委托施工合同

时间:2024-06-22 10:19:57 施工合同 我要投稿

委托施工合同(精品15篇)

  随着法律观念的日渐普及,合同的法律效力与日俱增,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家整理的委托施工合同,希望对大家有所帮助。

委托施工合同(精品15篇)

委托施工合同1

  发包人(以下简称甲方): 设计人(以下简称乙方):

  发包人委托设计人承担 项目建筑工程施工图设计,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 本合同依据下列文件签订:

  1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2、国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3、建筑工程批准文件。

  1.4、政府部门规定的相关标准。

  第二条 本合同项目的概况:

  2.1、项目名称:

  2.2、建设单位:福建海峡国际商贸城实业有限公司

  2.3、建设地址:

  2.4、总投资:

  2.5、资金来源:自筹

  2.6、建设工期:约 日历天

  第三条 本合同项目设计范围及内容:

  3.1本项目的方案设计甲方已另行委托,乙方负责承担本项目建筑初步设计之后直至完成施工图设计阶段的全部工作内容,包括扩大初步设计(除建筑外各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计出件报审,根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。

  3.2在方案交底之前,乙方负责总平面设计的报批配合及方案设计阶段各专业的技术支持、对方案设计人提交的各阶段成果给出合理化意见和建议的义务,并提前参与和把控,保证减少对接工作的矛盾和缩短设计周期。本项工作于本合同生效时即时展开。

  3.3设计服务具体内容均包括但不限于以下内容:

  3.3.1表一:

  3.3.2设计内容:

  3.3.2.1建筑专业的施工图设计、结构专业全过程设计、给排水专业全过程设计(配合泳池及景观水处理系统,并完成管道综合图 )、通风空调、防排烟专业全过程设计、消防、人防专业全过程设计、强弱电专业全过程设计(不包含智能化系统及电信、有线电视外管网)、室外总平面的施工图阶段设计,室外道路交通及室外综合管网设计。总平面图部分包含一层总平面图、竖向设计图、交通及消防系统图等。

  3.3.2.2.如本工程申报国家相关示范评优工程,乙方应配合完成本合同委托设计范围内相应设计内容的申报技术工作。

  3.3.2.3.单体建筑的电梯大堂及室内的二次装修设计不包括在本合同委托设计范围内,由甲方另行委托。但乙方应在收到上述由甲方另行委托设计的设计文件后三日内提出意见,对其可实施性进行复核。上述图纸的最终审批权在甲方。当某些装修设计需要乙方配合出图时,乙方应及时配合出图,不得延误其他设计或施工单位的工期。

  3.3.2.4.燃气项目不包括在本合同委托设计范围内,由甲方另行委托。但乙方应考虑其位置对建筑立面影响及与相关专业的关系,完成其它设备(强弱电、给排水、通风空调等)与市政管网系统接驳的设计工作,在总图中应明确小区内各管线与市政管线的关系。

  3.3.2.5.市政工程设计、环境景观设计不包括在本合同委托设计范围内,由甲方另行委托。但乙方需负责协调并汇总市政各专业、景观各专业管线图纸,并体现在管线综合布置图中。 3.3.2.6.室内交通设计(指地下室的车位、行车线等)。

  3.3.2.7.其它相关专业公司设计图的审核确认,如钢结构、玻璃幕墙、智能化等。当某些专业图纸需要乙方配合出图时,乙方应出相应的图纸。

  3.3.2.8.乙方应提供外立面装饰做法施工图,如外墙面砖排砖图、外墙涂料分割图及铝合金门窗详图等。

  3.3.2.9.相关工作,包括但不限于下列内容:

  产权预测面积核对:外轮廓线、露台、套内、公共部位等; 每套附加面积计算:露台、闷顶、可自行改造面积等;

  根据甲方要求,负责到模型制作公司对模型的形体、色彩调整和确认。协助方案设计单位确认外装材料。

  上述相关工作的完成时限由乙方根据甲方进度要求配合完成,人员安排在制定计划时一并考虑。

  第四条,设计取费标准及配合要求、奖罚措施等。

  4.1、设计费标准:本工程采用单价包干,即按每平方米设计单价: 元/m2(具体详见表一)

  4.2、设计费总额:总设计费=建筑面积х每平方米设计单价( 元/ m2)。(按建设主管部门颁发的施工许可证施工图建筑面积计付设计费)

  4.3、设计费说明详见表二及说明表二:

  说明:

  a) 付款时乙方应提供正式等额的有效发票。乙方应在甲方付款前将每期等额有效的正式发票交于甲方,经甲方审核后无误后再支付相应的款项,第三次付款前,乙方应提供结算总价全额发票,否则甲方有权顺延付款。

  b) 第三次付款按照施工图核定的建筑面积进行结算,并留足第四次付款额。

  c) 本合同履行后,定金抵作设计费(在第二次付款时予以折抵)。

  4.4、提供设计文件的要求,详表三。在工程建设过程中,如甲方需要加晒图纸的,一律按0#图纸4元/张、1#图纸3元/张,2#图纸2元/张的标准另行计费提供图纸。

  4.5、异地配合要求:乙方应自行承担施工图审查、施工图交底、项目各阶段工程验收等工程建设全过程的异地配合费(含差旅费)等;若甲方需要,乙方应派设计代表常驻工地现场,由此所产生的一切费用由乙方自理。乙方未能及时按照甲方约定时间到场,每延迟一天罚款5000元。

  4.6、限额设计:甲、乙方应协商确定合理的各项设计指标(如砼含量、钢筋含量、荷载、装修标准等),双方确定施工图设计限额指标后(限额指标作为合同附件),乙方必须按确定的各项指标进行设计,超过上述指标量的,则视为乙方设计不当,乙方应无偿优化直至甲方满意(工期不予顺延)并承担甲方由此造成的全部损失。(赔偿金上限不超过总设计费)

  第五条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件: 表三:

  第六条 乙方应向甲方交付成果约定:

  第七条 本项目设计组组成人员:(详见下表)

  说明:以上设计负责人未经甲方同意不得更换,如乙方确需调整设计人员,应报甲方批准同意,且更换后之设计人员的资质不低于原设计人员。如乙方擅自更换上述设计人员的,则甲方有权拒付设计费。 表六:双方业务联系人一览表 第八条 双方责任 8.1、甲方责任:

  8.1.1合同履行期间,乙方提供的`任意一阶段设计文件达不到甲方要求或未通过图审,甲方可以在支付与该阶段设计工作量相应的设计费后,终止本合同的履行。

  8.1.1、甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

  8.1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

  8.1.3、甲方要求乙方较合同规定时间提前交付出设计资料和文件时,乙方应尽力满足甲方的要求。如此要求将造成乙方的大量投入,在双方协商的基础上,甲方同意向乙方支付适当的赶工费。

  8.1.4、甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让,甲方有权在本项目的商业销售行为中采用设计人的名称及过往业绩作商业宣传。

  8.1.5根据乙方设计人员的配合情况,甲方有权要求调整设计人员,乙方不得以任何理由拒绝。由此造成甲方的损失乙方应负全责。 8.2、 乙方责任:

  8.2.1、乙方应按本合同第三、六条款规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件资料。 8.2.2、乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。

  8.2.3、合同生效后,乙方单方提出解除合同的,应双倍返还甲方定金,同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。

  8.2.4、乙方交付设计文件后,应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

  8.2.5、乙方应与建筑方案设计公司对接,并承接本项目建筑初步设计之后,即到施工图的全部设计工作,包括初设阶段的各专业设计(除建筑专业外)、扩大初步设计(各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计是否要出件报审,根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。

  8.2.6、乙方具有在修建性详细规划和方案设计阶段以顾问公司的形式无偿参与修规和方案设计的探讨、调整的义务,并给与甲方以技术支持。乙方应主动承担与方案设计公司的配合协调工作,杜绝方案设计和施工图设计由不同设计公司承接可能产生的诸多矛盾和隐患的现象,从而保证整体设计工作的流畅和完整。

  8.2.7、在充分尊重方案设计思路以及完整性的基础上,乙方应按照国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,其设计资料深度应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》,若未达到该标准,则乙方应无偿进行修改或补充。如在施工图设计中出现与方案设计方存在争议时,应会同甲方及方案设计单位三双共同协商解决,解决不了的最终以甲方确认为准,同时乙方应尊重方案设计并按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

  8.2.8、乙方采用的主要技术标准是:现行国家、地方规范、规程、标准等。 8.2.9、设计合理使用年限50年。

  8.2.10、根据甲方需要,在施工期间乙方应派设计代表驻场,以确保本次设计任务的完成。同时,乙方在接到甲方任何形式的通知后24小时内,应根据具体服务内容安排有关设计人员到场,否则,由此产生的后果由乙方负全责。

  8.2.11、乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,并无偿负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计文件的技术问题和参加竣工验收等。如施工图完成后叁年之后甲方才开始开始施工(含中途停建、缓建等),乙方仍负责本合同规定的工作内容。如三年后开始施工,相关事宜双方另行协商。

