施工改造合同

时间：2023-03-31 18:20:43 施工合同我要投稿

施工改造合同15篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的施工改造合同，希望对大家有所帮助。

施工改造合同15篇

施工改造合同1

　　包发单位（简称甲方）

　　承包单位（简称乙方）

　　为了保证本工程施工安全，顺利完成工程任务，按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定，经甲、乙双方协商，签定本协议。

　　一、协议范围

　　本协议包括石湍镇长沟村高低压线路及户表工程安全工作。

　　二、双方安全职责

　　（一）甲方职责：

　　1、施工管理中，严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，监促乙方在施工中提高安全施工管理水平，保障设备、职工在劳动工程中的安全。

　　2、严格审查乙方施工人员素质（含负责人、技术员、工人）及特种作业人员取证（安全合格证、操作证）情况。

　　3、严格审查乙方有满足工程需要，保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。

　　4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。

　　5、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。

　　6、有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为，制止违章作业，必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。

　　7、监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。

　　（二）乙方职责：

　　1、在施工中要严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各种安全工作规程、规定，保障设备、职工在施工过程中的安全。

　　2、向甲方提供真实的保证安全施工的'机构。经过检查和试验合格的机械，工器具及安全防护设施用具的配备资料。

　　3、向甲方提供真实的施工人员的技术素质（包括负责人、技术人员和工人）及特种作业人员取证资料（安全合格证、操作证）。

　　4、严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

　　5、工程开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。

　　6、在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定，并经考试合格后方可进行工作。

　　7、加强对临时工的现场管理工作，对所使用的民工进行安全知识教育，临时工不得从事高空和电气作业。

　　8、定期或不定期组织施工现场安全检查，及时纠正违章行为，制止违章作业，必要时应停工处置不安全因素。

　　9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出的安全意见必须及时整改。

　　10、严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。

　　三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款，导致发生的事故，按其责任划分各自承担安全责任。

　　四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定，甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%；发生重伤事故扣除保证金的50%。

　　甲方：法定代表人（委托人）：

　　乙方：施工负责人：

　　年月日

施工改造合同2

　　发包方：xxxx房地产开发有限公司（以下简称甲方）

　　承包方：xxxxxxxx工程有限公司（以下简称乙方）

　　根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。

　　一、项目概况

　　1、工程地点：xxxxxxxxxx

　　2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程

　　3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。

　　4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。

　　二、合同总价及付款方式：

　　1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。

　　2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。

　　3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。

　　4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。

　　三、工程质量标准和保修期

　　1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。

　　2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。

　　四、甲方权利义务

　　1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；

　　2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担；

　　3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。

　　4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。

　　5、办理乙方工程结算。

　　6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。

　　五、乙方权利义务

　　1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。

　　2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。

　　3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。

　　4、接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用；

　　5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿；

　　6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。

　　7、乙方委派xxxxx为本工程负责人。

　　六、质保期服务

　　质保期贰年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。

　　七、工期

　　本工程开工日期以甲方书面通知为准。

　　本工程总工期为30天。

　　由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。

　　八、违约责任

　　1、任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。

　　2、任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。

　　3、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。

　　4、如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。

　　5、甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款，则每逾期一天，甲方向乙方缴纳合同总额千分之三的滞纳金，

　　6、因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的`业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。

　　7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。

　　九、争议的解决

　　因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。

　　十、附件

　　1、泛光照明布置图

　　2、报价单

　　3、效果图

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。

　　甲方：

　　代表人：

　　乙方：

　　代表人：

　　签约地点：

　　签约日期：年月日

施工改造合同3

　　甲方：__________________身份证号码：__________________

　　乙方：__________________身份证号码：__________________

　　本着公平、公正、公开的原则，经甲方双方商定，由乙方给甲方承建危房改造工程，此工程双方达成协议：

　　一、工程面积及地点：

　　工程面积：共_________平方米。

　　工程地点：__________________，户主(甲方)：__________________。

　　二、工程内容：

　　新建，外墙37公分，当地黑沙砌成，南北两面抹水泥沙灰，里面抹水泥沙灰，室内砌筑烟筒1个(不包括：棚、地面、间墙、炕、锅台、电路等)，前面塑钢窗1个，铁制单扇门一个(四周无散水波)，上下圈梁(20xx)，4根钢筋直径10，房顶为红色彩钢复合板，房顶结构为，苯板厚度为7.5公分，上板厚度为0.35，底板厚度为0.18。铁20制46檩条8根(刷灰色底漆)，55角钢架1个(刷灰色底漆)。

