钢筋施工合同13篇
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的用途越来越广泛,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编为大家整理的钢筋施工合同,欢迎大家分享。
钢筋施工合同 篇1
甲方(以下简称甲方):
乙方(以下简称乙方):
甲方承建的小别墅工程中的工程委托给乙方施工,有关事项双方协商特订立如下协议,双方共同遵照执行。
一、 承包方式:
二、 工作范围:根据上饶辉腾建筑设计有限公司设计的小别墅施工图中的 。
三、 承包单价: 。
四、 付款方式:基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款,地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款,余下的每米15%工程款到工程验收合格交付使用后结清。
五、 安全责任:乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的`,每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。
六、 本合同协议一式两份,由甲乙双方各执一份,自签订之日起开始生效,工程竣工验收合格工程款结清后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢筋施工合同 篇2
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方《总包单位》把承德市武阳丽园小区2# 3#楼墙体模板分项工程由乙方负责施工,具体事宜如下:
一、乙方负责的工程内容及范围:
乙方负责承德市武阳丽园小区2#3#楼所需要钢筋工程的所有部位,包括二次结构,造型等所有部位,清理梁头梁豁及垃圾。
二、乙方必须达到的质量标准:
1、乙方必须按照图纸进行施工,必须符合本工程的各结构构件的型号、尺寸,出现的任何偏差、质量缺陷等影响到本工程的质量验收及使用的一切缺陷,由乙方负全部责任。发现盗窃行为按原价10倍处罚承包组。
2、乙方必须按照甲方的技术交底施工,私自施工的,出现的一切损失由乙方部负责。节省原材料,不能长料短截,每发现一次按原价10倍处罚班组
3、乙方必须服从甲方质检员的检查,如丢口扣,钢筋的间距,搭接倍数等质检员提出的所有工程修复工作,不执行质检员提出的方案,无条件接受质检员的罚款处理,出现的质量缺陷问题乙方全部负责。
4、乙方必须按照国家验收规范施工,各构件偏差尺寸坚决不许超出规范标准,否则罚款并承担全部损失。
5、乙方领取的用于本工程的所有附件,配件及各种使用的物品,工程结束后必须如数返还,工程结算时必须出具由甲方保管员出具的物品入库单,丢失的物品由乙方负责,甲方按照丢失物品的原价在工程款中扣除。
三、工期要求:
1、乙方必须执行甲方制定的工程进度表执行,每一施工段必须按进度完成,每一层每一段未按进度完成的,一次扣款20xx元。
2、乙方必须协调好流水段施工,确保按期完成此项工程。
3、乙方必须遵守工长的协调工作,确保工期顺利完成。
四、文明施工要求:
1、乙方必须做到安全生产,文明施工,有打架斗殴的,出现的一切后果乙方负全部责任。
2、乙方必须做到三清六好,每完成一施工段,清理干净,否则罚款处理。做到文明施工。
3、乙方必须遵守工长的`文明施工安排,工长有权对不文明施工行为进行惩罚。
4、乙方所有使用的原材料,进场必须在指定场地内码放整齐。
5、乙方每完成一个施工段后,必须清理干净,工程主体竣工后,楼内所有钢筋组使用的材料,清运至甲方指定场地码放整齐,配合保管员清理过数。
五、甲方的权利和义务:
1、甲方必须保障乙方施工期间的原材料用量,确保乙方施工期间的顺利施工。
2、甲方负责提供乙方施工期间的一切便利条件,如施工场地、施工机具,确保乙方的施工工期。
3、甲方必须及时提供给乙方所需的标高、尺寸等各项控制点,甲方必须提前交底,提前告知乙方,否则误工由甲方管理人员承担责任。
六、工程款结算方式及结算方法:
1、工程完成后,工程款按每吨
2、甲方每月借付给乙方每个工人元,工资不够的,按比例借付,借条必须有乙方和借款人的签字,由借款人到财务领取。
3、工程结束后,经甲方质检员验收合格,开具合格单,乙方所有工人由甲方统一开支,剩余部分一次性支付给乙方。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签订之日起生效,合同执行地承德市双桥区。
甲方: 乙方:
年 月 日
钢筋施工合同 篇3
合同编号:_____________
甲方:___________________乙方:___________________
法定代表人:_____________身份证号码:_____________
联系电话:_______________联系电话:_______________
经双方友好协商,甲方将__________工程的钢筋工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国民法典》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:___________________________
工程地点:___________________________
工程情况:___________________________
二、承包范围及方式:
1.承包内容:钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;
2.承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料。工具)包机械设备。
3.无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整。
4.合同单价包括甲方、业主、监理的`各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。
5.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其它将按实计算。
三、施工工期及工人进场时间:本工程工人自 年 月 日进场施工,确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
四、承包单价:
1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。
2.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求,即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量× 元/吨× %计算所得给予结算)
3.结算钢筋数量,按图纸量扣除乙方在绑扎过程所留的绑扎钢筋损耗量计算。(即乙方实际用于本工程的绑扎量)
4.非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外,其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中),按日工作时间小时计, 元/普工工日、 元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内,对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除。
五、双方职责、义务及权利:
(1)甲方
1.提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。
2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。
