施工合同书

时间：2023-03-02 14:59:35 施工合同我要投稿

【精】施工合同书

　　在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的施工合同书，欢迎大家分享。

【精】施工合同书

施工合同书1

　　甲方)：

　　(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。

　　4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。

　　5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期____日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)

　　二、合同价款及支付方式

　　1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：元，人民币大写：(费用明细详见合同附件)。

　　2、付款方式：采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。

　　三、工程变更及结算

　　1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方根据现场实际情况需进行工程变更，乙方不得拒绝。

　　2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定，结算时予以调整。

　　3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起____日内完成审核。

　　四、工程验收与保修服务

　　1、工程完工后____日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2____日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格;甲方未验收自行使用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入使用当日为准;

　　2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。

　　3、自工程完工验收合格交付使用之日起，乙方为本工程提供为期________年的维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。

　　4、以上设备、线路的维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下，若有明显人为损坏情况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。

　　5、保修期满，双方再另行商议签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。

　　五、甲方责任

　　1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。

　　2、在合同签订之后甲方应及时安排现场，并尽快协助乙方办理临时用水、用电。

　　3、甲方应及时办理变更签证手续，按约支付。

　　6、乙方指定(联系电话：)为本工程现场代表，具体负责现场施工和工程协调事宜。

　　7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。

　　六、违约责任

　　1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的，由甲方承担相应的责任。

　　2、任何一方若有违反本合同之约定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应承担受损方的`经济损失。

　　3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，应在不可抗力发生后的____日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　七、争议及解决方法

　　1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;

　　2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行;

　　3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。

　　八、合同的生效及变更与终止

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。

　　2、合同一经生效，任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止，须经双方协商一致后，签订书面的补充协议，方可有效。

　　九、其他

　　1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力;

　　2、在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　(公章)(公章)

　　____日期：________年____月____日

　　________年____月____日____日期

施工合同书2

　　甲方：___________________________________

　　乙方：___________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，为保障甲乙双方的合法权益，明确双方义务，本着合理互利和原则，为确保工程质量，双方履行合同义务，特签订如下协议：

　　一、工程范围：

　　二、工程服务费总额：工程单价：_____________总工程款：____________签订合同后

　　三、，乙方预付_______%工程款。甲方施工结束验收后当场一次性付清余额。

　　四、工程时间：

　　合同签订之后，约定__________年_____月_____日起至年______月_______日。

　　五、结算付款方式：

　　六、甲方责任：

　　1、本合同性质为承揽合同，施工期间应当确保不发生安全事故。

　　2、施工期间，由甲方原因造成设备损坏，由甲方承担。

　　3、甲方将严格按照乙方工程质量的`技术要求进行施工，确保维修工程的质量。出现的质量事故与甲方免费维修。

　　七、乙方责任：

　　1、乙方需提供施工工程所需的数量、规格、安装图等技术文件。

　　2、甲方施工期间，乙方无偿提供施工所需的水电，并进行工程质量监督和验收签字。

　　3、根据合同约定，按时支付工程款，保证工程顺利进行。

　　八、违约责任：

　　在合同期限内任何一方有合理原因造成无法履行合同，须在终止合同前十五天当面通知对方，否则终止合同一方将合同价款50%支付对方违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，涂改无效，如有未尽事宜双方协商解决，合同自双方盖章之日起生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表签字：法定代表签字：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月

施工合同书3

　　甲方：

　　乙方：

　　为保护甲乙双方的合法权益，保证施工工程的质量和工期，根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同，双方愿意共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、施工地点：

　　3、施工范围：真石漆

　　二、施工质量和标准

　　施工时，乙方严格按着甲方要求，进行施工，保证工程表面平整，不存在裂缝、起鼓，阴阳角不直等，其他达到甲方工程要求。

　　三、施工日期：开工日期：竣工日期：

　　四、甲方职责

　　1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。

　　2、负责与现场单位协调乙方顺利施工创造条件。

　　3、负责提供施工原材料。

　　4、负责施工现场的安全及质量检查。

　　5、组织施工单位，质监部门对工程的验收。

　　6、负责及时支付工程款。

　　乙方责任：

　　1、严格按照甲方确定的施工图集说明进行施工。

　　2、组织人员进场，并保证施工质量，按时完工。

　　3、在施工期间做好现场防火，防盗及安全生产工作，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。

　　4、施工所需工具，机械由乙方负责配备。

　　5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施，如安全绳，安全带，安全帽等，移动脚手架，需配备安全网。