　　三、承包方式及造价：

　　承包方式为大包(包工包料)甲方负责税金。

　　工程造价：共元(￥_________：元)。(由于运距较长，增加元，加大、加宽的具体标准为30平方米20000元的.平均值。增加的费用和加大、宽部分由甲方另付款。)

　　付款方式：验收合格后，乙方从甲方的金牛卡中扣除贰万圆，剩余的(加面积)款乙方施工前甲方以现金形式兑付元(￥：__________________)。

　　四、责任与义务

　　五、甲方责任与义务：甲方为乙方提供宿舍，为乙方水、电、路三通，为乙方提供地面平整，负责拉黑沙子和白沙子，工程款按期按时发放，因工程款不到位而误工期甲方负全部责任，甲方有权监督乙方工程质量。

　　乙方责任与义务：首先乙方保证工程质量合格，不偷工减料，乙方接受甲方监督，如出现质量问题及时告知乙方，按图、按质、按期施工，保障工程顺利进行。

　　六、金牛卡交给嘎查负责人。

　　七、工程质量及期限：

　　乙方年月日前完成施工。工程质量按照旗危房改造实施方案的要求，有关上级部门验收合格为准。

　　八、此协议书一式两份，甲乙双方各一份，签字日期起生效

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工改造合同4

　　甲方(全称):

　　乙方(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、〈中华人民共和国建筑法〉及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地址：

　　工程内容：详见施工图纸及工程量清单

　　资金来源：业主自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：全部工程内容

　　三、合同工期

　　开工日期： 20xx年10月8日竣工日期： 20xx年11月15日合同工期总日历天数39 日历天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、合同价款

　　经双方协商，本合同计价方式采用：20xx计价规范，20xx清单定额，未计价材料部分由甲方认质认价。合同总价 438249.00 元，大写：人民币肆拾叁万捌千贰佰肆拾玖元整。结算价以甲方审计决算为准

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、本合同专用条款３、本合同通用条款

　　４、标准、规范及有关技术文件５、图纸

　　６、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、工程款（进度款）支付

　　工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，待工程竣工验收并决算审计后付至审计决算价的95%，剩余5%作为工程质保金，本工程缺陷责任期为12个月，质保金待缺陷责任期满后15日内无息退还。

　　八、竣工结算

　　乙方应当于竣工验收合格后30日之内上报工程送审资料（一正两副，共三份），逾期未上报者每逾期30天按最终审计价的1%扣除工程款。

　　乙方应实事求是编制工程结算资料，乙方上报甲方的`竣工结算须经审计且审减率不得超过5%。工程竣工结算审减率及审核费用的计算办法按照川价发［20xx］141号文规定执行。所产生费用由乙方承担。

　　乙方对工程总造价进行控制，乙方上报甲方的竣工结算不得超过合同价款的10%。如有新增工程量（项）需将全部情况报甲方认可后，方可实施。

　　九、本协议书中有关部门词语含义与本合同〈通用条款〉中分别赋予它们的定义相同。十、乙方不得向他人转让中选项目。

　　十一、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间： 20*8年 9 月 30 日合同订立地点：

　　本合同双方约定经甲方、乙方签字、盖章后生效。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：

施工改造合同5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。

　　一、工程概况及承包方式：

　　1、工程名称：米脂县劳动服务科低压线路工程

　　2、工程地点：米脂县劳动服务科

　　3、工程内容：施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、验收。

　　4、承包范围：包工包料：工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）、本工程施工范围内一切技术资料、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。

　　二、工程期限及质量

　　工程期限：合同签订后即开工；

　　工程质量：工程质量合格，保证用电正常。

　　三、甲方责任及权利：

　　1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。

　　四、乙方责任：

　　1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的`准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。

　　2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，

　　概由乙方负责；

　　3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿；

　　4、结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；

　　五、合同价款与付款方式：

　　1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘（￥33458.3380元）;