  8.2.12、乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。

  8.2.13、参与项目的设计人员所接受的其他任务不得影响本项目的设计质量和进 度保证。 第九条 违约责任

  9.1、在本合同履行期间,甲方变更或解除合同,需经双方协商一致。在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。若乙方的实际损失大于上述费用,则乙方保留按实际损失申请赔偿费的权利。乙方如提出终止或解除合同的,应双倍返还甲方定金,同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用,则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。

  9.2、甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金(累计不超过应付金额的10%)。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。

  9.3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失, 乙方除负责采取补救措施外,应免收直接损失部分的设计费。甲方可视损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小要求乙方支付赔偿金。

  9.4、由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计资料的提交时间(包含乙方不能按时、按量),每延误一天,应减收该阶段设计费的千分之二;逾期超过30天时,则甲方有权单方提前解除合同,剩余款项甲方不再支付,并且有权要求乙方双倍返还定金,同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用,则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。 第十条 其他

  10.1、乙方不得直接向承接本项目的施工单位提供任何相关设计文件(如设计变更、验收手续等)

  10.2、施工图完成后,因甲方需求变化发生重大设计变更,如平面功能调整产生的各专业变更,乙方应全面配合,双方根据所发生的工作量另行协商设计费,乙方承诺按最优惠价格即收取成本费用。

  10.3、乙方为本合同项目所采取的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买,但乙方应给予协助。本合同第三、六条规定乙方交付设计资料及文件份数,超过本合同规定的份数,乙方另收工本费。

  10.4、本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时,所需费用由甲方承担。

  10.5、甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由甲方支付。

  10.6、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

  10.7、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,对不可抗力事件造成的未履行或延迟履行义务,任何一方均不承担责任。受不可抗力事件影响的一方须采取适当措施以减少或消除不可抗力的影响,并尽快恢复履行受不可抗力事件影响的义务。

  10.8、本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由项目所在地人民法院诉讼解决。 10.9、本合同一式捌份,甲方肆份,乙方肆份。

  10.10、本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。

  10.11、本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  10.12、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、电子邮件、会议纪要等均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  10.13、本合同最终解释权归建设单位海峡国际商贸城实业有限公司所有。

  相关附件:1.施工图设计指导书(附件一);

  2.设计文件深度及设计失误的分类(附件二)

  发包人名称:

  设计人名称:

  年月日:

委托施工合同2

  甲方:___________

  乙方:___________

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司__防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一、总则

  1、工程名称:______

  2、工程地点:________

  3、工程内容:

  根据公司__工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜,屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜。

  二、承包方式:

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

  三、工程造价:

  厨卫间聚合物防水每平____元;

  屋面"851"聚氨酯防水每平____元。

  结算时按实际面积结算。

  四、质量标准:

  乙方应确保公司梅林生活、生产基地防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准和市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

  五、双方责任:

  1、甲方责任:

  应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

  甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、乙方责任:

  听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市"建科院"检验合格后使用。

  配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的`施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修年。

  六、付款方式:

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的__%给乙方,____%的工程款作保修金,年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。

  七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。

  未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:___________乙方:___________

  代表:__________代表:____________

  签订日期:_________签订日期:_________

委托施工合同3

  甲方:

  乙方:

  经双方友好协商,甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工,特协议如下:

  一甲方权利和义务

  根据中标施工合同:

  (1)甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰;

  (2)甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续;

  (3)甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全,质量;

  (4)甲方负责向业主催付进度工程款;

  (5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金,主体完工再催要剩下的50%履约保证金。

  二乙方权利和义务

  根据中标合同:

  (1)履约保证金在20__年3月3日上午12点之前交于业主人民币壹佰万元整

  (2)20__年3月2日下午5点之前交给※※保证金拾万元整,否则本协议作废。20__年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于※※,剩余的管理费分批根据业主的付款付与※※。

  (3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工,并确保施工工期和质量;

  (4)配合甲方会同业主办理开工报建检验,检查,竣工等手续;

  (5)配合甲方协调周边施工环境;

  (6)负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续;

  (7)向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用;

  (8)乙方提供正规的`税票;

  (9)乙方安全事故完全自负,与甲方无关。

  三.违约与仲裁:

  (1)甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期,会同业主处理办理相关手续,确保乙方正常正当施工,如有违约,在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。

  (2)乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工,如果不能按期进驻现场,甲方提出终止协议,保证金不退,如有违约双方协商解决,协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。

  本协议一式四份,自签订后一日内生效。

  甲方代表: 乙方代表:

  甲方担保人:乙方担保人:

  ___年___月___日

委托施工合同4

  发包方(甲方):XXX

  承包方(已方):XXX

  为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将XXX委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

  一、工程地点:

  XX。

  二、工程内容

  土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

  以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

  三、工期

  1、开工日期:本项目工程从XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止,共XXX个日历天。

  2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

  3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

  四、工程合同价款

  经协商本合同总承包价款为人民币:X整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。

  五、承建方式

  乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  1、乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。