　　6、负责保管由乙方提供的.材料及工具，如丢失或损坏由乙方按价赔偿。

　　7、如出现材料的丢失或材料超出消耗，及施工质量造成的损失，其材料等费用，由乙方负责。

　　8、乙方必须服从甲方监理和质监部门的管理，检查，监督。

　　五、承包方式及付款方式

　　1、承包方式清工真石漆元/平方米。工程量约平方米，验收后以实际工程量结算。

　　2、付款方式

　　工程达到刮完腻子及刷完底漆，验收合格后付工程款的%;工程完成后并达到验收标准支付工程款的%。综合验收后付到工程款的%，余款作为质保金，待保修期满后一次性付清(保持期为)。

　　3、如不及时拨款，乙方有权停工待款，因此造成的所有损失由甲方负责。

　　六、违约责任

　　甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任，如有违约，违约方承担一切责任。

　　七、附则

　　1、本合同自双方签字后生效。

　　2、本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决。

　　3、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效率。

施工合同书4

　　发包方：______承包方：______

　　根据《中华人民共和国经济合同法的有关规定》和《中华人民共和国建筑法》的有关法律条款，经双方经协商同意签定本合同。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：______

　　1.2工程地点：______

　　2、承包范围

　　2.1承包地址：______

　　2.2承包单方价格卷材______元/每平方米;

　　3、工程量确定：

　　竣工后按实际测量的'工程量计算(做工程量清单)。

　　4、双方责任

　　4.1发包方责任：______

　　4.1.1负责提供施工现场和作业面。

　　4.1.2负责提供必要的技术文件，如施工有变更时提前三天通知乙方。

　　4.2承包方责任：______

　　4.2.1负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。

　　4.2.2负责作业面的灭火器材。

　　4.2.3所承担项目工程质量达到北京市地方标准的验收要求。

　　4.2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。

　　4.2.5负责成品保护和文明施工。

　　4.2.6承包方负责提供材料相关文件，材料试验和施工资质证书。

　　5、工程保养

　　自工程验收(一个雨季)之日起，保修期为五年，保修期内的一切费用由承包方承担。

　　6、安全生产：

　　承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。若发生安全生产和其它安全事故，一切责任全部由承包方负责。

　　7、付款

　　7.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的______%，余下______%作为质保金，包修期满一次。

　　7.2付款以支票形式支付。

　　8、纠纷

　　双方发生纠纷协商解决，解决无效后到平谷区人民法院裁决。

　　9、其它事宜：

　　本合同一式三份，发包方二份，承包方一份。

　　发包方(盖章)：______承包方(盖章)：______法定代表：______法定代表：______

　　______年______月______日

施工合同书5

　　乙方：县公路工程建设项目已由县人民政府批准修建，县村委会(以下简称甲方)在择优的基础上，确定了公司（以下简称乙方)为公路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，签订本合同，双方应共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：公路工程工程内容：公路工程，全长公里，路基宽米，路面宽米。工程地点：承包范围：按工程施工图纸，路面宽度按水泥混凝土面层宽米，厚厘米。

　　2、施工工期：个月。开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日

　　3、工程质量：按交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》评定达合格以上工程。

　　4、合同价款：人民币万元，（____：万元）资金拔付：

　　5、承包方式：包工包料。

　　6、按每公里万元结算，实做实收，不含税。

　　第二条工程图纸公路施工图纸，由甲方负责提供，提供日期为本合同签订日期，施工图纸提供壹套。

　　第三条甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表，理事会履行工程施工监理；工程量计量、签证等技术工作职权，甲方代表行使合同约定的权力和职责。

　　第四条乙方驻土地代表公路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构，其乙方驻工地代表。

　　第五条甲方工作

　　1、在本合同签订后____日内，甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作，无偿向乙方提供施工场地。

　　2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作，以确保施工期间的需要。

　　3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争执、冲突，防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误，应承担由此造成的`经济损失，乙方工期顺延。

　　第六条乙方工作

　　1、编制施工组织设计（或详细的施工方案），报经甲方批准后使用。

　　2、向甲方提供季、月工程进度计划及相应进度统计报告和工程事故报告。

　　3、按工程需要提供和维护夜间施工使用的照明、看守、围栏和保卫等。否则，由此造成的工程、财产和人身伤事故，由乙方承担责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和经济损失由乙方自行承担。

　　第七条暂时停工一旦驻工工程师发出指令，乙方应按照驻工工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，合同工期不予延长，一切费用业主不予补偿。

　　第八条工期和延误

　　1、本合同工期为_____个月，乙方应根据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成，从开工期的最后一天算起。