　　2、付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次性付清所有工程款。

　　六、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

　　时间：年月日时间：年月日

施工改造合同6

　　甲方：身份证号码：

　　乙方：身份证号码：

　　本着公平、公正、公开的原则，经甲方双方商定，由乙方给甲方承建危房改造工程，此工程双方达成协议：

　　一、工程面积及地点：工程地点：，户主(甲方)：。工程面积：米X 米，共平方米，

　　二、工程内容：新建，外墙37公分，当地黑沙砌成，南北两面抹水泥沙灰，里面抹水泥沙灰，室内砌筑烟筒1个(不包括：棚、地面、间墙、炕、锅台、电路等)，前面塑钢窗1个，铁制单扇门一个(四周无散水波)，上下圈梁(20xx)，4根钢筋直径10，房顶为红色彩钢复合板，房顶结构为，苯板厚度为7.5公分，上板厚度为0.35，底板厚度为0.18。铁20制46檩条8根(刷灰色底漆)，55角钢架1个(刷灰色底漆)。

　　三、承包方式及造价：承包方式为大包(包工包料)甲方负责税金。

　　工程造价：共元(￥：元)。(由于运距较长，增加元，加大、加宽的具体标准为30平方米20000元的`平均值。增加的费用和加大、宽部分由甲方另付款。)

　　付款方式：验收合格后，乙方从甲方的金牛卡中扣除贰万圆，剩余的(加面积)款乙方施工前甲方以现金形式兑付元(￥： )。

　　四、责任与义务

　　六、金牛卡交给嘎查负责人。

　　七、工程质量及期限：乙方年月日前完成施工。工程质量按照旗危房改造实施方案的要求，有关上级部门验收合格为准。

　　八、此协议书一式两份，甲乙双方各一份，签字日期起生效

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工改造合同7

　　甲方（业主）：_______________

　　乙方（水电施工）：_______________

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：

　　一、装修施工地点：____________

　　二、工期：

　　_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　三、工程造价：

　　本项工程总费用___元人民币。

　　四、材料供应及改造工程量的约定：

　　1、甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，如甲方提供的材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，责任由甲方承担。如需乙方供应水电材料，应得到甲方同意。

　　2、施工前由甲乙方现场确定需改造项目、尺寸、位置等，确定改造工程量。

　　五、乙方承包内容：

　　1）、水电开槽、布管、穿线

　　2）、所有水电施工过程的垃圾整理装

　　3）、开关面板安装

　　六、对乙方要求：

　　1）、严格遵守规定的装饰装修施工时间，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2）、施工过程严格按照行业标准。水电施工过程的.垃圾整理装袋，不负责下楼。

　　3）、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4）、由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。

　　5）、水电工程保修一年。

　　七、对甲方要求：

　　1）、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如：协调物业停、供水电，水钻钻眼，装修材料运输等等。

　　2）、甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。

　　3）、甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。

　　4）、甲方原因造成二次到现场施工，甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于100元。

　　八、工程竣工：

　　甲方组织验收，并办理验收手续。由甲或乙方原因造成质量问题，其返工费用由各自方承担。

　　九、付款方式：

　　乙方布管、穿线、固定线盒水管结束后，甲方现场验收合格支付工钱的85%，水电完工后支付15%。

　　十、其它约定：

　　1）、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2）、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 %支付违约金。

　　十一、附则：

　　（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　（三）合同签订后甲方需支付乙方诚意定金___元。

　　甲方签字（盖章）：_______________乙方签字（盖章）：_______________

　　___年___月___日___年___月___日

施工改造合同8

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　甲乙双方为承建房改造项目，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚信的原则，结合工程具体情况，双方达成以下协议：

　　第一条、工程概况

　　1.1工程名称：危房改造项目

　　1.2工程地址：区域内个行政自然村

　　1.3工程内容：门窗、外粉涂料、屋内地面、房顶

　　1.4质量等级：合格

　　1.5承包方式：包工、包料

　　1.6工期：90天

　　1.7小写：

　　第二条：甲方义务

　　2.1对施工过程中的质量进行监督、指导。

　　2.2负责施工过程协调工作，保证水电供应。

　　3.1严格按照国家建筑施工规范进行施工。

　　3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。

　　3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。

　　3.4做到文明施工，保持施工现场清洁。

　　第三条、工程款付款和结算办法

　　4.1工地开始施工，门窗提前定做，预付合同总价款30%;工程达到70%时，支付合同总价款30%;工程达到95%时，支付合同总价款25%;工程全部竣工、验收合格后，支付合同总价款10%;余5%一年后无质量问题，七个工作日内全部退还。

