防水工程施工合同(15篇)
随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的防水工程施工合同，希望对大家有所帮助。
防水工程施工合同1
发包人（全称）：（以下简称甲方）
承包人（全称）：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、
一、工程概况
工程名称：工程地点：
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）
二、工程承包范围
承包范围：屋面防水工程
三、合同工期：
开工日期：竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的'规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、
六、付款方式
竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、防水工程为年；
3、装修工程为年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5、供热与供冷系统为
6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、
八、合同生效
合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
防水工程施工合同2
发包人(全称)：__________________(以下简称甲方)
承包人(全称)：__________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：__________________工程地点：__________________
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)
二、工程承包范围
承包范围：屋面防水工程
三、合同工期：
开工日期：__________________竣工日期：__________________
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。
六、付款方式
竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2.防水工程为年;
3.装修工程为年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5.供热与供冷系统为
6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的'其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效
合同订立时间：__________________年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防水工程施工合同3
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
经双方协商就乙方承包甲方平遥县净化中学教师宿舍楼外墙塑钢门窗制作、安装工程，达成以下协议；
承包形式：包工包料
结算方式；以实际安装门窗面积计算，按 165元/平方计算。 工程质量标准：优良
付款方式；工程分三期付款。
（一）合同签订时甲方先支付: 10000元的预付款
（二） 门窗全部安装完成后付10000元
（三）工程竣工验收后，甲方向乙方支付工程总额的尾款。
乙方按时完成甲方合同内的施工任务，服从甲方管理人员的'管理，做到文明施工。
乙方必须采用优质门窗材料，保证工程的门窗质量。因质量造成的门窗问题乙方要免费维修。
施工中乙方要做到安全第一，因乙方施工造成的安全事故，甲方不负责任。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方签章：乙方签章：
年 月 日 年 月 日
防水工程施工合同4
建设单位：（以下简称甲方）
施工单位：（以下简称乙方）
经甲乙双方对此项工程多次商讨，本着平等、自愿、公平的原则，甲乙双方达成如下协议：
一、防水工程承包范围10—14#楼及附属商业楼防水工程
二、承包方式为包工包料（包括工程所需整套工作的内容）
三、工程部位用料及定价
SBC（卫生间）用哈高科（高分子）300g/㎡，定价为40.00元/㎡ SBS屋面带板岩，德生料4mm厚，聚酯胎达-20°C，定价为 55.00 元/㎡SBC哈高科400g/㎡，以上人屋面用及地下室内置防水45.00元/㎡
四、质量标准及工程量确认
整个防水工程包括楼房卫生间、楼顶、地下室及附属延伸带。工程量是按工程设计需要发生并完成合格的量。工程用料是根据设计要求分别用哈高科（高分子）德生-20°C及其它附属材料也要用国标料，工程质量要达到国家楼房防水工程标准，经甲方和工程监理方验收合格视为达标。