  2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

  六、工程付款办法

  1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币XXX整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

  2、待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币XXX整。

  3、工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币XXX整。

  4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币XXX整。

  七、工程质量

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到XXX级。

  2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的.一切经济损失均由乙方负责承担。

  3、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。

  八、工程竣工验收结算

  乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后XXX天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于XXX个工作日内结算完毕。

  九、延期违约责任

  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币XXX元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币XXX元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

  十、养护管理

  1、期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

  2、质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

  十一、合同生效与终止

  本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  十二、合同份数

  本合同一式XXX份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执XXX份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方代表(盖章)XXX

  乙方代表(盖章)XXX

  合同签订日期:

  签约地点:XXXX

委托施工合同5

  本协议书由(以下简称“业主”)一方,(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。

  业主委托监理单位为 工程提供监理服务,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:

  一、本协议书中的词名和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

  二、下列文件是本协议的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

  1、公路工程施工监理合同通用条件

  2、公路工程施工监理合同专用条件

  3、《公路工程施工监理规范》(JTG G10—20xx)

  4、附件:

  附件A——监理服务的形式、范围与内容

  附件B——业主提供的监理工作条件

  附件C——监理服务的费用与支付

  6、其它文件

  三、监理费中标合同价为:大写 整(小写¥:元)。

  四、监理服务时间:施工期监理 个月,交工及缺陷责任期监理 个月。

  五、业主在此同意按照本监理合同规定的'期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供的工作条件。

  六、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺本监理合同的规定履行监理服务。

  七、本协议经双方签字和盖章后,自__年______月______日生效,至工程竣工验收合格后终止生效,至结清监理服务费用后自然失效。

  八、本协议书一____份,双方各____份,具有同等法律效力。

  甲 方:(盖章)__________ 乙 方:(盖章)__________

  法定代表人:__________ 法定代表人:__________

  其授权代理人:__________ 其授权的代理人:__________

  地 址:__________ 地 址:__________

  电 话:__________ 电 话:__________

  日 期:__________ 日 期:__________

委托施工合同6

  委托人:(以下简称甲方)_____

  代理人:(以下简称乙方)_____

  依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章的规定。委托人与代理人就南花园金世界项目一期的招标确定施工单位事宜,经充分协商,达成一致意见,特订立本合同。

  一、工程概况:

  1、项目名称:

  2、工程地点:

  3、工程规模:

  4、总投资额:

  二、招标代理业务范围

  1、委托代理招标内容:

  南花园金世界一期施工单位确定。

  代理期限:

  2、委托代理的事项:

  (1)负责编制资格审查文件,对投标单位进行资格审查;

  (2)对投标单位的有关资质证件、社会信誉、业绩等相关内容进行审查;

  (3)在认真考察的基础上组织评审机构,按评审标准和办法确定资格预审合格单位,并发放资格预审合格通知书,确定投标人;

  (4)负责编制招标文件,发布招标公告(发出投标邀请书),并办理招标文件的备案工作;

  (5)组织接收投标人报名,负责组织招标人进行现场踏勘、对招标文件答疑及补充。作好会议纪要,作为招标文件组成部分在规定的时间内发给各投标人;

  (6)根据委托人委托,负责编制标底并负责对其保密;

  (7)组织开标、评标会;

  (8)协助委托人组织召开定标会议,发放中标通知书;

  (9)可参与施工合同的签订,编制工程量清单,根据招标文件及中标人在投标文件中明确地各项承诺,组织关于合同条款的各项谈判;

  (10)负责编制招标工作报告,还应将代理过程中直接形成的各种原始记录、系列文件及时装订、整理、存档并报工程招投标监督管理机构备案;

  (11)将所有的备案资料在招投标监督管理机构备案通过,完成施工合同的等所有文件备案并交纳相关费用;

  (12)其他需要代理人完成的招投标工作事宜。

  三、委托人权利

  1、委托人有权参与招投标的有关活动。委托人可自行负责编制标底,也可委托代理人编制标底,也可另行委托具有标底编制资格的单位进行标底编制工作。

  2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况;有权要求代理人提交代理业务工作报告及招标备案资料。

  3、委托人在发标前有权审阅代理人编制的招标文件,并有权提出修改意见,代理人应当无条件的进行修改。

  4、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

  5、委托人有权确定或变更代理人的具体工作内容。

  6、在合同约定的期限内,委托人发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或损害委托人利益的行为,委托人有权要求代理人纠正,并可以单方终止合同。代理人承担由此给委托人造成的一切经济损失。

