销售合同

关于销售合同8篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的销售合同8篇，欢迎大家分享。

销售合同 篇1

　　需方： （以下简称甲方）

　　供方： （以下简称乙方）

　　经双方洽谈，根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定，特签订以下合同：

　　一、合同内容：

　　甲方委托乙方生产_________园区办公家具（包含桌椅、书柜、货架、前台等办公室内家具），甲方负责园区内家具的销售，提供家具的展示场地；

　　乙方提供展示样品，样品交付甲方后，甲方按样品出厂价交付所有货款做为压金，压金在样品展示完退还乙方后退还给甲方；

　　办公家具的规格、款式、尺寸由乙方现场量取后制作。价格为价格协议上的价格（出厂价高于其它厂家，甲方有权提出调整价格），含税费，安装 ，及运费等，需方不再承担其它任何费用。

　　二、质量要求：乙方按甲方保证质量和材料环保要求，按样板生产、交货，如有制作问题由乙方负责修改。（注：用料、材质、尺寸必须按甲方客户要求，如果末按甲方客户要求生产，而导致甲方客户无法使用由乙方负责更换，并承担相应的经济责任。）

　　三、加工、售后服务方式：乙方负责全包工包料，严格按照样板要求制作。___年保修，终生保养。

　　四、交货时间及地点：交货时间在甲方向乙方下定单前双方协商确定，并在订货单上注明交货时间。乙方如未按时交货，导致的损失由乙方承担。交货地点_________________________。

　　五、验收标准及方式：乙方交货给甲方进行验收，验收以样品为标准。验收合格，双方办理交接手续。如不合标准，乙方负责修改或更换直至验收合格为止。甲方提出小批量的增补，乙方应按原价和甲方提出的交货时间，保质保量地按时完成。

　　六、包装、装卸、运输方式及费用：包装必须按厂家原包装标准，装载必须与运输方式相符，期间损坏、费用均由乙方负责。

　　七、付款方式及期限：甲方向乙方下定单时付总货款的.__%，即货到验收合格后付总货款的__%，扣留__%货款为期质量保证金。保证金一周内无质量问题付清。

　　八、违约责任：

　　1，甲方违约责任：

　　a 甲方如下料后中途变更订做，应赔偿乙方因此而造成的损失。

　　b 甲方如中途废止合同，应赔偿乙方因此造成的损失。

　　c甲方如无故超过合同规定期限付款，每推迟一天按合同总额的1%向乙方偿付违约金。

　　2，乙方违约责任：

　　a 乙方如中途变更订做，应赔偿甲方因此造成的损失。

　　b 乙方如中途废止合同，应赔偿甲方因此造成的全部经济损失。

　　c乙方如超过合同规定日期交货，每推迟一天按合同总额的1%向乙方偿付违约金。

　　d乙方如未经甲方准许，私自在园区内与园内公司交易，乙方偿付甲方总交易额50%做为违约金。

　　九、 甲、乙双方必须严格认真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济责任。

　　十、 本合同如有未尽事宜，须经双方协商修订，协商不成按经济合同法有关规定执行。本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方：___________________ 乙方：________________

销售合同 篇2

　　甲方（卖方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　乙方（买方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　为促进甲方软件的销售，甲、乙双方经友好协商，本着自愿诚实、互惠互利、共同发展的原则，就甲方授权乙方销售甲方软件产品事宜达成以下协议：

　　第一条 经销商资格及内容

　　1、乙方具有完全民事行为能力的自然人或独立享有权利并独立承担义务的企业法人。

　　2、甲方授予乙方为______软件在______地区的销售与服务权。乙方负责该区域的软件市场推广、售后服务等工作。

　　3、本协议有效期______个月（______年______月______日至______年______月______日），期满后协议无异议自动延续，有一方提出终止时，协议期满后终止。

