建筑工程施工合同

时间：2024-12-19 01:05:34 施工合同我要投稿

[热门]建筑工程施工合同

　　在当今不断发展的世界，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的建筑工程施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

[热门]建筑工程施工合同

建筑工程施工合同1

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的约定，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行：

　　一.乙方机械设备(包括塔吊安装)进场，支付首期保证金人民币100万元整。

　　二.工程项目完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整。

　　本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的.权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准，双方遵守执行。

　　本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表：法定代表：

　　委托代表：委托代表：

　　联系方式：联系方式：

　　签署时间：

建筑工程施工合同2

　　单位（甲方）：______________________________

　　施工单位（乙方）：__________________________

　　根据_________市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：_______________________。

　　二、施工地点及范围：本工程位于_________，绿地总面积为_________平方米。

　　三、工程内容

　　1、乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

　　2、绿地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；

　　3、工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；

　　4、施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的`，均由乙方按合同规格要求补植；

　　5、种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

　　四、工程造价：工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。

　　五、付款方式

　　1、第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的_______%；

　　2、第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的_______%；

　　3、第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的_______%；

　　4、余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。

　　八、其他约定

　　____________________________________________。

　　九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。

　　甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同3

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

　　一、工程概况：工程

　　建筑面积：平方米建筑高度：米

　　建筑层数：层结构类型：框架（砖混）

　　二、承包范围与内容：

　　室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。

　　三、承包方式：包人工费。

　　四、承包价格：按实贴面积计算墙面元／M2；地面元/M2。

　　五、工程期限：从年月日

　　到年月日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。

　　六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。

　　七、质量要求：

　　1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。

　　2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的`指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。

　　3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。

　　4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。

　　八、机具的控制：甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。

　　九、安全要求：工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。

　　十、违约责任：

　　1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。

　　2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。

　　3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　十一、其他约定：

　　1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需及时清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料，杜绝浪费，如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。

　　2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

　　3、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起至结束内有效，待工程结束后自动作废。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

　　年月日年月日

建筑工程施工合同4

　　乙方(承包方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。

　　一.工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：公园道西侧

　　3.结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡，共计约20万㎡.

　　4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。

　　5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。

　　6.工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。

　　7.工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。

　　二.承包范围及承包方式

　　1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限：

　　a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。

　　b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。

　　2.甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。

　　三.付款方式

　　乙方收到工程款同时提供正式收款发票。

　　1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。

　　2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。

　　3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。

　　4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。

　　四.结算方法：

　　1.工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。

　　2.执行《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整)：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。

　　3.甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包方承担。

　　4.采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的'认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。

　　五.工程设计变更

　　1. 工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容，必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。

　　2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。

　　六. 材料进场要求及计价

　　1. 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团

　　2.指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。

　　3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。

　　七.工程管理

　　1. 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。

　　2. 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。

　　3. 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。

　　4. 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。

　　5. 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条)，由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。

　　6. 存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的

建筑工程施工合同5

　　发包人（全称）（简称甲方）

　　承包人（全称）（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额（大写）：（人民币）：万元

　　六、组成合同的.文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款

　　3、明确双方权利、义务的纪要、协议

　　4、本合同通用条款

　　5、投标书、招标文件和中标通知书

　　6、施工图纸

　　7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。

　　8、工程预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定双方签字盖章后生效。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

建筑工程施工合同6

　　甲方：乙方：(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：

　　3.工程概况：

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务：●按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收●按时支付工程进度款

　　2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：●场地的管道安放及布线●设备的安装调试

　　三、工程时间和进度

　　1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知技术人员入场。

　　2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，

　　3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决。

　　四、工程及工程量的变更

　　1、由于甲方原因，对工程中提出的'修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

　　2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。

　　五、工程验收

　　1.采用完工总验收的方式。

　　2.工程验收标准。监控图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。

　　3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。

　　4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。

　　六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证。在工程验收合格后________年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。

　　七、合同金额监控设备及安装调试费用总金额为：元(人民币：万元整)。

　　八、支付条款

　　1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的%的工程进度款。

　　2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的%的工程进度款。

　　3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余%的款项。

　　4.合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算。

　　九、售后服务乙方提供________年维护，________年后按成本收取维护费用，响应时间24小时。

　　十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。十

　　一、违约责任

　　1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

　　2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额%的违约金。

　　3.如甲方未能按照合同条十

　　二、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。十

　　三、合同生效及其它

　　1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。

　　2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。〈附设备清单〉

　　3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

　　4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑工程施工合同7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项仿古建筑施工有关事项，双方协商达成如下协议：

