因不安全事故所造成的经济损失和相关法律责任。

　　⑥承担余__外运堆放点（堆放点用地与甲方无关）。

　　⑦承担二期用地土方平整周围协调关系与处理。

　　四、工程施工：

　　1、本施工合同双方签字认可后，甲乙方各互派驻工地代____。甲方驻工地代____：___________，乙方驻工地表：_______________。互派驻工地代____，承担本施工合同事宜和现场施工事宜，施工途中不予更换施工代表。若更换驻工地代____，无论哪方须提前15天书面通知对方，并取得对方书面同意后，方可更换驻工地代____。驻工地代____须坚持工地，施工中若出现一些事宜，任何一方须通过驻工地代____相互协商和处理，任何方、其他人无权替代。

　　2、村以组长为代表承接合同，组长可以委托和自行带领群众致富的形式完成工程，但村只承认组长，如组群众因工程一事纠纷影响工程整体施工进度的经济损失，按合同总价款的10%由组长负责赔偿。另村按工程总造价的3%提留用于肖家垸道路硬化。

　　3、本工程用地土方平整施工，须按合同中工程用地土方平整控制高程平行推进平整，一次性平整到控制高程。杜绝台阶或其他形式的平整。土方开挖：先开挖，后填方，余__再运出。其挖土原则：先填方，后余__外运。确保土方开挖完成，其填方平整完毕。

　　4、本工程用地土方平整，其余__运出，严禁运土穿越营业商务区。土方运出路线，分别从d区5楼北边和a区1楼南边运出，其临时运出道路由乙方自行修正（不计款），确保一期商务区的一切基础设施安全。若损坏一些基础设施，由乙方全额赔偿。

　　五、本工程用地土方平整，一律采用机械平整施工，杜绝爆破平整施工。若出现泼波哦哦平整施工，罚款10万元，并就地废除本施工合同。废除本施工合同后的经济损失均由乙方自理。同时赔偿，因施工合同废除而影响甲方整体施工进度、其造成工程施工进度的经济损失，均由乙方按施工合同总价款的5%赔偿给甲方并承担自行爆破平整施工、而造成工程场地周围影响责任和经济损失及后果相关法律责任。

　　六、工程验收：本工程用地土方平整完工验收，由甲方、乙方双方进行全场实地测量验收。测量结果达到合同约定的控制高程及控制高程下的平整度，其验收全场实测高程点合格率达到95%以上，同时佣金低平整度达到90%以上，方可进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签字认可，方进行施工合同结算，否则继续进行平整直至验收合格后，便进行施工合同结算。继续平整三天期限，每超一天罚款1万元。

　　七、本施工合同，不但需甲乙双方签字盖章，还需甲方持有本工程用地平整合法手续的前提下生效。

　　八、本工程用地土方平整，在甲方未取得合法手续前，乙方自愿提前进场平整，其出现后果责任和经济损失，均由乙方全部承担，甲方概不负责。

　　九、本工程用地平整施工，若按本合同第八条开展施工的，其施工事宜均执行施工合同条款（七条例外），均按本合同条款开工、施工、验收、竣工、结算（七条例外）。

　　十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同内容履行完毕后，自动失效。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。其协商解决的文件为本合同附件，具有同等法律效力。

　　甲方：_______（签章）乙方：_______（签章）

　　甲方代表：_______乙方代表：_______

　　________年____月____日

小型施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。

　　一、工程慨况工程位于_______，土地面积：________㎡。

　　二、承包方式甲方以包清工的方式承包给乙方。

　　三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积_____㎡、一层主房建筑面积_____㎡。

　　四、承包价格及付款方 1：价格：______元㎡(建筑面积)双方确定按建筑面积为______㎡结算工程款。 2：一层主体盖板完工后支付价款___%，全部完工后付清余款。

　　五、工期及安全责任工期从________年____月____日到________年____月____日竣工。推迟一天罚款____元天，由甲方在工程款中扣除。 施工期间

　　1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应依工程的需要负责施工过程中的'安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。

　　2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。 施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效。

　　甲方(签字)

　　联系电话：

　　乙方(签字)

　　联系电话：

　　签订日期：________年____月____日

小型施工合同10

　　甲方： 乙方：

　　依据《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律法规，甲乙双方就乙方承接甲方发包的源街居家养老服务示范中心建设工程铝合金门窗安装工程施工的有关事宜协商一致，同意按下列条款签订本合同，甲乙双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　逢源街居家养老服务示范中心建设工程

