施工合作合同

时间:2024-05-29 16:45:50 施工合同 我要投稿

施工合作合同

  在不断进步的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编整理的施工合作合同,欢迎阅读与收藏。

施工合作合同

施工合作合同1

  第一章 项目概况及合作条件

  1.1 本工程项目名称: 万元人民币。

  1.2 经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利

  率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三

  个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息

  计入投资款本金。

  1.3 本工程项目的股份比例分配如下:

  甲方股份比例占 %;

  乙方股份比例占%;

  1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程

  款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情

  况需动用资金,必须经双方同意后方可付款。

  1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资

  者另一方可以筹集资金到位,双方应共同承担利息及相关费用。

  第二章 工程管理责任及分工

  2.1 该项目工程管理责任及分工如下

  2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管,甲、乙

  双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由 谢绍恢 主管。

  2.1.2 该项目的会计日常工作由负责

  管理。

  2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行;

  采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。

  2.2 管理人员的'选用、待遇

  2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。

  2.3 材料采购及其他

  2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意

  确认后方可进行。

  2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

  2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工

  程按时保质完成。

  第三章 利益分享和风险承担

  3.1 利润、风险分配

  3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,

  按照占股比例分享承担。甲方分享承担 %;乙方分享承

  担 %。

  第四章 其 他

  4.1 资金和管理

  4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可

  支付。

  4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专

  用帐户上,专款专用。

  4.2 出纳与财务管理

  4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财

  务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。

  4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及

  相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最

  终双方决算分配利润使用。

  4.3 合同争议与免责

  4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守

  约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关

  的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或

  向人民法院提起诉讼。

  4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地

  震、台风、战争、属于免责范围。

  4.4 本协议生效、终止及其他

  4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部

  分。

  4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设

  备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最

  后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴

  税金等才可分配。

  4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内

  部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

  4.4.4 本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽

  事宜,经甲、乙双方友好协商解决。

  (以下无正文)

  甲 方: 乙 方:

  年 月日

施工合作合同2

  甲方(发包单位): 乙方(承包单位):

  甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。

  一、工程项目名称(工程地点):

  工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。

  二、承包方式:

  1、包工包料;

  2、包工不包料。

  三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。

  四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。

  五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的'前提下求美观。

  六、付款办法:

  1、总工程价款(金额大写元整;

  2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

  3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

  七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。

  八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。

  九、补充协议:

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

施工合作合同3

  建设单位(以下简称甲方):__________________承包单位(以下简称乙方):__________________

  工程名称:__________________

  工程地点:__________________

  为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

  一、甲方的权利、责任和义务:

  1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

  2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。

  3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

  4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

  5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。

  6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

  7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。

  8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

  9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

  二、乙方的权利、责任和义务:

  1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

  2、服从甲方安全生产管理。

  3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

  4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。

  5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。

  三、协议内容:

  (一)登高上架要求

  1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。

  2、高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。

  3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。

  4、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

  5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

  6、拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

  7、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。

  8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。

  9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

  10、面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。

  11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。

  12、施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。

  13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

  14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。

  15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

  16、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

  17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

  18、手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

  19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

  (二)用电要求

  1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。

  2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。

  3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。

  4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的`配电装置也应断电上锁。

  5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

  6、配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。

  7、用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。

  8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。

  9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

  10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。

  (三)电焊机使用要求

  1、操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。

  2、所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

  3、电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。

  4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

  5、焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。

  6、各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。

  7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。

  (四)动火要求

  1、进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

  2、施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。

  3、施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。

  4、施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。

  5、电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施。

  6、焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。

  7、属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。

  8、五级风以上禁止动用电气焊。

  (五)室外吊篮施工要求

  1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。

  2、上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。

  3、吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

  4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

  5、上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。

  6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。

  7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。

  8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

  (八)文明施工要求

  1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。

  2、寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。

  3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。

  4、施工现场严禁随地大小便。

  5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

  6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。

  7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

  (九)施工现场环境要求

  1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。

  2、施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

  3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

  4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。

  5、在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。

  (十)工程质量的要求

  工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

  本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。

  甲方单位(章)乙方单位(章)