　　一、工程内容

　　四柱五楼牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。

　　二、工程造价：

　　经协商，本合同总造价为人民币贰拾壹万伍仟元整(本造价不含税金，如需要发票税金由甲方承担)。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　三、甲方责任

　　1、场地确保三通一平，即电通、路通、水通、场地平整。

　　2、由于乙方异地施工，甲方负责提供住宿费、水电费等。

　　3、甲方负责处理乙方在施工过程中与周围居民及有关单位(如质检站、公路局等管理单位)的关系。

　　4、在施工过程中如出现阻工情况，甲方负责处理，保证乙方顺利施工。如因阻造成乙方损失，由甲方承担。

　　四、乙方责任

　　1、乙方负责组织施工队进入施工现场。

　　2、乙方按照图纸完成四柱五楼牌坊工程的`承建(建筑、彩画)。

　　3、在施工中，出现一切人身伤亡事故由乙方自负并文明施工。

　　4、乙方负责提供所承建工程的平面、立面图，结构图由于涉及专利技术不予提供。

　　五、拨款方式

　　乙方进行，拨付工程构件制作费、主体材料费为人民币壹拾万元整，主体完工、琉璃瓦前拨人民币伍万元整，其余款陆万伍仟元一次付清。

　　六、双方不得违约，在施工中，甲方造成停工损失由甲方负责是，乙方造成停工损失由乙方负责。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　八、未尽事宜双方协商解决。

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　____年____月____日

建筑工程施工合同8

　　发包方（甲方）：_______________________________

　　承包方（乙方）：_______________________________

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：__________________________________________________

　　2、工程地点：__________________________________________________

　　3、承包范围：__________________________________________________

　　4、承包方式：__________________________________________________

　　5、工期：本工程自________年________月________日开工，于________年________月________日竣工。

　　6、工程质量：__________________________________________________

　　7、合同价款（人民币大写）：____________________________________

　　第二条甲方工作

　　1、开工前________天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2、指派________为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　3、委托________监理公司进行工程监理，监理公司任命________为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方________份。

　　4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条乙方工作

　　1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指派_______为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　 2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73——91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300——88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　 2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的'费用。

　　3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知________日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　1、双方商定本合同价款采用第________种：

　　（1）固定价格。

　　（2）固定价格加________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。

　　（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　2、本合同生效后，甲方分________次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

　　3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料________天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在________天内，结清尾款。

　　第七条关于材料供应的约定

　　1、本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值________%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　2、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条奖励和违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的.损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的________%支付滞纳金。

　　2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方________元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作为奖励。

　　3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5。2款增加优质价款外，甲方支付乙方________元，作为奖励。

　　4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　5、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　7、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　8、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由________仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　第十一附则

　　1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　2、本合同正式两份，双方各执一份。副本________份，甲方执份，乙方执________份。

　　3、本合同履行完成后自动终止。

　　甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同9

　　发包方(甲方): xxx承包方(乙方):xxx

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况,双方达成如下协议，实验室装修承包合同范本。

　　第1条工程概况

　　1.1、工程名称： 1.2、工程地点：

　　1.3、承包方式： 1.4、施工面积：

　　1.5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 1.6、合同价款(人民币大写)：

　　第2条甲方工作

　　2.1、开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。

　　2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案计划，交甲方审定。

　　3.2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　第4条关于工期的约定

　　4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的`同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。 4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，合同范本《实验室装修承包合同范本》。

　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上(一周内累

　　计计算)，工期相应顺延。

　　第5条关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5.2、甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 5.3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知三日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并承担乙方的看管费用及相关费用。

　　第6条付款方式

　　6.1、本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次付清。

　　备注：

　　6.2、本工程装修保修期为12个月。

　　第7条奖励和违约责任

　　7.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。

　　7.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　7.3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担。

　　7.4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担。

　　7.5、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　7.6、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第8条

　　争议或纠纷处理

　　8.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　8.2、当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事

　　人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　第9条其它约定

　　本工程施工内容以《工程预算单》的内容为准，如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准，数量按实结算。工程施工时甲方如对施工成品提出修改，由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方承担。

　　第10条附则

　　10.1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　10.2、本合同正本倆份，双方各执一份。副本叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。 10.3、本合同履行完成后自动终止。