　　第二条 订单

　　1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出；

　　2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。

　　3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。

　　4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。

　　第三条 双方权利与职责

　　（一）甲方权利与职责

　　1、负责产品技术更新、升级工作。及时为乙方提供完整产品；（安装光盘、使用说明书、加密狗等）。

　　2、甲方负责乙方的技术支持工作，并有义务为乙方技术人员进行产品培训。甲方有义务远程指导乙方售后服务人员进行售后服务工作；

　　3、甲方若有任何业务消息（广告消息、价格变动等）将及时以电话、传真或邮件形式通知乙方；

　　（二）乙方权利与职责

　　1、乙方负责在所授权地区销售与宣传推广工作，负责所发展用户的技术服务，并及时和以认真负责的态度向客户提供优质的售后服务工作；

　　2、乙方应如实反映销售情况、经验，以便甲方及时了解业务开展情况。不得恶意扰乱市场价格，必须维护甲方权益及产品信誉，并将甲方产品被侵权或用户意见及时反馈给甲方；

　　3、乙方在有网络条件时应在站点链接甲方产品的试用与演示版，及软件升级程序供用户下载试用和升级。乙方有义务配合甲方做好各种广告宣传活动，并在广告或其他媒体宣传中免费为甲方宣传；

　　4、乙方有权安排售后服务人员到甲方公司进行培训（每季度______天），费用自理，甲方免收培训费。

　　第四条 产品的验收

　　1、乙方在内不得推出与甲方产品类似或模拟甲方产品侵犯甲方利益的行为；更不得以任何形式和理由破译或反编译甲方产品的各软件硬件部分。如有上述情况发生，甲方有权依法向国家有关行政机关对乙方提起诉讼，追究乙方法律责任，一切不良后果由乙方承担；

　　2、本合同期满后，若乙方未与甲方续订产品经销协议，乙方不得以“甲方经销商”的名义进行经营与盈利活动；

　　3、本合同内容不得透露给第三方，未尽事宜按有关法律规定另外补充；

　　4、如果甲方发现乙方有违反合同，损害甲方名誉等行为，甲方可随时终止合同，取消乙方的经销商资格并追究乙方的法律责任，一切后果由乙方承担。

　　第五条 付款时间、方式

　　1、对账方式：甲方每月____日前以《对账单》的形式与乙方核对至上月双方的往来账目情况，如乙方对《对帐账单》内容有异议，应在收到《对账单》后一个工作日内与甲方核对；若无异议，则乙方以单位盖公章或财务专用章或其授权的人员签字（需事先提供盖有乙方公章的授权书并留被授权人的签字样）的方式予以确认并反馈给甲方（传真件有效）。

　　2、乙方应于每月_____日前将到期应付货款汇入甲方指定的银行账户。

　　3、乙方付款后，甲方开具等额增值税发票给乙方（开票名称、开票地址、税号等资料在开票前由乙方另行提供）。

　　4、甲方保证开具给乙方的所有发票、凭证等真实合法有效。

　　5、若经双方确认的订单对第八条各款约定的情形作出更改的，则以经双方的确认的`订单为准。

　　第六条 违约责任

　　1、甲方按照每次采购订单约定的品名、数量、价格、规格、型号、质量以及交货期限等向乙方提供货物。因甲方原因逾期交货或者货物质量不符合约定并无法取得乙方谅解的，则每逾期交货一天，支付逾期交货部分价款0.3%的违约金；不满一天按一天计算；逾期违约金的支付不影响甲方交货义务的履行。

　　2、乙方应按照合同约定的付款时间付款，如逾期支付的，每逾期一天，按所逾期货款金额的0.3%向甲方支付违约金。若乙方逾期支付超过_____天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付_____元违约金。

　　3、乙方应及时签收货物并验收，乙方延迟或者不予签收和验收货物的，每延迟一天，应向甲方支付违约金_____元；若延迟超过______天的，视为乙方无理拒收，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付_____元违约金，并将货物另行处置。

　　第七条 争议解决方式

　　在履行本合同中出现的争议，双方应通过友好协商的方式解决。如未能协商解决，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　第八条 特别约定

　　乙方若委托第三方收货，则应提前三天向甲方提交书面的委托第三方收货说明（说明至少包括第三方收货人详细地址、公司全称、指定货物签收人姓名、电话、手机号码、身份证号等信息，并加盖乙方公章）。货物交由乙方委托的第三方签收后，视同甲方已将货物交付给乙方。

