销售合同

时间：2024-12-29 16:43:55 销售合同我要投稿

【精品】销售合同模板汇总7篇

　　随着人们法律观念的日益增强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家收集的销售合同7篇，希望能够帮助到大家。

【精品】销售合同模板汇总7篇

销售合同篇1

　　授权方：_______________技术有限公司（以下简称甲方）

　　注册地址：__________________________

　　邮编：______________________________

　　营业地址：__________________________

　　营业执照注册号：____________________

　　法定代表人：________________________

　　客户服务电话：______________________

　　传真：______________________________

　　e-mail：____________________________

　　网址：______________________________

　　开户名称：______________技术有限公司

　　开户行：____________________________

　　帐户：______________________________

　　行号：______________________________

　　授权销售商：________________________（以下简称乙方）

　　注册地址：__________________________

　　邮编：______________________________

　　营业地址：__________________________

　　营业执照注册号：____________________

　　法定代表人：________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　e-mail：____________________________

　　网址：______________________________

　　开户名称：_________________________

　　开户行：____________________________

　　帐户：______________________________

　　行号：______________________________

　　“中国______信息服务网”（以下简称“______网”）是经国家广播电影电视部、国家教委联合实施的现代远程教育工程。中国数据广播中心授权_______技术有限公司作为该网的唯一的建设、管理与运营机构。

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就乙方作为甲方“______网”市场代理事宜进行充分协商，根据中华人民共和国《合同法》和相关法律法规，共同就“______网”市场发展和用户服务达成如下协议：

　　一、授权

　　甲方授权乙方作为“______网”在_______的代理商，代理资格及授权为签订本合同之日起至_______年_______月_______日。

　　二、合作内容

　　1．甲方为乙方提供“______网”远程教育资源系统，整套卫星资源接收设备所有权归乙方所有（整套卫星接收系统设备详见附件一）。

　　2．乙方负责把该产品销售给学校用户。

　　3．乙方承诺合同期内销售_____套产品，首次进货不少于_____套（包括_____套演示环境）。

　　三、乙方责任及义务

　　1．乙方应在代理地区建立一套“______网”信息演示系统。

　　2．乙方应安排专人或专职部门承担“______网”的推广、宣传和市场销售工作，同时掌握所销售的信息产品内容及设备传输系统的技术性能。

　　3．乙方按实际情况填写《______网代理商注册登记表》，表中内容发生变更时，乙方须书面通知甲方备案。

　　4．乙方每______个月向甲方寄送工作报告，提供信息产品的市场和竞争情况。

　　5．乙方如果在授权区域发展“______网”分销或代理商，必须报甲方批准。

　　6．乙方在合同有效期内，不得泄露甲方的商业机密，也不得将商业机密超越合同范围使用。

　　7．乙方需正确使用“______网”品牌，不得将“______网”品牌用作它用，不得将信息以其它未被甲方认可的方式传播。

　　四、甲方责任及义务

　　1．甲方提供合理的代理价格、励机制，并保证款到及时发货（代理价格、激励机制详见附件二）。

　　2．甲方提供包括市场情况、产品价目表、设备技术文件和广告宣传资料等必要的信息，并及时将以上信息的任何变化通知乙方。

　　3．甲方提供“______网”代理授权书，以及“______网”入网证。

　　4．甲方协助乙方制定市场运作方案、策划市场营销并提供广告支持。

　　5．提供专业全面的技术服务和业务培训。

　　五、经营指标、价格政策及考核

　　1．

　　经营指标：

　　乙方作为指定区域的代理商，在授权期内，享受甲方制订的代理价格：____元/套（包括一年的信息费和传输费、____天线和高频头）。同时必须完成甲方规定的市场数额______户/半年。

　　2．价格政策：

　　“______网”市场指导价：_____元/套，乙方可以根据当地情况灵活定价，并通知甲方备案，甲方对乙方进行价格保护。如甲方的.产品价格下调，甲方应以书面的形式通知乙方。