　　第11条附件

　　施工图纸或作法说明工程预算书

　　甲方(盖章)：xx 乙方(盖章)： xxx法定代表人：xxx 法定代表人：xxx 代理人：xxx 代理人： xxx单位地址：xxx 单位地址：xxx

　　电话：xxx 电话：xxx 传真： xx传真：xxx

　　xxx年xx 月xx日

建筑工程施工合同10

　　原告：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者，佛山市__________区__________金属制品厂经营场所：_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房，注册号：_________________。

　　被告一：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________区_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注册号：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建设工程合同纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止);

　　2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;

　　3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》，约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的.车间b、c的金属钢结构工程。

　　《工程承揽责任书》签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张，确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

　　为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。

此致

　　____________区人民法院

　　具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同11

　　发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：

　　为了确保，需，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

　　一、工程名称：xxx。

　　二、工程地点：xxx。

　　三、工程施工范围及技术要求：

　　详见施工图纸及工程量清单。

　　四、工程造价：

　　本工程预算价为xx万元整）（详见工程预算书）。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、结算方式：

　　本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。

　　八、工程工期：

　　工期总日历天数为天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的'工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

　　2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

　　十、其它事项：

　　1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。

　　2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

　　4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。

　　5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。

　　十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份），乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

　　附件：施工图纸及工程预算书

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　签订日期：

建筑工程施工合同12

　　发包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　承包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　工程承包范围：

　　二、合同工期

　　合同工期总日历天数__________天

　　开工日期：_____年_____月_____日

　　竣工日期：_____年_____月_____日

　　三、工程总造价

　　1、签约合同价为：________________

　　人民币（大写）_________（_________元）；

　　其中：（1）安全文明施工费：

　　人民币（大写）____（____元）；

　　（2）材料和工程设备暂估价金额：

　　人民币（大写）____（____元）；

　　（3）专业工程暂估价金额：

　　人民币（大写）____（____元）；

　　（4）暂列金额：

　　人民币（大写）____（____元）。

　　2、合同价格形式：________________

　　四、工程质量标准

　　工程质量符合_______质量标准

　　五、材料的提供

　　承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。

　　六、双方一般权利义务

　　1、发包人派驻的工程师

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：___________________________________________________。

　　2、监理单位委派的工程师

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　发包人委托的职权：_____________________________________；

　　需要取得发包人批准才能行使的职权：________________________________。

　　3、不实行监理的，工程师的职权：___________________________________。

　　4、承包人代表

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：_________________________________________________。

　　5、发包人代表

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：___________________________________________________。

　　七、工程价款结算

　　1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_____%给乙方作工程预付款。

　　2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的`_____%给乙方作钢构件材料款。

　　3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。

　　八、工程的验收

　　1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。

　　2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确性。

　　3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。

　　4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。

　　九、维修责任

　　1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托其他人员修理。

　　2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安装的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4、质量保修完成后，由发包人组织验收

　　十、违约责任

　　发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿。

　　十一、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

建筑工程施工合同13

　　甲方（业主）：_________ 乙方（承包方）：_________ 依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况装饰工程施工地点：_________ 施工内容：_________ 承包方式：_________ 合同总工期_________天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。合同总价款（金额大写）：_________ 其中：人工费_________元，材料费_________元。（见附表

　　一）

　　二、双方工作

　　1.甲方工作

　　1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。

　　1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。

　　2.2乙方指派_________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

　　2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　三、工期

　　1.工期延误

　　1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）甲方不能按约定提供开工条件。

　　（2）设计变更和工程量变化。

　　（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。

　　1.2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。

　　四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元; 工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元; 验收合格____日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。

　　五、材料供应

　　1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表

　　二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

　　2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表（见附表

　　三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

　　六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表

　　四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

　　七、质量与验收

　　1.工程质量

　　1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

　　1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

　　2.竣工验收与保修

　　2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表

　　五）。甲方自接到工程验收单____日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过____日的视为竣工验收已被确认。

　　2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________.