  代表人:_________项目负责人:_________

施工合作合同4

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  丙方:__________________

  为了规范合伙人的行为,保护全体合伙人的合法利益,根据《中华人民共和国合伙企业法》及有关法律、法规规定,甲、乙、丙各方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则,签订本协议。

  第一条 合伙宗旨

  甲、乙、丙三方本着整合资源、互惠互利、共同发展的原则。

  第二条 合伙经营项目情况

  工程名称:__________________

  建设单位:__________________

  建设规模:__________________

  第三条 合伙期限

  自本项目开工起至本项目合同内容完成且工程结算及财务结算办理完毕止。

  第四条 项目合作投入形式

  1、 甲方:__________________以负责承接该施工总承包业务的方式入伙;

  2、 乙方:__________________以负责投融资的方式入伙;

  3、 丙方:__________________以负责项目经营管理的方式入伙。

  本项目乙方负责根据建设单位的要求时间前投融资共计人民4000万元,待甲方代表合伙人签订施工总承包合同后即可撤资20xx万元,根据工程款支付情况,原则上在满足正常施工的前提下也可中途抽走部分资金,合伙期满乙方的出资仍为个人所有,届时予以返还。

  第五条 出资期限

  乙方的出资,于________年____月____日前存入该项目挂靠施工企业的专用账户上(根据建设单位要求的指定银行:__________________交通银行黄泥磅分行)。

  第六条 财务、会计

  合伙人依据《中华人民共和国会计法》和财政部颁发的《企业财务通则》、《企业会计准则》的规定,建立挂靠施工企业项目部的财务、会计制度。

  第七条 利润分配

  1、 甲方按建筑面积30元/m2的固定价分配利润,附属工程按其造价的2______________%提取利润,支付时间与工程进度款同步;

  2、 乙方和丙方对剩余利润按 比例进行利润分配;

  3、 合同签订后,甲方提前支取100万元人民币用于协调各方关系,余款按甲方付款金额的3______________%提取,支付时间与工程进度款同步。

  第八条 合伙人的职责

  1、 甲方负责对外承接该业务,代表合伙人以施工单位授权委托人的身份订立合同,并负责外部协调;

  2、 乙方负责本项目部的`财务管理和固定资产管理;

  3、 乙方和丙方共同负责本项目的现场管理。

  第九条 合伙人的权利

  1、 有权监督执行事务的合伙人、检查本项目部的项目管理情况;

  2、 有权了解合伙项目部的经营状况和财务状况,有权查阅账簿。

  第十条 合伙项目部事务的决定

  下列事务必须经全体合伙人同意

  1、 处理合伙项目部的不动产和工程完工后的剩余资产;

  2、 聘任合伙人以外的人担任项目部的项目经理、财务经理、总工程师。

  第十一条 合伙项目部的解散

  1、 合伙期届满,合伙人不愿继续合伙经营的;

  2、 全体合伙人决定解散的。

  第十二条 清算的顺序

  1、 清算由体合伙人担任,并确定一名清算负责人;

  2、 项目部清算时,应通知和公告债权人;

  3、 清理项目部的财产,分别编制资产负债表和财产清单;

  4、 处理与清算有关的合伙企业未了结的事务;

  5、 清算结束后,应当编制清算报告,并经全体合伙人签名盖章后,

  在15日内向企业报送清算报告,办理合伙项目部的注销登记。

  第十三条 声明和保证

  本协议签署各方作出如下声明和保证:__________________

  1、 合伙人各方均为具有独立民事行为能力的自然人,并拥有合法的权利或授权签订本协议;

  2、 合伙人各方投入本公司的资金,均为各合伙人所拥有的合法财产;

  3、 合伙人各方向本公司提交的文件、资料等均是真实,准确和有效的。

  第十四条 保密

  各合同方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方的同意,其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

  第十五条 争议解决

  因履行本合同所发生的争议,双(各)方应友好协商解决,如协商不成,可以向重庆XX提请仲裁。

  第十六条 补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙丙各方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第十七条 合同的效力

  1、 本合同自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效;