上述工程定价款项分别含有甲方付给周广义参与运作监管此项工程的酬劳金及奖金，具体定额款项见乙方与周广义签订合同的文本。
五、甲乙双方的权利义务：
1、甲方有权监督乙方实施的本工程质量及工程进度，并根据乙方工程的'实施情况提出工程整改意见，并进行指导协调工程现场及各方工作关系。有权查验乙方进场的材料并跟踪乙方施工的全过程。
2、乙方全部承担工程质量、进度、安全责任，出现安全事故由乙方承担，甲方不负任何责任。乙方的工程进度要与诸楼房的其它工程有机协调进行，贻误工期造成损失由乙方负经济赔偿责任，乙方不许干“半截子工程”或没尾工程，不许随意停工，整个工程不完工甲方有权拒付工程款。
3、乙方垫付整个防水工程款（含劳务费、材料费及其它工程费用）垫付期限为以整体防水工程总量完成并经验收合格和整体楼房建筑合格为时间结点。整个防水工程做完并经验收合格甲方付乙方工程款的80%，剩余部分待整个工程完并经竣工验收合格后付给乙方剩余款至95%。
4、甲方承担乙方垫付资金偿还责任及承担的违约责任：
5、乙方施工任务全部完成后并经验收合格，甲方要在双方约定的时限和条件内（乙方不能如期完工情况外），甲方要按双方约定付清乙方应得款，如违约超期付款，甲方从违约之日起付乙方垫付款的利息，（分两段时间结点分别为80%、15%）月息为1.5分。
如甲方付息后仍不能偿还乙方垫付的资金，乙方有权根据情况随时起诉法律机关，根据法律机关的裁决，甲方要承担赔偿乙方经济损失的责任。
6、甲方协调乙方与施工方成品保护，如有损坏需修复返工的由责任方承担一切费用。
7、甲方留乙方工程质保金为工程款的5%。待保修期满后付清。
8、从本合同签订之日起双方不得反悔，如有一方反悔，反悔方赔偿另一方全部经济损失。
六、不含税金，如果甲方要求开发票，甲方负责税金按厂家材料扣税金5%。
七、上述条款确立双方信守，如有违约追究其经济赔偿责任。
八、其它未尽事宜，经双方协商后妥善解决，双方另行约定认可的条款同样产生法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防水工程施工合同5
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲方决定把本工程委托给乙方进行施工，为了明确经济关系和责任，结合本工程的情况，经双方协商签订本合同。
条款如下：第一条：工程内容及选材
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、选 材：
5、承包范围： 。
第二条：工程质量及造价
1、工程质量：准，确保优良(88分以上) 。
2、预计工程量：
3、工程造价：每实铺一平方米面积 元;预计总造价为 元，工程完工后，按实际验收面积进行结算，不包括附加层，试验费由乙方承担。
第三条：承包方式及付款方式
1、承包方式： 包工包料 。
2、付款方式： 本项工程完成后，待业主拨款后付30%，主体验收后付50%，经验收合格按实际面积进行结算余款，在一个月内付清，留 10% 保修费或经双方协商的其它付款方式为 .
3、甲方不按时付款应承担的违约责任： 。
第四条：施工工期
本防水工程自具备施工条件开始，暂定 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日完成，由于不可抗力而造成的工程损失，按政府有关规定处理，工期顺延; 人为造成的工程损失，由事故责任人承担全部责任 ;如果造成工期误工罚款 元/天。
第五条：双方责任范围
1、甲方责任
(1)施工现场障碍物均在开工前 天清除干净，达到施工需要的条件;施工面由乙方自行清理。
(2)施工用水、电接到约定地点，而且道路要畅通。
(3)施工交底要在合同签订后 天交给乙方。
2、乙方责任：
(1)根据国家验收规范和图纸设计规定，保质保量按时完成本合同工程项目。
(2)按照国家规定和甲方需要，经双方协商 乙方 提供各项技术(合格证、检验报告、材料发票、验收资料等)。
(3)工程竣工后，乙方清理好施工现场，向甲方提供完整的'竣工资料，办理验收准备工作。
(4)安全责任，乙方自负。若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，甲方为抢救提供力所能及的条件。
第六条：工程验收交接
1、工程竣工后，乙方已竣工报告的形式通知甲方，由甲方邀约有关单位进行验收，并在验收达到本合同签订质量要求后批准或提出修改意见，乙方按要求修改并承担由自身原因造成的修改费用及相关误工费用。甲方在验收达到本合同签订质量要求后，按照付款方式进行结算。
2、工程竣工后，双方办理工程技术档案资料交接手续，在内办完工程竣工结算。
第七条：工程保修
防水工程验收达到合同签订要求质量后，保修五年，在保修期内以材料或施工工艺原因发生滴漏水现象，乙方负责维修。保修期间，乙方应在接到通知后三天内派人维修。否则，甲方可委托他人维修。因乙方原因造成返修而由甲方支付的费用(或上述甲方委托他人修理的费用)甲方可在乙方的保修金内扣除，不足部分由乙方交付。由乙方之外的原因造成返修的费用乙方不予承担。