　　二、工程地址：

　　____市____区人民政府逢源街办事处

　　三、承包方式：

　　包工、包制作、包安装、包砂浆填缝、包安全文明施工，包竣工验收的承包方式。乙方负责协调与铝合金门窗监督和相关部门的所有工作，使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收交付使用。

　　四、工程范围与内容

　　包括施工图内所有铝合金门窗、塑钢门、折叠门，钢化玻璃间墙的安装工程。

　　五、工期：

　　从________年____月____日至________年____月____日。 乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，保证以工程进度同步，不影响其它工种作业。

　　六、工程质量：

　　按照国家现行规范施工，并达到铝合金门窗验收标准合格等级。

　　七、合同价款：

　　本合同价款计价单位：人民币。铝合金门窗按照每平方米220元（XX），塑钢门按照每平方米200元。钢化玻璃间墙按照每平方米250元（其总面积按照图纸预决算），属总价包干。该总价已包括制作设备、人工、机械、施工安装（含玻璃）洁净、保险及风险等多项措施费、利润等多项费用。

　　八、工程款支付

　　1、按照工程安装完成支付总工程款20%，工程竣工初步验收合格后支付至总工程款的80%，工程竣工全部验收合格后15天内支付完余下的全部工程款。

　　2、乙方开收据收本工程进度款。

　　九、材料供应

　　本合同工程所用铝合金材料由甲方采购供应。

　　十、双方责任甲方责任：

　　1、提供施工图纸一份，保证施工工作面的提供，施工现场及时解决交叉作业的协调事宜，配备现场指挥、技术人员。

　　2、委派相关人员负责各项工程的技术、中间验收、阶段款的结算与审核工作。 乙方责任：

　　1、必须严格按照施工图及现行规范施工，服从甲方合理化建议，遵守工地的有关规章制度，保证工程质量和安全生产，严禁违章作业，严禁浪费材料，如因乙方原因造成不必要的损耗，产生的材料费、运输费、采购人工费等一切费用由乙方负全责。

　　2、自备铝合金施工过程中的一切施工器具，费用均已包含在综合人工单价中。

　　3、乙方在签订承包相关工作量范围内，不得转包他人，如未能按照甲方要求进度完成，甲方有权增派人员参与施工，其工资单价根据赶工方要求，每工不少于200元，在乙方阶段款中扣除。

　　4、乙方在施工过程中无能力承担相关工作量或甲方不信任及发现转包工程时，甲方有权勒令乙方退场且追回已支付的本工程款。完成工程能达到工程质量验收标准，按照合同单价的已完成工作量的80%进行支付。甲方认为不能达到质量要求的`包工部分，不予结算，并在甲方通知合理日期内无条件撤离工地，以此发生的费用和责任由乙方负责。

　　5、乙方有责任、有义务与其他兄弟班组之间的密切配合，文明施工。

　　6、工人在施工期间，由于自身原因和个人不安全行为，发生的相关事故或意外，乙方全权负责。

　　7、进场所有人员需要提供身份证及上岗平安卡。

　　8、遵纪守法，执行公司、工地有关规章制度，服从甲方管理。

　　9、在生活区内必须服从工地生活区管理制度，生活区卫生定期清理。严禁乙方工人在工地内或生活区域打架、闹事，如有发生，当事双方处以500至5000元罚款，情节严重者报公安机关处理。

　　10、严禁乙方工人在施工场地及生活区域私拉电线、插座，禁止用电炉、不关水龙头，一次罚款200元，发生事故时，追究经济和法律责任。

　　11、严禁工人在生活区进行的其他违法行为，严禁使用未满18岁的童工。

　　12、杜绝一切偷窃行为，一旦发现工人有偷窃行为，不论量多量少，对当事人班组处以5000元以上罚款，情节严重者报公安机关处理，一切后果由该班组负责。

　　十一、其它：

　　（1）本合同未尽事宜，双方另行协商；

　　（2）本合同的注解、附件、补充协议是本合同的组成部分，与本合同效力同等。

　　（3）本合同一式三份，甲方两份乙方一份，经双方代表人签字后生效。

　　甲方代表：____日期： 年 月 日

　　乙方代表：____日期： 年 月 日

小型施工合同11

　　甲方： （以下简称甲方） 乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方协商，甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务，根据本工程的具体情况，双方协议如下合同条款以共同遵守：