　　4.2工程在施工过程中，发生工程量增加和变化，需经甲方代表和用户签字确认。本工程结算依据执行《甘肃省建筑工程工程量清单综合单价》20xx年定额及相关配套的文件和《xx县建设工程造价信息》(近期)文件依实决算。

　　4.3本合同所约定的专用条款和通用条款，均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的.版本，并赋予他们相同的含义和词义。

　　4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担保修责任。

　　5.1乙方应对施工过程中的安全负责，应全面关照施工现场家庭成员的安全，保持其管辖范围内的施工现场和尚未完工的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身安全事故。乙方工伤事故及一切费用由乙方承担。

　　5.2在施工过程中乙方应采取有效、合理措施，保护好家庭财产、避免环境污染。

　　5.3每户必须在不影响主体结构、建筑设计规范的前提下进行改造。

　　本合同一式六份，甲方四分，乙方两份。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　年月日年月日

施工改造合同9

　　发包方：_______________(以下简称甲方)

　　承包方：_______________(以下简称乙方)

　　根据_____电网公司批复的_____供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费__________万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、_____电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《_____省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的`地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_______________法定代表人(签字)：_______________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

施工改造合同10

　　甲方（发包方）：联系电话：

　　乙方（承包方）：联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律法规

　　的规定，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

　　一、施工内容：

　　甲方委托乙方施工的项目有：

　　二、施工地点：

　　乡集镇恩鹤线甲方建房所在地

　　三、施工期限：

　　施工期限为自签定合同之日起开工，至20xx

　　年8月底结束。

　　四、工程价款

　　工程核算：工程队只能在乡政府规定的指导价位计算每户的

　　总工程款（砖墙平顶屋，加层加顶的每平方米按450元计算，只加顶的每平方米按270元计算；木质房子打造的按项目据实计算；纯属换青瓦的按每平方米180元计算）。花格木窗全封闭式按每平方米160元计算，使用两开窗按每平方米250元计算（超出部分每平方米90元由农户自筹）。甲方支付乙方工人劳务报酬

　　和相关建筑材料费用共计人民币大写万仟佰拾元整，小写￥.00元。

　　五、付款方式

　　甲方自愿上交施工队自筹部分建设资金大写万仟

　　佰拾元整，小写￥.00元后（面积在100平方米以下的改造户按每平方米30元上交特色民居改造费）与施工队签定本承包合同后施工。结束验收后，乡政府经甲方签字确认后实行以奖代补将剩余工程款（砖墙平顶屋以建筑面积计算，在140平方米以上的3.5万元封顶＜超出部分由改造户自筹＞，面积在140平方米以下的按面积据实计算，最高不超过3万元）予以补助。