　　2.3双方约定的'保修项目内容期限为：_________.（本条

　　2.2和

　　2.3款的内容过多可另加页）

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。

　　十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_________种方式解决：

　　1.由_________仲裁委员会仲裁;

　　2.向人民法院起诉。

　　一、其他约定_________

　　二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　三、组成本合同的文件包括：

　　1.本合同条款及合同附表;

　　2.施工图纸及做法说明;

　　3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;

　　4.补充规定。

　　四、其他

　　1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效。

　　2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主（盖章）：_________ 注册地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 联系电话：_________ ________年____月____日承包方（盖章）：_________ 注册地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 联系电话：_________ ________年____月____日

建筑工程施工合同14

　　发包方（以下简称甲方）：

　　姓名（签字后生效）：

　　工程地点：

　　联系电话：移动电话：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　承包人（姓名）：

　　联系电话：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：面积： m2

　　1.2工程内容（见装饰装修工程施工项目确认表）

　　1.3工程承包方式：

　　1．乙方包工，提供部分主材。

　　2．乙方包工，甲方提供部分主材。

　　1.4工程期限天

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　第二条施工图纸

　　1．双方商定施工图纸。

　　2．甲方委托乙方设计图纸。

　　第三条甲方工作

　　3.1开工前，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内物品、陈设或将室内不易搬动的物品、陈设归堆、遮盖，以不影响施工原则。

　　3.2提供施工期间的水源、电源。

　　第四条乙方工作

　　4.1施工中严格执行案例施工操作规范，防火规定，施工规定及质量标准，按期保质完成工程。

　　第五条材料供应

　　5.1按合同约定由甲方提供材料的，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续，甲方提供的材料必须是符合设计要求的合格产品，如果因甲方提供的`材料发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，由甲方承担并负责。

　　第六条质量标准

　　双方约定工程质量，由双方商议的标准执行。

　　第七条工程造价及付款方式

　　7.1本合同工程造价为（人民币）元

　　金额大写：

　　7.2工程付款方式

　　工程款分四次付清付款方式：合同签订之日，甲方预付款_______元，人民币大写：______________，木工进场时甲方支付二期款________元，人民币大写：______________，涂饰工进场时，甲方支付三期款________元，人民币大写：______________，余款于工程完毕后一次性付清。

　　第八条本合同一式两份，甲、乙双方各一份，经甲、乙双方签字后生效。合同履行完工后自动终止。

　　第九条在施工过程中，双方如有任何意见分歧，应友好协商解决，如不可则向相关部门提出上诉。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

建筑工程施工合同15

　　甲方：___乙方：____

　　第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款

　　1.1、承包范围：旧房拆除,新房重建

　　1.2、承包方式：包工包料

　　1.3、建设工期：本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工

　　1.4、工程质量：参照国家房屋质量有关要求

　　1.5、合同价款(人民币大写)：叁佰叁拾元每平方米,根据建筑施工完成后实际面积结算。

　　第2条、甲方工作

　　2.1、开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请,批件等手续.

　　2.2、指派[___]为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度进行检查.

　　2.3、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用.

　　第3条、乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定.

　　3.2、指派[___]为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.

　　3.3、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录；参加竣工验收,编制工程结算.

　　3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系.

　　3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.

　　第4条、关于工期的约定

　　4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用.

　　4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.

　　4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延.

　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延.

　　第5条、关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准.

　　5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用.

　　5.3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延；若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延.

　　5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延.

　　5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用.

　　第6条、关于工程价款及结算的约定

　　6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算.

　　本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币[___]元；

　　第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；

　　第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；

　　第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；

　　全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；

　　全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算.

　　6.2、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料___10天内审查完毕.

　　第7条、关于材料供应的约定

　　7.1、本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的'合格产品,并应按时供应到现场.

　　7.2、凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责.

　　第8条、有关安全生产和防火的约定

　　8.1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范.

　　8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范.

　　8.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失.

　　第9条、奖励和违约责任

　　9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元.

　　9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金.

　　9.3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿.

　　第10条、争议或纠纷处理

　　10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.

　　10.2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判.

　　第11条、附则

　　11.1、本合同正本两份,双方各执一份.

　　11.2、本合同履行完成后自动终止.

　　甲方：___乙方：

　　日期：___日期：

　　附件一：施工图纸或作法说明

　　附件二：乙方提供材料及施工质量要求

　　1、水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用___号,墙,地粉砌使用___号；

　　2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于___；在墙,地粉砌中不得少于___；

　　3、内外墙粉砌厚度不得少于___MM；地坪厚度不得少于___MM；

　　3、钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；

　　4、任何墙壁厚度不得小于240MM；

　　5、其他约定：

【建筑工程施工合同】相关文章：