工程协议书

时间：2023-05-30 16:53:47 协议书我要投稿

工程协议书

　　现如今，协议使用的情况越来越多，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编为大家整理的工程协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程协议书

工程协议书1

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　一、甲乙双方本着优势互补、相互协作、风险共担、互惠互利的原则，就联合投标承接工程有关事宜，经协商一致，达成本协议，双方共同遵守执行。

　　二、甲方以的名义参加上述工程的投标，并负责上述工程投标文件的编制、审定和投递，工程项目中标后，甲方负责同建设单位签署施工合同，领导、组织、协调工程项目的全部实施，投标报价由甲乙双方决策，乙方提供信息资料。

　　三、乙方负责承担投标过程中的相关费用（包括公关、投标人员差旅费、购买资审和编标费用等），项目中标与否，甲方不承担任何责任及费用。

　　四、乙方负责办理本标段招标文件中规定的各类现金保证金和银行保函。

　　五、工程中标后，乙方以甲方的身份参与施工，甲方暂定委派项目具体人数按实际需要确定，其它施工人员及施工机械、材料等由乙方负责安排，但必须满足合同要求。

　　六、工程中标后，甲方按照工程实际结算造价收取乙方3%工程管理费用，收取方式按工程进度同步收取。甲方除收取工程管理费外，不得以任何理由挪用其它工程款，保证工程款到账日3天内支付乙方。工程施工中的一切税、费由乙方负责承担，甲方直接从乙方工程款中代扣代缴。

　　七、乙方在施工过程中，必须按合同要求，安排符合资质的一流施工队伍，以确保工程的'顺利进行。若因乙方的施工技术、施工力量、工程质量、安全及文明施工等达不到建设单位的要求，一切经济损失由乙方承担。

　　八、乙方在施工过程中所发生的物资采购、劳务分包、设备租赁等经济合同均不得私自以项目部的名义进行洽谈和签署，否则由此所发生的经济纠纷和经济损失均由乙方承担。

　　九、乙方必须对工程质量、安全施工、履约信誉负责，在履约期间，若因乙方原因造成工程质量安全、履约信誉等事故受到建设单位主管部门通报，除由此造成的经济损失由乙方全部承担外。

　　十、工程中标后，若由于单价偏低或乙方不能按要求交纳履约保证金及履约保函担保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能与业主签订施工合同，乙方应承担一切经济损失。

　　十一、双方保证任何时候均不泄露联营体秘密，相互承担保密义务。

　　十二、工程中标后如有必要，双方应本着友好协商的原则商定具体施工合作协议。

　　十三、本协议经双方代表签字盖章后生效，工程招标完毕且甲方未中标或合同执行完毕自动失效。未尽事宜双方友好协商解决。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日年月日

工程协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　（以下简称甲方）拟委托（以下简称乙方）安装办公楼亮化轮廓灯，为明确责任，保证质量，经双方协商，特签订本协议。

　　一、规格：材质采用 04颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化，主线路采用国标6平方防老化线，支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。

　　二、工程造价为58586元，后附预算明细及安装图，完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。

　　三、制作期限：自签订之日日起，于20 年月日止完工；若乙方逾期，甲方有权终止本协议；

　　四、质量保证：安装时，乙方不得偷工减料，以次充好。否则，甲方有权终止本协议，同时所产生的一切费用及损失由乙方承担；

　　五、甲方义务及权利：乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后；由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款，不得拖欠；

　　六、乙方义务及权利：乙方在施工过程中首先要确保安全，同时按照本协约要求采用优质材料制作，因乙方违规操作引发的安全事故，由乙方全部负责；乙方施工完毕后，应及时报请甲方验收；

　　七、本工程完工之日起一年内由乙方免费负责保修、免费更换配件，如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁，由乙方全面承担责任；一年后，如故障，乙方须在第一时间内提供免工时费服务；

　　八、本协议一式二份，甲乙双方签字后具有法律效应。

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　负责人签字：开户行：

　　账号：

　　负责人签字：

　　签订时间：

工程协议书3

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　应甲方需要，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

