鱼塘建设工程施工合同

鱼塘建设工程施工合同

　　随着法律知识的普及，合同的使用频率呈上升趋势，它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的鱼塘建设工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　甲方：___________ (以下简称甲方)

　　乙方：___________ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　一、工程名称：

　　地 点：___________ 。

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　五、 付款方式

　　六、总工期要求 个工作日。

　　七、甲方责任

　　甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流

　　2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚____元。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　______年______月______日

【鱼塘建设工程施工合同】相关文章：

建设工程施工合同08-12

建设工程施工合同09-19

【优选】建设工程施工合同07-13

[必备]建设工程施工合同07-13

（荐）建设工程施工合同07-14

土建建设工程施工合同11-26

2022建设工程施工合同01-06

承包建设工程施工合同12-23

建设工程施工合同【实用】03-01

建设工程施工合同协议04-26