  委托人义务

  1、委托人应按合同约定按时付给代理人的代理费。

  2、委托人应当向代理人及时提供招投标代理工作范围内所需的文件和相关基础资料。

  3、在合同履行期间,委托人授权作为本项目委托人的代表,负责与代理人联系。

  4、委托人应当完成的其它工作:

  五、代理人的权利

  1、在审查投标企业资质中,遵照委托人的授权,有权对投标单位的投标资格进行确认或否定。

  2、依据国家有关法律法规的规定,且在委托人授权范围内办理委托项目的招标工作。

  3、在委托人的授权范围内出据相关文书。

  六、代理人义务

  1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

  2、在委托人授权范围内为委托方提供招标代理服务,并严格履行本协议约定的招标代理工作的全部内容,对招标有关的各项数据、技术经济分析结论、招标结果及备案工作等的完整性、合法性、真实性和时限负责。不得以任何形式将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

  3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作并提供咨询服务,严格履行法律、法规规定的有关招标人的各项义务。

  4、代理方不得参与任何可能与委托人利益相冲突的活动,代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

  5、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责,并不得泄露依法应当保密的任何信息和因本次代理活动而知悉委托人的任何商业秘密。

  6、代理人成立招标代理项目组,并任命_____为项目组组长,负责该项目招标代理工作,未经委托人同意不得任意变更。项目组组成人员情况见附件一。

  7、因代理人的单方过失造成的'经济损失,应当向委托人进行赔偿。

  8、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争,损害委托人的利益;

  9、代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续,使招标工作具备合法、完备的条件。

  10、不得超出本合同的约定确定中标人

  11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招标文件的备案工作。

  12、其他应当由代理人承担的义务。

  七、代理费

  代理费_____元,由中标人支付,招标文件必须写明。(该费用为直到施工合同备案完毕的所有费用)

  八、投标担保:

  代理人须在招标文件中要求投标人提交投标担保,投标担保方式为交纳投标保证金,保证金数额代理人征得委托人同意后确定。

  九、违约责任:

  1、本合同签订后,任何一方违反本合同约定内容的,都应向对方支付_____万元的违约金。

  2、代理人在责任期内失职,给委托人造成经济损失,应当承担由此给委托人造成的损失。

  3、由于违约造成第三方损失的,由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

  4、代理人违反第六条代理人义务规定的,委托人有权单方解除合同,并由代理人向委托人支付违约金_____元,违约金不足以弥补委托人损失的,代理人还应当承担由此给委托人造成的损失。

  十、合同生效、变更与终止:

  1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效

  2、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

  3、双方履行合同全部义务,代理人代理业务程序执行无误,委托人按合同价款支付完毕,本合同即告终止。

  十一、其他:

  1、未经对方书面同意,双方均不得转让本合同约定权利和义务;

  2、合同履行期内所发生的招标公告费、打字复印费、专家评审费(包括外埠专家的差旅费、住宿费)及其他费用包含在代理费中。

  十二、本合同履行过程中,如发生不可抗力而导致工程项目不能实施或本合同无法执行时,委托方不承担违约责任并有权终止合同。

  十三、双方在合同履行期间发生争议时,可以协商解决,如协商不成,可以向桥西区人民法院提起诉讼。

  十四、合同文本

  本合同正本一式4份,双方各执2份。本合同的附件为本合同不可分割的组成部分。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

委托施工合同7

  委托方(甲方)姓名:________________

  住所地址:________________

  联系电话:________________

  被委托方(乙方)企业名称:________________

  公司地址:________________

  联系电话:________________

  经甲、乙双方共同协商一致,特签订本合同,须双方共同遵守:

  一、工程概况

  1、工程详细地址:

  2、居室规格:

________室________厅________厨________卫

  3、委托方式:按预算项目包工包料

  4、工期:开、竣工日期

________日(工作日),即:________年________月________日开工,________年________月________日竣工(法定节假日顺延)。

  5、工程概算价(不含税):