甲方应在保修期满七日内将10%的保修金结算，将剩余保修金一并退还乙方，不足部分由乙方交付。
第八条：本合同一式 份，双方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。
第九条：本合同在执行过程中若有违约或争执，可到仲裁部门或法院解决处理。
第十条：合同有效期
本合同自双方签字盖章后生效，全面实现后合同随之终止。
甲方：
法人代表：
经办人：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
乙方：
法人代表：
经办人：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
年 日 月
防水工程施工合同6
发包方:___________________(以下简称甲方)
地址:_____________________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
联系方式:_________________
承包方:___________________(以下简称乙方)
地址:_____________________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
联系方式:_________________
风险告知：在施工合同中，作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方委派代理人进行签约的，应当核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，遵循平等、公正和诚信的原则，结合本工程的具体情况，将_________单元外墙漏水处理工程承包给乙方，为保证工程质量安全、确保工期，经甲、乙双方共同协商，特签订以下协议:
一、工程地点:_______________________
二、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包不漏水。
风险告知：本合同中约定由乙方以包工包料(全包)的.形式施工。乙方所提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若乙方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。
三、承包内容:对渗漏的部位，先将内墙面的乳胶漆及腻子全部凿除干净后作防水处理，待防水层干燥后，再刮腻子打磨平整刷乳胶漆，外墙渗漏部位，用外墙密封胶打磨那后再作防水处理，要求全部作试水试验，保证不渗漏。
四、承包价格:_______________________
五、质量标准:严格按照使用合格的防水材料，按防水规范、分层施工，层层把关、保证不渗漏。
六、安全:乙方必须按安全操作规范，持证上岗，听从甲方指挥，不允许违章操作，若发生安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
七、工期:总工期为____天，以甲方通知乙方进场开始时间计算工期。
八、付款方式:工程完成并经试水达到不渗漏一次付给全部工程款。
九、违约责任:乙方不按本协议的工期完成所造成的工期延误，将按总价的_____%/天的违约金支付给甲方。甲方不按本协议的约定支付工程款也将按合同总价的_____%/天的违约金支付给乙方。
十、其它:本协议未尽事宜按国家有关规定执行。
发包方：_____________
承包方：_____________
日期：_____________
防水工程施工合同7
施工单位：___________________________________公司（以下简称甲方）
承包单位：___________________________________（以下简称乙方）
经甲乙双方谈判后，同意将公司_____吉顺街宾馆卫生间_______防水工程委托乙方施工， 为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任， 按照确保工程质量、 工程进度、 工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称：吉顺街宾馆卫生间防水工程
2、 工程地点：吉顺街与通化路交汇
3、 工程内容：宾馆内4~7楼共计46个卫生间防水工程采用丙纶水泥基防水涂膜（1.5 厚）。
二、承包方式：
乙方包清工（工程所需材料以外一切工具）、包质量、包管理、包安全、包进度
三、工程造价：
共计46个卫生间，工程单价120元／个，总计：5520元
四、质量标准：
涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，淋浴头处防水高度1.8米，其他0.5米。窗口下沿卷出与墙面一齐，门口伸出门口，另做300高挡水.
