土方施工合同(优选15篇)
在人们愈发重视契约的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家整理的土方施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
土方施工合同1
发包人:___________________(以下简称“甲方”)
承包人:___________________(以下简称“乙方”)
甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,就乙方承包甲方位回填土方工程达成如下协议:
一、承包工程名称土方回填工程
二、承包方式及范围
1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工
2、乙方提供土方、运输(自卸车)、推土机到甲方工地回填,甲方提供的回填区域:__________m*宽_________m区域,回填土后标高达到_________m。
三、合同工期:整个项目土方回填总工期共_________天,自至_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止(包括法定节假日),如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。
四、回填土方质量要求
1、土料:小块风化石
2、回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米,大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。
3、回填土方必须经推土机平整压实,土质及回填质量应得到甲方认可。
五、合同价款及支付方式
1、承包单价__________________元/m3(含税价),综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用,运输距离不作为承包价格的.计量因素。
2、工程价款支付:工程期间甲方无需付款,为乙方全垫资,工程完成经甲方验收合格后给予支付工程款。
六、施工要求
1、乙方按甲方提供的指定地点回填,回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填,并须保证土方运输的连续性。
2、在回填过程中,乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。
3、安全文明施工:乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作。若因乙方原因造成人员伤亡(含第三者)或甲方财产损失,乙方应承担全部责任。
七、本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.
八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份.
甲方:_________________
___________年___________月_________日
乙方:_________________
___________年___________月_________日
土方施工合同2
甲方:(发包方)____________________
乙方:(承包方)___________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称:神榆公路改造
(二) 工程地点:神木县西沟第一加油站5公路处
(三) 工程范围:按甲方提供的施工图纸将土石方爆破作业后,运抵指定地点。
(四) 工程造价:经双方确定本合同综合单价为______全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写______________________
第二条 工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年
_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。
第三条 工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
第四条 工程价款结算
(一) 工程价款结算与支付办法:
每月结算一次,按工程量的80%给与支付,剩余20%在工程验收后一次性付清。
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。
2、由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应顺延工期。
3、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
4、工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
5、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算
工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的0.015元支付利息。
(二) 乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的'施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由乙方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。
1、提交_______________仲裁委员会( )
2、依法向人民法院起诉( )
第七条 附则
(一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。
(二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
(三)本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条 安全责任
1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,严格遵守安全防护措施。在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责并承担相关赔偿责任,甲方不承担一切责任。
第九条 附加条款
发包方(甲方): 承包方(乙方):
签 字:(章) 签 字:(章)
联系电话: 联系电话:
年月日:
土方施工合同3
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方同意将陕西警官职业学院新校区图书馆项目土方开挖施工工程发包给乙方,为明确双方责任,确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:
一、工程概况:
工程名称:陕西警官职业学院新校区图书馆土方开挖工程工程地点:西安市北郊草滩大道以东,河滨路以西,留园路以北,央湖北路以南。
工程承包范围:
在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方开挖、运输、堆放、平整(不包含人工平整)。
二、质量标准:
1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。
2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。
3、中间工序验收必须达到合格标准。
三、合同工期:
工期从______年___月__日至___月___日。
四、结算方式:
开挖及处置堆放每立方米土方叁拾元整:(包含土方运输及处置堆放场地)一次性发包(不含税收)工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内。持甲方验收资料向甲方负责人申报完成,甲方负责人确认验收达到合格后视为完工。
五、付款方式;
在土方工程全部竣工,甲方负责人确认验收达到合格后15天内付清乙方工程款。
六、安全施工:
按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做到安全文明施工,清理现场及道路抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。
八、双方责任:
1、乙方负责基坑整平,修整变坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。
2、乙方要认真考查施工现场,充分考虑到工程施工中各种因素的影响。
3、乙方施工过场中若场内外发生的`安全事故,均由乙方承担和费用,因乙方施工造成甲方桩管损毁的,乙方承担甲方因此造成的一切费用。
4、施工时,乙方应采用大、小挖掘机配合施工(小挖掘机挖承台)
5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调并承担由于土方运输而引起的责任和费用。
6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非,一切要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系,乙方应按合同约定的时间完成开挖任务:否则甲方有权取消与乙方的合同关系。
九、合同未尽事宜双方协商解决
本合同一式二份,经甲、乙方双方签字盖章后生效,双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
土方施工合同4
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条、工程项目
一、工程名称: 安装工程
二、工程地点:
三、承包方式:包工、包机械、包安全
第二条、工程期限
合同工期总日历天数 天
第三条、工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组 元/组(一组 块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价 安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方 日内支付相关工程费用.