3.编制施工进度计划,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底底。
4.按工程进度做好材料供应工作。
5.项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导,现场施工员负责进行技术指导、督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。
6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元,直接在乙方每月任务单中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
7.协助乙方搞好施工人员的暂住证办理,其费用由乙方负责。
8.负责班组所有职工工作服的购买,其费用甲、乙方各负责50%.其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。
9.甲方派驻现场代表负责全面管理。
(2)乙方
1.组织年龄在20~45岁之间,身强体壮,具有法制观念及专业技术,素质好的成建制的职工进场,严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
2.进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份,一经注册不得随意变动,如需调动,报项目部备案。
3.严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,谁造成的由谁负责。
甲方:_____________________乙方:______________________
住址:_____________________住址:______________________
联系电话:_________________联系电话:__________________
开户银行:_________________开户银行:__________________
账号:_____________________账号:______________________
_________年____月____日_________年______月____日
签订地点:_________________签订地点:__________________
钢筋施工合同 篇4
发包方(以下简称甲方):__________________
承包方(以下简称乙方):__________________
甲方承建的钢筋单项工程,于______年______月______日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容
按施工图纸中基础分部±______以下所有的钢筋加工制作和安装项目,包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整,现场不产生计时工,工完场清。其中:徐云根承包钢筋加工制作分项工程;朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价
以总钢筋设计含量计算,单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作______元/吨;钢筋安装绑扎______元/吨。
三、组织领导
1、甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2、乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3、乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4、合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任
1、甲方责任:
(1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
(2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的'指挥、监督与管理。
(3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
(4)保证材料供应(材料运至现场______米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
(2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
(3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
(4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
(5)严格按照甲方规定的配合比合下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
(6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
(7)负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外),焊接要符合规范要求。
(8)钢筋制安质量要求,应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班调整钢筋,必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
(9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
(10)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离厂。
五、工程质量及验收标准
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法
1、为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
2、结算程序:每月底结算当月______-______日(______日)的工作量,乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经项目经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它
1、由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
2、由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3、凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
4、伤者费用在______元以内,不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方):__________________
签约时间:________________________
承包方(乙方):__________________
签约时间:_______________________
钢筋施工合同 篇5
承包单位(甲方):_________
劳务单位(乙方):_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本工程的《建设工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权利平等的原则,经协商一致签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程内容:_________