________拾________万________千________佰________拾元(附工程预算书)。 6,工程结算:采用预决算制进行结算、按实际工程发生量结算。

  二、质量要求及验收标准

  1、使用材料名称、品种、规格,详见工程预算书。

  2、以甲乙双方签字认可后的施工图、预算项目及变更增项单作验收标准。

  3、由于甲方住房本身缺陷造成的工程质量问题,甲方自行负责。

  4、质量保修期自工程验收之日起为两年,保修费用由责任方负责,客户凭公司开据的保修单进行保修。

  四、违约责任

  1、乙方如不能如约保证质量,返工费用自负。

  2、因乙方原因不能按期完工,每拖延一日由乙方支付损失费

0.1%元。

  3、因甲方原因(中途更改设计,增加项目不能完工或造成窝工、停工造成损失的甲方承担)或因冰冻、停水、停电、物管干涉其它原因造成误工则工期顺延。

  4、甲方要求变更工程量或设计的工期顺延。

  5、因甲方未能按时给付进度款及未能按时验收付款原因导致乙方不能按期交工的每拖延一日由甲方支付乙方损失费

0.1%元。

  6、合同书生效后,履行期届满前,擅自解除合同之一方,应按合同价款的

5%支付违约金,已给对方造成损失超过违约金的.,还应进行赔偿,补足违约金不足部分。

  7、合同工期内乙方严格按照施工规范操作,施工过程中造成安全事故由乙方自行承担。

  8、由于一方要求解除合同,造成对方经济损失的,按实际造成损失赔偿。

  9、甲方减项金额超过合同总价的

10%的,应收取管理费及设计费。

  五、其它条款

  1、设计方案经甲方签字定稿,即应照图施工。若一方因故进行修改或减项,应征得对方同意并出具书面意见,由此已产生费用及损失的(比如材料己购进,基础工作已做等),由修改方在修改进行前承担费用。

  2、在工期范围内,甲方要求增项,其费用应在增项施工前支付方可施工。如增项内容多,可适当考虑延长工期。

  3、经客户选定的材料购进工地后,若客户要求调换,所产生的调换费(如运输、人工搬运及消耗材料部分等)应由客户开支。

  4、材料采购或订制过程中,若遇泰安当时无货,属双方无责任因素,应本着诚意协商解决并工期顺延。

  5、甲方有权选购主材料(地板、地砖、墙砖)。若购进价格出预算时,超出部分由甲方在购买时补足,如甲方指定材料本身出现质量问题,不由乙方负责,但乙方有义务协助甲方与商家协助解决。

  6、竣工日期为预算项目必须完工日期,若甲方对某些部分处理不够满意,经协商需进行修改,乙方须在双方协商的时间内修改并视为工期顺延。

  7、施工期内施工用水用电由甲方负责提供并承担费用。

  六、争议处理

  合同履行中发生争议,双方应本着诚意通过协商妥善解决,协商不成时,通过泰安市仲裁委员会仲裁解决。

  七、合同变更

  1、双方已达成协议,如有一方要求变更或增减内容,需征得另一方同意并签定变更手续。

  2、合同书自签订之日起生效。

  八、合同文本

  本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,副本视需要送有关部门。

  九、其他

  1、本合同签定价如为折扣价,预算书中所规定项目的材料及单价,甲方进行减项必须经乙方同意。

  2、如甲方在接到乙方单项验收通知(如电话、书面等形式)三日内须到场验收,否则应视作验收合格、并作工期顺延。

  3、甲方如需减项的应按打折价进行减项决算。甲方如需增项按实际增项发生量决算。

  甲方:________________ (签字/章)乙方:________________(签字/章)

  ________年________月________日________年________月________日

委托施工合同8

  施工单位:__________公司(以下简称甲方)

  承包单位:__________公司(以下简称乙方)

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的.原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、总则

  1、工程名称:__________

  2、工程地点:__________

  3、工程内容:

  根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(5厚),屋面防水工程采用聚氨酯"85"防水涂膜(找平层上作基层处理)。

  二、承包方式:

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

  三、工程造价:

  厨卫间聚合物防水每平米年。

  四、付款方式:

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。

  五、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:__________

  乙方:__________

  时间:__________

委托施工合同9

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关规定,为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任,经双方协商同意签定本合同。

  第一条工程概况

  一、工程名称:高墩子至通木村二合同段K8+440~K8+500、K8+630~K8+680路堑控制爆破。

  二、工程地址:平昌县通木村。

  三、工程内容:路堑岩石控制爆破(不含清运爆渣)。

  第二条合同期限

  乙方应根据甲方提供的施工计划进度合理组织施工,不得无故影响甲方工程进度。如因乙方施工组织不合理而影响甲方工程进度,甲方所有损失由乙方承担。

  第三条工程数量、单价

  1、以甲方施工桩号范围内已经爆破的,以双方现场实际收方签认方量为准。

  2、单价:按每立方米

  第四条款项支付

  一、本合同签定后,甲方向乙方支付人民币50000元(大写:伍

  二、工程进度款按经理部收到业主本工程计量款之日起一周之内支付。

  三、工程结束后并经甲方及本工程监理工程师验收合格一个月内留10%保证金,其余款项甲方向乙方一次性付清。

  第五条甲方负责事宜(所发生费用由甲方承担)