　　2、由于下述原因之一而影响施工进度，乙方有权要求延长本合同工程的工期。

　　a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。

　　b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况。上述情况发生后，乙方应发出要求延期的通知，驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。

　　3、除2款规定给以延期外，其余原因工期不予延期。

　　4、如果乙方未能按合同规定的工期完成合同工程，造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金，由乙方承担责任，乙方继续承担完成本工程的义务和责任。

　　第九条检查和返工乙方应认真按照标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及监理的检查，并为此提供工作方便。按照检验人员提出要求进行的返工、修改，乙方承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　第十条工程质量

　　1、质量等级：达合格以上工程

　　2、评定标准：按照交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》，施工图纸及省、地交通主管部门、____县人民政府有关农村公路的规定。

　　3、由于乙方原因达不到“合格工程”这个条件，由乙方承担责任及返工费用，工期不变。返工后仍不能达到约定要求，乙方承担违约责任。

　　第十一条隐蔽工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐蔽部位工程，乙方在自检合格后及时通知甲方代表、监理参加隐蔽工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方应准备好验收签证记录。验收合格，甲方代表应在验收记录上签字确认，乙方方可进行隐蔽和继续下一步工序的施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改、返工，重新验收至合格。

　　第十二条合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款，合同价款不随材料价格的变化而调整。但发生下列情况之一时可作调整。

　　1、驻工代表报业主批准确认的工程量增减。

　　2、驻工代表报业主批准确认的设计变更或工程洽商。

　　3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工，经驻工代表、监理检测，驻工工程师报业主批准确定的工程量增减。

　　第十三条工程款支付

　　1、根据工程进度分期支付。（可具体明确）

　　2、最终支付时间要具体明确。

　　第十四条工程质量保证金

　　1、质保金金额为合同总价的5％，从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。

　　2、质保金的退回：工程验收质量合格，将质保金退还给乙方。

　　第十五条材料供应与材料试验

　　1、材料供应：本工程所需的一切材料（除水泥外，如无其它约定）原则上均由乙方自行负责采购、提货、验收、运输、保管和使用，但所有用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求，乙方对所有验收材料质量负全部责任。

　　2、材料试验检测

　　（1）、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验，试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行，乙方不得以任何理由拒绝，其费用由乙方承担。

　　（2）、钢材、水泥、砂石等主要材料必须进行检测，提交检测合格证明，经驻工代表签认后方可使用。

　　第十六条竣工验收

　　1、本工程的验收分为交工验收（初验）和竣工验收两次。

　　2、验收的法律依据：交通部《公路工程质量检验评定标准》及《公路工程竣工验收办法》。

　　3、工程具备竣工验收条件，乙方应按前款规定，向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告，同时向甲方提供下列竣工资料：

　　（1）、工程竣工图表。

　　（2）、工程质量控制文件。

　　a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。

　　b、试验检测报告：主要原材料、混凝土配合比。

　　c、施工原始资料：强度检测试验资料、工序施工检测记录。

　　（3）、施工原始记录。

　　（4）、施工总结。

　　4、当工程初验不合格，乙方根据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时，除没收质量保证金外，还应承担违约责任。

　　第十七条违约责任：

　　1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为，视为违约，除相应顺延工期外，应承担违约责任，向乙方支付合同价款1％的违约金。

　　2、因乙方违约使合同不能履行，甲方可单。方中止合同，于违约乙方承担违约责任，违约金为合同价款的2％。

　　第十八条安全施工

　　乙方按照生产有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大安全事故，乙方应按规定上报有关部门并通知甲方，甲方可为抢救提供必要条件，事故责任或因此发生的费用均由乙方承担。

　　第十九条其他事项

　　1、关于工程分包：本工程不得转包，否则甲方有权终止合同。

　　2、关于保险：如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自承担。

　　3、其他未尽事宜，在工程建设过程中，甲、乙双方可协商解决，补充协议均作为本合同内容一部分。

　　第二十条合同生效、终止和份数

　　1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全，经审签监证后生效。

　　2、在竣工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，即告终止。

　　3、合同正本两份．，由甲乙双方各执一份，副本两份，分别报送县交通局和乡镇政府备案。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　代理人：

　　授权代理人：

　　监证单位(盖章)

　　订立合同时间：________年____月____日

施工合同书6

　　甲方(发包方)： (以下简称甲方)

　　乙方(承包方)： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　甲方在新家庄有一栋商住楼。一楼为车库3米包板，二楼以上为砖混结构3米包板，楼顶为瓦屋结构。