　　第九条其他约定

　　1、甲方指定联系方式：

　　电话：；传真：________；邮箱：__________。

　　2、乙方指定联系方式：

　　电话：________；传真：________；邮箱：__________。

　　3、上述联系方式是甲乙双方履行本合同的法定方式，双方均认同上述联系方式所传递的信息。

　　4、订单及其他资料的传真件、电子邮件与原件具同等法律效力。

　　5、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　银行账号： 银行账号：

　　账户名： 账户名：

　　开户银行： 开户银行：

　　签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

销售合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　以参加社会实践活动、锻炼自己能力为主要目的自愿为《空中英语教室》进行宣传和征订工作 本着互利互惠、友好合作的原则，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

　　第一条：甲方应向乙方保证《空中英语教室》杂志社和甲方身份的.真实性、合法性。

　　第二条：甲方应向乙方提供详细的工作计划并对乙方进行专业培训。

　　第三条：乙方的工作时间为新生开学

　　第一周，乙方保证至少三个工作日。工作内容是负责本杂志的宣传和征订工作，不负责后期杂志的配送工作。

　　第四条：甲方在征订期前两天向乙方提供样书、赠品样品、工作证、收据等必备的宣传工具(一套)。

　　第五条：乙方须保管好甲方所提供的宣传资料，严重损坏或丢失须按每套 30 元赔偿。

　　第六条：乙方的工资结算为提成每份 20 元，征定量超 20 份提成增加到 25 元份。

　　第七条：乙方在征订期须服从甲方的统一管理和安排，工作积极主动。

　　第八条：乙方在征订期须每天向甲方总结和报告工作情况，及时向甲方结算征订款项，以便甲方对征订同学及时发送杂志和赠品。

　　第九条：乙方在协议期内不得参与其他竞争型报刊书籍的宣传和征订活动。如有违反，一经发现乙方须赔偿甲方的损失并对乙方罚款 500 元。

　　第十条：甲方应保证乙方所征订同学全年杂志及相关物品的配送工作，及时到位。如有违反乙方可向《空中英语教室》杂志社投诉，情节严重向机关报案。

　　第十一条：本协议甲乙双方签字后生效，自签字日起至________年____月____日有效。

　　第十二条：本协议最终解释权归甲方所有，一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　________年____月____日 ________年____月____日

销售合同 篇4

　　出售方：______________________有限公司（以下简称甲方）

　　法定代表人：

　　购买方：______________________有限公司（以下简称乙方）

　　法定代表人：

　　经甲乙双方平等协商，就木材销售有关事宜协商一致签订本合同，并订立如下条款供双方共同信守：

　　一、标的

　　品种

　　规格

　　数量

　　单价

　　总价

　　交货点

　　合同总数量为___________立方米，总金额共计人民币______________________元整。

　　二、保管：交货前的'保管责任由甲方承担；交货后的保管责任由乙方承担。

　　三、验收：甲乙双方在提货当日在交货地点进行质量、数量检验，木材在装车后质量和数量亏损甲方不负责任。

　　四、有关费用：交货时除木材款外的所有上车杂费（路费、检疫证明、运输证明等）由乙方负担。

　　五、货款结算办法：乙方在提货前___________天内将商品货款汇入甲方指定账户，甲方按照到账实际金额通知销售部给乙方付货，并在一周内开具等值的增值税发票。

　　六、违约处理：如任何一方违约，违约方应按合同法的规定向对方支付违约金并赔偿相应损失。

　　七、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。

　　八、本合同自签订之日起生效，有效期为___________个月，有效期至________年______月______日。

　　九、争议解决

　　因履行本合同发生争议，双方应先协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

　　甲方：

　　地址：

　　开户行：

　　账号：

　　联系方式：

　　签约日期：________年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　开户行：

　　账号：

　　联系方式：

　　签约日期：________年______月______日

销售合同 篇5

　　开发商：

　　咨询公司：房地产咨询有限公司

　　甲乙双方根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经友好协商，就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。

　　一． 代理事项

　　开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商在 项目，规划许可证号为 号,总占地面积总建筑面积约平方米（以下简称本项目）。