　　一、工程概况

　　1、工程名称

　　2、：工程范围：

　　3、桩径及型号：Φ500、AB型桩、壁厚125；具体以设计图纸要求为准。

　　1）单桩承载力特征值

　　2）静截压力要求边桩锤击桩锤重

　　4、工期要求 桩基分片施工，分片施工的具体开竣工日期以甲方要求为准。

　　二、承包方式 包工包料、包质量、包安全、包工期、包税金、包合格。

　　三、工程造价

　　1、高强预应力管桩施工单价：

　　2、引孔桩施工单价： 以上“含税工程单价”已包含并不限下列： 施工所需要的机械进退场、桩位测量放线、桩孔引孔（包括入强风化岩费用）、送桩、管桩桩芯封砼（送桩前填2灰斗C25砼）、普通十字桩尖、管桩等材料的采购、管桩施打人工费、接桩、机械费、多余桩头截除、配合桩基检测（但桩基第三方检测费用由甲方负责）、清理施工现场、施工用水电费、安全文明施工、预算包干费、管理费、利润、税金等取费。 决算时，高强预应力管桩的延长米按甲方及监理核实后现场签证的有效桩长计算，有效桩长指图纸设计桩顶标高到桩尖的长度；桩引孔的延长米按甲方和监理核实后现场签证的实际桩引孔长计算。，实际桩长指现场引孔桩机施工面到高强预应力管桩桩尖的长度。

　　四、付款方式

　　1、乙方应于每月____日前5个工作日内向甲方提交当月完成的工程量及工程造价,次月经甲方审核确认，并于____日前按当期已完工程之造价的80%支付相应的进度款给乙方；

　　2、桩基础分片（栋）验收时，该片（栋）的桩基础经政府相关部门检验合格后20个工作日内，支付该片（栋）的桩基础已完工程总造价的95%；

　　3、分片（栋）的基础分部工程验收合格后20个工作日内，支付至工程结算总价的100%；

　　4、乙方申请打桩费时应负责开具正规等额的发票，否则甲方有权拒绝支付。

　　五、质量要求按照合同要求及国家、省《建筑地基基础施工及验收规范》和设计图纸的要求进行施工，不得低于国家和行业的.强制性标准。

　　六、甲方责任

　　1、开工搞好三通一平，清理地上障碍物；

　　2、提供施工期内的市政水源、电源，水电费用由乙方支付；

　　3、提交施工图纸5套，工程地质勘探资料1份；

　　4、参与工程质量和施工进度的监督；

　　5、按照合同约定及付款方式条文规定，支付工程款项给乙方。

　　七、乙方责任

　　1、签合同前到施工现场了解情况，确认已清楚明白所有工作范围和内容。

　　2、打桩场地土方开挖及平整时，乙方须现场有人指挥回填，以保证场地达到正常打桩条件；

　　3、乙方材料进场必须提交材料出厂合格证，待甲方审批确认后才可以开始施工；

　　4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸和设计说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算；

　　5、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　6、必须搞好现场施工的安全生产管理规定，做好安全教育工作，防止安全生产事故。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例规定，或因乙方管理的过失导致发生安全或火灾事故，均由乙方自行承担，与甲方无关；

　　7、凡是图纸有不完善的或不符合规范要求的，乙方须及时提出，待完善后才能继续施工；

　　8、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用及材料费用由乙方承担，工期不顺延；但由于地质原因，引起的断桩和补桩，甲方应负责断桩和补桩的50%费用（包括引孔桩）。

　　9、在本工程施工期间，承包人应承担对工程看护的全部责任；竣工验收的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复；

　　10、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；

　　11、乙方必须按资料整理的相关要求，完成施工资料的整理，待桩工程完成后提供甲方一份原件及工程结算书。

　　12、乙方须保证本桩基础工程通过政府部门的验收，相关验收费用由甲方承担。

　　八、其他约定

　　1、如果乙方不能按合同约定工期完工，则视为乙方违约。乙方应承担违约责任，每天按工程总价款的千分之一向甲方支付违约金；

　　2、施工期间，若甲方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时，有权要求乙方暂时停工，乙方应采取相应补救措施，并按合同约定返工，情节严重时，甲方有权终止合同。

　　3、如果甲方在施工过程中偷工减料、以假充真、以次充好，或者在竣工验收中采取欺诈等手段的，乙方应向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还需赔偿。