  2、 本协议一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份,均具有同等法律效力。

  3、 本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  甲方 (盖章):__________________ 甲方 (盖章):__________________

  委托代理人签字:__________________ 委托代理人签字:__________________

  签订地点:__________________ 签订地点:__________________

  ________年 ________月 ________日 ________年 ________月 ________日

  丙方(盖章):__________________

  委托代理人签字:__________________

  签订地点:__________________

  ________年 ________月 ________日

施工合作合同5

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。

  第一条工程项目

  一、工程名称:__________段人行道铺设

  二、工程地点:山西侯马市

  三、工程内容:人行道铺设

  第二条工程期限

  合同工期:总日历天数20天开工日期:20_____年11月25日

  竣工日期:20_____年12月15日

  第三条工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。

  1、本合同签订后10日内,甲方支付__元生活款;

  2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款;

  第四条建筑材料、设备的供应和采购

  工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。

  第五条工程质量管理及验收

  一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收

  记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

  二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的.,乙方应承担相应的违约责任。

  第六条安全施工

  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第七条违约责任

  一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款__元;

  二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10—30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

  第八条纠纷解决办法

  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第九条附则

  一、甲方代表为__,乙方代表为__。

  二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字后生效。

  甲方代表:

  ____年_____月_____日

  乙方代表:

  ____年_____月_____日

施工合作合同6

  发包方(以下简称甲方):

  营业执照号:________________ 住所:________________________法定代表人:________________

  电话:________________________公司装修或建筑资质等级证书号:_________________________________

  法人代表家庭住所:_________________________________________身份证号:_________ _________________________________

  承包方(以下简称乙方):

  姓名:_______________电话:_______________乙方家庭住所:_________________________________________

  经甲、乙双方友好协商,就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议:

  一、甲方权利:

  1、 甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。

  2、 甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

  3、 甲方有权对乙方的施工材料进行封样及审核。

  4、 甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。

  二、甲方责任:

  1、 甲方负责向乙方提供装饰工程项目,20xx年工程量不得低于___________万元,以后每年工程量在___________万元以上。

  2、 开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位签章确认后的施工图纸、工程报价及施工工艺说明,并向乙方进行交底,须双方签字认可。

  3、 甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。

  三、乙方权利:

  1、 乙方在本协议签订之日起______日内向甲方交纳定金__________元作为履约保证,乙方提出终止合作时甲方应于当日全额退还给乙方此定金。

  2、 乙方有权要求甲方协助工程施工队与客户沟通,确保工程的顺利进行。

  3、 乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款,确保工程的顺利进行。

  四、乙方责任:

  1、乙方派出人员须遵守合理的规章制度。

  2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的相应工作任务。 身份证号: __________________________________ _______________

  3、乙方对所派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。

  4、 乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。

  五、工程变更

  在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。

  六、工期延误

  6.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:

  (1)工程量变化或设计变更;(2) 根据现场实际施工情况或经业主单位或甲方同意工期顺延及其它情况的;(3)不可抗力;

  6.2对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延:

  (1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

  (2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

  (3)因业主单位原因或因甲方责任造成工期延误的其他情况。

  6.3因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  七、 质量标准

  7.1工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的相关标准执行;

  八、工程验收

  8.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

  (1)材料验收;(2)隐蔽工程验收;(3)竣工验收。

  九、工程款支付方式

  9.1合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

  十、 违约责任

  10.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  10.2一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

  10.3由于乙方责任延误工期的,除按照每延误一日向乙方支付100元的'罚息外,还应当承担由此造成的工期延误等其它相应的违约责任。

  10.4由于甲方未按合同约定期限支付工程款违约的,除按照每延误一日向乙方支付100元的罚息外,还应当承担由此造成的工期延误等其它相应的违约责任。

  十一、协议终止

  甲 、乙任何一方终止合作协议,须提前10天通知对方。合作协议终止时,甲方应于当日全额退还给乙方此前向甲方交纳的作为履约保证的定金。如甲方不能按期退还视为违约,除按日支付1‰的罚息外还需承担相应违约责任。