第四条、甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于 cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的`成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条、件进行维修。
第五条、安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条、奖惩责任
1、如 月 日前安装达到 光伏板安装,则按 元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的 %向守约方支付违约金。
第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条、附则
本合同一式 份,甲乙双方各执 份,自双方代表签字。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
电话:
电话:
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
土方施工合同5
甲方:_________身份证:___________(以下简称甲方)
乙方:_________身份证:___________(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:____________
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。
乙方负责运输:____________
运输地:______________要求乙方车辆:________部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距:_____________公里运费:__________元
结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同,在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现场,甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车___________元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金___________元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:________________乙方:___________________
代表人:_____________代表人:__________________
_________年____月____日_________年____月____日
土方施工合同6
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及国家其它规定,为明确工作任务,确保工程质量和施工进度及人身设备安全,经甲乙双方协商,签订合同共同遵守。
第一项:工程名称
土地范围内所有土方工程(含挖运回填土方、新建楼房基槽土方、围墙工程、排水沟、小区道路地平硬化等)全部由乙方承包施工。
第二项:承包方式
由乙方总承包独立完成施工任务。
第三项;工程价格
1、挖运土方单价( )。2、回填方单价( )。3、楼房基槽土方单价( )。4、红岩石单价( )。5、其它工程量按市场价格进行结算。
第四项:质量标准
该征地范围内挖填方按甲方要求施工,并根据甲方提供土方平整计算图纸的有关施工要求进行施工,平整施工标高为( ),总挖方( m3),总填方( m3)。
第五项:工程量:按实际工程量据实结算。
第六项;双方责任与义务
1、甲方提供施工图纸一套(土地平整土方计算图)
2、甲方派技术人员现场配合乙方进行施工。
第七项:工程工期
总工期(不含阴雨天)
第八项:工程质量
合格。
第九项:安全
乙方在施工中造成一切安全工伤事故由乙方负责。
第十项:付款方式
乙方工程机械进场动工,甲方预付工程款总金额的30%;乙方完成总工程量的80%时,甲方再付工程款总额的.50%,余款待工程完工经验收合格一次性付清。
第十一项:其他
1、本合同未尽事宜,由双方根据工程实际情况协商解决。
2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
日期:
土方施工合同7
甲方:_________________
乙方:_________________
一、项目名称:_________________土方工程。
二、项目内容:_________________本工程地块土方的开挖、运输、平整。
三、工程总量及价格:_________________本工程土方总量约为m3;开挖、运输、平整土方元/m3(不含石方),实做实收。
四、工期要求:_________________按甲方要求进行基地土方的挖、运、填及整平。
五、质量与施工要求:_________________
1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
2、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
六、安全要求:_________________
1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。
2、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的`指挥及上级有关部门的监督管理。
3、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算及付款方式:_________________该工程结束,付清总工程款。
八、仲裁与调解:_________________如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
九、合同有效期:_________________本合同一经双方签字与公证后合同同等生效,甲方全部付清工程款后失效。
十、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方单位(盖章):_________________