　　二、工程承包价格及结算方式

　　1、以单包形式承包给乙方，每平方米208元整。

　　2、房屋面积按国家有关标准计算，如有修半层楼，2.2米以下50%计算面积，2.2米以上全面积计算面积，乙方按图纸和甲方实际要求施工。

　　三、承包内容

　　1、工程所需一切大小机械设备和所有周转材料(竹架板、木材、铁丝、元钉、马钉等所能拿走的东西全部包括在内)。

　　2、人工：泥付工、木工、架子工、钢筋工、水电工、防水等。

　　3、内外墙水泥拉毛，外墙正侧两面瓷砖饰面。

　　4、墙角及窗边瓷片包角，墙面水泥沙子拉毛(一楼地面拉毛、二楼以上不打地面，3套房子内包拉地面沙子)，墙面的平、整、直不能超过1公分，厨房、卫生间，楼梯间均为现浇板。

　　5、除楼梯间双飞粉、门窗制作安装、楼梯扶手外，其余均属此项工程范围内。

　　6、屋顶天沟以上，不算平方米。

　　7、如基础挖桩及条形基础土石方开挖回填属甲方负责。

　　8、地面滴水内水沟的制作，化粪池及化粪池外管道50米内的安装均由乙方负责，开挖土方由甲方负责。

　　9、乙方在施工过程中及时安装好防护网，以防过路行人发生意外事故。

　　10、乙方不能将社会闲杂人等带入工地，如发现问题处以乙方罚款壹佰元一次。

　　11、其余增减工程按市场价格计算。

　　12、基础开挖到位，乙方只负责小部分清理，以外的.工程量另计费。

　　13、人工工资上涨到20%以上按市场行情调整。

　　四、工程质量达到合格标准，砖二皮一线，三顺一丁，不许有洞口，粉刷均应双面平整垂直，装模不许走模，不能有蜂窝，麻面现象，如达不到质量要求，返工一切损失由乙方负责，达到验收合格为准。

　　五、安全责任

　　乙方在施工中，必须注意安全，如施工过程中所发生一切大小安全事故，责任及费用均由乙方负责，与甲方无关。甲方规定，乙方必须有建筑资质以供甲方购买保险所需。升降机不许载人，进入工地必须戴安全帽，违者一次罚款伍拾元。

　　六、付款方式

　　每完工一层付款60%，在外粉刷完工后，付款15%，内粉刷完工付款15%剩余工程款除留2%的质量保证金外，其余款工程验收合格后，两个月内付清。在一年内如工程未出现质量问题，所留的保质金付给乙方。

　　七、竣工日期

　　工期为12个月，从动工之日起，按有效施工日计算。如甲方要求加班，乙方无任何理由拒绝，如果政府部门阻工、停工相差2小时以上，甲方负责补偿当天上工工人适当的工资。

　　八、如乙方不能按时交房，乙方将承担一定的经济处罚，由甲乙双方共同协商解决。如甲方资金不足造成停工30天以上付乙方每人每天10元生活费。因政府部门原因造成乙方停工2个月以上，由甲乙双方协商解决。

　　九、如果本合同任何一方违约无法履行时，一切后果由违约方负责。

　　十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，希双方共同遵守执行。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同书7

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　为建设好农村道路，按时、按质、按量完成做水泥路任务，经甲乙双方代表协商，达成如下同条款：

　　一、工程座落：

　　二、该工程包工包料，每公里______元，预计做水泥路长约公里，路做完工后，按实际验收丈量为准付款。

　　三、工程质量路宽4米，厚18公分，路混泥土为C25。

　　四、该工程定______年______月______日开始动工，完工时间定______年______月______日完工（时间一个月）。

　　五、付款方式：本合同签订之时四方预付30%现金给乙方备料，进场等费用，在施工过程中四方按乙方所做路进度付50%现金，工程完工后结算时，验收后一个月内付清20%工程款。

　　六、甲方负责处理现场路面一切障碍物，保证乙方顺利施工。

　　七、甲方负责水、电到工地，乙方负责水、电费。

　　八、违约责任：甲方如有违约造成乙方停工，就施工的有关规定处理，乙方如不按时完工，按施工有关规定处理。

　　九、工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方必须在三天内派人验收，超出三天后不验收就等于该工程合格。

　　十、本合同一式五份，本合同经甲乙双方代表签名，任何一方都不得反悔，否则违者要负一切法律责任。

　　甲方：____________乙方：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　______年______月______日