　　4、由于不可抗力造成合同不能如期履行的，甲方可视情形适当延长其工程期限，乙方应在该期限内按时保质完成合同中所规定的责任和义务，否则视为违约。

　　九、附则

　　1、执行本合同若发生争议或纠纷，甲、乙双方经协商解决，如协商不成，任何一方均可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

　　2、本合同经甲、乙双方代表签字盖X后即生效，待双方的责任义务全部履行完毕后，自行失效；

　　3、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方持壹份，每份均具有同等的法律效力。

　　甲方： 法人代表（盖X）： 签署日期：

　　乙方： 法人代表（盖X）：签署日期

小型施工合同12

　　第一条 本合同双方当事人： 出租方：_________(以下简称甲方)地址：_________电话：_________法定代表人：_________ 承租方：_________(以下简称乙方)地址：_________电话：_________法定代表人：_________ 甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。根

　　第一条 本合同双方当事人：

　　出租方：_________(以下简称甲方)地址：_________电话：_________法定代表人：_________

　　承租方：_________(以下简称乙方)地址：_________电话：_________法定代表人：_________

　　甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。根据国家、省、市有关集体建设用地流转管理的规定，双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，订立本合同。

　　第二条 甲方依据本合同出租土地的使用权，土地所有权属_________，地下资源、埋藏物和公用设施均不在土地使用权出租范围。

　　第三条 乙方在承租土地使用权范围内所进行的利用土地的各项行为，均应遵守中华人民共和国法律、法规及有关规定，不得损害社会公共利益。

　　第四条 甲方出租给乙方的地块位于_________，出租的土地使用权面积为_________平方米。地块位置及四至范围详见附图。

　　第五条 本合同项下的租赁地块，按照规划批准的用途为_________用地。

　　第六条 本合同项下的土地使用权租赁期限_________年，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　甲方应于_________年_________月_________日前将本合同项下的土地提供给乙方。

　　第七条 该地块的`土地使用权租金以土地面积计算，租金标准为每平方米每年_________元人民币，该地块的年租金总额为_________元人民币(大写：_________)。

　　第八条 双方同意采用以_________年为周期一次性支付租金的形式，每期一次性支付租金的总额为_________元人民币(大写：_________元人民币)。从第二期起，每期租金的增幅为上期租金总额的_________%(大写：百分之_________)。

　　第九条 乙方同意在本合同签订之日起10日内以现金或现金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的时间为履行周期租赁时间的第一个月内。

　　第十条 如果乙方不能按时支付应付款项，逾期2个月内(含2个月)，应按每期缴纳租金的_________%(大写：百分之 _________)向甲方支付违约金。逾期超过两个月仍未按合同规定缴齐应付的款项，甲方有权解除合同，并可向乙方索赔因此遭受的实际经济损失。

　　第十一条 乙方擅自改变土地用途的，甲方有权解除合同并可无偿收回土地使用权，所收取的租金不予退还。

　　第十二条 如甲方不能按时将本合同项下的土地交给乙方使用，应按收缴租金的_________%(大写：百分之_________)向乙方支付违约金。逾期超过两个月的，乙方有权解除合同，并可向甲方索赔因此遭受的实际经济损失。

　　第十三条 在合同签订后 ____ 日内，双方应按规定办理有关土地登记手续。

　　第十四条 乙方将本合同项下的土地使用权转租时，须征得甲方同意，并按规定办理有关手续。

　　第十五条 乙方如需改变本合同第五条规定的土地用途，须取得甲方和土地、规划行政主管部门的同意，并且经原批准用地的市、县人民政府批准，并依照有关规定补签或重新签订土地使用权租赁合同，并办理租赁土地使用权变更登记手续。

　　第十六条 本合同规定的租赁年限届满，乙方应在期满后30天内，交回土地他项权证，并办理租赁土地使用权注销登记手续。乙方如需继续承租该土地使用权，须最迟在期满之日前3个月向甲方提交续期申请书，除该土地使用权被依法征收或收回外，在同等条件下，乙方有优先续期权，并在确定新的土地使用权出租年限、租金标准及其他条件后，双方补签或重新签订出租合同，并按规定重新办理有关土地登记手续。

　　第十七条 任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务的，可不承担责任，但必须采取一切必要的补救措施以减少损失并及时书面告知对方。

　　第十八条 本合同自双方签字及盖章(画押)之日起生效。

　　第十九条 本合同和附件共_________页，以中文书写为准。

　　第二十条 本合同在中华人民共和国广东省_________市(县、区)签订。

　　第二十一条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和调整。

　　第二十二条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可向①_________仲裁委员会申请仲裁②_________人民法院提起诉讼。