乙方单位(盖章):_________________
法人代表(签字):_________________
法人代表(签字):_________________
联系电话:_________________
联系电话:_________________
签订日期:_________________
土方施工合同8
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:绿地智慧金融城一期(A地块)土方工程施工合同
工程地点:兰州新区环湖东路
工程内容:绿地智慧金融城一期(A地块)基坑土方开挖内运、换填、内倒及弃土外运,A地块范围内场地土方回填、推平、分层压实等工作(基坑土石方及房心回填工程不包括在本次承包范围内。)
第二条 承包内容及范围、承包方式
承包内容:乙方承包甲方绿地智慧金融城一期(A地块)基坑土方开挖及换填工程,全部土方挖运、内倒及弃土外运,场地内土方回填、推平、分层压实。
承包范围:完成绿地智慧金融城一期(A地块)基坑土方开挖、场地回填及换填工程之土方机械、配合人工等必要的内容。具体开挖、回填范围及深度由甲方依据施工图纸及现场情况确认。
根据现场施工情况需要,甲方有权指定相关土方工程及范围。
第三条 合同工期
开工日期:暂定开工日期_______年_____月_____日,具体开工日期由甲方书面通知。
完工日期:暂定开挖竣工日期_______年_____月_____日,开挖工程总工期为 天(日历天数);场地回填工程总工期为: 天(日历天数)。
第四条 合同价款的确定
工程单价:
4.现场挖掘机挖土、自卸汽车运土、倾倒并码放于甲方指定场内位置、指定高度(3km以内),综合单价 元/m3;运距每增加1km(3km以外),费用增加 元/m3。
4.现场挖掘机挖土,自卸汽车外运土方并倾倒到弃土场地,其综合单价 元/ m3。(综合考虑土质类别及运距,含桩间土、垃圾土)
4.外购砂夹石回填综合单价为 元/m3。(综合考虑运距及压实系数)
.4场内土方回填综合单价为 元/m3。(综合考虑运距及压实系数)
.5场外(甲方项目场地外)借土回填综合单价为 元/m3。(综合考虑运距及压实系数)
.6机械台班:装载机(型号50型)台班单价 元/台班;挖掘机(型号230型)台班单价 元/台班,挖掘机(型号250型)台班单价 元/台班,挖掘机(型号350型)台班单价 元/台;零星人工(元/工日): 元/工日。(注:台班/8小时)
.7在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动。该综合单价包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用及完成该项工作的一切工作内容。
.8综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用,相关手续由乙方办理,费用由乙方支付。乙方应及时代甲方办理该项目《市容环境卫生责任书》,并承担产生的全部费用。
本工程暂定工程总价 元整(大写: ),具体造价以实际结算价为准。
第五条 合同价款包含内容
第四条中所规定的价款除包括该条中直接表述的工作内容之外,还包括但不限于以下工作内容:
包含乙方为了施工方便自行留设的坡道及自行修筑区内道路的费用,实际发生时,不另行计算。如甲方单独指定发生时,以指定单及签证单结算。
包含乙方按照当地环保、市容、公安等部门的规定,缴纳有关费用,并按照规定采取维护市容、防止污染的相关措施的费用。如有违反,受到任何形式的处罚,均由乙方自行承担。
包含乙方自行解决弃土场地并缴纳的费用。本工程不计取进出场费。
包含乙方按照规范要求组织施工所应采取的一切措施的费用及不可预见费。
包含乙方为达到安全生产目标,对基坑进行必要的围护,在下雨时采取措施进行排水的费用。
包含乙方测量、放线费,人工修理边坡,及按照施工技术交底的要求,人工清理基底的费用。
包含施工水电费(含洗车水电费、夜间施工照明费)、乙方缴纳税金的费用。
该单价为一次性包死单价,其他任何因素均不得变更此价格。
滑坡、塌方、超挖的方量均不予计量及计费。
第六条 工程价款结算方式及付款办法
甲乙双方根据第四条所列工程单价与实际工程量结算工程款,挖土按自然方结算,回填土、换填按压实方计算。如无法按施工图计算的部位,由项目部按现场签证结算。标高按开挖前实测实量计入,开挖范围、放坡系数按施工图及开挖技术交底计算。基坑挖完后次日验收。
本工程不支付预付款,土方全部开挖完毕并由甲方验收合格后付至总价款的70%;回填工程每个组团区域完成并由甲方验合格后付至完成工程量价款的70%(整个需回填场地区域分三个组团,别墅区为两个组团,独立商业、售楼处区域为一个组团,具体组团区域分界由项目部划分),余款在结算之后三个月内付清;付款前应出具符合甲方要求及本地税务要求的合格有效发票。
第七条 双方现场代表
发包方授权负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。
承包人委派为项目经理。委派的项目经理持有与工程项目相适应的真实有效的`资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。
第八条 甲方权利、义务
在乙方不能满足合同约定的工期、质量要求,不接受甲方代表或甲方委托的监理公司的管理,或者不能实现本合同约定的其他承诺时,甲方有权让乙方承担5-10万元人民币的违约金,并可解除合同。并减少工程量,直至终止合同。乙方必须无条件服从,不得以任何理由拒绝。乙方不能满足甲方工期要求,乙方每拖延壹天工期,乙方应支付给甲方违约金壹万元。
对于不满意的乙方工作人员,甲方可随时提出更换,乙方必须接受。
乙方达到合同约定的各项要求时,甲方应当按照合同约定的方式及时支付工程款。
第九条 乙方权利、义务
开挖前,乙方须按照甲方已布好的控制桩自行撒放开挖线,报甲方及监理复核。开挖时,若开挖损坏地下管网、通讯设施等造成的损失由乙方负责承担,如遇古墓、文物应及时通知甲方,停止开挖,等候处理。
乙方必须遵守国家法律、法规,自觉接受甲方指派的现场工作人员的合理安排和调度;接受甲方授权的监理公司和总包单位的管理,遵守现场管理制度,顾全大局,一切为了工程着想。
施工中在诸如弃土、堆土、运输等过程中与当地居民产生矛盾时,乙方自行协调解决。
第十条 工程质量
乙方应严格按照有关规范、标准及甲方所发出的技术交底、施工图纸组织施工,分项工程质量应达到优良标准。如验收不合格,则应按要求返工,达到合格标准。如给甲方造成经济损失,应负责无条件赔偿。 第十一条 安全生产和文明施工