4、工程规模:_________
5、施工范围:_________
6、施工期限:_________
7、工程质量等级:_________
8、乙方施工人数:_________
二、甲方责任
1、组建与工程相适应的项目管理班子,设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、资料等职能部门,实施工程项目的全面组织与管理;
2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测的控制、监督、检查与验收;
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加施工图会审,统一安排技术档案资料的收集与整理、办理交工验收;
4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担;
5、负责审核乙方用料计划及各种报表;
6、负责与业主、监理、设计等单位和有关单位的工作联系,协调施工现场有关单位的关系;
7、及时办理乙方各种报告、签证等,甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式;
8、协助乙方办理暂住证及岗位培训等,费用由乙方承担。
三、乙方责任
1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;
2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度,接受甲方及有关部门的管理、检查与监督,与现场其他单位搞好协调配合;
3、进场后对施工中所要的主要机械和辅材自行采购、安装、调试、维修、维护,参与完成施工劳务的有关技术措施的编制;
4、接到图纸7天内编制施工劳务材料用量,提交甲方审核;并根据施工进度分阶段及时上报材料计划。根据甲方编制施工进度计划的要求,编制本班组或工种的阶段施工进度计划,报甲方批准后实施;
5、交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收;积极配合保修,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理;
6、乙方在施工过程中发生的变更、签证要在5天内报甲方办理完毕,否则不予认可;应图纸变更或业主要求导致工程造价浮动在贰仟元内的工程量,乙方应无条件完成施工,甲方不以任何补偿或克扣人工费。
7、准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料,不得拒收;
8、乙方驻工地负责人:_________
9、钢筋材料进场后,由乙方负责材料的卸货及转运至项目部指定地点堆放;施工现场内的旧材料由乙方负责搬运到使用处,甲方不承担任何费用。
10、乙方负责本班组施工范围内的翻样工作、本班组所使用的各种机械设备的安装、移位、维护保养等工作;
四、劳务承包范围内容
1、所有的承包区域内的主体一次结构工程的所有钢筋工程量(包括基础、主体结构、屋架、女儿墙、挡水线条、栏板等的所有钢筋工程);
2、所有钢筋的翻样、制作成型、绑扎、直螺纹套筒连接、等施工。
3、各阶段施工结束后,及时做好落手清工作,做到工完场清,做好剩余材料的整理和再利用工作;
4、在施工放样时,无偿提供1人配合甲方施工;
5、甲方划分给乙方负责的卫生保洁场地,乙方必须按时、按要求进行清理;并在迎接各项检查时,需及时根据甲方要求无偿配合甲方进行相应准备;
6、在完成所有工程量后,乙方使用的所有机械设备必须及时拆除并统一存放到甲方指定地点或出场;本班组使用的所有剩余材料必须在清理、分类后搬运到甲方指定的场内位置堆放整齐;
以上各点所提到的'施工内容均包括在合同单价以内,乙方不得再以任何理由向甲方算取相关费用。
如甲方由部分工作需乙方人员以点工施工时,乙方不得拒绝,甲方将以技工100元/日结算给乙方。
五、工程款支付、结算
1、工程开始施工前两个月的工人生活费由乙方自行解决,以后每月工人生活费的发放标准为1000元人民币/人、月,班组长每月5000元。
2、遇春节和主体工程结束时,支付完成总工程款的80%,余款在主体结构验收后六个月付清。
3、计算规则:按建筑面积27元/平方米结算;(包括铁丝、安全帽、劳保用品、雨衣、雨裤、鞋等及扳手、移动电箱、移动小太阳灯等所有工具)。如本工程所用钢筋总量超过1900吨,超出部分甲方按400元/T的施工费结算给乙方,另补助给乙方柱直螺纹套筒施工费壹万元。
六、质量、进度要求
1、本工程的质量要求为:长兴县优质结构。若工程施工过程中有某方面未达到甲方要求,甲方可根据实际情况和项目部的处罚条例进行处罚。
2、乙方在施工中必须按照设计图、施工组织设计、工程变更单、施工规范等的要求进行施工,加强自检、互检;及时通知甲方有关部门对施工完成的部位进行检查验收,如有不符要求处,乙方须及时按要求进行返工、修改,并承担所产生的相应费用;同时,甲方根据情况和产生的后果保留对乙方的处罚权利;
3、乙方必须根据甲方所规定的施工进度要求组织施工,充分作好各项准备工作,不得以任何理由拖延工期,如需甲方帮助应尽早提出;
5、如由于乙方原因造成工程进度延误,甲方有权根据情况对乙方作出经济处罚并相应承担甲方的损失。
七、安全、文明施工要求
1、甲方负责对乙方承担的工程施工进行安全交底,提出明确的安全生产要求,并进行监督检查;乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。
2、乙方必须按照建设部“一标五规范”等有关要求进行安全生产、文明施工,在危险部位施工前必须提前通知甲方,征得同意并做好可靠的防护措施;如甲方无理要求乙方强行施工,乙方可拒绝甲方要求。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备。
4、乙方在动力设备、高压线路、交通要道附近施工前,应向甲方提出安全保护措施,经批准后实施,甲方承担相应费用。
5、如在施工中出现安全事故,首先应明确事故责任,如因乙方在施工中违章操作、不遵守甲方管理或打架等事件所造成安全事故,其损失由乙方承担,且甲方有权对乙方作出处罚。
6、在施工中若工人出现意外工伤事故,所产生的费用在人民币10000元以内由乙方负责,若费用超出人民币10000元,则超出部分根据事故责任双方协商解决。
7、工人的暂住证、操作证、出入证、特殊工种操作证等必须齐全,若需办理,费用由乙方承担。
8、乙方所有施工人员必须遵守公司和项目部的各项规章制度,如有违反,甲方有权对其视情节严重程度进行处罚。
9、在实际施工中,应做落手清工作,甲方将进行不定期检查,根据检查情况进行奖罚。
10、施工中必须节约用料,在可用旧料和短料的部位不得用新料,如需旧料应提早通知甲方;若存在刻意浪费材料或管理不严造成材料浪费,甲方有权要求乙方对浪费材料双倍赔偿,并进行处罚。
11、乙方所有施工人员不得带家属,更不得在生活区男女混居,不得在生活区自行烧饭。
12、如在实际施工中,乙方内部发生劳资纠纷与甲方无关,如乙方无法解决,而必须由甲方解决时,甲方可从工程款中提出费用来解决,甲方且有权对乙方进行处罚。
13、在施工期间,乙方若想增加施工人员需提前报告甲方,征得甲方同意后方可进入;但四川通江、安徽阜阳等地素质、影响较差的人员不得进入本工地,否则所引起的一切后果由乙方自行承担。
八、工程停建或缓建
由于政策变化、不可抗力以及甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程、设备的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件,按业主支付情况,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程的劳务费和按业主赔偿情况赔偿乙方的有关损失。