  一、本合同签定后,甲方向乙方交付控爆作业场地及周围范围内需保护的地下管网、管线资料一份,并保证资料真实准确,提供路堑相关资料一份。

  二、负责周围环境的.协调工作,为乙方进场施工创造便利条件。

  三、负责路堑的标高测量,向乙方提供各点开挖尺寸的书面材料并进行技术交底。

  四、因甲方原因而使乙方停工、返工等,应向乙方补偿经济损失。

  五、合同签定,尽快通知乙方开工时间,以确保有效工期。

  第六条乙方负责事宜(所发生费用由乙方承担)

  一、制定施工方案及施工工艺并按甲方的要求跟踪测试并提供监测资料和报告。

  二、爆破严格按控爆设计书进行,爆渣粒径要满足路基填料的要求。严格按照甲方提供的横断面图纸进行爆破且对边坡实行光面爆破。

  三、全面负责技术及安全工作。

  四、因乙方自身原因造成的停工、返工等,责任由乙方自负。

  五、在控爆施工中,因乙方自身原因造成的安全责任事故,由乙方负全部责任,相应的经济损失及赔偿由乙方承担。

  六、因乙方爆破施工的盲炮所产生的安全责任事故,由乙方负责。

  第七条未尽事宜,双方协商解决。

  第八条本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等效力,经双方签字盖章后生效,工程结束并结清全部款项后自动失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

委托施工合同10

  委托单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则,为明确双方责任,经双方协商签订本合同。

  一、项目名称:

  二、施工期限:本工程自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

  三、工作内容:

  乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,共三条测线,约20xx个测点。

  四、质量与验收

  要求乙方物理点合格率达到95%

  五、费用及结算

  施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交7天内,甲方按实际工作面积一次结算。

  六、甲方责任

  1、按照合同约定及时拨付资金。

  2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。

  3、审批由于人力不可抗拒的'自然灾害造成的损失。

  4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

  5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。

  6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

  七、乙方责任

  1、接受甲方委托的监理单位的监理。

  2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。

  3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

  4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

  5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

  八、违约责任

  违约方按5%支付违约金。

  九、争议解决

  本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。

  (一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

  (二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

  十、本合同一式____份,甲乙双方各执________份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

委托施工合同11

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国价格法》,以及其他有关法律法规规定的原则,甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、施工内容:(见工程预算表)

  4、承包方式:包工包辅材形式(辅材详看附件)

  5、工程总价:大写(人民币),双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部分的工程款按实另计。

  6、工期:自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)

  第二条 材料供应的约定:

  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料》。

  (1)甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,因材料、设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用由甲方承担,且工期顺延。

  (2)由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的`材料、设备有质量或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。

  第十一条 附则

  本合同一式,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同12

  委托方(甲方):________________________

  受委托方(乙方):________________________

  本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:

  一、工程概况

  工程内容:1—4锅炉硝石灰管道改造

  工程地址:____________再生能源利用中心主厂房0米

  二、承包方式

  包工包料

  三、工期

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

  2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的.一切经济损失均由乙方负责承担。

  四、工程合同价款(建安票)

  1、材料费:____________

  2、人工费:____________元整

  3、税费:3%

  总计:111207元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

  五、合同生效与终止

  本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  六、合同份数

  本合同一式2份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执1份。本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

委托施工合同13

  建设单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等互利的基础上,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

  2、工程地点:新华路与纬八路交汇处西北角

  二、承包方式及范围

  承包方式:包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。 承包范围:

  1、供电系统设计。

  2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

  3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程,乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

  4、整理工程施工验收资料

  5、协调与供电部门的关系,办理施工验收手续。

  三、工期

  20xx年7月15日至20xx年8月15日。

  四、工程造价及付款方式

  该工程实行包干价:总造价人民币68万元整(含税),大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

  总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的'综合造价。

  付款方式:

  1、合同签订后2日内,甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

  2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后,甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

  3、剩余5%作为质保金,从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修,甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。

  五、箱变技术要求

  1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置,高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备,以达到验收通过为准;

  2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等,所有柜体内外必须要有标示牌;

  3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;

  4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯,“达驰”牌);

  5、高压柜体壳体采用覆铝锌板,低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

  6、母排要求铜母排,国家标准T2铜排,质量标准参照国家标准规范要求;

  7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。

  六、安装质量标准

  1、甲乙双方约定本工程施工质量标准:按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

  2、乙方提供的材料、设备质量标准:执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的,乙方承担赔偿责任。

  3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

  4、 由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

  5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象,甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外,并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

  七、双方责任

  甲方责任:

  1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

  2、施工现场必须具备施工条件,否则因此造成的工期拖延,乙方不负责。

  3、及时支付工程款。

  乙方责任:

  1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份,以便甲方安排土建施工;