五、付款方式：
46个卫生间全部施工完毕后支付工程款的`70％，余款待试水达到要求后结清。
六、其它：
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：（签章） 代表：
乙方：（签章） 代表：
防水工程施工合同8
我承包施工泰兴汽车城3#、4#厂房工程防水分项工程施工，在履约过程中，本人向江苏金龙建设有限公司汽贸城项目部郑重承诺如下：
一、严格执行国家法律、法规及工程所在地的地方法规
遵守公司的各项管理制度，服从领导，自觉接受公司的管理和监督，积极配合公司的各项工作，全面履行《承包协议书》中所有义务。
二、按照国家相关法律及条例的规定及时发放职工工资
保证没有拖欠职工工资的.现象发生。合法使用劳动力。
三、全面负责本专业工种承包分项工程的安全生产工作
认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，服从安全专检的管理，并按公司相关要求对职工进行安全生产教育，保证重大安全事故为零。本人承诺若发生安全事故一切费用均由本人承担。
四、诚实守信，对本人承包范围内所有涉及到的工程质量、进度、安全、债权债务等自愿承担一切责任。
保证不发生任何经济纠纷或诉讼，若有发生愿意接受处理。
以上承诺本人保证做到，如有违背所发生的一切费用及经济责任、法律责任都由本人承担，与江苏金龙建设有限公司汽贸城项目部无涉。
本承诺书一式四份，为《专业工种承包协议书》的有效附件。
承 诺 人：
联系电话：
担 保 人：
年 月 日
防水工程施工合同9
建设单位：（以下简称甲方）
施工单位：（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将xx1#楼卫生间防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称：xx1#楼
2、工程地点：xx小区内
3、工程内容：
根据要求，卫生间防水工程采用聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理），厚度1.5，上翻200mm。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
卫生间防水每个卫生间200.00元（大写：贰佰元整/个）。结算时按实际个数结算。
四、质量标准：
乙方应确保xx1#防水工程达到合格标准，严格参照国家现行防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
1、甲方责任：
（1）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的'因素，工期顺延。
（2）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，及时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送省、市“建科院”检验合格后使用。
（2）按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程进行保修（保修期按照国家规定）。
（5）质量标准：合格，不渗不漏。蓄水试验合格。
（6）出现问题返修时应随叫随到。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，待工程全部完工验收达合格标准后甲方一次付至全部工程款的97%给乙方，留3%的工程款作保修金，保修期满后乙方无质量问题，甲方一次性支付剩余工程款。
七、安全事项：
乙方在施工时必须按照规范、规定及相关技术标准进行施工，并注意安全，确保人身安全，凡在施工时所发生的一切安全事故均有乙方自负。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力，待保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防水工程施工合同10
甲方(发包方)：______________
乙方(承包方)：______________
甲乙双方在平等、自愿协商的基础上，就甲方 ________
_______工程的防水施工事宜达成如下协议：
第一条：工程名称：________________
第二条：工程地址：_________________
第三条：工程内容：__________________
第四条：发包方式：__________________
第五条：工程期限： ___________________
第六条：甲乙双方责任：
甲方：
1、协助乙方按时进场施工;
2、提供乙方施工用电、用水。
3、为乙方提供材料放置空间等方便。
4、协助乙方及时处理施工中与各方关系的协调。
5、施工过程中如有变更，应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工程进度和质量。
6、保证施工基层与作业环境符合国家相关规范。 乙方：
1、 严格按施工方案及有关规范组织施工，保证工程质量。
2、 精心组织施工，保证施工进度。
3、 服从甲方工地的管理，但甲方应不妨碍乙方进行正常施工，若甲方延误乙方工期的'，乙方工期顺延。
4、 负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。
5、 乙方应为进场的自有人员和财产投保并承担费用，因乙方原因造成的
第三方及自有人员的生命、财产损失均由乙方承担，甲方概不负责。
第七条：驻工地代表
甲方：_____________________________________________________________
乙方：_____________________________________________________________
第八条：工程交验：
1、 施工完毕后，甲乙双方完成验收、签证工作;
