【精品】销售合同范文汇编八篇
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的用途越来越广泛,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编整理的销售合同8篇,欢迎阅读与收藏。
销售合同 篇1
业 主: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律,法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议:
第一条 甲方订购产品规格型号及数量
第二条 工程承包范围、内容及承包方式
第三条 产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担:
1、 运输方式:乙方汽车运输至甲方指定地点.
2、 交货地点:工地现场。
第四条 产品的安装、调试、验收:
乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定: 年 月 日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工,乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行,所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。
第五条 价款、结算方式及期限:
1、 本工程合同协议价为人民币:113000.00元 (大写:壹拾壹万叁仟元整)。(备注:本合同价款不含税金,如产生税金由甲方承担)。
2、 乙方设备运到施工现场,经甲方确认后,甲方当日支付人民币56500.00元 (大写:伍万陆仟伍佰元整)。
3、 乙方室内工程安装完毕,甲方当日支付乙方工程款人民币45200.00元(大写:肆万伍仟贰佰元整)。
4、 剩余工程款11300.00元(大写:壹万壹仟叁佰元整)到 年 月 日结清。
5、 甲方未全额支付合同总价款,工程材料及设备权所有权属乙方。
第六条 违约现任
一、 乙方责任:
1、 如果乙方未按合同规定时间交货,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。
2、 由于安装不合质量要求,造成的责任由乙方负责。
二、 甲方责任:
1、 甲方中途退货,应向乙方偿付合同款总额的20%的违约金。
2、 甲方未能按合同规定时间支付工程款,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金额不超过合同款总额的20%。
3、 如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,按有关法律规定处理。
4、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。
5、 由于甲方原因造成不能按期完工,其责任由甲方承担,而且工期顺延。
第七条 工程验收
1、 工程完工后,乙方通知甲方进行调试验收;
2、 甲方在得到乙方验收通知后3日内进行验收,逾期则视为工程验收合格;
第八条 产品质量及工程保用
1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限:乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。
2、在保用期内若因工程本身质量事故,由乙方负责综合维修,费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故,乙方负责排除,但一切费用由甲方负责。
3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,视同验收合格且由此发生的'质量或其它问题,由甲方承担责任。
4、安装工程如发生故障,乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用,乙方应给予优惠。
第九条 仲裁
因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执,由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时,提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,仲裁费用由败方负担。
第十条 合同生效
本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同 篇2
甲方(买方):
国籍:
地址:
电话:
乙方(卖方):
国籍:
地址:
电话:
经双方协定一致,签订钢材销售合同条款如下:
一、材料情况
品名
规格
数量
计量单位
单价
金额(元)
备注
总金额:________________________(大写:________________________元整)
二、质量标准
钢材规格执行国家规定标准,由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单,甲方凭单验质。
三、钢材合格率达到国家规范要求。
四、交货方式,地点和运杂费负担
本合同采用CIF的方式交货,交货地点在__________________,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货
1、_________年_______月_______日前提(供)________吨,其中:______吨,______吨。
2、_________年_______月_______日前提(供)________吨,其中:______吨,______吨。
3、_________年_______月_______日前提(供)________吨,其中:______吨,______吨。
4、_________年_______月_______日前提(供)________吨,其中:______吨,______吨。
甲方逾期提(收)货的,乙方有权处理该货,并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限
1、甲方在_________年_______月_______日前付定金________元。
2、采取先汇款后结算方式:
(1)_________年_______月_______日前电汇________元。
(2)_________年_______月_______日前电汇________元。
(3)_________年_______月_______日前电汇________元。
(4)_________年_______月_______日前电汇________元。
3、采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》规定执行、乙方每月____日~____日凭甲方实际签发的钢材开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任
甲方责任