　　在代理合同有效期内，咨询公司为开发商在 （地区）委托的独家策划销售代理商，开发商不得在（地区）指定其他代理商。

　　二． 代理权限

　　咨询公司代理开发商对本项目的宣传、策划、销售等一切对外活动，必须以开发商名义进行，并在本合同约定或开发商批准、授权范围内行使代理权。

　　三． 代理责任

　　咨询公司在开发商授权范围内的一切代理活动，由开发商承担民事责任。咨询公司未经开发商授权或超越代理权限的代理行为，由咨询公司自行承担民事责任。

　　四． 代理期限

　　自双方签字盖章合同生效之日起,至项目全部经过工程质量验收并可交付使用后三个月止。

　　五．代理计划的实施

　　咨询公司对项目进行的宣传、策划、销售等活动的计划书及所需费用预算应以书面报告形式提交开发商，经开发商同意、批准后方可实施执行。

　　六．代理工作方式

　　1．咨询公司负责组织销售人员队伍，在开发商提供的销售中心完成前台现场销售工作（即所有需与客户联系沟通的工作）。前台现场销售工作包括现场接待客户、签署《商品房购房协议书》（又称《订购书》）、引导客户签署《商品房买卖合同》、《商品房按揭贷款申请表》及《商品房抵押贷款合同》等。

　　咨询公司应委派不少于2名的项目管理人员到达现场办公，保证与开发商工作人员的沟通与协商，完善前台现场销售工作。

　　2．开发商应委派不少于3名的工作人员完成后台签约及办证工作。后台签约工作包括收取订金、签署《商品房买卖合同》、收取房款、协助银行签署《商品房抵押贷款合同》、办理《房屋产权证》等工作。

　　3．开发商负责提供销售中心的保安及清洁工作人员和相关费用。销售中心的日常工作由咨询公司负责统筹管理，双方工作人员按统一的管理制度进行工作。

　　4．甲乙双方设置例会制度，定期研讨销售工作，根据市场需求，对销售工作进行调控。

　　七．代理费用

　　1．咨询公司的代理费用按咨询公司实际代理销售的商品房销售总金额的百分比提取，具体百分比按以下条款规定执行。销售代理费由开发商以人民币形式计算和支付。

　　2．自开发商取得具体单元的商品房预售许可证并经开发商书面批准对外销售之日起至该单元交楼为销售周期，若开发商未书面批准对外销售，则销售周期顺延。在开发商书面批准具体单位对外销售并正式开盘至该单元封顶，咨询公司销售的销售面积应达到该单元总面积的%，如咨询公司达到以上销售率，代理费用按商品房销售总金额的1.2%提取。（否则，代理费率相应减少0.05%，即1.15% 。）如咨询公司在正式开盘至封顶时达到 %的销售率，代理费相应增加0.05%，即1.25%

　　3．咨询公司的代理费用以代理期限内商品房实际成交均价情况确定如下：本项目的住宅销售均价不能低于3650 元/m2,代理费用按商品房销售总金额的1.2%（按以上第2点具体销售率调整代理费比例）提取。开发商按照具体单元的销售，按以下约定给予咨询公司奖励：

　　商品房销售均价在3650元/ m2以上，在3650～3800元/ m2范围内的那部分销售金额代理费按以上第2点计算，超出3800元/ m的那部分销售金额代理费用按超出部分总金额的10%提取。

　　4．在代理期限内，咨询公司代理销售商场、车位，其代理费用按销售总额的

　　1.2%计算。

　　八．代理费用支付

　　1．开发商同意按下列方式支付销售代理费： 对每一个销售单元开发商与客户签定《商品房买卖合同》并收取首期房款后，需向咨询公司支付销售金额1.2 %的销售代理费，咨询公司的代销责任即告完成。但本合同履行期间咨询公司应按本合同第六部分第1点完成代理工作。