乙方代购的材料已订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担,具体承担比例,甲乙双方协商,但未及时退货造成的损失由责任方承担。
九、其他
1、甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工,甲方承担责任,支付乙方因此增加的费用支出;
2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更、解除合同;如出现单方变更解除合同,因此给对方造成经济损失的,由责任方承担责任;
3、本合同发生纠纷,甲乙双方当事人应及时协商;协商不成时,可向建设施工合同管理部门申请调解;调解不成时,双方按以下第---种方式解决;
(1)向---仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院提起诉讼。
4、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系,否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担,并承担给甲方造成的损失。
5、乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起五日内办妥手续,必须由指派专人签字认可,签证只签实物量,过时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处罚。
6、乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度。
7、乙方如中途无故退场,造成甲方损失的,甲方有权中止合同或要求其继续履行合同,并赔偿甲方损失;如甲方认为乙方无能力施工可要求乙方退场并终止合同,同时甲方保留追溯乙方赔偿因施工质量不合格造成甲方损失的权利。
8、乙方必须严格执行项目部所规定的各项处罚条例。
十、合同的生效和终止及附加条款
1、合同生效日期:
2、本合同一式两份,具有同等效力,双方各执一份;
3、项目部的安全协议、管理制度、治安条例等经分包方签字后作为本合同的组成部分。
甲方签字:_________
乙方签字:_________
_________年_________月_________日
钢筋施工合同 篇6
甲方:
乙方:
甲方将丰都县高家镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋工、人工工资承包给乙方长期,依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经甲、乙双方共同协商达成如下协议:
一、乙力承包范围和内容:
乙方严格按照甲方提供的《设计施工图》、《设计变更通知或技术洽商单》等工程内容进行施工。乙方包括构造柱钢筋的预埋、地圈梁钢筋、地圈梁以主体钢筋、现场塔吊基础钢筋的制作安装等等。工地上用的灰盆、砖斗等钢筋制作及焊接都由乙方无偿负责实施,甲方只提供材料。工人吃饭、住宿、生活日常用品、防暑药品等均由乙方自行负责费用。
二、承包单价:
甲、乙双方协商钢筋工劳务费承包单价为:_____元/㎡,按实际建筑面积计算。此单价包括本工程所有钢筋制作过程中用的扎丝、焊机、焊条、切割机等各种机械设备,甲方不提供任何机械设备。今后任何情况下此单价都不调整,此承包单价中含安全风险费用。乙方在签订本合同前以交纳履约保证金一万元,乙方进场地后50天内退还乙方履约保证金。
三、质爷要求:
乙方的施工质量必须满足设计要求和现行的验收规范要求,若因乙方自身的施工质量不合格所造成的一切损失由乙方全权赔偿甲方。乙方在施工中必须节约材料,对长度大于50公分以上钢材,乙方必须用焊接的方法使余下钢筋合理使用,如乙方不焊接造成浪费,甲方根据浪费钢材的多少处罚乙方。
四、施工工期:
开工时问以甲方方书面通知进场时间为准,如乙方不按时进场地或纯脆不进场地施工,乙方所交纳的履约保证金甲方不退还。乙方必须按甲方提供的施工进度计划,按时、按质、按量完成。若乙方耽误甲方工期,按每耽误一天赔偿甲方_____元,如因甲方缺材料,资金等原因,乙方不负责。在施工期内乙方擅自停工的,甲方有权不给乙方结算和支付所完工程量的工程款,乙方承担由此所造成的一切经济损失并赔偿给甲方。
五、付款方式:
甲方用房冲抵钢筋工、工程劳务费及民工工资,甲方修建丰都县高家镇方斗山生态移民接待中心的人工劳务费、人工工资,由接待中心的三层以上楼层由乙方选择,甲方抵给乙方的.房屋单价_____元/㎡(不包产权证,只包配套费,其余的费用由乙方负责)。本工程乙方必须确保民工工资按时定额发放。
六、安个责任:
甲方将本工程的钢筋制作人工费承包给乙方后,乙方出现大小安全事故,事故损失费或医疗费在_____元内的由乙方自行负责,超过_____元以上的部分由乙方承担损失费或医疗费的20%,其余的由甲方承担。为安全,甲方提供电源和水源到每层楼,其余乙方自行负责安装。乙方在施工过程中的安全帽、安全绳和保险带由乙方自行负责购买,乙方施工人员进入现场不按相关规定、不带安全帽、不系安全带、不系保险带的发现一次罚款_____元。乙方自觉接受施工现场各类管理人的管理,不得与进入施工现场的各类管理人员发生争吵、不服管理,如有发生视情节轻重严格处理。
七、违约责任:
甲乙双方签订协议后,以上内容需双方共同遵守,如一方违约,违约方付守约方的一切经济损失贰万元整。
八、末尽事宜双方协商解决。
九、此协议_____式叁份,双方签字生效。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
______年______月______日
钢筋施工合同 篇7
立合同单位:
甲方:
乙方: 身份证号:
根据国家和江西省建设工程项目的有关法律、法规规定,为明确甲乙双方的权利和义务,确保工程项目的质量和安全,保障双方的合法权益,经双方协商,特签订本协议。
第一条工程项目名称:恒昌华城二期2#、11#、楼地块
第二条工程地点:胜利路与云桥路交界处
第三条乙方劳务施工范围和内容
结构(基础、主体)所有钢筋制作、焊接(对焊、搭接焊等),安装、线材冷拉、搬运(包括成品及原材料现场搬运),包括现浇板、梁及预制过梁、外墙结构线条钢筋、墙拉筋、窗套凸窗钢筋、所有钢筋网片、接桩、管桩内钢筋笼制作焊接,安放等,以及钢筋(包括提供和建设单位结帐钢筋翻样单)翻样,自配电焊工、自带扎丝、切割机片,做好现场落手清工作,(除钢筋原材料)钢筋切断机、电焊机、弯曲机、切割机其余均由乙方自负)。其中包括塔吊基础钢筋制安在内(电渣压力焊,连接由乙方负责施工)。
第四条开工、完工日期
4.1本工程项目(暂)定于20xx年05月10日起开工至20xx年8月30日全面完工,共计585日历天。具体开工日期以甲方通知为准。
4.2在本条第1款规定的施工期内,由于非乙方原因(包括业主、甲方、第三方、不可抗拒因素等)造成的工期延误,经甲方驻现场负责人核实认可,并作书面通知,工期相应顺延。
4.3由于乙方原因造成的工期延误,3天以上甲方每天以本合同总价的5%作为罚金,在结算款中扣除。
4.4若上述条款与本合同中其它条款相抵触,则以罚款金额高的条款为准。
第五条结算方式
5.1本合同单价按建筑面积32元/m2结算(花槽、走道按全面积计算,包括基础及塔吊基础等);,以后不因任何市场原因而调整(本单价已包含第三条“劳务施工范围和内容”中规定的'所有项目费用)。
5.2付款方式:先由班组垫付工人工资及生活费到3层,至第3层开始按月预发实际施工中的工程量80%,当工程主体封顶完成,经质监部门验收合格后,由乙方上报结算单,经甲方审核后,支付90%的结算款,扣除原支付的,余款在经质监部门验收合格60日后付清。施工中途如有退场的工人工资均由乙方负责解决,甲方不再另外支付中途结算款。