　　3．乙方发生下述情况之一时，甲方将重新审核乙方的代理资格；

　　a）乙方的售后服务不到位，导致用户投诉；

　　b）乙方未按时向甲方提交用户统计资料或资料填写不全、不真实；

　　c）乙方未及时向甲方提交用户信息费，造成用户信息中断；

　　d）未经甲方书面同意，乙方发展合同指定区域外的代理和经销商；

　　e）乙方未完成合同中规定的市场用户数。

　　六、付款及运输

　　1．乙方向甲方订货时，甲方坚持款到付货的原则。若乙方位于北京，应在提货前将支票交付甲方。若乙方位于北京以外的城市，则在付款后，尽快将付款凭证（汇票、电汇）传真至甲方。甲方按照付款时间，及时安排发货。

　　2．甲方承担工程设备的铁路运输费（指限到乙方所在省份）。如乙方要求空运，则由乙方支付铁路与空运的差价部分和各种担保费用，并在货款中支付。

　　3．因甲方原因使交付的货物出现质量问题，甲方承担更换费用。

　　4．因乙方原因使交付的货物出现质量问题，乙方承担更换费用。

　　七、信息费的收取

　　1．乙方负责收取代理地区用户的信息费、传输费。第一年信息费、信息传输费_____元已经包括在全套设备价款中。自第______年起每年信息费、信息传输费_____元。

　　2．新增加本合同外的______网”信息源，信息的费用另行规定。

　　八、工程的安装、调试及维护

　　1．甲方人员到乙方代理地区安装调试设备，乙方须安排甲方人员的食宿及当地相关交通费用。食宿标准可参考甲方出差制度酌定。

　　2．甲方负责对乙方的工程人员进行技术培训。当地设备工程的安装、调试及售后服务由乙方负责，甲方负责提供技术支持。

　　3．乙方在当地安装天线，须严格按照要求安装，确保安全。乙方由于未按照规定安装卫星天线所造成的一切后果，甲方不承担任何责任。

　　4．甲方对硬件设备_____年保修，_____年有偿服务（不包括高频头）。在保修及服务期内，甲方承担设备保修的运输费用。

　　九、补充条款

　　1．甲乙双方若发现对方的行为严重违反本合同条款，严重违背商业道德和法律规定，造成对方利益的损害，可以书面形式终止本合同。

　　2．本合同只适用于“______网”信息的接收，超出“______网”的任何信息，甲方不承担责任。

　　3．如遇不可抗力因素造成损失，双方本着友好的精神协商解决。

　　4．本合同签订之日起在______个工作日内，乙方将_____元设备款汇入甲方指定账户内，逾期本合同自动失效。

　　5．本协议一式两份，双方各持一份附件与正本具有同等法律效力；未尽事宜，双方协商解决。如协商不成，双方同意向_____人民法院提起诉讼。

　　甲方：__________技术有限公司乙方：____________________

　　授权签约人：________________授权签约人：______________

　　盖章：______________________盖章：____________________

　　日期：______________________日期：____________________

　　附件一整套卫星接收系统设备

　　硬件设备名称型号信息接收卡dvbdat200s九州接收卡天线1．2米偏馈ku波段卫星天线高频头ku波段双极化ask高频头软件接收卡应用软件dvbdatxxs应用软件信息接收软件以泰智和信息接收软件加密软件以泰智和加密软件资源中国广播教育信息服务网

　　其它-5电缆、英制f头

　　附件二任务考核、激励机制

　　1．任务考核：

　　代理等级

　　任务额度备注

　　省级代理每季度完成__套、半年__套

　　地区代理每半年完成__套、全年__套

　　城市代理每半年完成__套、全年__套

　　在考核期内乙方如不能完成甲方所规定的任务量，甲方有权取消乙方的代理资格或降低其代理权限

　　2．激励机制：

　　对于完成或超额完成任务的代理商，甲方将本着奖励的原则，采取季度销售返利的激励方法。

　　季度销售返利采取累进返利制度。具体返利比例参照下表：

　　地区代理商销售金额______万______万______万______万______万及以上返利比例______%______%______%______%______%城市代理商销售金额______万______万______万__