　　六、工程验收

　　1、当该工程完工后，由乙方向乡村镇管理办公室提出竣工验收申请。乡村镇管理办公室安排验收工作，该工程符合要求，则通过验收。通过竣工验收的当天即为竣工日期。

　　七、验收标准

　　按照特色民居建设的总体要求，我乡制定相应实施标准，规范特色民居建设标准与建设质量，以避免出现民居建设标准不一，样式混乱，粗制滥造的`问题。

　　（一）砖混结构房屋标准

　　砖混结构房屋必须建成两层以上，顶层全加盖。

　　1、屋顶部分

　　1）统一使用防凌冻优质全瓷瓦。

　　2）屋脊主梁用白瓷线条瓦或水泥砂浆（刷白漆）跺双脊，脊中央设鼓楼圈，双脊中用瓦造型，侧檐用白瓷线条瓦或水泥砂浆（刷白漆）跺单脊。

　　3）正面檐口用造型挡檐板，正侧面可视范围钉望板。

　　4）房屋正面飞檐翘角，安装吊桤、挂络；凸显吊脚楼风格。

　　2、屋面部分

　　1）房屋正面用防冻乳胶漆刷成白墙。后面做糙面。

　　2）木窗按实际窗框尺寸订做，设计为两开窗，根据自愿也可使用全封闭式，采用万字花格木窗，整窗上清漆，制成成品后安装。

　　（二）改造特色民居建设标准

　　1、木质瓦房改造标准：

　　1）木房正房和厢房正面飞檐翘角，白瓷线条瓦跺脊瓦造型，突显飞檐翘角。

　　2）正立面及堂屋板壁刨刷一新后上清漆。花格木门木窗上

　　清漆。吞口装板壁并封檐。

　　八、双方权利和义务

　　1、甲方权利和义务

　　甲方自愿申请加层，因房屋基础及墙体不适宜加层加盖而导致房屋损坏的后果由甲方全部承担。甲方按合同向乙方支付本合同规定的自筹价款。

　　2、乙方权利和义务

　　1）、乙方必须严格按照县、乡特居建设的要求施工，并随时接受县、乡特居办的督查。

　　2）、乙方应作好物资材料供应准备，负责购买水泥、砂石、木材、砖瓦、钢筋等所需材料，费用由乙方自理。

　　3）、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任一概与甲方无关，如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。乙方所有施工人员必须身体健康，工头负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全。

　　4）、乙方施工时要保证质量，使用前必须把砖头浇水湿润，沙浆的饱满度必须要达到“三个一”砌筑法，即（一块砖、一铲灰、一挤揉）。乙方尽量避免在下雨天施工，以防影响房子质量。

　　九、服务条款

　　1、甲方负责提供饮用的纯净水，所有工人的吃饭、住宿场所以及物料存放场地及运输条件。

　　2、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等。

　　十、违约责任

　　1、工程质量达不到约定要求的，乙方要进行修理、返工或重弄；造成损失的，乙方要赔偿所有损失，因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

　　2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误

　　工期等做法为难甲方，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，辞退乙方，并只需支付按照已完工的工程量计算人工钱的50%给乙方。

　　3、在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工程款，则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前5天通知违约方后，方可中止或解除合同，并由违约方承担违约责任。

　　十一、合同的变更及解除

　　1、合同签订生效后，甲乙双方不得无故变更或解除。

　　2、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。

　　十二、争议解决方式

　　凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

　　十三、其他条款

　　在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。

　　十四、合同文本和效力

　　1、本合同一式三份，甲乙双方当事人各执一份，乡政府报备一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。

　　3、本工程验收合格，付清工程款后，该合同自动失效。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　20xx年月日20xx年月日

施工改造合同11

　　发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）经甲、乙双方协商，甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工，就此项目施工事宜，订立本协议：

　　一、工程项目内容地点：易家墩街陈家墱社区内

　　1、工程名称：室内维修装饰

　　2工程内容:室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚

　　2、承包付款方式：按乙方进场开工，预付工程款总额的30％，其后按工程进度付款：余下3％验收合格无质量问题一次付清。

　　二、工程价格：

　　1、厨卫墙面采用：250×330内墙瓷片铺贴。

　　2、卫生间、厨房地砖采用：300×300防滑地砖。

　　3、铝合金无烟灶台180元／㎡。

　　4, 内墙涂料立帮美得丽600,23元／㎡

　　4、其他未涉项目，按市场价格甲、乙双方商定价结算。

　　三、甲方责任：

　　l、甲方负责现场施工质量监督。

　　2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的`矛盾。

　　3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。

　　4、甲方负责施工中水电供应,确保乙方施工所需水电供应。

　　5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地

　　6,若甲方更改项目,应承担一切费用。

　　四、乙方责任：

　　1、乙方保证按合同工期完工（如遇特殊原因，工期顺推）。

　　2、乙方施工必须保证质量。

　　3、乙方施工应尽量避免发生噪音，惊扰周围居民。

　　4、施工期间，乙方应保证安全施工.

　　5: 乙方必须服从甲方人员管理

　　五、施工工期：

　　自二Oxx年月日起正式施工至二Oxx年月日止全面完工，共计

　　六,付款方式:

　　1 , 乙方进场后首付工程款总金额的30％

　　2, 竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清

　　六、未列入预算，预算报价单则，按实际增加结算。

　　七, 工程验收:

　　1 , 乙方每项工程完工后,向甲方申报竣工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收.

　　2 , 验收标准以国家相关验收评定标准为依据.

　　3 , 因乙方原因造成不合格的,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承担返工费用,工期顺延.

　　七、合同期限：

　　1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款,

　　2 , 合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁.