2、 乙方在施工完毕后出具书面验收申请，甲方应在收到乙方申请之日起____日内组织甲乙双方进行工程验收并完成工程签字与交验。
3、 如因甲方原因不能在上述期限内共同验收或在共同验收前已进入下一道工序，乙方自检合格视为工程验收合格;
4、 整体或分段工程交验合格后，不在重复交验;工程交验合格后出现渗漏的，双方按照本合同
第十三条之约定处理。
第九条：工程量签证与结算：
整体或分段工程验收完毕后，应进行工程量签证(或结算);
第十条：工程造价：___________
第十条：工程量变更：
甲乙变更(增加或减少)工程量的，应向乙方出具书面工程量变更通知。下列情况视为工程量变更，由乙方出具工程量变更报告，双方应协商增加费用;
1、 施工过程中因乙方以外的原因导致的防水层破坏或渗漏，
2、 施工过程中因交叉作业或上下工序返工破坏防漏层(乙方未按施工工序要求施工或未按甲方要求施工的除外);
3、 工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏;
4、 其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。上述情况，甲方在收到乙方工程量变更报告后，应书面回复;甲方不予书面回复的，乙方可以拒绝维修或施工，造成的损失由甲方承担。问题后付15%，余款5%保质金________年内付清。
第十三条：工程维护
1、 在工程完工后，因乙方施工造成破坏漏水的质量问题;不在乙方保修范围之内，但乙方同意有偿维修。
2、 乙方在正常的情况下，质保________年，________年内如质量原因出现渗漏，乙方维修。
第十四条：其他事项及约定：
1、 本合同未尽事宜，双方应友好协商解决;协商不成，按《民法典》及相关规定处理。
2、 本合同自甲乙双方签章后生效。合同生效后，若一方违反本合同约定，则另一方有权要求违约方合同总金额20%的违约金。
3、 乙方就施工过程中签发的施工业务联系单，交甲方签收，并在____日内做出答复，如不答复，则视为默认。
4、 甲乙双方在履行本合同发生争议时，双方应协商解决;协商不成的双方约定由当地人民法院裁决，或由仲裁委员会裁决。
5、 本合同正本三份，由甲方执两份，乙方执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
防水工程施工合同11
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
鉴于乙方有防水材料生产、经营资质和防水工程施工许可证，有承担甲方所属""项目地下室防水工程施工的技术、经济实力。乙方在充分了解本工程实际情况后，全面接受甲方提出的以"施工承包方式"合作本项目地下室防水工程施工。双方经充分协商，按照平等互利、自愿的原则，就承包""项目地下室防水工程施工事宜达成以下协议：
一、包方式：双包(包工、包料)
二、承包工程内容及价款:
三、质量要求:
1、使用材料要求：
出厂合格证、人防工程防水材料准用证等出厂检验报告齐全并在现场使用前按国家现行标 准抽检合格(现场按已送样品批准使用);再生料含量不能超过20%;卷材芯层厚度不小1.5mm。甲方对乙方材料进行抽验试验，质量达不到以上要求者，将承担本合同总价10%的违约赔偿。
2、施工要求：地下防水达到GB50208-20xx规范要求，并满足设计要求。
3、保修期叁年，保修期内出现质量事故乙方负全责免费维修，因乙方防水材料及施工质量造成渗漏，由乙方返修，并由乙方赔偿因渗漏造成的所有损失。
四、工期：本项目工期遵从甲方安排统一进行施工。
五、结算及支付条款：
1、本项目地下室底板及外墙防水工程完工后甲方验收认可，回填完成后20日内支付已完成工程价款的60%;主体工程封顶20日后支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工 程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)
2、本项目地下室顶板工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的60%; 甲方主体工程封顶20日支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%, 留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)
3、本项目屋面工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项己完成工程价款的70%;甲乙 双方结算完毕支付工程总价款的25%,留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)
4、本项目厨房、卫生间工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的 70%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付(质保期30年，无0息)
六、验收办法：
工程完工经甲方、建设单位、监理单位和政府相关质检部门共同验收。
七、甲方责任：
1、负责向乙方提供建筑工程施工图一套;
2、协调各配合单位和工种之间的关系;
3、按时办理结算的.拨付工程款;
4、负责施工面、进度要求、质量检查、组织竣工交验;
5、负责与各施工方协调工作，协助并配合乙方对成品及半成品的保护;
八、乙方责任：
1、严格按设计图纸规范要求及《施工方案》、合同"工期"及"质量要求"组织人员进行施 工和交工，《施工方案》由甲方及有关单位审批;
2、服从甲方管理，遵守甲方的各项规章制度;
3、做好成品及半成品保护，做到安全施工、文明施工;
4、材料检验及闭水试验，达到监理及业主、甲方的要求，保证本工程能通过人防工程验收。
九、违约责任：