　　开发商每月8日前与咨询公司结算上月的销售代理费用，咨询公司在收到开发商的代理费用后一个工作日内应向开发商开具正式税务发票。

　　2．甲乙双方每月8日前结算的销售代理费用均以上月的销售总额1.2%提取。关于咨询公司按本合同第七条规定，在规定时间内超额完成的计提比率和超出规定均价所计算的提成金额在合同期内的最后一个月内结清。咨询公司应同时向开发商办理代售资料移交。

　　3．若客户签署《商品房买卖合同》并缴付首期房款后违约和按揭后退房违约，所交房款、订金及罚金归开发商所有，咨询公司不需退还相应的销售代理费；对同一单位的销售，咨询公司只收一次代理费。

　　九．销售定价

　　1．销售价格由甲、乙双方商讨制定，并由开发商确认。咨询公司按照经开发商确认的销售价目表进行销售，咨询公司无权自行调整销售价格。如咨询公司销售价格低于开发商书面确认的销售价目表，则低于开发商定价部分应由咨询公司补足。

　　2．开发商所提供并确认的销售价目表及咨询公司制定并得到确认的促销优惠措施方案作为本合同的附件。

　　十．项目总体营销费用的`控制

　　1．本项目总体营销费用按总销售额的3%为控制原则，由开发商负责支付。咨

　　询公司制定的整体营销执行方案的费用预算不得超出此限。

　　2．甲、乙双方均应在高效、经济的原则上对本项目的总体营销费用科学地运用。咨询公司制定的广告宣传推广方案、公关活动方案、促销活动方案等费用预算和开发商提议使用的相关营销费用都必须经甲、乙双方共同确认并书面批准方可做为总体营销费用控制的标准。

　　3．本项目的总体营销费用包括报纸、电视等媒体宣传、路牌及户外广告牌、公关促销活动费用、销售物料制作和印刷、销售中心现场布置及维护、模型制作、现场和后台与销售业务相关费用、现场办公费用及保安和清洁费用等。

　　十一．双方设例会制度，定期研讨销售工作，有需要时对销售工作进行适当调整。双方应配合对方的工作，一切以销售为重，提供一切便利条件为买家办理所有购房手续。

　　十二．开发商责任

　　1．开发商应向咨询公司提供以下文件和资料：

　　（1） 开发商营业执照复印件和开户银行帐号；

　　（2） 开发商应提供政府有关部门对开发建设香格里拉项目批准的有关证照。

　　包括国有土地使用权证书、建设用地批准书、规划许可证、建设工程规

　　划许可证、施工许可证和本项目的商品房预售许可证等相关证照的复印件。

　　（3） 关于销售代理本项目所需的材料，包括立面图、平面图、地理位置图、

　　室内设备、装修标准、电器配备、楼层高度、销售（测绘）面积、规格、物业管理收费标准及其他费用的估算等。

　　（4） 咨询公司代理销售该项目所需的购房订购书。

　　以上文件及资料，开发商应于正式对外销售15天前向咨询公司交付齐全。

销售合同 篇6

　　签约时间：_______

　　签约地点：_______

　　销货方：____甲方)

　　购货方：____乙方)

　　第一条 购销双方协商交易的活动。并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，必需履行本合同条款。具体品类(种)需签订要货成交单。亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成局部，具有合同的效力。

　　签订成交单。其余商品一律采取自由选购，除上级规定按计划分配成交外。看样成交的方式。

　　第二条 合同签订后不得擅自变卦和解除。如甲方遇不可抗拒的原因。但提出方应提前通知对方，确实无法履行合同。并将“合同变卦通知单”寄给对方，操持变卦或解除合同的手续。

　　甲方按乙方指定花色、品种、规格销售的商品。由此而产生的损失，如需变更。乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按乙方指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

　　包括名称;数量;单价;总价第三条 成交单中的商品价格。;

　　逾期交货的如遇价格上调时。按新价执行。逾期提货的遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时。按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

　　第四条 运输方式及运输费用等费用。运输费用由乙方自行承当。乙方自行提货。

　　第五条 各类商品质量规范。保证商品质量。乙方提货时应当验收货物。甲方严格执行合同规定的质量规范。

　　第六条 商品包装。乙方应保障商品在运输途中的平安。乙方对商品包装有特殊要求，必需牢固。双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