施工合同书8

　　甲方(出租方)甲方身份证号：

　　乙方(承租方)乙方身份证号：

　　根据有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，达成如下协议：

　　1、甲方将其拥有的坐落于的地下车库一个，库位号号，租赁给乙方使用。

　　2、该车库租赁期，即____年____月____日至____年____月____日。该合同到期时，乙方如需续约，须提前告知甲方，并按市场价重新商定租金。

　　3、该车库租金共计____元整(大写：____元人民币)，押金____元，押金包含车库门遥控钥____把，蓝牙卡____张，人行门禁卡____张，乙方应于____年____月____日一次性支付给甲方。合同终止归还甲方，如出现丢失、损坏由乙方负责维修和赔偿。

　　4、乙方向甲方承诺：租赁期间未经甲方许可不对车库进行任何改建、改造，租赁期间该车库只用于存放车辆或放置无污染、无异味、无液体流淌等对车库不能造成损坏、污损的物品，不用于饲养家禽、家畜等动物，不转租第三方;车库及车库门等附属设施如在租赁期内受到非自然灾害损毁或被乙方改建、改造，乙方应负责完全修复或按甲方修复价格赔偿;乙方承担租赁期内车库使用的电费。

　　5、甲方向乙方承诺：甲方保证车库完全符合使用目的.，并保证租赁期内没有任何第三方主张该车库的所有权和使用权。否则，甲方应及时出面协调解决，相关费用完全由甲方支付，如因此给乙方造损失的，甲方负责赔偿。

　　6、如乙方需要改变该车库用途，必须经与甲方协商同意并签订补充合同。

　　7、本合同自签定之日起生效。本合同共计两页，一式两份，由甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(出租方)：____电话号码：____

　　乙方(承租人)：____电话号码：____

　　签约日期：____年____月____日

施工合同书9

　　发包人(简称甲方)：____________

　　承包人(简称乙方)：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规，在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，就‘________市________区________村________号________、________家私房三楼加盖’工程施工事项，签订本合同。

　　第一条工程概况和造价

　　1、甲方需加盖的住房系合法拥有，且加盖手续合法。甲方承诺有权对该住房进行改建，由此而产生的一切后果由甲方承担责任。

　　2、三楼上，前面扩建面积____________平方米，后面整改瓦面________平方米，一至三楼的铁楼梯。前房屋最高处________米，低处________米，后房屋瓦面整理。

　　3、承包方式：以乙方承包施工的方式承包。

　　4、工程总价款(人工费)为____________元整、￥:____________。

　　5、 “总价款”是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的5%。

　　合同签订生效后，如变更施工内容，这部分的工程款应当按实计算。

　　6、工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，工期____天。

　　第二条工程价款及结算：

　　工程竣工后现金结算，先付________，剩余________做质量保证金，三个月后无质量问题一并结清。

　　第三条施工配合

　　1、甲方工作：

　　(1)在装饰施工前，向施工所在地的'物业管理企业申报登记。

　　(2)甲方应在开工前三日向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。

　　(3)做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。

　　(4)工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。

　　(5)甲方应告知施工所在地的物业管理企业有关物业管理的规定，以便乙方遵守执行。

　　2、乙方工作：

　　(1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

　　(2)早上七时前及晚上七时后不得进行有噪音的施工作业。

　　(3)乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。

　　(4)乙方在施工过程中，负责自身施工安全，若因乙方不慎出现安全事故，甲方概不负责。

　　3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。

　　第四条合同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款____%赔偿，解除本合同。

　　第五条附则

　　1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

　　2、本合同签订后，工程不得转包。

　　3、本合同一式____份，甲乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方(签章)：____________

　　乙方(签章)：____________

　　委托代理人：____________

　　身份证号码：____________

　　电话：________________

　　电话：____________

　　签订时间：________年____月____日

　　签订地点：________________

施工合同书10

　　(GF―1999―0201)

　　合同编号：

　　字号：

　　中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局

　　第一部分协议书

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：

　　资金

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额(大写)：元(人民币)

　　￥：元六、组成合同的文件

　　组成本合同的.文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　本合同双方约定后生效

　　发包人：(公章)

　　承包人：(公章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　合同订立时间：____年__月___日

　　合同订立地点：

施工合同书11

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　为加强建设工程安全生产管理，落实安全生产责任，防止和减少生产安全事故，经甲乙丙各方在平等、自愿的基础上协商一致，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律、法规的规定，达成如下合同：

　　一、建设工程安全生产管理目标及必须达到的安全事故控制指标

　　遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无施工坍塌、无高处坠落、无滑坡、无火灾、无用电事故、无重大机械事故等各类安全生产事故。即：