  十二、其它

  本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。其它未尽事宜,按照相关法律、法规的有关规定执行或双方另订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。若甲、乙双方因本合作协议产生的纠纷,应友好协商解决,协商不成提请当地仲裁机构仲裁,仲裁不成的,可向当地法院提起诉讼。

  十三、合作期限:

  自 ___________ 年 _____月______日, 至 __________ 年_____月_____日。

  甲方(签章):乙方(签章):

  日期:__________ 年 _____月______日

施工合作合同7

  甲方:

  乙方:

  一、工程概况:

  1 、工程名称:

  2 、工程地点:

  3 、工程内容:

  二、承包内容:

  1、工程量乙方按甲方提供的中标价为 (小写: ),甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量,其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。

  2、甲乙双方各负责税金50%;若结算工程量超出合同工程量,超出合同工程量部分税金由乙方支付。

  3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。

  4、乙方必须按业主提供的'设计施工图纸及技术规范进行施工,保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格,并通过业主竣工验收。

  三、甲方责任

  l 、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场,协助乙方签证工程量及一切事项。

  2 、不可抗拒的自然灾害损失,甲方协助乙方与业主补偿。

  3 、工程竣工后,达到验收条件,甲方在15日内协调相关单位进行验收,并协助办理结算。

  四、付款方式

  l 、针对本工程量大、时间紧,在乙方签定合同起30天内,乙方支付工程

  保证金人民币为贰佰万元整(小写:2014000.00元),在管理费中扣除。

  2 、根据乙方实际完成工程量,每月28日前报量进度款,工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。

  3、甲方支付乙方工程款时,甲方在工程款汇中代扣代缴税金。

  五、施工工期为180天,以开工令下发当日算起,若工期延误,乙方承担一切责任。

  六、乙方需为施工过程中的安全负全责。

  七、未尽事宜经双方协商解决,协商解决不了的送相关法律部门仲裁。

  八、本合同双方应共同遵守履行,中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。

  九、本合同一式肆份,双方各持两份。

  甲方: 乙方

  签字(盖章) : 签字(盖章)

  年 月 日

施工合作合同8

  建设工程施工合作协议书发包人(以下简称甲方):xx房地产开发有限公司

  承包人(以下简称乙方):xx建筑安装工程有限公司

  为建设好xx房地产投资建设的号楼工程,保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标,双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议,本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力,请双方自觉遵守。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  资金来源:

  二:工程承包范围

  承包范围:桩基、土建和安装(桩基由甲方分包不收取任何费用)

  三:工程承包方式

  承包方式:包工包料施工,但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。(甲供材料款不进入直接费,乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量*所购材料市场*10。91%取费进入决算,(材料费检测和马造20xx年2号文件的收费由甲方一次性支付壹拾伍万元人民币包干价)。水电主材(计取1%保管费加税金),门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工,乙方不对该部分进行工程预算,前述甲方分包工程应向乙方支付2%的配合费,配合费内容包括:留眼、补眼共用脚手架(不含分包单位需单独搭设的手脚架)和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效等。除此之外,乙方不得再向甲方收取配合费。分包项目水电费用由分包单位另行挂表。另外,电梯按每台20xx元付配合费。

  四、合同工期

  开工日期:甲方通知进厂为准

  竣工日期:11层11个月完成,18层15个月完成。(从乙方破土动工开始计算)。(指承包的土建、安装工程)。

  五、合同价格

  本工程合同金额:暂定价约为叁仟万元,具体数额按以下条款予以确定。

  六、结算方式

  1、采用可调价合同,以会审后的施工图纸和工程设计变更通知单及现场签证为计算依据,按工程量据实核算。

  2、结算依据:定额执行20xx年《**省综合估价表》、及20xx年《xx省建设工程补充定额估价表》装饰采用1999年《**省装饰工程综合估价表》,安装执行20xx年《全国统一安装定额**省单位估价表》定额。乙方采购材料价格参照从施工至竣工期间xx市造价部门公布的市场材料信息价加权平均价下浮7%(没有信息价的由甲乙双方确定价格)。不同阶段的施工工期要以监理公司和工程部负责人签证为准。定额人工按20xx年33号文件新规定执行,如有政策调整,甲方不承担任何责任。注:(不再调整)