1. 乙方须自觉按国家规定的安全生产条例和相关的安全生产规章制度,切实落实安全生产措施,保障现场人员及机械的安全。对甲方及监理公司提出的安全整改指令,乙方须诚恳接受,尽快落实,确保安全。如发生安全事故,乙方作为独立的法人,自行承担全部责任。
1 乙方须自觉执行地方政府环保、市容、建委有关防止污染、维护市容、文明施工的有关规定。按照规定对裸露的土进行覆盖,对运输车进行遮盖,对道路进行清扫,清洗等一切必要措施。维护甲方及自己的企业形象和社会信誉。如违反规定受到处罚,责任自负。
第十二条 争议
争议的解决:本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十三条 合同生效与失效
1 本合同双方约定,本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代表人签字并加盖法人印章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算,工程款支付完毕后失效。
1 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商解决,签订的其它补充合同及协议条款,与本合同具有同等法律效力。
第十四条 合同份数
本合同壹式捌份,甲方陆份、乙方贰份,各自分送有关部门。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
_______年_____月_____日
土方施工合同9
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方现将 土石方挖、运工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同。
第一条、 工程项目
(一)工程名称:
(二)工程地点:(三)工程内容:
(四)承包范例:
按照甲方提供的施工图纸,以及甲方提供的施工技术交底及施工方案进行施工。 具体包括:
1、 土石方工程:
(1)土方开挖、开挖后基面平整。
(2)余泥渣土排放证办理(费用由乙方承担)。
(五)承包方式:包挖、包运、包机械进退场、包施工中所需的配合等一切费用以及向有关专业主管部门报批、办理所需相关费用等综合包干形式。
(六) 承包价格:
1、按甲方工程范围及施工方案施工。完成所有工作内容按每立方米元单价综合包干形式承包,以上造价含税金,含余泥渣排放费,工程结算时按实际立方乘以每立方米综合单价结算。土石方工程的计算方法按现场丈量尺寸计算。
2、施工中,由于工程修改(已施工的)变更而发生的费用或调整办法:以现场签证送现场施工员审查,项目预算员审核,项目经理审批,公司预算部审定。
3、乙方已了解并认同现场施工环境条件,并已在报价中难度予以综合考虑,在施工过程中,不得以施工条件等任何因素为理由降低施工质量、延长工期和调高单价。
第二条、工期
(一)根据甲方要求的工期完成全部所有承包工作内容。
(二)乙方延迟工期,应承担甲方的一切经济损失。
(三)如遇下列情况经甲方公司签证后,工期可顺延。
(1)甲方未能按合同约定履行责任。
(2)施工期间重大设计变更,必须延长工期的。
(3)不可抗拒的因素。
第三条、工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。并按照国家现行验收规定《GB50204-20xx》中有关规定执行。
(二)乙方按施工图纸施工,严格控制设计标高,不得超挖和少挖。
第四条、材料设备供应
(一)工程材料价差的处理方法,不再另行调整。
(二)乙方自带机械,机械维修、机械进退场费用自理。
第五条、工程款支付和结算
(一)工程款结算方式:乙方按该工程施工图纸、施工方案及现场技术交底完成所有工作内容,按现场实际发生丈量计算土方量。
(二)工程款支付方式:乙方每完成1万立方,甲方支付完成工程款50%给乙方,依此类推。土方全部完工付80%,余款在世纪风情一期工程完工至六层后一个月内全部付清。
第六条、双方责任
(一)甲方责任:
1、开工前向乙方提供开挖方案。
2、向乙方提供施工报建、办证等手续所需的相关资料。
3、协助乙方组织有关单位参加的施工图纸交底会审,督促和配合乙方做好图纸会审纪录。
4、向乙方提供生产生活用水用电,费用由乙方自理。
5、审核乙方完成工程量结算书,作为向乙方支付款的依据。
6、对乙方在施工通知后二天内会同设计单位进行处理。
7、委派人员为现场管理代表,监督工程质量、进度、负责设计图纸和变更、施工期间的质量验收及其它事宜。
8、组织工程竣工验收,办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1、乙方必须接受甲方和监理人员的全面监督,遵守工地规章制度。
2、乙方接到甲方进场通知后乙方在24小时内自行组织人员机具进场,以及妥善保管机具,派工地代表进驻现场。
3、乙方应按施工图纸、施工说明和国家现行(施工及验收规范)及甲方有关部门审定施工方案,确保质量和工期。
4、乙方应确保施工安全和第二者安全,若因乙方施工不当,违章操作造成施工伤亡事故,乙方必须负全责并进行赔偿。
5、施工中因乙方原因造成的停工、返工、成品的破坏市政道路的损坏等以及由于施工质量原因造成的一切经济损失和法律责任等均由乙方承担。
6、施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面通知甲方。
7、乙方自行做好材料、设备的保管和保护工作。
8、在施工过程中,乙方因施工不当,违反操作规程而造成人员伤亡、设备损坏,乙方要承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的一切损失,与其他工程冲破突时由甲方协调解决。
9、施工过程中,乙方须认真执行合同各项条款,否则甲方有权单方终止合同,并应赔偿由此造成的一切经济损失。
10、 工程竣工验收后,施工单位人员、机械必须在3天内撤离施工现场。
第七条、工程验收
(一)工程验收以施工图及说明书、图纸地审记录、有关变更的.书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
(二)工程施工中,隐蔽工程必须具备隐蔽工程验收签证,检验符合施工规范要求。
(三) 经甲方确认各项工程具备验收条件,方能办理竣工验收手续。
第八条、违约责任