5.3施工过程中发生的临时用工,依据签证结算时一次结清,技工按200元/工日,普工按160元/工日。
5.4本合同乙方施工范围暂定为恒昌华城二期(甲方有权对施工段进行调节,乙方无条件执行),待乙方施工进度、质量及节点能满足甲方要求,再划分其他施工工作量。而合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更执行、安全文明施工、成品保护等),如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成,甲方即可安排其他班组完成,所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方当月工程款中扣回,影响工期的责任均由乙方负责。
5.5为了严肃合同,体现甲、乙双方诚意,合同签订后乙方必须向甲方提供贰万元信誉保证金,该保证金待该工程基础分部工程验收合格后,甲方一次性无息退还给乙方,如乙方违约甲方有权没收其信誉保证金。
第六条工程质量与文明施工
6.1工程质量必须达到《建筑安装工程质量检验评定标准》的有关要求和省、市人办颁发的有关规定,乙方必须自觉接受市、县及甲方监督机构的督促、检查。
6.2经双方商定,上述施工范围的工程质量必须达到合格等级标准争创优良;达不到罚合同价的1%。
6.3分部分项、隐蔽工程的验收,有乙方书面通知甲方,甲方应在乙方通知时间内验收,未经验收或验收不合格的,乙方不得擅自进行下一道工序的施工,经整改后复验不合格者,甲方有权对乙方采取有关罚款措施,同时乙方应承担由此造成的损失。
6.4分部分项的质量等级以专业质监机构对该分部分项工程的最终核定等级为结论。
6.5经专业质监机构验收后达不到规定等级的分项项目,处以1.0元/M2罚金。
6.6文明施工目标:无重大伤亡事故,确保省、市文明工地。如未能实现此目标罚款合同价的1%。
第七条安全管理
7.1乙方必须严格执行省、市人民政府关于《省、市外来流动人员管理条例》及时申报办理暂住人口登记手续,严禁使用“三无”盲流人员,施工区域及生活区域不准带家属居住。甲方保卫部门负责督促、检查。
7.2乙方必须建立健全严格的规章制度,报送甲方项目部存档,每月一次向甲方汇报管理工作对“条例”的执行情况,甲方管理人员定期或不定期的检查评估。
7.3乙方必须自觉遵守国家法律、法规,不准打架、斗殴、赌博、聚众闹事,严禁偷盗、流氓活动和违法乱纪行为的发生,对违纪者采取批评教育、罚款直至清退,对触犯刑律者依法送交有关部门追究刑事责任。
7.4甲乙双方必须在开工前制定有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按安全技术措施施工。
7.5甲方提供的机械、设备、脚手架等,在搭设安装完毕提交乙方使用前,甲乙双方共同按规定验收,并作好验收和交付使用手续;严禁乙方在未经验收和验收不合格的情况下使用,否则,由此造成的后果概由乙方负责。
7.6乙方所有人员必须持证上岗,对于机械操作人员,乙方必须上报操作人员名单,报审批后方可操作,特殊工种作业人员必须经培训合格后方可上岗。
7.7乙方不得录用无效证件的盲流人员,工人的进出调动要及时上报项目部,均应在项目部受控状态下进行。
7.8凡新上岗工人,必须执行先教育、后上岗的制度,未经教育者不准上岗,未到项目部登记的工人,乙方擅自使用的,如发生安全事故,一切后果均由乙方负责。
7.9甲乙双方必须对上岗工人进行三级安全教育。
7.10由于双方责任发生的工伤事故,医疗费用在10000元内的,由班组承担;10000元以上,项目部承担。由于乙方或乙方工人责任发生的工伤事故,所有费用由该班组自理。
7.11由于班组责任区内发生打架、工人退场费用,由乙方承担。
第八条现场标准化管理
8.1工地仅设建筑垃圾中转场地,建筑垃圾不得从高处往下抛洒,必须袋装运至建筑垃圾中转场地。必要时应洒水湿润,防止飞扬。施工现场各类垃圾应当天清理,否则由甲方指派人员清理,费用从工程款中扣除。
8.2施工现场设男女厕所,保持清洁无污染,讲究卫生,不随地大小便,不乱抛生活垃圾,一经发现,则责成在发现区域内班组负责加以整改。
8.3钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐,预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理,打扫干净,楼梯通道不得堆放材料,确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
8.4现场文明施工,注意施工安全,严格按施工安全条例施工,并定期进行施工安全教育,各机械操作须持证上岗。
8.5施工过程中,教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作,当天做到工完料净地清,并对建筑垃圾工作当天及时清理运走,不准在现场堆放,并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和业主生活垃圾容器。
8.6严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中,通过井架运输到地面,放到指定地点,严禁向下抛洒扬尘。一旦发现,每次扣工程款200元,不再返还,以甲方或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制,但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
第九条附则
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,本施工项目验收完毕,价款结清后自行失效。
2、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,公司财务部一份。
3、本合同签订地点:现场办公室。
甲方:__________________ 乙方:__________________
项目经理:__________________ 施工班组:__________________
电话:__________________ 电话:__________________
身份证号码及家庭地址:__________________
本协议签订日期:____年____月____日
钢筋施工合同 篇8
为了确保工程顺利进展,双方本着平等互利的前提下,在工程施工过程的权利、义务和经济责任,经双方协商兹定如下条款并共同遵守:
1、工程地点: 山西雁门关风电场(山西省代县胡家滩)
2、施工形式: 山西雁门关风电场钢筋工程项目的钢筋制作、运输(甲方提供车辆,乙方负责装缷)、绑扎、钢筋焊接等等。
3、如钢筋不到位,造成工人停工,那么工人的.工资由甲方负完全责任(小工150元、大工250元)。
4、拉料到不了基础坑(因造成挷扎停工,甲方负全部工资)。
5、因停电或者是机具坏、村民阻拦,种种原因造成不能施工,后果由甲方承担。
6、因甲方各方面条件不具备造成工程不能按期完成,乙方不能承担任何责任。
7、工程基础坑完成一个按图纸预结算(付款80%)。
8、乙方的人身保险由甲方全部负责。
9、施工管理: 乙方应听从甲方管理人员指挥安排,乙方劳务人员不得在工地烧液化气炉、电炉、电热棒、电饭堡和吸烟,若发现使用者均没收并按项目部罚款条例直接罚分包负责人。
10、此合同涂改、撕改、违约,此合同不生效,以劳动法为主。
11、工程完工后,甲方全部付款。
本合同一式俩份,双方各执一份,双方签字后生效。
甲方: 负责人:
乙方: 负责人:
年 月 日
钢筋施工合同 篇9
甲方(发包方):___________________________
乙方(承包方):___________________________