  3、收费标准:本工程18层楼按三类工程类别收取,优惠让利综合费率下浮3个点,11层楼按三类工程类别收取,优惠让利综合费率下浮3、5个点。五层及以下楼按四类工程类别收取,优惠让利综合费率下浮3个点。

  七、工程款的支付

  1、在单位工程施工到春节期间,甲方须向乙方支付已玩擦很能够工程量的70%的工程款。

  2、在后期施工中,乙方每月25日向甲方上报经现场监理符合认可的当月完成工程量,以甲方审核的工程量为工程款支付依据,如乙方向甲方提交工程量报告后10日内,甲方未向乙表示异议,视同甲方接受该工程量报告。

  3、甲方在每月5号前(节假日顺延)根据一份上月上报经监理、甲方审核后的已完成工程量的70%支付乙方工程进度款。(如遇特殊情况双方协商解决)。

  4。工程取得竣工验收报告合格后10天内,甲方向乙方支付至已完成工程量的90%工程款;工程竣工决算审计应在业内资料上报市城建档案归档并出具归档合格备案单后6个月内完成,另外5%的工程款在工程竣工验收备案并审计结束后十天内付清。

  5。生于的5%工程款作为本工程的保修金,该保修金在竣工验收合格后的二年内支付。此款项5%工程量保修金,甲方在竣工验收、备案期间代乙方缴纳到市建管处,保修期满乙方到建管处领取。

  八、违约责任

  1、若双方中任何一方违约,违约方须向对方赔偿由此造成的实际经济损失。

  2、甲方应以议标方式(乙方应选二家施工企业参与投标)选定乙方承接《xx号楼》工程。涉及其他二家企业参与投标,费用由乙方自付。

  3、乙方应当确保自购的各种施工材料的`产品质量和本项目工程的施工质量,若因乙方选材不当和施工中发生质量问题有乙方自行全部承担,乙方应按照《劳动法》、《安全法》用工。乙方在施工过程中如发生安全意外事故由乙方全部负责,甲方不承担任何形式的连带责任且乙方应处理好周边居民单位关系,文明施工,不扰乱市民正常生活,工作秩序。

  4、由于乙方施工过程中存在工程质量瑕疵,并被他人发现和取证,使甲方市场信誉下降给甲方造成损失的,乙方应承担由此而产生的全部责任。若由于甲方原因造成工程停工或相关事项产生的损失由甲方全部负责。

  5、工期每提前一天按20xx元奖励,每逾期一天按4000元罚款。若由于甲方原因造成停工工期顺延并承担相应的损失。

  九、履保证金

  1、本项目履约保证金200万元

  2、该保证金小高层竣工之日起退还全款的50%,高层竣工之日退还剩余的50%

  3、本保证金不计利息。甲方超期还款时,超期之日起,每天按银行利息支付。

  十、其他事项

  1、本协议书未尽事宜,由双方另行协商解决。

  2、本协议与格式合同文本具有同等法律效力,在各文本内容不一致时执行本协议书的规定。

  3、安装审定的工程量,甲方将工程款转入乙方在xx设立的银行账户,确保甲方付给乙方的工程款全部用于该项目的建设,若因工程款的流逝给甲方带来直接或间接的损失,由乙方全部负责。

  4、乙方收到工程款后,应首先确保工人工资的支付,并将各班组收到的工资清单按月报监理和甲方工程部。否则,甲方有权按照乙方制作的工作表直接代为支付。若因乙方拖欠农民民工工资而造成的投诉、立案、曝光现象发生,每发生一次甲方将扣除乙方工程款总额的20%,并在当月工程款结算中扣除,如当月工程款不满足20%罚款,则顺延至下一月份扣除。必须遵守有关部门发布高温时期施工时间,违者按上述罚款。