1、乙方承诺在合同签订后5天提供本工程所使用材料的"人防工程防水材料准用证"，若5 天后未能提供，保证金不予以退还，同时甲方有权重新与第三方签定承包合同，且乙方已施工的防水工程不予结算。
2、乙方如不按合同"质量要求"施工，造成的一切返工损失由乙方承担;若因乙方原因;不能按合同"工期"完工，每延期1天须向甲方赔偿合同总金额5%的违约金。
3、工期每拖延一天乙方向甲方支付违约金5000元/天，累计计算，从工程款中扣除;累计拖延3天以上时，甲方有权取消乙方的承包资格，随时还将乙方所承包的工程收回后另行分包，同时还将追诉乙方因此所造成的经济损失和违约责任并没收履约保证金，乙方不得有异己同时 承诺放弃抗辩权。
4、任何一方因违反合同而给另一方造成的直接损失，应按损失大小给予赔偿。 十、本合同一式二份，经双方签字盖章后生效.甲方执1份,乙方执1份，本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签订补充协议。合同执行过程中若有争议，可由双方友好协商解决，若协商仍不能达成一致意见，合同任何一方可向人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水工程施工合同12
甲方：
乙方：
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、工程名称地点及材料
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用B4.0厚施工。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
三、工程造价：按每平方米元计算。
四、双方责任：
1、甲方责任
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任;
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度，按甲方提出的.施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修___XXXX___年。
五、付款方式：
2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为___XXXX___年，保修期满一次性付清。
六、其它：
本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
___XXXX___年____月____日___XXXX___年____月____日
防水工程施工合同13
甲方：
乙方：
为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。
第一条：工程概况
1、工程地址：湖北随县开发区
2、工程项目：公司综合楼楼面·厕所地面防水。
3、施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶。厕所地面漏水，漏雨的目的。
4、承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条：工程价格：
1、屋面SBS每平米8元(含燃气)
2、厕所丙纶布每平米_______元
第三条:质量要求
1、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。
2、工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的`质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条：工程工期
1、工程时间：自_____年_____月______日开工，至_____年_____月______日竣工。
2、如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。
第五条：付款方式
1、工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，
2、工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。
第六条：施工安全：
1、乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责。
2、施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。
第七条：合同生效:本合同双方盖章、签字后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方:
乙方：
日期：
防水工程施工合同14
施工单位：_________（以下简称甲方）
承包单位：_________（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程当中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则：
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、工程内容：根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1。5cm厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准，严格参照_________有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
1、甲方责任：
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工过程当中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。