施工地点:___________________________
第一条 施工内容
甲方以目前房屋现状移交乙方施工,乙方以全包形式进行钢筋混凝土楼板隔断施工,面积预计约为____平米(以实测为准)。工程所涉及的施工设备及材料的运输和相应费用均由乙方承担。
第二条 工程期限
本工程分为施工工期和工程养护期两个阶段。从_____年 __ 月 __ 日开始施工,至 _____年__月__日结束施工,工程为__天,养护期为施工验收合格之日开始,养护 10 天结束。
第三条 材料供应
1、本项目工程施工所需的钢材(螺纹钢、圆型钢、钢丝)、混凝土等均由乙方采购,材料款包含在工程款中。所有施工工具由乙方自行准备。
2、材料具体标准如下: 混凝土:强度等级为C30的商品混凝土。 钢材:国标钢材,钢筋无毛刺,无明显锈迹。 植筋胶:优质植筋胶。
第四条 工程质量
1、工程施工质量应满足甲方的`要求及国家规范,不得破坏原有房屋的结构和设施,否则应恢复原状、赔偿损失。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方的检查检验,施工中出现工程质量问题,乙方应按甲方的要求进行整改,并承担其返工整改费用。
第五条 工艺要求:
1、主筋φ12mm螺纹钢和辅筋φ10mm圆钢横竖排放,钢筋网格间距200x200mm,所有钢筋交叉处扎丝固定。
2、墙面开槽深度不得小于120mm;与原钢筋连接处均需点焊。
3.、钢筋绑扎完毕,经甲方认可后,方可进行混凝土浇灌工作。
4、现浇混凝土时,应振捣密实,严禁漏振。现浇楼板钢筋保护层为20mm。
5、给排水、供电工程:配合甲方在现浇板内预埋线管。
6、现浇楼板厚度不小于100mm,部分位置厚度不小于120mm。
7、在预留楼梯口位置铺设承重梁,不单独计价(技术由乙方负责)。
8、混凝土浇灌完成15天以后,经甲方同意乙方方可拆除模板。
9、现浇楼板施工完成后,乙方负责局部水泥收光抹平,并达到甲方要求。
10、其他____________________________________________________
第六条 工程款结算单价及支付方法
1、结算单价:人民币_____元/每平方米。总费用约估算为人民币________元左右。
2、面积计算:工程完工后,根据双方共同实测面积进行结算,开槽部分计100mm。
3、付款方式: 第一阶段:施工队进场前期准备工作(放水平线、开槽、开孔、模板制作)完成,经甲方验收合格,付给乙方总工程费用的30%,为人民币_______元。 第二阶段:材料进场,布筋完毕,混凝土浇灌完成后,经甲方验收合格,付总工程款的35%;为人民币_______元。 第三阶段:工程养护期结束,模板拆除后经甲方验收合格,付总工程款的35%;为人民币_________元。
第七条 工程变更
1、乙方必须按甲方要求及国家标准施工,不得随意变更。
2、在乙方工作范围外的工作,经双方协商确定费用。
第八条 双方责任
1、甲方责任 提供良好的(水/电)施工环境,办理施工人员证件及交纳物业管理相应的费用。
2、乙方责任
(1)保持现场的整洁,符合文明施工等有关规定,工程交工前要达到工完场清的要求。
(2)采取可靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、门窗、玻璃、油漆等保护工作,否则 应承担由此造成的直接和间接经济损失。
(3)负责已完工程或成品和预留洞口的保护,承担未交付甲方之前发生的保护、修复费用。
(4)如施工中发生工程事故或人身伤害事故,事故的一切责任和费用由乙方负责。
(5)乙方施工要服从小区物业的管理,不得损坏小区公物,承担因违反有关规定所造成的损失和罚款。
(6)乙方承担为甲方房屋现浇楼板的终生保修责任。
本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(签字)乙方:(签字)
联系方式: 联系方式:
时间: 时间:
钢筋施工合同 篇10
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方委托乙方对宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工,为明确双方权利义务,保证工程顺利完成,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定,甲,乙双方本着诚信,公平互利的原则,经协商签订如下合同条款,以资共同手信守。
一、分项工程名称及实施地点
1、分项工程名称:宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。
2、实施地点:宁夏石咀市河滨工业园区国电宁夏石咀山发电有限责任公司#3、#4机组脱硫工程施工现场
二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式
1、承包内容:按照砼配合比后台上料,浇筑砼,按要求振捣密实,浇筑面抹平,清理落地砼、料斗坑、输送管道等所有施工工具,保证工完场清,达到安全文明施工现场标准。
2、承包方式:包工
3、承包价款:/吨
4、付款方式:每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费,剩余20%的费用等主体完工后,并经监理,业主验收合格后一次性付清。
三、工期及施工质量要求
1、工期要求
乙方按甲方总工期要求认真进行组织施工,施工完成日期不得拖延。如乙方未能按期完成施工任务,按本合同“施工管理及质量,进度考核办法”进行考核
2、施工质量要求
1)执行国家,电力行业建筑工程规程规范、验评标准。
2)施工项目完成率100%,质量验收合格率100%,质量优良率不小于90%
四、施工管理及质量、进度考核办法
1、乙方按照甲方批准的项目进行施工,并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目,乙方应积极响应并执行。
2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行,工期不得拖延,如乙方因自身原因未能按期完成施工任务,从而影响整个进度计划,延误一天考核500元,依次累计考核。
3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督,以及现场监理人员对施工质量的监督。
4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料,不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内,超过部分甲方直接从工程款中扣。
5、钢筋制作,绑扎,安装工作中出现不符合验收要求的,影响质量的每项考核200元。
6、乙方施工中如不按施工规范施工,质量达不到验收标准而返工的后果自负,并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。
7、下料前必须由技术人员开料单,不按料单下料,自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序,垫方木或架板,不得直接放置地面,如有违规每次考核200元。
8、如有违章操作,不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担,项目部并给予处罚。
9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工,如有不合格项乙方返工施工达到要求,返工造成的一切后果乙方承担,并每项处以200罚款。
10、罚款处理由质检员列出清单,项目经理批准后交财务科实施,罚款处理一经批
五、安全文明施工考核办法
1、进入施工现场必须遵守电厂有关规定和安全规定,并遵守甲方各种管理规定,有违反者按照规定考核。