  5、乙方对外签订的任何材料购销合同等所产生的经济法律责任,由乙方自负全责,甲方不承担任何连带责任,甲乙双方采购的材料检验若需检测由乙方承担检测检验费。

  6、乙方不得将本工程转包或分包。

  7、甲乙双方按照国家有关规定办理相关手续。

  8、甲方向乙方一次性支付风险金壹仟元整(包干价)。

  9、凡因本协议发生争议,双方友好协商解决;协商不成时,由xx仲裁委员会裁决。

  10、双方当事人对本协议全部条款的理解完全一致,本协议书经甲乙双方签字或盖章之日起生效。本协议一式四份,双方各执贰份。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  代表人(签字):代表人(签字):

  签约日期:

施工合作合同9

  甲方:

  身份证号码:

  住址:

  电话:

  乙方:

  身份证号码:

  住址:

  电话:

  甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下合作协议:

  一、项目概况及合作条件

  1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

  2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。

  3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

  (1)甲方_____投资_____万元,占_____%。

  (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。

  4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

  5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

  二、工程管理责任及分工

  1、该项目工程管理责任及分工如下

  (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。

  (2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

  2、材料采购及其他

  (1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

  (2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

  (3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

  三、利益分享和风险承担

  1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。

  2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

  四、资金和管理

  1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

  2、该项目的.工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。

  3、该项目运营后,每个月______号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

  4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

  五、违约责任

  该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

  六、争议解决

  凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

  七、免责约定

  在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

  八、本协议生效、终止及其他

  1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

  2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

  3、本协议一式______份,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。

  4、本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。

  甲方(签字):

  ______年______月______日

  乙方(签字):

  ______年______月______日

施工合作合同10

  甲方:

  身份证号码:

  住址:

  电话:

  乙方:

  身份证号码:

  住址:

  电话:

  风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下合作协议:

  一、项目概况及合作条件风险提示:

  应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

  1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

  2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。

  3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

  (1)甲方_____投资_____万元,占_____%。

  (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。

  4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

  5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

  二、工程管理责任及分工风险提示:

  应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

  再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

  1、该项目工程管理责任及分工如下

  (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。

  (2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

  2、材料采购及其他

  (1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

  (2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

  (3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

  三、利益分享和风险承担

  1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。

  2、本项目的'管理人员工资按照项目部的规定发放。

  四、资金和管理

  1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

  2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。

  3、该项目运营后,每个月______号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

  4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

  五、违约责任风险提示:

  合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

  六、争议解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

  七、免责约定在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

  八、本协议生效、终止及其他

  1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

  2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

  3、本协议一式______份,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。

  4、本协议于________年____月____日,由合作双方在中国_____市签字。

  甲方(签字):________年____月____日

  乙方(签字):________年____月____日

施工合作合同11

  甲方:

  地址:

  电话:

  乙方:

  代表:

  地址:

  电话:

  依照《_____》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:家庭居室精装修。

  2、工程地点:_____________。

  3、工程承包方式:双方商定采用乙方包工、包料的承包方式。

  第二条:施工图纸

  1、双方施工图由甲方委托乙方设计施工图纸,设计费(大写)_______元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

  2、施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前_______内取得有关部门确认或者批准。

  第三条:甲方责任

  1、开工前_______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物,对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为乙方进场做好准备工作。

  2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

  3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

  4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。

  5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

  6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的.各种税费。

  第四条:乙方责任

  1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

  2、施工中严格执行安全施工规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

  3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

  5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

  6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

  第五条:工期

  1、工程期限_______天,开工日期_______年_______月_______日,竣工日期_______年_______月_______日。

  2、因甲方原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方原因导致工期延误的,工期不予顺延。

  3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:

  (1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、_____等不可抗力的。

  (2)经双方同意的工程量变化和设计变更。

  (3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为。

  (4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费。

  (5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

  第六条:关于材料供应和保管

  1、任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本协议约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。

  2、对一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。

  3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。

  第七条:关于质量和验收

  1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》为质量评定验收标准。

  2、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。

  3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后______天内组织验收,并办理验收移交手续。

  4、乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修______年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。

  5、工程未验收的,甲方不得先行使用。

  第八条:关于工程价款及结算

  1、本工程总价款为____________元。

  2、双方约定协议生效后,甲方按如下约定,直接向乙方支付工程款:

  (1)______年______月______日支付_________元。

  (2)______年______月______日支付_________元。

  (3)______年______月______日支付_________元。

  (4)工程验收后_______天支付工程总造价的_______%,约________元。

  3、特别费用的约定:

  (1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

  (2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

  (3)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

  第九条:违约责任

  1、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付______元的违约金。

  2、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

  3、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照________支付乙方延期付款违约金。

  4、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。

  5、因一方原因,造成协议无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理协议终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  6、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

  第十条:争议解决

  协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

  第十一条:其他约定

  1、本协议一式______份,双方各执______份,同具法律效力。

  2、本协议履行完成后自动终止。

  甲方(签字):

  ______年______月______日

  乙方(签章):

  代表人(签字):

  ______年______月______日

施工合作合同12

  甲方:__________有限公司(以下简称甲方)

  地址:

  乙方:__________(以下简称乙方)

  地址:风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同(以下简称主合同),在双方共同努力下,业主将该合同授予甲方。经协商,甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。

  第一条:工程实施责任及要求

  1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。

  2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

  第二条:甲方责任风险提示:

  应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

  再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

  1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

  2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决的事项。

  3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

  4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成的工作。

  5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。

  第三条:乙方责任

  1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

  2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负盈亏。

  3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

  4、负责自本协议签字之日起____日内,向甲方交纳:甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。

  5、负责自本协议签字之日起____日内,向甲方交纳:本协议履约保证金______元。

  6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

  7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给

  第三方。

  8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工工资。

  9、每月____日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后____日内传至甲方。

  10、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方提交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。

  1、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

  第四条:印章管理项目经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时,须经甲方代表同意,用印人必须是乙方或乙方授权代表。

  第五条:费用、结算与支付

  1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。

  2、甲方收取管理费为主合同总价的______%(含变更、索赔费用)。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算,最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月____日前将本月管理费汇至甲方指定账户。

  3、甲方收到银行保函抵押金后____日内支付乙方。

  4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的质量保证金后____日内支付乙方。

  5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋,并按有关规定纳税。

  6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:于每月____日前汇至甲方指定账户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。

  第六条:违约责任风险提示:

  合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

  1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

  2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金,并承担由此给甲方造成的.一切经济损失。

  3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受污染方的经济损失。

  4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或

  第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。

  5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。

  6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,则乙方应按延迟付款总额的______每日向甲方支付滞纳金。

  7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。

  8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。

  9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。

  第七条:其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执行。

  第八条:因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。

  第九条:附则

  1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后终止。

  2、本协议一式______份。甲方______份,乙方______份。

  甲方:(盖章)代表:

  ________年____月____日

  乙方:(盖章)代表:

  ________年____月____日

施工合作合同13

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方经过友好协商,在诚实、信任、相互合作的基础上,本着以人为本,一生关爱,共同促进计生事业,为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨,就甲、乙双方正式合作事宜,达成如下合作意向:

  一、甲方的权利和义务

  1、甲方负责计生优质服务卡的`宣传、设计和印刷;

  2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放;

  3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务;

  4、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。

  二、乙方的权利和义务

  1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠;

  2、乙方根据服务项目要求,负责落实服务到位;

  3、乙方根据服务项目的原则,负责对服务的组织和实施;

  4、乙方为计生优质服务提供专用诊室,开设绿色通道,张贴就诊指南;

  5、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。

  三、其它

  1、双方定期交流,互通信息,共同做好此项合作业务的服务工作。

  2、在合作过程中,如有违约,违约方负责。

  3、协议中未及事宜,甲乙双方协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字生效,并遵照执行。

  甲方负责人:

  乙方负责人:

  联系电话:

  联系电话:

  ____年___月___日

  ____年___月___日

施工合作合同14

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项仿古建筑施工有关事项,双方协商达成如下协议:

  一、工程内容

  四柱五楼牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。

  二、工程造价:

  经协商,本合同总造价为人民币贰拾壹万伍仟元整(本造价不含税金,如需要发票税金由甲方承担)。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。