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决；

　　4、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方代表签字：

　　乙方代表签字：立合同日期：20xx年月日

施工改造合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　在平等合理的基础上，经友好协商，长顺县（以下简称甲方）委托李海军（以下简称乙方）承担幼儿园用电线路改造工程，现就有关事宜，双方达成以下协议：

　　一、基本原则

　　（一）乙方向甲方提供工程施工，乙方有权依照规定收取合理的服务费用，甲方亦应履行相应的支付义务。

　　（二）如乙方非因其自身的过错而不能提供或者不能完全提供工程施工时，应及时通知甲方，并应尽最大努力协助甲方从其他渠道获得相同或者类似的服务。

　　（三）乙方向甲方提供工程施工服务，必须符合双方同意的用途以及国家规定的有关标准。

　　（四）对于双方任何一方因违反规定而给对方造成的损失，该方应向对方承担违约赔偿责任。

　　（五）双方中任何一方履行义务时，对方应提供合理的、必要的协助。

　　二、工程施工服务的基本内容

　　工程名称：第二幼儿园外电力部门供电主线连接至幼儿园内用电明线改造为地埋

　　三、工程工期：

　　20xx年8月 15日——20xx年 8月 25日

　　四、承包方式、合同金额及付款方式

　　1、承包方式：包工包料。

　　2、根据预算，合同总金额为15900元

　　3、付款方式：工程竣工后，经甲方验收合格，一次性付款。

　　五、产品质量及安全

　　1、乙方保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合规定的'质量、规格和性能的要求。

　　2、施工安全

　　A、乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用。若发生重大伤亡事故，乙方工地代表应及时上报有关部门并通知甲方工地代表，甲方要积极配合并为抢救提供必要的条件。

　　B、乙方在动力设备、高压线路地段以及交通路口附近施工前，应向甲方代表提出安全措施，经甲方批准后实施。

　　六、货物及运输

　　1、乙方负责安排运输，并负责到交货地的全部运杂费。

　　2、乙方应在货物备妥待运后，将货物运输情况通知甲方。

　　3、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输，确保货物安全无损运抵施工现场。

　　4、乙方提供的货物到达现场后，甲方应及时组织人员清查，协助完成入库工作。

　　七、双方义务

　　1、甲方为乙方到场卸货提供支持，并提供必要的场地和货物库房，以及供水供电等设备。

　　2、乙方按设计和工期范围供货并完成工程中系统安装调试。

　　3、乙方按清单中货物的技术协议参数提供相关货物。

　　4、乙方施工过程中，安全风险责任自负，施工中乙方人员发生伤亡等事故由乙方自行承担责任。

　　八、工程验收

　　在本项合同下，各项施工工作由乙方成功完成后，甲方组织人员现场验收。合格后，由甲方签发验收报告。

　　九、合同生效

　　1、本合同经双方代表签字后生效。合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同自签字之日起生效，双方均不得随意变更或解除合同。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方代表签名：

　　乙方代表签名：

　　20xx年8月19日

施工改造合同13

　　简称甲方:

　　简称乙方：

　　经甲、乙方双方协调决定，甲方现有房屋扩建与装修项目，以包工包料的方式承包给乙方，具体事项如下：

　　一、工程地点：

　　二、承包内容：房屋改扩建，装修主题房屋、内用包含（室内顶棚、室内乳胶漆、木地板、灯具、瓷砖、换铝合金窗户、外瓷砖、门窗转、房屋防水），精装修、详见清单表。

　　三、工程规模：扩建房屋面积为250平方米。装修面积为原油面积190加扩建面积，共计：440平米。以实际收方为准。

　　四、工程总造价：房屋扩建与装修每平方米为3200元，共计：1408000元人民币（壹佰肆拾万零捌仟元整人民币）。

　　五、工程质量：乙方必须按照甲方要求保质保量完成此工程。

　　六、工程日期：开工时间为：

　　七、工程安全：工地上所有安全事故由乙方自行负责。

　　八、付款方式：房屋建筑开工预付款为42万元人民币（肆拾贰万元人民币整）工程完成后，经甲方验收合格后，15日内甲方一次性向乙方付清所有款项。

　　九、此合同未尽事宜，双方协商解决。

　　十、此合同一式两份，双方各持一份，自签字之日起，具有同等法律效益。

　　甲方（签字按手印）：

　　乙方（签字盖章）：

　　账号：

　　20 年月日

施工改造合同14

　　发包人（全称）：XXXX村村民委员会

　　承包人（全称）：XXXXX施工有限责任公司

　　为了加快农民新村建设，彰显特色风貌，提升人居质量。发包方决定实施XXX工程。根据招标文件（项目编号XXXX）和《XXX县XX镇XXX村XXX建设工程施工中标通知书》的相关内容，发包人、承包人双方本着公平、公正、平等、诚信的原则，签订如下合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：XX县XX镇XX村XX建设工程