　　一、工程名称：

　　场地平整覆盖

　　二、工程地点：

　　铭泰电器厂区院内

　　三、工程内容：

　　场地平整覆盖

　　四、工程造价：

　　以实际完成工程量结算

　　五、承包方式：

　　包工包料

　　六、付款方式：

　　工程完成后7日内，甲方一次性支付所有款项。

　　七、结算方式：

　　实测工程量固定单价

　　八、工程工期：

　　工期总日历天数为8天，自20 年10月1日至20 年10月8日。

　　九、施工要求

　　1、乙方必须严格按照甲方要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准达标。

　　2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

　　十、其他事项

　　1、乙方必须严格控制工期。

　　2、乙方必须协调解决本工期施工中的`纠纷和相关事宜。

　　十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：（签章）

　　乙方：（签章）

　　签订日期：年月日

工程协议书4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规，为明确双方在工程承包中的权利、责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经双方协商达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围：土石方钻孔、二氧化碳破碎，二次破碎，装车另算。

　　4、总工程量：

　　5、开工时间：

　　6、工期：

　　7、破碎规格：岩石直经不大于

　　二、工程单价以及付款方式：

　　1、工程单价：每吨元人民币。

　　2、计算方式：按实际车辆过磅重量为准。

　　3、付款方式：每吨结算壹次，全额付清。

　　三、甲方责任

　　1、在乙方开工前，须将三相电供到二氧化碳工作室，不低于150个千瓦。其费用由甲方承担。每月电费由乙方自行支付。

　　2、负责乙方所有机械设备的停放场地，其费用甲方承担。

　　3、保证工程真实、有效，由此造成的一切经济责任，法律责任由甲方承担。

　　4、负责相关该工程的施工许可手续以及坐标，水准点，红外线位置和交验手续，坐标、水准点出现差错由甲方承担损失。

　　5、负责协调当地政府，有关部门及社会关系，确保工程顺利进行。

　　6、手续不齐全或不具备，老百姓堵工，政府部门检查等原因造成乙方无法施工，石料不及时运走而造成乙方无法施工，油料供应不及时造成乙方无法施工，停电或电力不够造成乙方无法施工，甲方没按合同支付工程款致使乙方资金不足而造成无法施工，外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因，由甲方承担一切经济和法律责任，并补偿乙方停工损失，补偿标准：钻机每天壹仟元；挖机每天壹仟伍佰元；二氧化碳机器每天壹仟元；人工每天贰佰元（上述机械指每天每台的补偿，人工指每天每人的补偿标准）上述原因致使

　　乙方无法施工2小时开始计算，累计到停工10小时为一天，则按每天的.补偿标准补偿给乙方，累计不足10小时不算损失费用。

　　7、油料运输到乙方指定位置，提供油罐储存（油罐费用由甲方承担），油料价格不高于市场价，在乙方的工程款中扣出。油料质量需达标，低于市场

　　8、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染，由主负责处理。

　　9、不可抗力因素，如：地震、海啸、自然灾害等原因，双方均不承担对方的损失。

　　10、主便道（指运输石料的便道）的修整和维护，表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承担石料的转运及其多次转运、石料的场地概由甲方负责，在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿标准按第三项第6条的标准补偿给乙方。

　　四、乙方责任

　　1、积极配合甲方做好工程施工相关工作，做到安全、文明。

　　2、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议，采取合理的施工方案及合理化建议，不得擅做主张。

　　3、保证工程施工技术力量的可投入及项目管理成员的完整性。

　　4、施工现场做到整洁有序，达到文明标准化施工。

　　5、乙方必须按照相关规定采取严格的安全措施，并购买相关人员的人身意外险，相关人员须持证入场，确保安全文明施工，如乙方自身原因发生的安全事故一切法律和经济责任概由乙方负责。

　　五、工程延误及工程变更

　　1、如甲方原因造成工程延续，其损失由甲方承担，标准按第三项第6条执行补偿给乙方，乙方有权终止合同。

　　2、工程变更，须经双方签字认可，另行签订补充协议。如工程变更造成乙方无法施工（无法施工具体指：价格不合理，技术质量要求超过乙方现有技术，工程量过少致使乙方无法收回成本及甲方不合理要求）上述原因甲方承担一切经济法律责任。结清乙方工程款并按第三项第7条标准补偿乙方停工损失。

　　六、合同违约

　　1、甲方未按合同支付工程款，超过24小时，乙方有权单方面停工（停工损失按第三项第6条的标准由甲方补偿给乙方），乙方有权利变买石料直至工程款结清和停工损失结清，乙方有权利终止合同，结清乙方工程款（同时乙方有权变卖石料直至工程款和停工损失结清），乙方有权利向甲方收取国家标准2至3倍的利息。