　　1、因工死亡率为零。

　　2、因工重伤率为零。

　　3、因工轻伤事故率不高于15%。

　　4、不发生损失额2万元以上的机械、设备、交通和火灾事故。

　　二、本合同有效期限

　　自乙方入驻施工场地之日起，至工程竣工验收合格交付甲方使用时止。

　　三、甲方的安全生产管理权利

　　1、监督检查乙方的各项安全生产工作，对建筑工地现场实施日常检查和定期、不定期的巡查。

　　2、在实施检查、巡查过程中，发现建设工程存在安全事故隐患的，有权要求乙方暂时停止施工进行整改，直至消除安全事故隐患，且工期不予顺延。

　　3、查阅与检查、巡查事项有关的文件、资料。并可根据实际情况，对施工现场进行检测、拍照、录音、摄像等。

　　4、乙方违反安全生产约定或规定时，甲方有权要求其支付违约金，并承担其他违约责任。

　　四、甲方的安全生产管理义务

　　1、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准要求。

　　2、甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

　　3、对乙方施工现场采取的安全施工技术措施，根据乙方的请求，提供必要的协助。

　　五、乙方的安全生产责任与义务

　　1、乙方应当在其资质等级许可范围内，并具备安全生产许可证的条件下承揽工程。

　　?2、乙方应当严格按照建设工程安全生产的法律、法规、规章及安全生产的标准、规程的有关规定，组织工程施工，并对工程建设施工的安全生产工作全面负责。因乙方安全生产措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　3、建立、健全与落实安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程。

　　4、设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

　　5、根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患。强化对基坑开挖、起重吊装、模板工程等危险性较大的工程施工的监控和安全防护措施的.落实，严防高空坠落、施工坍塌等安全事故的发生。

　　6、随时接受甲方实施的安全检查、巡查、并按照甲方的要求进行整改，消除安全事故隐患，确保安全生产。

　　7、乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。

　　8、乙方应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候气象的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。确保雨季等特殊气候气象情况下的施工安全。

　　9、对建设工程施工进行定期和专项安全自检，并做好安全检查记录，及时发现并消除安全生产事故隐患。

　　10、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电等各项消防安全管理制度和操作规程。

　　11、制定实施工程现场生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

　　12、根据安全生产法律、法规、规章及相关标准、规程的规定，乙方应承担的其它责任与义务。

　　六、现场停工整改约定

　　1、甲方在乙方施工现场检查、巡查过程中，发现存在安全事故隐患，认为必须暂停施工的，应以书面形式下达停工整改通知。乙方对甲方的停工整改通知应予以执行，并按照甲方要求停止施工进行整改，妥善保护已完工程。

　　2、乙方进行整改后，经甲方检查已消除安全事故隐患的，可以进行复工。

　　3、若在一个月内由于乙方出现安全事故隐患，被甲方下达停工整改通知累计两次的，则乙方同意甲方暂不支付其当月的工程进度款，该月工程进度款延期至工程竣工验收合格后再行支付。

　　七、安全生产保证金的缴纳与补缴约定

　　1、本合同采用第 ① 种缴纳方式。

　　① 乙方承诺，自本合同生效后7个工作日内，向甲方指定的安全生产保证金专用账户，汇付安全生产保证金，安全生产保证金缴纳标准为：合同暂定总价的 1 %。

　　② 安全生产保证金缴纳标准为承包工程费用的 / %，乙方同意，该款项在每月的工程验工计价中扣除，扣除的款项不计利息分 / 次扣完。

　　2、甲方承诺，乙方汇付至甲方上述专用账户的安全生产保证金，专项存储，专款专用。

　　3、甲方按本合同的约定，从乙方安全生产保证金中扣除一定金额作为违约金后，乙方应在甲方安全生产保证金补缴通知书要求期限内补足安全生产保证金。

　　4、乙方如不按期限足额缴纳安全生产保证金或补缴安全生产保证金，甲方有权从应向乙方支付的工程款中予以扣缴，直接汇付至安全生产保证金专用账户。

　　八、安全生产奖励约定

　　若乙方在本合同约定安全生产期间，全面实现建设工程安全生产管理目标，无安全生产事故发生，并且未违反本合同约定，未被甲方发出停工整改通知单与要求支付违约金的，甲方按以下方式给予乙方安全生产奖励。

　　奖励标准为：xx 。奖励金额为：xxx 。

　　九、安全生产违约责任

　　1、若乙方未能实现本合同约定的安全生产管理目标，发生安全生产事故的，乙方同意，甲方从安全生产保证金中扣除一定金额作为违约金。具体扣除办法以下述约定为准。乙方对此不持异议。