（2）配合市建公司_________基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的`各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95％给乙方，留5％的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
防水工程施工合同15
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲乙双方遵循平等自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致签订如下合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：xxxx
2、工程地点：xxxx
3、工程量：总量约为150000m2，以实际合格率为准。乙方具体施工工程量（含A、B户型比例）项目部根据乙方队伍施工质量、安全、文明施工等施工实力进行合理分配，乙方须无条件服从。
第二条 工程质量、保修及验收
1、乙方需按合同相关要求精心施工，确保工程质量，本工程防水等级为二级，使用年限为十五年，即乙方需确保此防水工程使用十五年。
2、本工程保修期为五年，保修期从竣工备案之日起计算，保修期内乙方在接到通知起3日内无条件免费到施工现场维修.若乙方人员未及时到场维修，由我方委派人员进行维修的，按维修发生实际工程量叁倍费用在保修金里相应扣除。如非乙方原因引起的渗漏等相关质量问题，乙方在维修后只收取人工、材料、机械等直接成本费，在保修金内相应计算。
3、乙方须严格按施工规范规定及图纸设计要求进行施工，附加层、易渗漏部位、管根、错缝搭接等均需按相关要求施工。否则，甲方将视情节轻重对乙方处以1000-10000元/次不等的罚款，造成的返工等相关费用均由乙方自行承担。
4、防水工程施工完成后，乙方应通知甲方监督验收，乙方自行作蓄水试验及各项检验检测合格后，方可视为该防水工程验收合格，具体流程以双方指定人员办理移交书签字手续为依据。
5、防水工程施工过程中所选材料及品牌等需与乙方所提供样品（业主指挥部处封存）一致，均为国标产品，同时提供合格证、检验报告，并按规范规定进行取样复试。复试由甲方及监理负责送检，乙方协助配合取样，复检合格出具相关合格报告后方可允许在现场使用（材料复试费用由乙方承担）。
6、施工工艺：
（1）卷材施工前需将基层清理干净后滚刷、满铺冷子底油两道；卷材附加层以宽材料按规范要求部位施工；卷材大面积滚铺时一人控制喷枪一人排气压实同时操作，要错缝铺贴，搭接保证，确保卷材与基层不空鼓无气泡；搭接缝及收头处应整条烘烤直至熔融，再用刮刀刮平边端封严密实不渗水不翘边并做好成品保护。
（2）涂膜防水施工前甲乙料配比要准确；先进行节点、根部、拐角部位加强处理再先远后近大面积分层涂刮；涂刷两层之间相互垂直，间隔4小时以上但不宜过长；施工后不宜踩踏，需采取措施防护。
第三条 工程量结算及工程款支付
1、工程量乙方按甲方要求进行包工包料计算，计算方法按xx定额有关规则进行，最终结算的工程量以业主审核量为准。2、施工过程中进度款支付标准分为两节点，乙方必须完成其中一项的所有内容方可计量，否则不作为支付的条件。
其一：完成单体屋面防水、保温板铺设、伸缩缝施工；
其二、完成单体平台、露台、阳台、室内卫生间地面等防水施工。
第四条 甲乙双方义务
1、甲方义务：
（1）甲方工程部xx负责对施工现场质量监控和把关（但不免除乙方责任），并协助乙方解决施工现场的各种问题，以便顺利保质保量地完成本工程。
（2）甲方为乙方免费提供现场施工用水、电等。
（3）甲方为乙方免费提供合适的材料堆放仓库，但需由乙方自行管理。若有丢失，甲方不承担相应责任。
（4）甲方提供的施工基面必须符合施工要求，如平整、干燥及堆积物。
第五条违约责任
1、工程质量不符合合同规定，乙方负
责无偿修理或返工，若乙方未及时返修，甲方可另行指派专人维修，费用从质保金中三倍扣除。
2、出现下列情况之一的，甲方有权解除本合同，且乙方只能结算已施工工程量50%-60%的工程款，同时需赔偿甲方全部损失（包括差价、工期等损失）：
（1）因乙方管理不善，造成工期拖延使施工无法正常进行的；
（2）发生安全质量或环境污染事故，严重损害甲方经济利益或社会声誉的；
（3）不服从甲方管理或有其他严重损害甲方合法权益的.行为；
（4）乙方没按甲方规定和协商好的要求擅自在施工现场使用不合格材料等情形的。
第六条 附则
1、合同签订后，当事人双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自修改或终止。如一方不认真履行合同，给对方造成损失时，应承担全部经济损失和法律责任，并且，一方违约后另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
2、合同一旦签订，就具有一定的法律约束力。如合同发生纠纷时，当事人双方及时协商解决，协商不成时，任何一方可向施工所在地的管理机构申请调解或仲裁，也可向施工所在地的人民法院起诉。
3、乙方一旦进入施工，及视为接收完好基层，防水验收前由乙方负责。
第七条 合同有效期及份数
1、本合同经双方签字后生效至工程保修期满工程款付清自动解除，合同履行期内当事人不得随意变更或解除合同，未尽事宜双方共同协商解决。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲 方：乙 方：
负责人： 负责人：
账 号：账 号：
电 话：身份证：
电 话：电 话：
年 月 日 年 月 日
【防水工程施工合同】相关文章：
防水工程施工合同08-24
防水工程施工合同01-29
防水维修工程施工合同12-23
屋面防水工程施工合同06-08
厂房防水工程施工合同03-24
防水工程施工合同【推荐】04-11
防水工程施工合同14篇06-30
防水工程施工合同精选15篇03-31
防水工程施工合同(精选15篇)05-01
有关防水工程施工合同12-12