　　____万______万及以上返利比例______%______%______%______%______%

　　本返利以_____个月为目标时间，即乙方在_____个月内任一时间完成上述任一销售金额，即可提出返利要求，返利完毕销售金额及目标时间重新计算；乙方亦可朝更高销售金额发展，以获得更高返利。

　　甲方：___________技术有限公司乙方：__________________

　　授权签约人：_________________授权签约人：_____________

　　盖章：_____________________ 盖章：___________________

　　日期：_______________________日期：__________________

销售合同篇2

　　甲方：

　　乙方：合同编号：

　　甲乙双方本着平等互利，诚实信用的原则，在协商一致的基础上签订此销售合同。经双方确定，合同条款如下：

　　第一条、供货清单与合同金额

　　第二条、交货方式及费用

　　交货时间：交货地点：

　　运输费用：乙方负责货物的保险和货物的相关运费。

　　第三条、付款方式

　　合同总经额：元整（大写），小写：￥元。

　　货到后验收合格后 3个工作日无问题，甲方支付全部款：元整，小写：￥元

　　2个工作日内把货交付至甲方单位所在地。如有特殊原因双方应友好协商确认。

　　第五条、货物验收

　　1、验收标准：乙方应严格按照合同的要求，提供给甲方的货物为原厂产品，所有的货物保证符合原厂商产品质量标准；

　　2、验收方式：甲方在收到本合同所包含的全部货物后，即应与乙方工作人员共同对货物进行检验。

　　第六条、所有权

　　在未全部结清款项时，货物所有权按已付款项比例双方按比例拥有，付清全款则归甲方完全拥有。

　　第七条、风险承担

　　在乙方按合同将货物送至指定的交货地点之前，货物丢失风险由乙方承担；货物送到指定地点之后，丢失风险和物理损环均由甲方自行承担。

　　第八条、违约责任

　　乙方责任：

　　乙方如因非不可抗力的原因而造成本合同不能按双方约定条款履行，在友好协商无果的情况下乙方须按照合同总额的0.05%向甲方支付违约金；乙方逾期交货的，在友好协商无果的情况下乙方须每日按合同总额的0.05%向甲方支付违约金；甲方责任：

　　甲方逾期支付货款，须每日按未付款部分的0.05%向乙方支付违约金。甲方无故拒绝接受符合约定要求产品或中途退货，在乙方同意的情况下应向乙方支付其拒绝接受或中途退货部分货款的0.05%作为违约金并赔偿乙方因此造成的其它损失。

　　第九条、不可抗力的影响

　　如因战争、台风、地震、水灾等依法视为不可抗拒的因素而造成无法履行合同或无法完全履行合同的，遭受不可抗力一方应以书面形式及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并且应在15日内提供有关政府部门、公证机关或商会出具的证明以证实不可抗力的'存在。根据不可抗力的影响程度，由双方协商决定是否解除合同，或部分履行合同，或延期履行合同。遭受不可抗力一方因此违约的，可以部分或全部免除责任。

　　第十条、合同纠纷的解决

　　如履行本合同时发生争议，双方应本着首先友好协商解决的原则。如协商不成则交由乙方所在地法院诉讼解决。

　　第十一条、合同变更

　　在合同的履行中，如一方需要变更，双方协商解决，另行签订补充协议。

　　第十二条、双方约定的其它事项

　　1、本合同在双方签字并盖章后即生效（传真件有效）。

　　2、合同未尽事宜双方协商解决，必要时可以签订补充协议。

　　3、本合同一式两份，双方各持壹份，具有同等法律效力。

　　4、本合同如有附件及补充协议即与合同具有同等的法律效力。

　　甲方：乙方： (盖章) (盖章)

　　代表人：代表人：

　　年月日年月日

　　地址：地址：电话：邮编：网址：传真：开户银行：帐号：

　　电话：邮编：网址：传真：开户银行：帐号：

销售合同篇3

　　合同编号：____________

　　出卖人：_______________________

　　买受人：_______________________

　　签定地点：_____________________

　　合同编号：_____________________

　　签定时间：_____年_____月_____日

　　一、产品名称、型号、数量、价款及交货时间

　　品名

　　型号

　　数量

　　单位

　　单价(元)