  三、甲方责任

  1、场地确保三通一平,即电通、路通、水通、场地平整。

  2、由于乙方异地施工,甲方负责提供住宿费、水电费等。

  3、甲方负责处理乙方在施工过程中与周围居民及有关单位(如质检站、公路局等管理单位)的关系。

  4、在施工过程中如出现阻工情况,甲方负责处理,保证乙方顺利施工。如因阻造成乙方损失,由甲方承担。

  四、乙方责任

  1、乙方负责组织施工队进入施工现场。

  2、乙方按照图纸完成四柱五楼牌坊工程的承建(建筑、彩画)。

  3、在施工中,出现一切人身伤亡事故由乙方自负并文明施工。

  4、乙方负责提供所承建工程的平面、立面图,结构图由于涉及专利技术不予提供。

  五、拨款方式

  乙方进行,拨付工程构件制作费、主体材料费为人民币壹拾万元整,主体完工、琉璃瓦前拨人民币伍万元整,其余款陆万伍仟元一次付清。

  六、双方不得违约,在施工中,甲方造成停工损失由甲方负责是,乙方造成停工损失由乙方负责。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各一份。

  八、未尽事宜双方协商解决。

  甲方代表签字:乙方代表签字:

  年月日

  古建筑工程施工合同范文

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  经甲、乙双方协商一致,本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳丽园小区景观工程,签订以下协议:

  一、工程内容:

  平米等工程(详见施工图纸)。

  以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

  二、工期:

  1、开工日期:本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

  2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

  3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

  4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  三、工程合同价款:

  经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。

  四、承建方式

  1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。

  3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。

  五、工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:

  1、本工程无预付款。

  2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:支付次数分三次支付。

  1、四角亭亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。廊架完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  2、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的`20%。

  3、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主认可的签证、变更)10%。

  4、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。

  3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为3.41%)。

  六、工程质量要求:

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。

  七、工程竣工验收结算:

  乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

  八、延期违约责任:

  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。

  九、质保内容

  质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

  十、质保期限

  以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算,期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

  十一、双方在施工中的几项规定:

  1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。

  2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。

  3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。

  4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。

  十二、合同生效与终止:本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

  签名:(甲方)签名:(乙方)

  签订日期:签订日期:

施工合作合同15

  出借人(以下简称甲方):______________身份证号码:________________________

  借款人(以下简称乙方):______________身份证号码:________________________

  乙方因生意周转需要,向甲方借款,甲、乙双方协商一致,依法订立本合同,以期共同遵守。

  一、借款本金

  人民币(大写):_____________________元整,(小写):______________元整。

  二、借款日期

  本合同签订之日起到___________年________月________日。

  三、借款利息

  月利率________%,乙方应于借款期限届满归还本金的同时支付利息,乙方逾期归还借款的构成违约。

  四、如乙方逾期归还借款的按照每日借款本金总额的________%支付。

  五、借款期限届满,乙方归还甲方的款项按以下次序扣除:

  1、借款本金;

  2、借款利息;

  3、逾期违约金;

  4、本合同第六条约定对经济损失。

  六、如乙方逾期违约导致诉讼的,由合同签订地人民法院管辖,乙方应当承担,为此诉讼支出的经济损失,包括但不限于:诉讼费、律师代理费、差旅费等。

  七、本合同自双方签字时生效,本合同签订于___________________,担保人对以上借款合同应认真阅读,内容清楚,同意为乙方向甲方借款承担连带责任,担保的.范围包括:借款合同的本金、利息、违约金,担保人期限为两年。

  甲方:_________________________乙方:_________________________

  ___________年_______月_______日___________年_______月_______日

  担保人:_______________________电话:_________________________

  担保签订日期:___________________年___________月___________日

【施工合作合同】相关文章:

合作施工合同06-24

施工合作合同12-23

项目施工合作协议01-01

施工项目合作协议01-02

项目施工合作协议15篇01-02

工程施工合作协议书08-05

工程项目合作施工协议书01-04

施工合同施工合同02-04

施工施工合同04-21

工程施工项目合作协议书02-27