　　第二十三条 本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。补充协议经双方签字盖章确认后与本合同具有同等法律效力。并送当地土地行政主管部门留存。

　　第二十四条 本合同一式陆份，其中：甲乙双方各贰份;贰份由_________市(县、区)土地行政主管部门留存。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　电话(手机)：_________ 电话(手机)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　使用说明

　　1、本合同文本适用于本市行政区域内的承、发包住宅装饰装修工程。

　　2、工程承包方(乙方)，必需具备工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，并依法取得《建筑业企业资质证书》，且具有“建筑装修装饰工程专业承包”资格。外地进郑施工企业要到市建设行政主管部门备案。如是企业法人下属分支机构，需有企业法人出具的委托证明;经办业务员必需持有有效的法人代表委托证书。

　　3、工程发包方(甲方)，对需装饰住房拥有合法使用权，或已取得拥有合法居住权人的正式委托。对本住宅装饰装修工程具有法定发包权。

　　4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

　　5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量达标)全部完成，经承包方、监理单位、发包方共同验收，签署《工程竣工验收单》确认工程合格后，视为竣工。

　　6、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。

　　7、工程实践证明：垃圾清运、施工环境污染补偿、燃气管网改造、表前水电路改造，以及其它等外部费用由甲方直接给付相关单位或部门可减少工程施工的不必要麻烦。

　　8、本合同文本不得拆减页，增加条款可另行补充;划线部分必须填写，不得留空。

　　9、建议本合同一式三份，甲、乙双方及登记备案各一份。

小型施工合同13

　　甲方：

　　乙方:

　　为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：

　　一、工程名称：_____楼工程。

　　二、工程地点：。

　　三、承包范围及详细部位(栋号)：____楼主体工程(砌体、砼浇筑) 。

　　四、承包方式和结算方式：

　　承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包工程验收质量达到甲方检验的“优良”标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

　　结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　五、承包单价：

　　单价：

　　单价说明：1;包材料使用的定额损耗率;2:包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作;3、甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;4、甲方增派机械协助乙方进行工程施工，人工费在乙方工程款中扣除。

　　六、付款方式

　　1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的70 %，工程全部完工后支付至85 %，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。

　　2、支付方式：甲方付款时采用支票或现金。

　　3、甲方代乙方申报工人临时户口手续，费用在乙方工程款扣除，如乙方不申报，罚款由乙方负责。综合管理费按乙方在场人数每人每月收10元，逐月在工程款中扣除。

　　4、乙方在每次申请工程进度款时，必须先提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交甲方审查。在支取工程进度款时应将工人工资部分金额汇同甲方劳资员一起发放，其余部分才能取走。如发现乙方弄虚作假，每人每次处以违约金100元。

　　5、在未办理工程结算之前，乙方负责人最多只能领取付款的8%作为个人收入。

　　6、乙方负责人只能提取不超过15%的人工费作为管理费，纳入个人收入。

　　七、工期条款

　　1、总工期历时天，开工时间月日，竣工时间

　　2、基础回填平整、夯实内完成。

　　3、按第2条中的分项工程计划，每个分项工程计划最终完成时间每拖延1天，对乙方处以违约金100元，累计并罚，竣工每迟延一天，甲方对乙方处以合同总价5‰违约金，按双方确认进度计划延误合计超过5天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方承担。

　　4、若乙方工程工期明显与控制点不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除，且乙方承担甲方的工期损失。

　　5、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;(c )其

　　八、质量条款

　　1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

　　2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失

　　3、浇筑砼垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，否则甲方现场施工员有权按每工日200元另派工人设置标高控制点，派工费用由乙方负责，砼垫层平整度必须控制在+2CM之内，否则由乙方承担所有材料、人工损失。

　　4、乙方应提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应承担相应责任。

　　5、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的70%结算，并限期办理有关退场手续。

　　6、工程质量要求达到甲方检验的“优良”标准，若工程质量评定为“合格”，则按合同总价的95%结算。

　　十、定岗定员要求：

　　基础挖土方分为：个施工小组，施工总人数：人;

　　基础填土方分为：个施工小组，施工总人数：人;

　　承台、地梁砌砖模分为：个施工小组，施工总人数：

　　批水泥砂浆分为：人;