(一)乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工的,按合同中第二条第(二)款向甲方偿付违约金,并承担因工期质量问题造成的经济损失。
(二)遇不可抗拒自然灾害,造成的经济损失,报有关部门规定。
第九条、其他约定条款
(一)乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进行分包。
(二)乙方应严格按照施工规范甲方的方案进行施工。
(三)本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协方议,补充协议作为本合同的副件,与原合同具有同等法律效力。
(四)合同执行过程中如发生争议,双方应及时协调解决,协商不成时任何一方均可向南昌市仲裁委员会申请仲裁。
第十条、合同生效及合同份数
(一)合同自甲、乙双方签字或盖章生效。
(二)本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,均具有同等效力。工程款付清本合同自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
土方施工合同10
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称:
(二) 工程地点:
(三) 工程范围: 本合同土方工程量约为 立方米。
(四) 工程总造价:经双方确定本合同综合单价为 , 全部工程造价为人民币 万元,大写 。
第二条 工程期限
根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。
第三条 工程质量
乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
第四条 工程价款结算
(一) 本合同全部工程造价的.结算按下列方式办理:
本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。
(二) 工程价款结算与拨付办法:
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、 甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符,不给乙方造成的误工或停工的实际损失。
2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。
3、 工程竣工后,甲方应组织专门人员在日内进行验收。
(二) 乙方责任
1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。
2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、 乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。
4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。
5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。
1、提交仲裁委员会( )
2、依法向当地人民法院起诉( )
第七条 附则
(一) 本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。
(二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
(三) 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
第八条 附加条款
发包方:(章) 承包方:(章) 地址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话:
签约时间: 电 话: 年 月 日
土方施工合同11
甲方:
乙方:
双方本着相协商和承担责任的.愿望出发,通过协商特签定本合同,双方必须共同遵守执行,互相促进。
一、 工程名称:开发基地土方工程
二、 工程地点:
三、 土质:1—3类
四、 工程量:约万立方米(以测量实际验收为准)。
五、 土方单价:每立方元整,另按1公里增加运费元,本工程如在施工中碰到风化泥岩及石头需要爆破时,每立方米另计爆破费元整。
六、 工期:天,以实际施工工期为准,(如下雨天顺延)。自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,进场施工以甲方通知为准。甲方在乙方进场前必须办好一切有关手续,如征地、清苗补偿,由甲方负责,清除施工场地内的所有障碍物 (如电杆、地下管道、电缆等),甲方必须要向乙方施工现场交底场地内的所有障碍物,如乙方不明确在施工中造成损失由甲方负责赔偿。
七、 乙方在施工现场有四邻单位或个人干扰时,由甲方负责处理,如导致乙方机械停工时,甲方按乙方施工人员和管理人员每人每天补偿15元,机械台班每台补偿300元,工期相应延长。
八、 甲方负责安排乙方人员吃、住宿场地及机械放置场地,并把水、电接到工地及住处。
九、 合同签订后,甲方必须在开工前提供施工图及有关资料供乙方施工,乙方按图施工。
十、 工程结算方式:双方签名后合同生效。甲方在天内即按合同价款%转入乙方账户,乙方收到款后在天内调机械与有关管理人员进场施工,后按工程进度付款,付至95%,留5%到工程完工15天内付清给乙方。
十一、 如果甲方拖欠工程款,乙方有权单方面终止合同,甲方应赔偿给乙方的一切损失。
十二、 乙方必须服从甲方现场指挥及安排,注意安全施工,在施工中乙方造成的责任事故均按国家规范进行。
十三、 在施工中,双方必须严格遵守执行合同,任何一方都不得以任何理由违反本合同。如果有一方违约,则由违约方以总价5%赔偿给遵约方作为经济损失费。
十四、 在施工现场每天甲、乙双方各派一名施工员常驻工地理顺及处理工地有关事宜与一程签证。
十五、 工程竣工后,由乙方向甲方提交峻工通知,甲方接到乙方峻工通知7天内派有关人员会同验收,过期不验收作为合格处理,甲方按合同付款给乙方。
十六、 乙方进入施工,一切手续甲方负责代办,按建委有关规定,属甲方费用由甲方负责,属乙方费用由乙方负责,工程款税金由甲方负责。
十七、 本合同自双方签定盖章后生效,未尽事宜,双方协商解决,
本合同一式六份,甲、乙双方各执三份,均具同等法律效力,希望双方共同遵守,合作愉快!