　　2、工程地点：XXX村XX社

　　3、工程概况及内容：该工程采用重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图102号，一楼一底，砖混结构，屋面坡屋面，共计XX栋，总建筑面积XXX平方米（每栋建筑面积XXX平方米）。工程内容包括重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图012号所示的土建工程和超深基础平面布置图所示，含地（桩）基与基础、主体、屋面、装饰、防雷、排水、附属散水及生化池建设等。

　　4、承包方式：工程采用总承包的方式。工程总造价包括完成本工程项目工程内容的直接费、间接费、利润、税金、风险费、运输费、赶工费、安全文明施工专项费用、各种保险、基础超深等所有费用，以及合同文件中规定的应由承包人承担的所有责任、义务和风险。

　　二、工程要求

　　（一）工程质量要求

　　1、《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发20xx）172号）

　　2、《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）》（渝建发（20xx）199号）

　　3、《重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发[20xx]226号）

　　4、《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[20xx]30号）

　　5、GB50300—20xx《建筑施工质量验收统一标准》

　　6、《建筑物防雷验收规范》及附属生化池验收标准。

　　按照以上1—6项的标准和要求，经竣工验收达到：合格。

　　（二）材料要求

　　本工程所需材料按照施工图设计要求和发包方约定要求采购，所选材料的产品质量均不得低于本工程的设计要求，材料必须符合国家现行规范标准。

　　（三）分项工程要求

　　1、地基与基础工程：土质地基承载力大于150kpa，岩石地基承载力大于300kpa。若基础深度小于4m，采用条石基础M5.0水泥砂浆砌筑，地圈梁采用C20混凝土；若基础深度大于4m，采用挖孔桩，桩基柱形，直径80cm，强度C25，配筋及具体要求详见超深基础平

　　面布置图（附图）。

　　2、主体工程：采用MU10号矸砖，墙体厚度24cm，M5.0水泥砂浆砌筑，墙体转角、十字交叉处设置构造柱，具体要求详见施工图。

　　3、室内地面：采用素土夯实，10cm厚C10混凝土垫层，2cm厚1：2水泥砂浆压光。

　　4、楼面、屋面工程：楼面和屋面（坡屋面）均采用现浇板。楼面板厚度10cm（施工图上已标注厚度的按标注厚度施工），屋面厚度11cm（施工图上已标注厚度的按标注厚度施工），均采用C20混凝土，屋面防水、隔热等详见施工图。

　　5、室内外装饰：室内墙面、天棚采用水泥砂浆搓砂，室外墙面水泥砂浆打底2遍，部分墙面贴合格外墙砖，部分墙面2遍腻子灰后，刷外墙漆2遍，具体部位及作法详见施工图和效果图（外墙砖和油漆颜色由发包人确定）。

　　6、门、窗：每户只安装进户防盗大门一道，窗采用单层塑钢窗。

　　7、生化池：每2户建一个生化池，容积为20立方米，进出生化池管道为混凝土有筋管，直径不小于30cm，坡度大于1.5%，并将生化池出口管道安装至主排污管（离幸福公路边2米）。生化池建设完工后，承包方必须提供生化池预验收批准书。

　　8、排水：室外采用PVC—U双壁波纹管，室内采有PVC—U塑料管。

　　9、防雷：采用Φ10的镀锌圆钢沿女儿墙及屋脊设置，利用构造柱内Φ12钢筋做引下线，每栋房屋引线不小于4处，总接地电阻不得

　　大于4欧姆，接地深度不小于50cm。

　　10、散水：采用10cm厚C15混凝土，宽度80cm。

　　11、其他事项：参照施工图及附图。

　　三、工程造价

　　总造价XXXXX元整（￥：XXXX元）。

　　四、工期

　　工期140日历天（以签订合同的第三天开始计算工期）。

　　五、发包方责任、义务：

　　1、协助承包人在开工前完成施工所需的水、电等工作。

　　2、以书面形式和现场校验的方式提供水准点与坐标控制点。

　　3、配合承包方进行图纸会审、质量安全交底工作。

　　4、在施工中派驻现场代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程进行监督检查。对设计变更工程量增减实施现场填写签证单，双方签字确认后，承包人才能进行一道工序施工。