1、中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值________%的.违约金、逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值________%的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的、每天偿付逾期付款总额________%的违约金。
乙方责任
1、不能交货的,偿付不能交货部分货款总值________%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付________%的违约金。
2、所交钢材质量,规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。
八、本合同一式________份,双方各执________份。经法定代表人签字后生效,有效期自_________年_______月_______日起至_________年_______月_______日止。
九、因本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向国际仲裁委员会申请仲裁,仲裁终局。
甲方:
身份证号:
签约时间:_________年_______月_______日
乙方:
身份证号:
签约时间:_________年_______月_______日
销售合同 篇3
甲方(供方):
乙方(需方):
第一条 甲方为农机配件供货商,同意向乙方提供农机配件,乙方同意买受。
第二条 乙方从甲方处进货时需提前向甲方书面提交订单,甲方根据乙方在订单中的要求安排交货。订单可以通过传真、邮件、电话等形式提交。
第三条 对于乙方未提交订单,甲方擅自送货的,乙方有权拒收或甲方同意乙方随时退货。
第四条 甲方交付货物时,乙方安排工作人员在到货后3小时内按照订单对产品的种类、规格、产地、数量、包装等进行验收,并签收送货单给甲方。
第五条 甲方应该承担运输费用将货送至乙方指定的地点。
第六条 乙方在发现的甲方交付的产品中不符合订单要求的,可以要求退货,但是,乙方人为损害的.除外。
第七条 乙方应该与甲方交付货物后 日内付清货款,否则,必须每日支付应付金额的1%作为违约金给甲方
第八条 每月 日为双方上一个月的结算日,乙方应该出具对账单给甲方。
第九条 合同终止后 天内,双方必须核算往来账目,乙
方必须在往来账目核算清楚后将应付的余款支付给甲方。
第十条 本合同有效期 年,自年 月 日起至年 月 日止。
第十一条 乙方在本合同有效期内的送达给甲方的订单均适用本合同。
第十二条 合同期满如双方有意继续合作,在期满前一个月双方开始协商签订新的合同。
第十三条 甲乙双方任何一方未按本合同约定履行,应承担违约责任。给对方造成损失的,本合同有约定的按约定赔偿,无约定的按实际损失额进行赔偿或参照相关法律、法规进行赔偿。
第十四条 合同的变更、解除均需双方达成书面协议。
第十五条 因履行本合同发生的任何争议,双方应协商解决。协商不成时提交乙方所在地人民法院诉讼。
第十六条 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
第十七条 本合同未尽事宜,甲乙双方另行签订补充协议,补充协议是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
第十八条 本合同一式二份,双方各执一份。
甲 方 (盖 章): 乙 方 (盖 章): 法人或代表人:法人或代表人:
日期:年 月 日
销售合同 篇4
买方(甲方):
卖方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,经双方充分协商,特订立本合同,共同遵守。
第一条产品价格和技术标准
1、产品价格:
2、产品的技术标准(选择),按下列第()项执行:
(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有行业标准的,按行业标准执行;(3)无国家和行业标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方有特殊要求的,按买卖双方在合同中约定的技术要求执行。
第二条付款方式
合同签订后3日内,甲方向乙方支付30%的款项作为定金,乙方组织生产;剩余70%款到发货。发货后乙方给甲方开具发票增值税发票。
第三条:产品的交付(选择)
()甲方负责运输,甲方承担费用;
()乙方负责运输,乙方承担费用;运输地点为:
()乙方负责运输,甲方承担费用;运输地点为:
第四条产品验收
1、甲方在收到产品验收过程中,如发现产品的品种、规格、技术要求与合同不符,应一面妥善保管,一面在3日内向乙方提出书面异议;
2、甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同约定。
3、乙方在接到甲方书面异议后,应在3天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的`异议和处理意见。
第五条违约责任
1、乙方在接到甲方的定金、定单并确认后,即为定单生效。因为乙方的原因没有按约定时交付产品,乙方应按逾期交付产品总价款的3‰/天向甲方支付违约金,违约金最高不超出逾期付款额的10%。如果因为甲方原因不能及时供货,乙方不承担任何损失;
2、乙方按照定单要求提供产品后,如果因为甲方原因造成合同款没有及时支付,甲方应向乙方支付违约金。违约金按逾期付款额3‰/天支付,违约金最高不超出逾期付款额的10%。
第六条不可抗力
当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并应在3天内提供证明,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第七条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,提交烟台仲裁委员会仲裁。
第八条其他
合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式2份,双方各执1份。
(以下无正文)
买方:
法定代表人(委托代理人):
地址:
电话:
传真:
邮编:
签订时间:
签订地点:
卖方:万华节能建材股份有限公司
法定代表人(委托代理人):
地址:山东省烟台市幸福南路7号
电话:
传真:
邮编:
签订时间:
签订地点:
产品销售合同模板(二)
本合同于________年________月________日,由______________________(以下简称甲方)和______________(以下简称乙方),在________________经过友好协商签订,双方共同遵守执行。
第一条乙方所提供的产品及费用清单
产品名称
型号规格
数量
单价(元)
合计(元)
总金额(大写)
第二条包装:由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。
第三条交货期:自本合同生效之日起至验收合格之日止_______天。
第四条交货地点和方式
1、交货地点:______________________________________________。
2、交货方式:乙方将货物运至甲方指定的目的地。乙方负责办理货物运至甲方指定的目的地,包括保险和储存在内的一切事项,有关费用已包括在合同总价中。
第五条付款方式
1、本合同生效后,甲方在___个工作日内向乙方支付本合同总价的____%作为预付款;