甲方: 乙方:
甲方法定人: 乙方法定人:
工地负责人:
_______年_____月_____日
土方施工合同12
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利义务与责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条:工程根据
工程名称:南钢扩建工程
工程地点:南钢钢厂内14号岗
工程承包方式:清运
料场地点:南钢钢厂内14号门岗
车辆要求:5.4*2.3*1.6米(装载量不低于20方)
运距:取土点固定,卸土点以三公里至十九公里不等
单价:3公里起步价60元,每增加1公里加10元
土方总量:400万方
第二条:根据双方协商,工程期限为 一 年 内 (一年一签) 。
第三条:工程款结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算) 。按结算金额付清乙方款项,结算依据凭甲方签发的票据,如果按规定期内不能结清运输款,乙方第二天有权停工。
第四条:双方责任
甲方责任:甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。甲方负责协调乙方施工车辆停车场地。
甲方负责解决:保证装卸现场及运输道路畅通,但乙方必须保证合法运行。甲方保证乙方按期顺利施工,满足乙方运输作业。
甲方负责全程运输路上交警、环卫、路政等,地方政府及个人扣车、扣证、超载、超限、抛洒、过路过桥等原因引起罚款由甲方承包全部费用,除人力不可抗拒外在原因,因乙方车辆违章等罚款由乙方承担。
乙方车辆必须保证所装方便,不得低于工地现有车辆所装方量,如乙方进场车辆不能与工地现有车辆所装方量相同,所产生的一切费用由乙方负责。
乙方必须保证工程车辆在 年 月 日前进入工地现场,如在规定时间内,乙方车辆不能进入工地现场所造成的损失由乙方负责并给予甲方赔偿。
乙方必须服从甲方工地现场管理人员的指挥和调遣,并按甲方指定的地点卸土。
乙方应合理施工,保证按期完成任务。
乙方应指定安全服务措施,加强对现场施工人员的.安全教育,若发生事故造成的一切损失由乙方全部赔偿。
乙方按照甲方指定的车辆 不低于20方 装载的方量,按每日实际运送车辆计算。
乙方车辆的维修费、加油费、驾驶员工资由乙方支付和承担,与甲方无关。
乙方在运土过程中所发生的交通事故由乙方自行承担责任,与甲方无关。
乙方施工人员食宿安排和费用由乙方自行负责。
本合同未尽事宜,双方根据具体情况另行商定。
以上条款以甲方进场通知书为准。
合同签字、盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
备注:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排或由于因甲方发包方原因造成停工或扣车,按照发包方和甲方协议发包方支付乙方补偿金每车每天200元。乙方车队没按约定到达工地施工及乙方如脱离甲方管理,乙方及和乙方有关车辆不得在同一工程地施工,否则按每车每天支付给甲方违约金200元/天,甲方有权通过法律等途径要求乙方支付。
甲 方: 乙 方:
身份证号: 身份证号:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
土方施工合同13
发包方(全称):______(以下简称为甲方)
承包方(全称):______(以下简称为乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就土方工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:公馆土方工程
2、工程地点:饭店以北,北路以东
3、建设单位:置业有限公司
4、设计单位:市建筑设计研究院有限公司
5、监理单位:浙江工程管理有限公司
6、甲方项目总经理:徐
二、工程承包范围与承包方式
1、承包范围:开挖深度从自然地坪起,至地下室垫层底标高处,包括基坑土方挖运、人工清理与弃土,人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高,坑内土方回填(包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下一切土方的回填)等,工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积,土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定,超挖部分不计工程量。
2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期
1、土方开工日期:暂定为年8月15日(挖土开始之日,乙方必须在当天出具开工报告,否则视当天为开工日期。)如果南区地下室、北区地下室、地下室连通口因为桩基施工进度要求,开始挖土的日期不同,则工期分别计算。
2、工期要求:按施工总进度计划,南区一层地下室:第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工),第二层挖土工期为15日历天(从第一道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);北区两层地下室:第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工),第二层挖土工期为20日历天(从第一道围护梁养护结束到第二道围护梁施工),第三层挖土工期为15日历天(从第二道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);联通口:挖土工期为5日历天(从挖土开始到地下室底板垫层施工,联通口的挖土初步定在南区地下室施工完成以后)。
四、质量标准
1、工程质量标准:保护好已完工的桩基及基坑支护桩工程。按规范和图纸要求施工,并服从施工监理及甲方的要求。
2、挖土造成塌方、断桩或围护桩因乙方施工原因产生的事故,均由乙方承担。因挖土不按规范施工,造成桩基小应变检测为不合格,或桩位偏差,由乙方承担。
3、乙方必须做好基坑围护紧急预案,该预案必须经监理及甲方认可,有此产生的费用由现场相关承担的责任分摊。
五、合同价款
1、本合同内所有工程量按土方开挖前的.密实体积计算,土方开挖前始自然地坪标高由监理单位、乙方和甲方共同确定,超挖部分不计工程量。
2、本工程土方综合单价为闭口包干价,包括挖土、装车、清理机下余土、修理边坡、基坑土方人工清理挖运与弃土、土方外运、卸土、基坑回填、地下室外侧壁软土回填、坑内土方回填、场地挖土施工便道的回填及外运、挖土方案的评审费、其他周边关系处理等费用等全部工作内容。综合价为41.50元/3。该综合单价应包括人工费、机械费、管理费、规费、利润、税金、与其他单位的配合费用及风险因素等一切可能发生的费用,竣工结算时不得按施工方案、信息价等调整。综合单价包含了完成该项目土方施工所需的全部施工工序内容,且按图纸、规范及合同要求有关工作等所有费用。
3、结算方式:土方完成后按照如下公式确定工程实际总造价:
结算价=土方综合单价41.50元/立方米___开挖土方总量
4、乙方的挖土配合费及湿土排水费为5元每立方米另计,该费用包含了塔吊吊装费、夜间照明费、在工地内现成的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施使用等相关费用。