　　5、负责协调处理承包方在施工中遇到的各种矛盾纠纷。

　　6、负责通知监督单位对工程质量的抽查，组织分项工程验收、初步验收和竣工综合验收等。并配合承包方办好竣工决算。若承包方不按规定和要求施工，发包方拒绝验收。

　　7、若承包方提前竣工，按100元/天进行奖励。

　　六、承包方式责任、义务

　　1、在与发包方签订建设工程施工合同时，须向发包方提供一份完整、可操作性强的施工组织设计方案和工程计划进度表。并向发包

　　方提交合同价（中标价）的5%的.履约保证金。待工程完工承包人即向业主提供合格的、完整的竣工验收资料，发包方办完竣工验收合格手续后10个工作日内退还履约保证金（不计息）。

　　2、按设计图纸要求组织采购所需材料、组织施工。

　　3、负责临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，相关费用自行承担。

　　4、承包人若工期延误，按500.00元/天支付给发包方逾期竣工违约金；若逾期超过15天，要求承包方退场，解除合同，再按完成工程量的70%的价款进行结算。

　　5、原中标合同范围因物价波动和政策变化引起的价格调整，由承包方自行承担。

　　6、必须做到文明施工、安全施工；要严格按安全规范施工，设置安全标志、注意行人安全和施工人员安全。若施工中造成安全事故，一切责任和费和由承包方自行承担。

　　7、按照监督单位编制的《重庆市建设工程质量安全监督工作方案》的要求，须请发包方代表、监督单位人员签字的，必须经签字认可后，方可进行下一步工序。

　　8、做好施工记录（含隐蔽工程）。

　　9、若工程验收不合格，将承担返工造成的所有损失。

　　10、施工结束后，要清理施工现场，保持现场清洁。按相关要求提交完整的工程竣工资料。

　　11、在施工中因不可抗拒的自然灾害等原因无法施工，工期顺延。

施工改造合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程项目：旧房改造，将原有旧房拆除，按照甲方所提供图纸进行施工。

　　二、施工地点：汤王头村。

　　三、工程内容及施工范围，经过双方协商以达成一致，签订以下合同。

　　3.1、乙方在拆除完毕后，旧料属于甲方所有，旧房拆除后的建筑垃圾由乙方清理。

　　3.2、甲方只负责材料的采购，乙方负责施工工具，施工中所需要的模板，脚手架。

　　3.3、门窗采用五洋塑钢材料，洞口超过1.5米必须做过梁。

　　3.4、甲方负责提供水暖电材料，乙方负责安装。二层所有的房间地面贴瓷砖，卫生间、厨房墙面贴瓷砖，一楼和三楼的卫生间、厨房贴至1.5米处。

　　3.5、在施工过程中，乙方负责所有外墙面抹平，粉刷内墙面负责抹平，一楼和三楼地面用水泥抹平。东山墙和西边路面、院内用水泥抹平。

　　3.6、原地基有空虚的'地方，乙方必须在打地梁时挖到实处，以保证房屋的承载力。

　　3.7、房屋的所有防水都由乙方负责材料和施工。

　　3.8、三层屋顶用小瓦或片瓦，甲方负责任何一层预制板，其余各层都由乙方负责。

　　3.9、经双方协商每平米造价320元，阳台按一半计价，地面的所有垃圾由乙方负责清理，拆除后所有建筑材料归乙方。

　　3.10、建筑施工中安全第一，一切任何事故由乙方承担，甲方不承担任何责任，乙方必须按甲方图纸施工。甲方负责水电。

　　四、付款方式：一层上板后，付乙方叁万元;二层上板后，付乙方叁万元;三层屋顶用小瓦或片瓦施工结束后，付乙方肆万元;室内墙面抹灰、水暖电安装完毕后，付乙方两万元;室内瓷砖、门窗安装完毕后，付乙方两万元;施工全部结束后除扣除总价的5%保质金外，其余的工程款全部付清。

　　五、从签订合同之日起，乙方必须在三个月内完工，否则扣除2%的违约金。

　　六、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【施工改造合同】相关文章：

施工改造合同02-10