　　金额(元)

　　备注

　　交货时间

　　光功率计

　　opm－1a

　　opm－1b

　　opm－1c

　　opm－1d

　　光源

　　opm－2a

　　opm－2b

　　opm－2c

　　光万用表

　　dmc－2a

　　dmc－2b

　　dmc－2c

　　dmc－2d

　　传输测试仪

　　ce2109

　　ce5008a

　　ce5008

　　ce5009

　　ce2307

　　ce1207

　　合计人民币金额(大写)：拾万仟佰拾元角分￥元

　　二、质量标准：符合中华人民共和国通信行业标准(稳定光源条件)(代号yd/t1067-XX)以及(手持式光功率计技术条件)(代号yd/t1068-XX)。

　　三、出卖人对质量负责的条件及期限：桂通公司承诺

　　1．_____年包换：用户方非人为因素的产品质量问题，_____公司实行_____年之内包换的`做法。

　　2．终身维护：超过_____年质保期后出现问题的产品，公司维护时只收取产品维护成本费。

　　四、包装标准、包装物的供应与回收

　　由出卖方提供标准包装，不回收。

　　五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法

　　1．光万用表必备品包括：

　　①光万用表机身一件

　　②测试用双fc头光纤(3m)一根

　　③交直流电源一个

　　④9v层叠电池一个

　　⑤标准机箱及其外包装

　　⑥说明书

　　注：红光聚焦用的准值头视用户需要另购。

　　2．光功率计必备品包括：

　　①光功率计机身一件

　　②测试用双fc头光纤(3m)一根

　　③交直流电源一个

　　④9v层叠电池一个

　　⑤标准机箱及其外包装

　　⑥说明书

　　注：红光聚焦用的准值头视用户需要另购。

　　3．传输测试仪配备标准：

　　各类传输测试仪均按标准配置配备。

　　六、合理损耗标准及计算方式：具体情况双方协商解决。

　　七、标的物所有权自_____年_____月_____日起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于柳州桂通电信工程有限责任公司所有。

　　八、交(提)货方式、地址：两种方式

　　()1．出卖人提货上门移交给买受人

　　( )2．出卖方委托运输部门送达买受方。

　　九、运输方式及到达站(港)和费用负担：委托运输部门送达的运输费用由出卖方承担。

　　十、检验标准：双方认可。

　　十一、结算方式

　　()1．买受方收到产品验收后预付_____%货款，买受方在售后_____天内(即_____年_____月_____日前)付清余款。

　　()2．__________________________________________________________

　　十二、合同争议的解决方式：由双方协商解决；协商不成，提交仲裁部门仲裁。

　　十三、本合同自_____年_____月_____日起生效。

　　十四、其他约定事项：____________________________________________________

　　十五、本合同一式两份，双方各执一份。出卖人

　　出卖人：(章)________________

　　住所：_______________________

　　法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________

　　电话：_______________________

　　传真：_______________________

　　开户银行：___________________

　　账号：_______________________

　　邮政编号：___________________

　　年月日

　　买受人

　　买受人：(章)________________

　　住所：_______________________

　　法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________

　　电话：_______________________

　　传真：_______________________

　　开户银行：___________________

　　账号：_______________________

　　邮政编号：___________________

　　年月日

销售合同篇4

　　供货方：购货方：（以下简称甲方）（以下简称乙方）上述甲方自愿将其香梨有偿出让给乙方，为维护双方合法权益不受侵犯，特制定本合同如下：

　　1、乙方共计收购香梨吨，已实际收购量为准予以认可，在整个收购过程中，甲方不得以任何理由将已经出卖给乙方的香梨再转让给第三者，否则按违约论处；

　　2、经甲乙双方协商一致，一百克以上香梨每公斤收购定价为元，按实际过秤的`数量为准，每装满一车后，及时向甲方兑现货款；

　　3、出卖给乙方的一百克以上的香梨必须达到相关质量要求，不得将不达标的香梨装入周转筐，特别是达不到一百克的乙方有权拒收，采摘，装箱，装车均包括在本合同中所确定香梨收购价之内；