5、不管土方的工程量如何变动,上述综合单价均不作调整。
六、付款方式:
1、挖土全部完成(包括南区地下室、北区地下室的全部挖土,不包括连通口的挖土),且桩小应变检测完成后一周内,支付至实际完成工程量的70%并退还保证金;
2、施工至主体结构五层且土方工程全部竣工验收合格结算双方确认完成后十个工作日内一次性付清;
发包方(全称):置业有限公司(以下简称为甲方)
承包方(全称):建工股份有限公司(以下简称为乙方)
甲方:______乙方:______
______年______月______日 ______年______月______日
土方施工合同14
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为加强工程建设管理,确保工程质量,提高投资效益,甲方将本合同建设项目确定由___乙方承担施工。现就有关建设施工事宜,甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规及结合本工程项目实际情况,经协商一致,签订合同条款如下:
一、工程概况
工程名称:涉外花园二期工程
地点:涉外经济学院内
工程内容:土石方工程
二、工程承包范围
承包范围:___按甲方提供设计图纸施工(详见土方施工图)
三、工程施工方式、数量、单价及包含的内容
(一)按照本工程的规定,本工程以包工包料的方式进行。
(二)工程数量及单价:
本工程土方开挖、外运、回填总工程量,经双方计算确认土方工程数量为:m3,含税综合包干单价:贰拾叁元陆角整(23.6元)Mm3(含土方开挖费,并运至场外卸土区费,运输途中城管卫生费用,卸土区的场地平整费和税费,卸土区由乙方负责)。共计元,大写___佰___拾___万___仟___佰___拾元整。
(三)乙方包干单价范围内工作包括以下内容:
(1)按设计图标段地块内切方区全部土石方挖运至卸土区;
(2)挖方区和卸土区内运输路线的开通,施工现场的文明施工,扬尘污染控制;临时道路洒水,运输车出场的冲洗等;
(3)切土区清表、测量、平整到设计标高;
(4)场内修建进场通道和挖方区卸土区的土方运输道路,包括:日常维护及下雨后修整;已建好的道路上运输的泥土清理、冲洗、安全组织等费用(车辆出场时应冲洗或清理车轮的泥土,保证车斗不掉土,如出现以上情况城管执法队罚款由乙方自负)并控制扬尘污染;临时道路要洒水等等;
(5)办理渣土准运证以及长沙市建筑垃圾处置许可证等土石方施工、运输的相关手续;
(6)高压线留土堆及电缆和通讯线路的保护等等;
(7)挖机、推土机等机械设备进出场均不另计费用;
(8)承包范围内的填方区、挖方区放坡处的边坡修整均不另计费用;
(9)在施工期间出现阻工以及因乙方原因造成的一切损失均不另计费用,由乙方自行负责处理,工期不予顺延。
(10)与本次土方工程施工相关的全部费用由乙方负责。
(11)国家相关税金由甲方代扣代缴。
(12)乙方对挖土区、卸土区现场以及运输车的安全负全部责任。
(1)本工程土方量按实地测量的坐标点开挖到位,施工中不增加减少土方总量。
四、工期
根据国家工期定额和使用需要,商定总工期如下:
合同总工期为___天,开工日期为___月___日,完工日期为___年___月___日(雨天除外)。
五、合同价款:
金额(大写)___万元整(人民币)¥:___元。
六、标准质量
1、工程质量必须符合设计图纸(含变更设计)的技术要求。
2、乙方应按国家规定的施工规范、规程和质量标准施工,工程质量必须符合验收要求。
3、乙方在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。
七、组成合同的文件
组成合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程核价单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。
八、竣工验收
工程竣工经自查合格后由乙方向甲方提出申请,由甲方按照竣工验收标准
组织相关单位进行初验,乙方按初验中提出的问题整改后再提出正式竣工验收申请。
九、工程款支付款方式
工程竣工并经验收合格待工程结算完毕后,年1月底付50%,年9月底付清。税金已包含在包干造价内,乙方必须提供正规的.建安发票。
十、双方权利和义务
甲方:
1、指派同志为甲方代表,指派负责
施工过程中各种设计变更、增补工程签证、质量鉴定等工作。
2、在甲、乙双方组织的内部竣工初验合格后,甲方收到乙方提交的书面竣工报告和全部竣工图及资料5天内,甲方应组织进行验收交接。
乙方:
1、乙方指派方法采取有效的安全措施,确保安全生产和文明施工。对施工现场需保护的管线路面、树木等设施在施工中应及时采取有效措施,必要时需移开,费用由乙方负责。杜绝一切事故发生。在合同实施过程中,由于乙方原因在施工过程中所发生的一切经济责任和刑事责任,由乙方承担。
2、在合同实施过程中,由于乙方原因在施工过程中所发生的一切安全事故、交通事故等的经济责任和刑事责任,全部由乙方承担。
3、乙方应负责做好与当地村民的协调工作,如因施工原因,造成与村民纠纷,由乙方自负。
4、乙方服从甲方的管理。
十一、违约责任及奖罚办法
1、因乙方原因工程质量未达到合同规定的合格标准时,乙方负责无偿返工,直至达到合同规定标准。
2、本工程按合同工期不能按时完成时,每推迟一天罚款元,每提前一天奖励元奖罚对等。
3、合同签订后,乙方不能如期开工,甲方有权终止合同,并另行安排施工队伍。如中途停工,前期施工不结算工程款,甲方有权清退乙方并另行安排施工队伍。
4、本工程乙方不得以任何形式转包给第三方,一经发现甲方有权终止合同,一切损失由乙方负责。
十二、附则
1、八家湾土方计算图为本合同附件,具有同等法律效力。
2、本合同有效期为合同签订之日起至办完结算并付完全部工程款止。
3、本合同正本贰份,由甲乙双方各执壹份,副本各执叁份。
4、如施工过程中由于情况变化而增补合同条款,双方可另行协商拟定,与本合同具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章生效。
十三、争议解决:
任何一方违反合同规定,双方协商解决,协商不成,按以下第种方式解决:
1、向长沙仲裁委员会申请仲裁;
2、依法向有管辖权的人民法院起诉。
甲方(盖章)_______________
联系电话:__________________
法定代表(盖章):__________________
甲方地址:__________________
乙方(盖章):__________________
联系电话:__________________
法定代表(盖章):__________________
(或法定委托代理人):__________________
乙方地址:__________________
___年___月___日
土方施工合同15
发包方:___________________________________________(以下简称甲方)
承包方:___________________________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称:_______________________________________________
(二) 工程地点:_______________________________________________