　　乙方的施工管理应实行定员、定岗制度，按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗。详细的施工小组人员名单在开工前必须书面报甲方，如不按此要求执行，甲方对乙方处以承包产值5%的违约金。乙方按甲方要求定员定岗，如随意调换工人充数，每次处以违约金60元/人。

　　十一、甲、乙双方职责：

　　(一)甲方职责：

　　1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方，甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触，不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物，不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相的受贿行为;甲方工作人员出现索贿行为的，乙方应及时向甲方监事会投诉。

　　2、进场前五天，甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。

　　3、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

　　4、提供施工图一份。

　　5、甲方无偿提供施工场地、生活场地。

　　6、甲方提供总水、电接驳点和各施工结构层的.水、电接驳点各一个，其它部位

　　7、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

　　8、甲方提供垂直运输设备、斗车、砂浆机、照明设备。

　　(二)乙方职责：

　　1、乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员，不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物，不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相行贿行为，一经发现甲方对乙方处以合同总价5%的违约金,工程款不予结算，给甲方造成经济损失的，甲方有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

　　2、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。

　　3、乙方队伍进场时，提供“三证”(身份证、流动人口计划生育证、劳务证)，须按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方承担。

　　4、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。

　　5、乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。

　　6、乙方凭领料单到甲方仓库领用由甲方提供的材料，材料损耗率按合同规定的损耗率计算，未有规定的，按现行定额规定的损耗率计算，乙方领用的材料超规定的用量，按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除。

　　7、乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。

　　8、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

　　9、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

　　10、乙方新工人进场，必须于二天之内带齐新工人身份证原件到甲方项目部办理登记。

　　11、乙方工人必须持证上岗，如有发现无证上岗，每人每次处以违约金200-300元;造成严重安全事故的由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。乙方工人必须按规定戴好安全帽，甲方不定期抽查，有不戴安全帽者，按人/次罚款20元。

　　12、严禁乙方工人在工地打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处500-1000元违约金，情节严重者报送公安机关处理;乙方工人必须留宿工地，工地不得留宿外来人员，违者处以违约金每人每晚五十元，因此而造成治安问题的，由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。

　　13、在执行合同期间，乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实，如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，则按分项工程价款的100%进行处罚。甲方有权终止合同，责令乙方退场，另选施工班组。情节严重者，送司法机关追究刑事责任。

　　14、委派为现场管理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。

　　15、乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起五天内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的，甲方有权采取任何强制措施，强行责令乙方退场，所生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与乙方无关;

　　16、乙方中途退场，乙方结算的工程量及结算总价以甲方项目部验收签证结算为准;若乙方有异议，可书面要求甲方审定，审定结果作为乙方结算的最终依据。

　　十二、安全条款

　　1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

　　2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

　　3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。

　　4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

　　5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者，发现每人次处以违约金一百元整，从工程款中扣除。

　　6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

　　7、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工等。

　　8、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

　　十三、解决合同纠纷的方式：

　　因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、其他;

　　a)本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止;

　　b)本合同一式四份，甲执三份，乙执一份每份均具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

小型施工合同14

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　现甲方在自己新地基上新建一幢砖混结构住宅楼，由乙方负责承包室内外装饰工程施工。经双方协商，本着平等自愿原则，签订以下小型建筑工程施工合同条款：_________________

　　一、工程概况

　　外墙贴砖、屋面盖瓦、室内墙裙高1.5米及铺设地板砖、楼梯踏步、卫生间贴砖，即水电和腻子粉刮白除外的一切内外装饰工程。

　　二、承包形式

　　干包，包工不包料。

　　1.整个工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行购买和加工。

　　2.整个工程所需的'脚手架以及其它施工用具由乙方提供，并负责安装、拆除和拖运。

　　3.整个工程所需人工由乙方提供，甲方不参与施工。

　　4.甲方需提供施工和生活所需的水、电。

　　三、承包价格

　　1.按实际施工建筑面积240平方米计算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包干价柒仟捌佰元，出檐盖瓦每米捌拾元，六大角贴砖壹仟伍佰元。

　　四、付款方式

　　开工预付壹万元，余款在工程完工验收后一次结算付清。

　　五、质量要求

　　乙方必须严格按甲方认可的施程序施工，按国家现行的施工规范操作，每道工序必须经甲方同意后，才能进行下一道工序施工。装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。经双方认可，竣工验收后半年内出现施工质量问题，乙方负责无偿为甲方返工维修。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　________年____月____日