　　2、甲方在进行安全生产检查与巡查过程中，若发现乙方违反本合同约定，甲方有权从安全生产保证金中扣除一定金额作为违约金。违约金金额由甲方根据乙方违约的事实、性质、情节及危害程度等因素综合计算确定，但每次违约金金额最高不超过乙方缴纳的安全生产保证金总金额。

　　? 3、甲方从安全生产保证金中扣除一定金额作为违约金时，应当以书面形式通知乙方。其中：

　　（1）乙方有下列行为之一的，每次违约金金额为按本合同约定的缴纳标准缴纳的全部安全生产保证金。

　　① 发生人员死亡的生产安全事故；

　　② 发生人员重伤的生产安全事故。

　　（2）乙方有下列行为之一的，每次违约金金额为按本合同约定的缴纳标准缴纳的安全生产保证金的15%。

　　① 发生人员轻伤的生产安全事故累计超过三次或一个月内连续发生两次；

　　② 发生2万元以上的机械、设备、交通和火灾生产安全事故。

　　③ 当非本单位人员负主要责任时。

　　4、甲方按本合同约定从安全生产保证金中扣除一定金额作为违约金，并不能免除乙方应承担的有关国家机关行政处罚与民事赔偿责任，以及应负的其他法律责任。

　　十、安全生产保证金返还约定

　　建设工程竣工验收合格移交甲方后，甲方在结清奖励，扣除违约金金额后，若乙方缴纳的安全生产保证金有剩余，则经乙方提出书面申请，经甲方审核确认后将剩余安全生产保证金（不计利息）返还乙方。

　　十一、附则

　　1、本合同所称安全生产保证金是指安全生产风险抵押金。

　　2、本合同与各方签订的工程施工合同具有同等法律效力。工程施工合同中没有约定或约定与本合同冲突的，均以本合同约定为准。

　　3、本合同自各方签字盖章或盖章后即生效。

　　4、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

施工合同书12

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　签订时期年月日

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

　　（）1、有固定期限劳动合同

　　本合同于年月日生效，于年月日终止。其中试用期至年月日止。

　　（）2、以完成一定工作为期限的合同。

　　本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。

　　（）3、无固定期限劳动合同

　　本合同于年月日生效，于法定或约定的解除（终止）合同的条件出现时止。其中试用期至年月日止。

　　二、工作内容和工作时间

　　第二条甲方招用乙方在（项目名称）工程中担任岗位（工种）工作。乙方的岗位（工种）上岗证号码为 .

　　第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度。

　　（）1、执行定时工作制（乙方每日工作8小时，每周工作40小时）

　　（） 2、执行综合计算工时工作制（乙方每月工作不超167.4小时）

　　（） 3、执行不定时工作制（在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间）

　　第四条实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300%的工资报酬。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。

　　甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

　　第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

　　甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJl46—20xx）

　　第七条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

　　四、工资保险待遇

　　第八条双方约定的工资不得低于政府颁布的'当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。

　　1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月（日）元，试用期满后月（日）工资为元。

　　2、按工程量计付工资

　　（1）按工程量单价计取工资；

　　（2）按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工

　　费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70%.

　　甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。

　　甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。

　　甲乙双方对工资支付的其他约定：

　　第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

　　五、劳动纪律和劳动合同的解除

　　第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

　　第十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同；

　　（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

　　（二）严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

　　（三）严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的；

　　（四）被依法追究刑事责任的。

　　第十二条乙方解除本合同，应当提前日（3天以上30天以内）以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

　　六、当事人约定的其他内容

　　第十三条乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

　　第十四条甲乙双方约定的其他内容：

　　七、劳动争议处理及其他

　　第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。

　　第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

　　第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。

　　第十八条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（公章）乙方（签字或盖章）

　　法定代表人或委托代理人

　　（签字或盖章）

　　签订日期：年月日

施工合同书13

　　甲方：______

　　乙方：______

　　甲方新建围墙工程由乙方负责承建，为了确保工程质量，进一步明确甲、乙双方的责任，确保按照建设要求完成工程任务，拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下：____

　　第一条：工程标准

　　以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准

　　第二条：工程承包费

　　实体墙每延米约元，文化墙每延米约______元。工程质量按甲方要求，以实际验收工程质量为标准，进行结算。

　　第三条：付款方式

　　按工程造价的总预算，甲方先预约乙方工程款的______%计______元，结工后凭“围墙工程验收结账单”结算，剩余金额一次性付清。

　　第四条：工程质量要求

　　按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

　　第五条：合同预定

　　基础土方完成后，经甲方验收方可施工，施工期限为天内完工，遇雨雪顺延。

　　第六条：双方责任

　　1、甲方：

　　承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;