(三) 工程范围:甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工,人工、机械设备及实施组织,土方的开挖及转运,场内调配及外运,地表清理,平整场地;废渣垃圾外运至渣场,渣场由乙方自行落实;零星工程:项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整,意外应急和护坡抢险等;工程资料的编制,相关试验;本合同清运建筑废渣、垃圾工程量约为________________ M;挖运土3方工程量约为________________ M。
第二条 工程价款及工期
(一)合同价款:
本合同采用单价包干决算,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,此单价为固定价格,不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为:
31、清理外运废渣垃圾,现场计量总数,按_____元/M包干价执行。
32、挖掘外运土方,不论运距远近,按_____元/M包干价执行。
3、场内回填一般土,按_____元/M3包干价执行,回填种植土,按_____元/M3包干价执行。
4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备,按市场价计算租金,机械设备台班以甲方指定人员签证为准。
(二)工程总造价:经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写____________________。
(三)开工日期:______年_____月_____日;竣工日期:_______年_____月_____日;合同工期总日历天数_____天。若发生了不可预见或不可抗力情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第三条 工程质量及技术要求
本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时,本合同约定:
1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工,工程验收时,严格按照图纸和验收标准、规范执行。
2、进场施工前,必须提前5天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量保证措施和护坡方案、适当安排抢工、缓工、工期保证措施。
3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走,不得遗漏、(禁止)填埋建筑碎块和垃圾,完成后,要求场地标高在原庄点的室外地坪,并及时配合甲方准确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。
4、土方工程施工完成后要求坑底平整,地基无机械碾压或外力扰动;表面验收标高与甲方要求标高的`误差不大于±5CM;边角齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的高程。
5、及时完成工程资料,计量文件、签证单等,按规范整理归档保管,竣工资料为1式____套。
第四条 工程价款结算
(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:
本合同的工程量是暂定数量,工程完工验收合格后,依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算,双方核定签认后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。
(二) 工程价款结算与拨付办法:
结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后,甲方一次性付至结算总金额的_____%,剩余尾款_____个月内付清或以甲方所建___________项目的房屋按市场价抵顶工程款。
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期顺延外,还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,协调处理影响施工的相关事宜,解决相关的问题。
3、 甲方负责放线定位,并提供高程基准点。
4、 由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。
5、 工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
6、 工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
7、 不按合同规定拨付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的______‰支付滞纳金。
(二) 乙方责任
1、 乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
2、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案,并经监理、甲方审批同意后施工,乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后三日内,必须组织足够的机械、人员进场,展开施工。
3、 乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理,应遵守银川市相关城管、交通、市政环卫管理规定,如有违犯甲方不承担任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。
4、 乙方不得转包分包本工程,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担本工程总价款20%的违约金。
5、 乙方应保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,工期每落后一天,甲方罚扣乙方______元。
6、 乙方对完成的工程先行自检,自检合格后提请监理、甲方验槽,验槽合格后,以三方实际测量共同认可的工程量(基坑实体积)为准,作为结算依据。
7、 乙方应严格遵守《工程现场管理办法》,支持配合监理和甲方人员的正当要求,服从统一指挥,按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,提交_______________仲裁委员会申请仲裁。
第七条 附则
(一) 本合同自双方盖章签字后生效,双方履行完毕后自行失效。
(二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条 附加条款
发包方:(章) 承包方:(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码: 邮政编码:
签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日
【土方施工合同】相关文章:
土方施工合同08-29
土方施工合同06-26
土方施工合同08-07
土方开挖施工合同07-05
土方开挖施工合同09-07
土方承包施工合同08-19
土方施工合同15篇09-13
土方工程施工合同12-10
土方施工承包合同12-18
土方工程承包施工合同11-22