2、甲方对乙方所提供的产品验收合格后,乙方出具合同总价的全额销售发票,甲方在________个工作日内支付本合同全部余款。
第六条质量保证和售后服务
1、乙方承诺所提供甲方的产品质量具有可追溯性,产品质量保证期为________天,自交付之日起计算。
2、在产品质量保证期内,如出现产品质量问题,甲方有权随时要求乙方免费维修或更换;如属甲方人员使用不当不能正常使用,乙方也应及时提供维修服务,但甲方应承担乙方人员的差旅费和材料成本费用。
第七条合同的修改
任何对本合同条款的变更、修改均须双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改部分除外)具有同等法律效力。
第八条违约责任
在合同履行期间,乙方延期交货、甲方延期付款,除双方协商同意免责外,均按未交付/未支付本合同价款日的____%承担违约责任
第九条争端的解决
合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决,各方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条合同生效及其它
1、本合同应在双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户生效。
2、本合同正本一式四份,双方各持两份,具有同等法律效力。
3、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商后作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
甲方:(盖章)____________乙方:(盖章)_____________
授权代表:_______________授权代表:_________________
法定代表人:______________法定代表人:_______________
通讯地址:________________通讯地址:_________________
电话:____________________电话:_____________________
传真:____________________传真:_____________________
开户银行:________________开户银行:_________________
账号:____________________账号:____________________
产品销售合同模板(三)
甲方:_________________________
乙方:_________________________
根据《中华人民共和国合同法》之规定,本着平等、互利、共同发展,经双方友好协商,签订本合同:
一、乙方在销售甲方或甲方总代理产品,在未征得甲方同意下,不得转嫁第三方销售。
二、甲方所提供商品必须出自正规厂家(必须提供厂家营业执照,税务登记证,卫生许可证,产品检测报告)商品质量必须符合国家标准及行业标准,否则乙方有权拒绝收货。
三、进店费用如下几种方式
1、乙方不收进店费用。
2、乙方要收进店费用,进店费用形式为:_______________________________。
四、结帐方式分为三种
1、现结(货到验收无误后当时结帐)甲、乙双方指定结帐联系人。
2、压批结(每次货到验收后结上一批货款)甲、乙双方指定结帐联系人。
3、月结:甲、乙双方约定月结帐期为30天,对帐时间为每月_____________,结帐时间为每月____________
如遇特殊情况乙方应提前通知甲方且约定结帐期,如乙方连续二个帐期未给甲方结帐,甲方有权停止供货,且有权提请法院判决
五、乙方必须提前24小时向甲方订货,以电话或传真方式详细说明所需商品的名称、规格、数量。
六、甲方按乙方要求提供商品,严格保证商品质量和供货时间,如甲方所供商品在销售当中出现质量问题,经确认后,甲方有义务进行调换和回收。
七、甲方根据乙方要求自费将商品送至乙方指定的接货地点,经乙方指定收货人验收无误后,在甲方送货单上签字认可,双方的债权债务随之产生,在结帐时以乙方收货人签字的送货单为结算凭证,甲方任何无签字送货单的人员都无权与乙方进行帐务结算。
八、在产品销售过程中,出现因甲方产品质量问题而引起的与消费者的纠纷或因国家有关部门(卫生监督部门、工商部门)抽查而产生的问题,乙方必须及时通知甲方,且有甲方派人协助乙方处理,乙方未经甲方同意私自处理,甲方不承认处理结果。
九、在合同期内甲、乙双方发生争议,应友好协商解决,如协商不成,交由合同签订地人民法院解决。
十、若甲、乙方双方如有一方倒闭、破产或出现违反国家法律法规的行为,另一方有权单方面终止合同,遗留帐务一次性结清。
十一、本合同有限期为_________年,自合同签订之日起生效,若双方续约,可在合同期满前15天协商决定。
十二、本合同一式二份,双方各执一份为凭,本合同如有补充条款,经双方签字并盖章后有效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
负责人(签字):_______负责人(签字):_______
地址:_________________地址:_________________
电话:_________________电话:_________________
_________年____月____日_________年____月____日
销售合同 篇5
甲方(卖方):乙方(买方):
依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲、乙双方友好协商,订立合同如下:
第一条红木家具基本情况
第二条付款方式
定货时,甲方收取货款总额50%(不得超过50%)的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还),余款提货或送货前付清。
预付款___________余款____________
第三条自提货物
乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。
第四条甲方送货,费用由乙方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,卖方应在交货时督促买方对家具的质量、数量及款式等外观特征进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。
第五条购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在15天内派专人修理或更换,修理不好或不能更换的',予以退货(运费由乙方负责)。三年内包修,人为损坏除外。
第六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列两种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第七条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同 篇6
甲方(销售方):
乙方(购货方):
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规,甲、乙双方遵循“平等互利,共同发展”的原则,经双方协商一致签定本合同。
一、甲方的权利、义务:
1。甲方有义务向乙方提供甲方公司合法有效的证件和相关资料;