　　由乙方自行确定。第七条 商品是否参与承运安全。

　　第八条 货款结算中。乙方将货款汇入甲方指定帐号内，坚持“钱货两清”原则。日内甲方查询到帐的`乙方可以前来提取货物。也可以通过直接支付现金的方式支付。

　　还应支付赔偿金以弥补其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。第九条 甲、乙双方的任何一方有违约行为的应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的如违约金缺乏以抵补损失时。

　　1.甲、乙两方所签订的具体合同要求。应向对方支付违约合同货款总值___%违约金。但遇双方协商操持变卦或解除合同手续的不按违约处理。

　　甲方：（签名盖章） 乙方：（签名盖章）

　　日期： 日期：

销售合同 篇7

　　供应商（以下简称为甲方）：

　　代理商（以下简称为乙方）：

　　为了更好的完善“奥腾名门”家具品牌的市场推广和规范运作，本着平等互利、精诚合作的原则，共同开拓市场，经双方友好协商签订合同如下：

　　一、经营许可

　　1、甲方同意乙方在代理销售“奥腾名门”品牌家具产品。

　　2、品牌家具。

　　3、未经甲方许可，乙方在上述地区不得经营销售除品牌家具之外的同类家具产品。

　　4、甲方应为乙方指定之店铺提供双方预先商议好的广告装饰牌，提供宣传单页等资料，并给予乙方人员方面的培训和技术上的支持。

　　二、双方权力

　　1、甲方保证乙方在合同规定的经营地域和期限内享有品牌家具经营销售权并拥有优先续约权，甲乙双方应当在本合同到期之前的一个月内完成续约。

　　2、乙方自主经营，享有该产品在规定地区宣传、推广及销售的权力，但因乙方原因引起的.纠纷，甲方不承担责任。

　　3、乙方不得经营仿制甲方产品，侵害甲方权益。双方不得将结算单、合同、图纸、技术参数及具体营销方案等非宣传用品泄露给任何第三方，否则，由此造成的经济损失由责任方承担。

　　三、结算价、保证金及提货额

　　1、甲方承诺给乙方的结算价格是：同款首套产品以出厂价的进行结算；同款第二套及以后产品以出厂价的90%进行结算；产品具体报价以甲方全国统一报价单为准，若有价格变动，则甲方应提前15天以书面形式通知乙方。

　　2、乙方应向甲方支付万元作为履约保证金，在合同期满或经双方同意解约的情况下，甲方应于一个星期之内全额返还乙方保证金。在正常合同期内，若甲方单方面违约，应按照此保证金1。5倍金额赔付给乙方；若乙方单方面违约，则甲方有没收此保证金的权力。

　　3、自本合同签订之日起，乙方承诺在合同期内每月的提货额应达到万元，货款计算按实际交付给甲方财务结算为准。若乙方连续6个月内没有完成提货额，则甲方有权终止此合同。

　　四、货物交接

　　1、乙方订货及货物变更，一切以书面形式（传真）通知甲方，并要求甲方相关责任人签字确认回传乙方才有效。

　　2、甲方仅负责把货物完整无缺的运送到乙方指定的或相应的当地物流货运部，而乙方将负责货物在当地货运部到乙方仓库的一切费用。

　　五、货款结算

　　1、乙方订货时应向甲方支付30%的定金，其余70%的货款应于甲方发货前24小时内按照甲方指定的账号汇入，公司一律款到发货，如因款未到而造成相关损失，由乙方自行承担，如乙方拖欠货款，甲方有权取消代理合同并追究损失。

　　2、甲方所有产品结算价格均为出厂交货价，不含运输费、保险、税费等其他费用。

　　六、质量保证与售后服务

　　1、甲方保证出货产品质量稳定、新颖、受市场欢迎、具有竞争力，且在同等条件下甲方应优先给乙方供货。

　　2、乙方在验收时发现货物少件或跟订单所要求的尺寸颜色不一致，导致影响销售，应在收货三天内以书面形式传真给甲方，并拍照作证；乙方有义务提供有关证明及照片给甲方，以便甲方及时追踪处理，如乙方没有注明或不履行提供证明义务的，甲方视乙方为全部签收正确。