2、施工过程中乙方要做好文明施工,做到“工完、料尽、场地清”,谁施工谁负责清理。材料工器具运至统一地点堆放,严禁施工垃圾随意堆放。
3、施工现场不准酗酒,打架斗殴,聚众赌博,偷盗材料,机具,寻衅滋事,干扰正常施工。轻者按照《国电石嘴山发电有限公司内部治安管理条列》处理,严重者送交有关部门追究相关法律责任。
4、乙方进入施工现场,应加强安全管理,并接受甲方安全监督,杜绝人身事故和设备施工事故发生。如果因自身原因发生各种安全事故造成的损失由乙方承担,并按安全文明施工管理规定处罚。
5、施工现场的所有机械设备应保持良好工作状态,做到机净,无故障、专人负责。
6、当天加工剩余料头、废料清理到废料池内。作到文明施工现场标准,有违章每次考核200元。
7、现场必须正确佩带安全帽,高空作业必须系好安全带,违规每次考核500元。
8、未经施工负责人同意擅自拆除脚手架,防护设施,安全标志,警示牌、脚手架连接铅丝连接卡者,每处处以100元罚款。
9、不懂电器设备乱动者,乱接乱挂电线出现事故,责任自负,并处以50-200元罚款。
10、施工中上下乱抛材料工具者,违章人罚款50元/次。
11、罚款处理由安全员列出清单,批准后交财务科实施,处理一经做出必须执行,再当月工资中扣除。
六、双方职责
(一)甲方职责
1、负责对乙方施工项目质量、安全、工期进行监督协调管理。
2、协调解决施工中乙方不能解决的'各种问题。
3、保证乙方所使用的材料、机械、器具及时到位。
4、工程竣工后,按照合同规定及时办理结算,支付合同款。
5、乙方施工中无故停工延误工期,造成甲方损失甲方有权拒绝结算。
(二)乙方职责
1、乙方必须遵守甲方管理制度,服从甲方管理人员管理。
2、乙方根据合同确定的承包范围,在保证质量,安全前提下按期完成承包范围内的工程项目。
3、对施工过程中出现的问题,及时向甲方汇报。经过甲方批准后认真事实解决方案。
4、在确保工程质量,安全情况下合理使用材料,不得浪费。
5、经常检查钢筋加工机械,电路是否正常,有异常及时告知项目部,项目部安排专业人员检修,保证机械不带“病”工作。
七、其他
1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清,保修期满后合同自然失效,本工程保修期为 天。
2、本合同未尽事宜双方协商解决。
3、本合同履行中,甲乙双方有关工程的洽商,变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时,在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。
4、乙方在工地施工期间,须无条件服从甲方规章制度,如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同,并按所发生工程费的80%结算。
5、乙方在合同履行期间,因人力不足,质量不能保证,延误工期甲方有权中止合同,并按所发生工程费的80%结算。
6、本合同一式两份,甲,乙双方个执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢筋施工合同 篇11
甲方(以下简称甲方):__________________
乙方(以下简称乙方):__________________
甲方承建的小别墅工程中的.工程委托给乙方施工,有关事项双方协商特订立如下协议,双方共同遵照执行。
一、承包方式:
二、工作范围:根据上饶辉腾建筑设计有限公司设计的小别墅施工图中的。
三、承包单价:_________。
四、付款方式:
基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款,地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款,余下的每米15%工程款到工程验收合格交付使用后结清。
五、安全责任:
乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的,每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。
六、本合同协议一式两份,由甲乙双方各执一份,自签订之日起开始生效,工程竣工验收合格工程款结清后失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
______年____月____日
钢筋施工合同 篇12
发包方:
[简称甲方]
承包方:
[简称乙方]
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,并结合本工程的具体情况经双方多次洽商达成协议。特制定本合同以资双方共同遵守。
一、工程概况
二、工程质量
乙方应认真按照施工规范规定及本工程设计图纸、变更要求进行施工,施工完毕由乙方自检后通知甲方主管钢筋工长,进行复检,对复检不合格的接头及时返工。质量标准以监理、质量监督站有关部门规定为准。所有钢筋连接质量必须质监部门认可,否则由乙方自负。返工费用由乙方自负。
三、工程工期
按照甲方所控制的施工进度为工期;必须保证在楼层混凝土浇捣后15H内完成钢筋连接工作;否则,每延迟1H罚款200元,延迟3——6H罚款20xx元,超过6H处以罚款外,并承担延迟工期引起的其他连带责任。
四、价格
根据甲、乙双方协商,甲方按实际发生的钢筋大、小,按规格定价,数量以实际量为准。价格如下:
D25__________元/接头
D22__________元/接头
D20__________元/接头
D18_________元/接头
D16__________元/接头
以上价格已包括乙方施工的一切费用(水、电费由甲方承担)。
五、付款方法
八层以下所有钢筋连接由乙方全垫资;八层施工完后一个月内,甲方付乙方工作量的______支付。八层以上,甲方在每月的25日为乙方结算一次,结清当月的.工作量,并在下月的20日前按__________支付,剩余款项为质量保金待主体结构完工后________个月内全部付清。乙方必须提供原材料税务发票(占总数80%以上)抵充。
六、双方责任
1、甲方负责提供固定电源,在施工楼层;并提供乙方所需升降架。
2、甲方提供宿舍及库以便乙方住宿和堆放材料。
3、柱钢筋长度在6米以上,由甲方无偿提供每台设备1名配合人员。
4、为了不影响工期,乙方必须根据施工进度计划,安排好钢筋连接预制工作;计划提前一周报甲方,由甲方统一安排实施。乙方在预制钢筋连接时,必须对有变形钢筋接头进行矫正,如在施工过程中发现因乙方原因造成材料浪费的,按工地有关规定处罚。在连接柱钢筋前甲方必须将所预制好的钢筋插到柱子上由乙方校正后连接。
5、乙方施工操作人员必须持证上岗,严禁无证施工。
6、施工中的试件所用套筒材料费由甲、乙双方对半共同承担;乙方承担各规格材料质试验报告1份。作为入场质量检验。所有规格套筒材料必须封样。施工中试件试验费用由甲方承担。
7、乙方施工完毕后应及时清理宿舍及现场,保证现场符合文明工地标准。
8、乙方必须有人常驻工地及时与甲方联系;可以施工而无人操作,甲方有权按有关规定进行处罚;其误工由乙方负责。
9、乙方必须服从甲方施工用电、安全生产的统一安排,若因乙方违章施工造成用电安全事故及其他事故等,均由乙方自行承担责任,甲方概不负责。
七、制约条件
甲、乙双方任何一方必须按此合同执行,当方违约者按合同总金额的20%赔付对方。
八、其它
本合未尽事宜,双方另行协商解决,协商事宜已书面材料为准。本合同一式四份,正、付本各二份,甲、乙方各执一份正、付本。
甲方:
乙方:
法人代表:
法人代表:
订立时间:
订立时间:
钢筋施工合同 篇13
立合同单位:________
甲方:________
乙方:________
身份证号:________
根据国家和江西省建设工程项目的有关法律、法规规定,为明确甲乙双方的权利和义务,确保工程项目的质量和安全,保障双方的合法权益,经双方协商,特签订本协议。