2。为了保证本合同的合法有效,甲方业务员与乙方签定本合同时,应出具由甲方法定代表人签署的委托书原件及业务员身份证复印件交乙方存档备查,并严格按委托书授权的范围开展业务活动:
3。甲方对所销售商品的质量在其有效期内负责(不包括因乙方责任如储存、运输等不当造成的商品质量问题)。甲方所提供的'商品应符合国家及相关部门颁发的质量标准和有关质量要求;销售进口药品,提供符合规定的证书和文件;商品包装符合有关规定和货物运输要求。
二、乙方的权利、义务:
1。乙方作为合法的药品(医疗器械)经营或使用单位,应向甲方提供合法有效的企业资格证件(证件的复印件应加盖乙方原印章):
2。乙方对甲方供应的商品质量有权提出异议,商品的质量异议根据不同的性质应在相应的时间内提出:
(1)。在验收中发现商品破损、包装污染、外观质量等问题,应在收到货(以货到日期为准)2日内通知甲方处理;
(2)。乙方在经营过程中发现甲方所供的商品存在质量问题(不包括因乙方责任如储存、运输不当造成的商品质量问题),应提供详细、确定的质量信息,并积极配合甲方做好调查取证工作和善后处理工作。
3。乙方承诺,对非质量问题退货所造成的损失,由乙方负责。三供货价格:
1。甲方的供货价格不得违反国家物价政策:
2。甲方供货价格按照发货当日核准的价格执行。(具体见发货清单)
四、商品的运输:
1。乙方根据自己的需求,在本合同有效期内,可用传真、电话等不同形式,随时向甲方报订货计划,计划包含药品名称,规格,数量,价格等相关信息;
2。甲方按照与乙方即时达成的订货计划进行配货,并根据乙方对运输方式的要求(A火车。B汽车。C其他方式)由甲方代办发运或乙方自提。费用包括:A长途运费。B市内短途费用,由方承担。
五、结算:
1。乙方依照甲方开具的销售清单,应按约定的付款期限,及时给甲方进行结算:
2。付款方式:乙方以
六、违约责任:
1。乙方未按约定付款期限付款的,每延长一日,乙方应承担未付款金额的0。5‰的违约金给甲方。
2。任何一方违反本合同的行为,经警告后仍不予纠正的守约单方有权终止合同,并由违约方赔偿另一守约方全部损失。
七、争议的解决方法:
1。本协议若产生争议由双方协商解决,协商不成的由甲方住所地法院解决;
八、其它:
1。本合同一式两份,双方各执一份;
2。本合同自双方签字盖章日起生效,有效期为一年;
3。本合同有效期满后,可根据需要由双方续签合同。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
销售合同 篇7
甲方:
乙方:
一、在互惠互利的'原则下,根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
二、空调型号、数量、价格及金额(不含税),如需发票加收货款金额1%
1、厂家特约售后服务维修网点免费安装(含铁架)及免费包修整机家用机陆年。
2、人为或自然灾害造成损坏及自行安装不在包修范围。
3、验收标准:空调安装完毕试机30分钟,制冷(制热)、扫风、风速等各项功能运行正常,空调位置在甲方指定位置为合格。
三、交货及安装:甲方如需安装提前三天通知乙方。
四、工期期限:同一工程,自安装之日起到工程结束,前后不能超过15天,如一方特殊原因需要延期,应及时向对方提出,双方共同协商解决。
五、结算方式:
1、货到付款。
2、如需加长连接铜管,每米50元。
六、签订合同后,乙方空调设备到工地,甲方验收合格及空调数量确认完毕后,如没有特殊原因,任何一方不得擅自修改或终止。
七、解决争执方法:凡因本合同所发生的争议,双方应本着真诚合作之精神,依《中华人民共和国经济合同法》协商解决。若解决不成,双方同意由合同签订地人民法院解决。
八、合同份数:本合同由中文书写,一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同 篇8
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、 劳务分包人资质情况
资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期:2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称: 工程地点: 分包范围:
提供分包劳务内容: 3、分包工作期限
开始工作日期: 年月日结束工作日期:年 月日总日历工作天数为: 天
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1) (2)
7、总(分)包合同
7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸
8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 与本合同工作有关的标准图 套。
9、项目经理
9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: , 职称: 。
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: ,职称: 。
10、工程承包人义务
10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
10.2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在年月件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: 。 (2)在年月满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在年 月 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
(4)在年 月 日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):
;
(5)在年 月 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:;
(6)在年 月 日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施: ,其交验要求与保护责任为: ;
10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的.收集整理及交工验收;
10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
10.6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
10.7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务
11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
甲方(盖章)乙方(签字)
法定代表人
签章时间:年月日签字时间:年月日
【销售合同】相关文章:
销售合同03-02
销售合同03-06
精选销售合同09-10
销售的合同11-01
经典销售合同08-01
销售的合同11-05
混凝土销售合同02-09
砂石销售合同02-10
电力销售合同01-15
车辆销售合同01-16