　　指派一名施工监理，对工程质量、工程进度进行监督，协调甲、乙双方关系，提供必要的协作;

　　不负责乙方施工中的任何不安全事故。

　　2、乙方：

　　在施工中，必须按规范施工，符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;

　　承担施工中所发生的不安全事故引起的`责任;

　　承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;

　　承担水、电通至施工现场的协调责任，保证通路平整，满足施工、运输需要。

　　第七条合同份数

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效。

　　甲方：____乙方：____

　　甲方代表：____乙方代表：____

　　______年______月______日

施工合同书14

　　建设方：________________以下简称甲方

　　施工方：________________以下简称乙方

　　依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、工程项目

　　（一）工程名称：________________

　　（二）工程概况：________________

　　（三）承包方式：________________

　　（四）承包范围和内容：按__设计的施工图纸。

　　（五）、承包造价：按招标价承包，结算时按摊投施工期的《造价管理与信息》及市场价格。

　　二、施工准备

　　（一）甲方

　　1、年月日前负责做好建筑物施工现场协调工作。

　　2、甲方委派为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

　　（二）、乙方

　　1、组织施工人员和材料、施工机械进场；

　　2、乙方委派现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　三、工程期限

　　（一）根据施工单位的工期承诺，工程总工期为天（日历天）自年月日开工至年月日竣工验收。

　　（二）如遇特殊情况（经甲方现场代表签证后，工期相应顺延）。否则必须接期交工。

　　四、工程质量与安全施工

　　（一）本工程竣工质量按要求为：合格等级。

　　（二）乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

　　（三）乙方在施工中必须遵守下列规定：

　　1、凡用于工程（包括特殊情况下由甲方提供）的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发下式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；

　　2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或监理工程师）检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查；

　　3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报送甲方派驻代表和有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方，重大质量事故的处理，应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施；

　　4、竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

　　（四）乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。

　　五、施工与设计变更

　　（一）、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方均不得擅自修乞改。

　　（二）、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。

　　六、工程价款的支付与结算

　　一、工程进度款支付：工程竣工验收后，竣工资料交给甲方，甲方十五天内付清工程费。

　　二、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。

　　三、下列情况工程价款必须调整：

　　1、设计变更引起的工程量增减：其结算按年（省份）定额直接费进行结算。

　　2、人力不可抗拒而发生的`自然性灾害。

　　七、奖罚条件

　　（一）工期

　　按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5‰向甲方支付违约金，但累计奖罚总额不得超过建安总价的3‰。

　　（二）签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用。

　　（三）由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后，经双方协商同意可解除合同，但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。

　　八、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下方式解决：

　　（一）向经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　（二）向人民法院起诉。

　　九、附则

　　（一）本合同一式四份，加盖双方公章或合同专用章。

　　（二）未尽事宜，参照国家工商行政管理局、建设部工程施工合同协商办理。

　　甲方：________________（公章）

　　乙方：________________（公章）

　　甲方代表人：________________

　　乙方代表人：________________

　　日期：________________

施工合同书15

　　建设单位： (简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程

　　2、工程地点：泉州市商贸学校

　　3、工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。

　　4、承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

　　第二条承包形式与工程造价

　　1、本工程的承包形式：包工包料。

　　2、工程造价：

　　⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币

　　⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币

　　⑶、以上两项工程合计人民币

　　第三条工程结算和付款方法

　　1、工程增加项目结算形式：根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按20xx年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。

　　2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

　　3、资金开户银行：

　　甲方开户银行：帐号：

　　乙方开户银行：帐号：

　　第四条工程施工期限及竣工验收。

　　1、三期围墙工程项目总工期为 45 天，于二○○二年月日开工至二○○二年月日竣工;运动场工程项目总工期为60 天，于二○○二年月日开工至二○○二年月日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。

　　2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

　　3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

　　4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的`安全事故均由乙方负责。

　　第五条工程质量

　　1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

　　2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。

　　第六条甲、乙双方分工协作

　　1、甲方应负责：

　　(1)甲方派为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。

　　(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

　　(3)施工前应做施工现场的三平一通，提供设计标高。

　　(4)组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。

　　(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

　　(6)及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。

　　2、乙方应负责：

　　(1)乙方派为本工程的负责人。

　　(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。

　　(3)确保施工有计划进行。

　　(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

　　(5)认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。

　　第七条其他事项

　　第八条本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【施工合同书】相关文章：

施工合同书02-12

施工合同书02-07