  2、工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

  3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。

  4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工,严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定,确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过,乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期,每拖延一天按合同总造价的3‰,给甲方赔偿损失。

  5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程,须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

  八、质保期

  箱变、高压分接箱质保期二十年,其它质保期两年。在质保期内,乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的,应给予甲方相应的赔偿。

  十、合同生效

  合同生效时间:

  本合同双方签字后生效。本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同14

  发 包 方: (以下简称甲方)

  承 包 方: (以下简称乙方)

  甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

  第一条 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容: 承包形式:

  (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

  第二条 工程总价

  合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

  第三条 付款方式

  1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);

  2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。

  第四条 合同范围

  1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

  2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

  3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

  第五条 甲方职责

  1、 在乙方提供的`图纸上审核确定并签字。

  2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

  3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

  4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

  5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

  第六条 乙方职责

  1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

  2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

  3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

  4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

  5、 开具本合同价上的工程发票。

  第七条 技术规范

  按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

  第八条 工程日期

  1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

  2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

  第九条 解 约

  1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

  2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

  第十条保固条款

  自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

  第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。

  第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同15

  甲方:_________建筑公司

  地址:_________市_________区_________路_________号

  电话:________________________

  乙方:_________设计工程师

  地址:_________市_________区_________路_________号

  电话:________________________

  根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方自愿、平等协商,就_________工程的委托施工事宜达成如下协议:

  第一条施工范围和内容

  1.1本工程的施工范围包括:_________(以下简称“本工程”)

  1.2本工程的主要内容和要求以甲方提供的设计图纸、工程规格书及勘察报告等为准,乙方必须严格按照要求施工。

  第二条工程报价和结算

  2.1乙方对本工程的报价为:_________元(人民币大写:_________元整)。

  2.2工程结算以实际工程量和甲方提供的结算单为准。乙方须在结算前进行工程量检查和确认,并出具结算清单。

  2.3工程结算期限为工程竣工验收合格之日起30日。

  第三条工程施工期限和进度

  3.1工程施工期限为:_________天。

  3.2工程施工进度以甲方提供的工期计划表为准,乙方必须按照计划要求进行施工。

  3.3如因乙方原因导致施工进度延误,乙方应承担责任并赔偿甲方因此受到的损失。

  第四条质量保证和技术支持

  4.1乙方必须严格按照国家相关规定和标准进行施工,保证工程质量符合要求。

  4.2工程竣工后,如发现施工缺陷或质量问题,乙方须在3个工作日内及时进行处理,直至问题解决为止。

  4.3施工过程中如遇到技术问题,乙方须及时向甲方提出解决方案,并得到甲方认可方可进行施工。

  第五条安全保证

  5.1乙方必须严格遵守国家相关安全规定和标准,保证施工安全。

  5.2工程施工过程中如发生任何安全事故,乙方应立即报告甲方,采取紧急措施并配合相关部门做好事故处理和调查。

  第六条保密协议

  6.1本合同签订后,甲方与乙方均应保守包括但不限于工程施工计划、设计图纸等在内的相关商业秘密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露或透露任何信息。

  6.2本合同签订后,甲方在未经乙方书面同意的情况下,不得将工程转委托给其他单位或个人;乙方在未经甲方书面同意的'情况下,不得委托其他单位或个人参与本工程施工。

  第七条违约责任

  7.1如乙方未按照合同约定进行工程施工或未按时达成工程竣工验收,则视为乙方违约,甲方有权解除合同并要求乙方承担相应违约责任。

  7.2如甲方未按照合同约定支付款项或未按时提供施工所需物资、资金等,则视为甲方违约,乙方有权解除合同并要求甲方承担相应违约责任。

  第八条合同的生效和终止

  8.1本合同生效条件:

  (1)经甲乙双方协商一致,签订本合同并按照合同约定支付工程合同价款或支付定金;

  (2)各项手续齐备,合同交付完毕。

  8.2合同终止条件:

  (1)甲乙双方协商一致解除合同;

  (2)法律法规另有规定。

  第九条其他事项

  9.1本合同的任何修改、补充或作废必须书面协商,经甲乙双方签字盖章后生效。

  9.2本合同未约定事宜按照国家法律法规及有关规定执行。

  9.3本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。

  甲方:_________建筑公司

  签字:_________________

  日期:_________________

  乙方:_________设计工程师

  签字:_________________

  日期:_________________

【委托施工合同】相关文章:

委托施工合同11-24

委托施工合同06-22

工程委托施工合同02-24

委托施工协议12-28

委托施工合同15篇02-23

委托施工合同(15篇)04-07

委托施工合同(精选15篇)04-09

委托施工合同协议书05-27

工程施工委托合同02-28

施工委托合同(精选20篇)06-29