第一条工程项目名称:
恒昌华城二期2#、11#、楼地块
第二条工程地点:
胜利路与云桥路交界处
第三条乙方劳务施工范围和内容
第四条开工、完工日期
本工程项目(暂)定于20____年05月10日起开工至20____年8月30日全面完工,共计585日历天。具体开工日期以甲方通知为准。
在本条第1款规定的施工期内,由于非乙方原因(包括业主、甲方、第三方、不可抗拒因素等)造成的工期延误,经甲方驻现场负责人核实认可,并作书面通知,工期相应顺延。
由于乙方原因造成的工期延误,3天以上甲方每天以本合同总价的5%作为罚金,在结算款中扣除。
若上述条款与本合同中其它条款相抵触,则以罚款金额高的条款为准。
第五条结算方式
本合同单价按建筑面积32元/m2结算(花槽、走道按全面积计算,包括基础及塔吊基础等);,以后不因任何市场原因而调整(本单价已包含第三条“劳务施工范围和内容”中规定的所有项目费用)。
付款方式:先由班组垫付工人工资及生活费到3层,至第3层开始按月预发实际施工中的工程量80%,当工程主体封顶完成,经质监部门验收合格后,由乙方上报结算单,经甲方审核后,支付90%的结算款,扣除原支付的,余款在经质监部门验收合格60日后付清。施工中途如有退场的工人工资均由乙方负责解决,甲方不再另外支付中途结算款。
施工过程中发生的临时用工,依据签证结算时一次结清,技工按200元/工日,普工按160元/工日。
本合同乙方施工范围暂定为恒昌华城二期(甲方有权对施工段进行调节,乙方无条件执行),待乙方施工进度、质量及节点能满足甲方要求,再划分其他施工工作量。而合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更执行、安全文明施工、成品保护等),如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成,甲方即可安排其他班组完成,所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方当月工程款中扣回,影响工期的责任均由乙方负责。
为了严肃合同,体现甲、乙双方诚意,合同签订后乙方必须向甲方提供贰万元信誉保证金,该保证金待该工程基础分部工程验收合格后,甲方一次性无息退还给乙方,如乙方违约甲方有权没收其信誉保证金。
第六条工程质量与文明施工
工程质量必须达到《建筑安装工程质量检验评定标准》的有关要求和省、市人办颁发的有关规定,乙方必须自觉接受市、县及甲方监督机构的督促、检查。
经双方商定,上述施工范围的工程质量必须达到合格等级标准争创优良;达不到罚合同价的1%。
分部分项、隐蔽工程的验收,有乙方书面通知甲方,甲方应在乙方通知时间内验收,未经验收或验收不合格的,乙方不得擅自进行下一道工序的施工,经整改后复验不合格者,甲方有权对乙方采取有关罚款措施,同时乙方应承担由此造成的'损失。
分部分项的质量等级以专业质监机构对该分部分项工程的最终核定等级为结论。
经专业质监机构验收后达不到规定等级的分项项目,处以元/M2罚金。
文明施工目标:无重大伤亡事故,确保省、市文明工地。如未能实现此目标罚款合同价的1%。
第七条安全管理
乙方必须严格执行省、市人民政府关于《省、市外来流动人员管理条例》及时申报办理暂住人口登记手续,严禁使用“三无”盲流人员,施工区域及生活区域不准带家属居住。甲方保卫部门负责督促、检查。
乙方必须建立健全严格的规章制度,报送甲方项目部存档,每月一次向甲方汇报管理工作对“条例”的执行情况,甲方管理人员定期或不定期的检查评估。
乙方必须自觉遵守国家法律、法规,不准打架、斗殴、赌博、聚众闹事,严禁偷盗、流氓活动和违法乱纪行为的发生,对违纪者采取批评教育、罚款直至清退,对触犯刑律者依法送交有关部门追究刑事责任。
甲乙双方必须在开工前制定有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按安全技术措施施工。
甲方提供的机械、设备、脚手架等,在搭设安装完毕提交乙方使用前,甲乙双方共同按规定验收,并作好验收和交付使用手续;严禁乙方在未经验收和验收不合格的情况下使用,否则,由此造成的后果概由乙方负责。
乙方所有人员必须持证上岗,对于机械操作人员,乙方必须上报操作人员名单,报审批后方可操作,特殊工种作业人员必须经培训合格后方可上岗。
乙方不得录用无效证件的盲流人员,工人的进出调动要及时上报项目部,均应在项目部受控状态下进行。
凡新上岗工人,必须执行先教育、后上岗的制度,未经教育者不准上岗,未到项目部登记的工人,乙方擅自使用的,如发生安全事故,一切后果均由乙方负责。
甲乙双方必须对上岗工人进行三级安全教育。
由于双方责任发生的工伤事故,医疗费用在10000元内的,由班组承担;10000元以上,项目部承担。由于乙方或乙方工人责任发生的工伤事故,所有费用由该班组自理。
由于班组责任区内发生打架、工人退场费用,由乙方承担。
第八条现场标准化管理
工地仅设建筑垃圾中转场地,建筑垃圾不得从高处往下抛洒,必须袋装运至建筑垃圾中转场地。必要时应洒水湿润,防止飞扬。施工现场各类垃圾应当天清理,否则由甲方指派人员清理,费用从工程款中扣除。
施工现场设男女厕所,保持清洁无污染,讲究卫生,不随地大小便,不乱抛生活垃圾,一经发现,则责成在发现区域内班组负责加以整改。
钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐,预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理,打扫干净,楼梯通道不得堆放材料,确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
现场文明施工,注意施工安全,严格按施工安全条例施工,并定期进行施工安全教育,各机械操作须持证上岗。
施工过程中,教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作,当天做到工完料净地清,并对建筑垃圾工作当天及时清理运走,不准在现场堆放,并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和业主生活垃圾容器。
严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中,通过井架运输到地面,放到指定地点,严禁向下抛洒扬尘。一旦发现,每次扣工程款200元,不再返还,以甲方或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制,但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
第九条附则
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,本施工项目验收完毕,价款结清后自行失效。
2、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,公司财务部一份。
3、本合同签订地点:现场办公室。
甲方:__________________
乙方:__________________
项目经理:__________________
施工班组:__________________
电话:__________________
电话:__________________
身份证号码及家庭地址:__________________
本协议签订日期:____年____月____日
【钢筋施工合同】相关文章:
钢筋施工协议03-12
钢筋工的施工合同04-22
钢筋单项工程承包施工合同03-23
钢筋买卖合同04-04
钢筋劳务承包合同12-29
施工合同施工合同02-04
施工施工合同04-21
钢筋工承包合同13篇01-17
钢筋工承包合同范本03-11