　　3、甲方应向乙方提供符合质量标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向甲方提出调换，并应在收货三天内以书面形式传真给甲方，同时提供相关证明，经甲方确认后，甲方应及时作相应处理。但由于在运输途中物流所造成的损毁、损坏由乙方自行要求物流赔偿，如需甲方配合的话，甲方应全力配合。

　　七、合作（合同）期限及其他事项

　　1、甲乙双方签订本合同须提供以下证件并作为附件存档：甲乙各自方面营业执照副本复印件并加盖公司公章，法人代表或授权代理人身份证复印件；若乙方签订合同者为自然人，则乙方应提供该自然人的身份证复印件并签名。

　　2、本合同自双方签字之日生效，有效期为年，即从年月日止，本合同签订后，乙方在30天内（除去假日）不发生业务，本合同自行解除，乙方须承担甲方造成的相关损失。

　　3、本合同未尽事宜，双方另签合同附件，附件由双方代表签字确认后具有同等的法律效力。

　　4、在履行合同期间，双方如有纠纷，应友好协商解决，若协商不成，应提交甲方所在地司法机关解决。

　　5、本合同共五页，如有任何缺失、涂改、篡改均视为无效。

　　6、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。

　　7、双方认为需要约定的其他事项：

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

销售合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方通过友好协商，根据《中华人民共和国经济合同法》以及相关法律、行政法规，本着平等互利、诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经充分协商，共同签订本合同，本合同经双方签字盖章即生效，双方应共同严格履行下列合同条款：

　　一、空调型号、数量及价格：(附清单)

　　合同总价: (￥： 元) 备注：此报价不含室外主机配电、基础及税金。

　　二、付款方式：

　　1.甲、乙双方在签定合同时，甲方支付乙方合同价款的即人民币 圆整(￥： 元);用于向厂家交付设备提货定金。

　　2.设备运到施工现场后，甲方再支付乙方合同价款的人民币 圆整(￥： 元);我公司开始动工安装。

　　3.乙方将空调系统安装完毕并进行调试后，交付甲方，甲方当日支付乙方合同余款，即人民币 圆整(￥： 元);

　　三、供货范围、安装、调试及验收：

　　1、本合同供货范围包括按合同规定的'全套空调系统。

　　2、乙方负责为甲方将空调安装至指定位置，安装应符合国家标准。

　　3、空调安装在装修前进行，乙方安装范围包括：室内、外机就位电源线、 信号线的连接、各室送风口及回风口的安装、试机运行，甲方应保证乙方现场

　　4、安装后由甲乙双方进行现场调试。

　　5、调试完毕后，按照国家及行业标准，由甲方在保修单上签字验收认可。

　　6、乙方调试完毕交付甲方使用后，甲方不组织验收，投入使用示为验收 合格。

　　四、施工时间：

　　1、甲方应为乙方或协助乙方办好有关物业管理部门的施工批准手续。

　　2、施工期预计天。

　　3 甲方自行安装好室内外机电源，电源延误工期与乙方无关。

　　五、违约责任

　　1、甲方不按期支付设备款，造成的延误工期等责任均由甲方承担。

　　2、甲乙双方均不需对因人力不可抗力原因而造成的违约负责。

　　3、因设计变更、或不可抗力的因素、可顺延工期。如甲方原因造成停工， 全部责任由甲方承担，并向乙方承担相应的误工费用。

　　六、售后服务：

　　1、乙方对所售设备实行保修18个月。

　　2、保修期从空调机组安装调试完毕当日算起，在保修期内若因设备 本身质量问题，由乙方负责修理或更换设备零件，费用由乙方负责;若因甲方没有根据空调操作规范而造成的失误及事故，由乙方进行排除，费用由甲方承担。

　　3、乙方在甲方维修通知24小时内上门服务，紧急情况12小时内上 门服务。

　　4、乙方服务只以保修单为服务依据，甲方应妥善保管好保修单。

　　本合同一式二份，双方盖章签字后生效。甲乙双方各持一份。 其它未尽事宜，按合同法解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日