　　2、非乙方原因造成的停工、延误、窝工、误工等，所有经济法律责任由甲方承担。停工延误的经济补偿标准按第三项第6条执行，由甲方补偿给乙方，并且乙方享有第六项

　　第1条所述权利，窝工、误工按实际成本翻倍由甲方补偿给乙方。

　　3、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工，甲方有权利终止本合同。

　　七、合同争议

　　本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订补充协议或附件，补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字、画押或盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证：

　　电话：

　　银行账号：

　　年月日

工程协议书5

　　甲方（用人单位）名称： _________________甲方代表人： _________________公司地址： _________________联系方式： _________________

　　乙方（劳动者）姓名： _________________居民身份证号码： _________________性别： _________________民族： _________________

　　文化程度： _________________出生年月： _________________家庭住址： _________________户籍所在地： _________________联系方式： _________________

　　根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规、规章和政策的规定，经双方平等协商，乙方为甲方合同制职工，并订立本合同。

　　一、劳动合同期限。

　　（一）本合同为以完成一定工作为期限的劳动合同。

　　合同期从之日起至之日止（起讫时间必须明确具体）。其中熟练期____________（培训期、见习期）从______年______月______日起至______年______月______日止；试用期从______年______月______日起至______年______月______日止。

　　二、工作内容。

　　（一）乙方的工作岗位：

　　_________________

　　（二）乙方的工作任务（量化）和考核办法：

　　_________________详见附件。

　　（三）乙方的岗位职责：

　　_________________详见附件。

　　（四）在本合同有效期内，如果乙方业绩、考勤、开展业务行为不符合甲方关于业务人员考核和聘任的有关规定，甲方有权依据甲方的有关制度及本合同约定，调整乙方工作岗位、薪酬待遇和依法解除本合同。

　　三、劳动报酬。

　　（一）乙方熟练期（培训期、见习期、试用期）满后的.月工资包括基本工资和其他绩效报酬，其中月基本工资为元，其他报酬及考核详见甲方依法制定的企业规章制度。

　　甲方： _________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方： _________________

　　___________年_______月_____日

工程协议书6

　　甲方：

　　联系方式：

　　地址：

　　乙方：

　　身份证号：

　　住址：

　　联系方式：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协调、本着长期合作、互惠有利的原则，达成以下协议条款：

　　第一条：合作内容

　　甲、乙双方就建设工程项目形成长期战略合作关系，通过双方投入资金、资源承接建设各种类型的项目工程。

　　第二条：甲方责任与权利

　　1、甲方负责利用自己的社会资源承接各种类型的`项目工程。

　　2、甲方投入资金______万元，占股______%。

　　3、甲方派出______名财务人员参与项目工程的管理。

　　4、甲方派出的工程建设管理人员的收入在项目上支取，计入项目建设成本。

　　第三条：乙方责任与权利

　　1、工程项目实际施工的组织、管理工作由乙方承担。

　　2、乙方投入资金______万元，占股______%。

　　3、工程实际承建过程中涉及到的前期费用支出全部由乙方支出，待双方投入资金到账后偿还乙方所垫付资金。

　　4、因承接工程需要挂靠其他公司的，寻找挂靠公司的工作由乙方完成，费用由乙方承担。

　　第三条：利益分配

　　1、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股份进行分成，其中甲方占股权分成______%，乙方占股权分成______%。

　　2、在保证项目正常运作的情况下，每年进行年终分红一次（每年______月对上一年度红利进行分成）。

　　第四条：保密条款

　　1、本协议作为机密文件，甲、乙双方在此协议生效期内或协议终止后，双方不应将此协议透露或出示任何公司或个人，也不得泄漏对方的商业秘密。

　　2、双方承诺对对方客户信息、技术资料以及双方的合作内容不泄露给任何第三方。

　　3、涉密人员范围：双方领导、项目组成员及有关人员。

　　第五条：争议的解决

　　甲乙双方在履行合同中如发生纠纷，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，提交给______方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

　　第六条：协议的生效与补充

　　1、本协议一式______份，双方各执______份，经双方盖章后长期生效，具有同等法律效力。

　　2、未尽事宜，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、本协议签订地点为______市。

　　甲方（签章）：

　　______年______月______日

　　乙方（签字）：

　　______年______月______日

【工程协议书】相关文章：

工程协议书04-12