　　4、本合同经甲乙双方协商一致后签订的，双方无条件履行合同的全部条款，如一方违约，违约方将承担由此出现的经济损失和法律责任；

　　5、本合同经甲乙双方签字画押后生效，合同印制一式两份。合同未经事宜双方可协商解决。

　　注：乙方付给甲方的定金从货款中扣除。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　签订日期：年月日

销售合同篇5

　　20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

　　案情回顾

　　邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外，该房屋只进行过消防设计备案，未予消防竣工验收备案，亦未进行规划验收备案，该房根本无法达到商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定，逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方，甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

　　法律分析

　　关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

　　甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在20xx年7月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。……”，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方，且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为，致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案，乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。

　　关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

　　根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时，已逾期交房超过90日，根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定，甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项，又形成了新的违约事实，故乙方应当自20xx年11月20日起，按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的'利息损失。

　　综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金254784元

　　法条链接

　　《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”；第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”

销售合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方本着互惠互利的原则经友好协商，达成如下协议条款：

　　一、甲方愿将日本索尼简易款电动车以元（人民币）出售给乙方；该车电机号为:CC48V10058656。

　　二、自乙方购买此车之日起，此车所有权归乙方所有与甲方无关。

　　三、此车在双方签字之日前，所有纠纷由甲方负责；签字之日后，所有纠纷归乙方负责。

　　四、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份；此协议经甲、乙双方签字认可后，立即生效。

　　甲方:

　　年月日年月日乙方：

销售合同篇7

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：(以下简称乙方）

　　第一条合同标的合同编号：20xx-12-9 签订时间：20xx-12-9 签订地点：

　　第二条质量要求技术标准：供方按照经双方确认的组件觃格、要求、质量标准进行供货，具体内容详见附件晶澳产品觃格书。

　　第三条质量保证：供方保证所加工成的太阳能电池组件自交付之日起10年内无工艺,材料等品质问题，并且保证10年内最低输出功率不低于标称功率的90%,25年内不低于标称功率的80%，满足《晶澳太阳能光伏组件质保书》的要求。如组件在以上质保期内发生问题(除使用或保管不当等非供方原因而造成质量问题的以外)，供方应依据供方出具的质保书中的条款予以替换有问题的组件。

　　第四条产品验收：

　　1) 的外观或数量存在瑕疵，需方应在交货后7个工作日内书面通知供方。

　　2) 通知供方，并附瑕疵报告，供方应在收到瑕疵报告之日起5个工作日内答复需方。

　　3) 的时候用新的'可替代货物更替瑕疵货物。未经供方认可，供方不接受需方单方面退货，由此发生的一切费用和风险由需方承担。

　　4) 为需方接受该批货物。

　　5) 进行检测，检测费用由责仸方承担。

　　第五条运输方式：供方负责组件的运输及运输途中的一切风险责仸。供方确保组件运输到需方指定地点，需方负责组件卸货。组件损毁、灭失的风险自组件运至指定交货地点后自动转移给需方。

　　第六条收货地址：

　　第七条付款方式：买方支付全部货款后5个工作日内，卖方发出全部货物。全部组件10天内到达买方指定现场。全部组件签后3个工作日内，卖方提供全额17%增值税发票给买方。

　　第八条所有权保留：在需方付清全部货款之前，供方保留货物的所有权。如需方在未付清全部价款前已将货物转卖或安装于某一工程项目中的，就其转卖货物的收益或货物安装的收益，供方有权优先受偿。如需方怠于行使前述转卖或安装中对第三方的债权，则供方有权直接向第三方代位追偿其应收货款。

　　第九条合同解除条件：合同当亊人一方违约，在合同另一方当亊人发出继续履行合同通知书之日起满15天的，违约方仍不按照合同约定履行义务的，合同另一方当亊人有权无条件提前解除本合同。

　　第十条解决合同纠纷的方式：有关本合同或执行过程中发生的仸何争议应首先通过友好协商来解决。若双方无法达成协议，将争议提交合同签定地有管辖权的人民法院诉讼解决。