小型施工合同15

　　甲方(发包人)：_____

　　乙方(承包人)：_____

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　一、工程名称：青年水电站防腐、制安工程施工项目

　　二、工程承包工作内容：

　　1.水电站整体设施防腐

　　2.水池防腐

　　3.梯子制作、安装

　　4.脚手架搭设所需材料由乙方购置

　　5.所有操作人员的劳保用品，如安全帽、安全带的购置由乙方负责

　　三、技术要求：

　　1.本项目的防腐工程采用中华牌磁漆(底漆、面漆)，去氧化层及打磨，抛光后，平面找平，喷底漆一遍，喷面漆两遍。

　　2.平台及走梯按甲方要求及相关标准制作安装。

　　3.技术方案按甲方要求施工。

　　四、工程地点：恒阳公司青年水电站

　　第二条 工程承包范围

　　承包范围：包工包料(人工、主材、机械及脚手架搭拆的费用均在乙方承包范围内)。包质量、工期、安全生产、文明施工与综合治理。

　　第三条 合同工期

　　6个月。

　　第四条 质量标准

　　1.乙方搭设的脚手架必须符合国家相关标准，开展的各项施工工序均符合当地政府主管部门的要求，符合甲方创建文明施工的要求。

　　2.平台及走梯的制作及安装标准符合国家、行业的规范、标准验收要求。

　　3.乙方的施工人员必须熟悉各项工作内容的安全操作规程，必须持有效上岗证，严格按规范、标准的要求进行工作，严格执行有关悬空作业的规定，确保安全施工，具体施工方案由乙方自行制定。

　　第五条 施工安全：乙方应自觉遵守工程建设安全生产有关规定，严格

　　按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。

　　第六条 合同价款及付款方式

　　1.合同包干价：￥455000.00元(大写：人民币肆拾伍万伍仟元整)

　　2.甲方追加除包干以外的工作量按实际所发生的量进行结算

　　3.支付方式：

　　本施工合同采用总价包干方式，待青年水电站防腐、制安项目全部完工，经甲方一次性验收合格，扣除5%质保金后，其余剩下部份于10个工作日内一次性付清乙方工程承包款，正式发票按甲方财务部门的要求开具。

　　第七条 质量保证期及保证金

　　本工程质量保质期为 壹 年，预留质保金为合同总价款的5% (即￥22750.00元)，质保期满后甲方在14天内将质保金无息退还给乙方。

　　第八条 现场管理和安全生产

　　1.乙方在开工前，必须拟定安全技术措施报甲方审核批准后严格执行，并与甲方安全生产部签订安全协议，甲方负责对乙方施工人员进行安全交底。

　　2.乙方必须认真贯彻有关安全施工的各项管理规章制度，严格遵守安全操作规程，在乙方现场负责人统一领导下组织施工，计划进度、材料供应要密切配合，保证施工顺利进行。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　3.用于材料搬运过程中使用的工机具等由乙方负责，费用包含在合同总价款中，乙方保证使用需要。其他安装中的`手持操作工具，由乙方负责。整个制作、安装过程乙方需有专人到现场全程监督、指导、指挥。

　　4.劳动保护用品及施工中属个人使用的操作用具由乙方自行解决。

　　5.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失，乙方在施工中应做到工完料尽场地清，保持现场整洁。

　　6.在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　7.工程施工中服从甲方安全生产管理要求，对原有设施、建构筑物必须采取保护措施，对施工中的损坏由乙方负责无偿修复或完全赔偿。

　　8.乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。

　　第九条 质量保修

　　1.工程保修期：保修期为1年，自竣工验收合格之日起计算。

　　2.质量保修责任

　　(1)乙方所承包的工程，在保修期内属乙方责任造成的质量问题，乙方必须在甲方规定期限内负责无偿予以修复。

　　(2)因乙方施工质量原因致保修范围内的项目在保修期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　3.质量保修金的确定

　　本项目工程约定工程质量保修金为合同最终结算总价的5% 。

　　4.质量保修金的返还

　　质量保修期满一年，经甲方确认使用过程中该工程无任何施工质量问题，甲方于14个工作日内将质量保证金无息返还乙方。

　　第十条 乙方向甲方签订的安全协议及其他补充协议与本合同属不可分割的部分，具有同等的法律效力。

　　第十一条 未尽事宜，双方协商解决。

　　第十二条 合同生效与终止

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日