保修协议书
在生活中，男女老少都可能需要用到协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的保修协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
保修协议书1
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
一、保修设备附表：
代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人：
电话：
传真：
邮编：
设备使用地址：
二、保修范围及服务方式：
1、免费进行操作指导，技术咨询；
2、修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；
3、机器出现故障的应急维修：
4、定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于次，保证设备运作正常。
三、服务期限：从20__年__月__日至20__年__月__日、保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。
四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。
五、以下情况不属乙方保修范围：
因电压不稳而造成的.机件损坏：因不按正常规则使用而造成的机件损坏；机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材；甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。
六、收费标准：
1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元；
2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费元。
七、违约责任：
乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。
甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。
八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由XX市仲裁委员会仲裁。
九、其他事项：
十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
委托代理人：
委托代理人：
地址：
地址：
签订日期：
签订地点：
保修协议书2
发包人：_______(全称)
承包人：_______(全称)
为保证(工程名称)_______在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：_______。
2质量保修期
2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：_______年；
(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：_______年；
(4)供热、供冷系统工程为：个采暖期、供冷期；
(5)装饰装修工程为_______年；
(6)其他项目_______年。
3质量保修责任
3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5质量保证金
质量保证金的.使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。
6其它
6.1双方约定的其它工程质量保修事项：质保期为壹年，其它需符合国家有关规定，出现问题由承包人负责保修并承担相关费用。
6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，其有效期限至保修期满。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
保修协议书3
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，并参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围:具体保修的内容，双方约定如下：
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
具体详见本工程的质量保修期要求
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的.项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）： 承包人（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年 月 日 年 月 日
保修协议书4
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度
1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。
3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容
1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。
三、质量保修期
保修期限为壹年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金：
本工程质量保修金按本工程结算总价的%计取。
五、质量保修金的返还：
质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修责任
1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：
（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；
（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的
5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的.任何安全事故问题，责任均由乙方承担。
7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。
8、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。
9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。
本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。
（本页无正文）
（甲方）：（乙方）
法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：
联系电话：联系电话：
经办人（签字）：经办人（签字）：
合同签订时间：
年月日
保修协议书5
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据甲、乙双方充分协商以及遵守国家有关法律、法规，结合本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：一楼展示大厅装修工程。
2、工程内容：装修一楼大厅背景墙、电视墙、展示台等。
3、本工程范围：包工包料、包质量、包安全和文明施工。
二、合同价款和支付方式
1、本工程材料总造价：叁万壹仟捌佰肆拾贰元(￥31842.00元)整，施工费按照施工实际图案的平米数计算。每平米240元。
2、付款方式：乙方材料进入工地后甲方付给乙方工程材料费的.40%，工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方剩余工程款全部金额。
三、甲方职责
1、提供完整的工程施工场地并协调好各部门，以保障工程的顺利进行。
2、提供乙方施工过程中的供水及供电。
3、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。
4、及时做好工程竣工后的组织验收工作。
四、乙方职责
1、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工，确保工程质量与安全。
2、积极配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作，并遵守公司有关管理制度。
3、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量，严格按工程设计方案所列质量标准，选购材料。
4、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。
五、违约责任
1、因一方原因，合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
六、其他事项
1、其他未尽事宜经甲乙双方协商解决。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲 方： 乙 方：
签约代表： 签约代表：
日 期： 日 期：
保修协议书6
发包人：
承包人：
为保证首贵谷脚农场道路改造工程在合理期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括：地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排水等全部施工内容。
具体质量保修内容双方约定如下：承担所承包的全部工程内容。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1.地基基础工程为5年;
最新工程质量保修书范本最新工程质量保修书范本
2.挡土墙工程为5年;
3.砼路面工程为3年;
4.路基排水泄洪工程为3年;
5.其他约定：无。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费从质量保修金内扣除。
2、发生需紧急抢修的事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的'5%,工程约定的工程质量保修金为该工程结算价款的5%
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：无
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包方(公章)：_________ 承包方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
保修协议书7
甲方：___________
乙方：___________
一、由财务助理提供，签定合同前请落实，必须打印填写好相关内容
二、质量要求、技术要求、甲方对质量负责的条件和期限
1、乙方负责所供产品工作可靠，技术达到产品 《技术功能实现》标准。
2、乙方负责所供产品的终身维护工作。所供产品使用一年内确属产品质量问题的，乙方负责免费保修、包换。保修期满续签每年的保修维护协议，保证用户使用方便。甲方需要产品升级，乙方以成本价服务。因甲方疏忽、误用、误操作或恶意使用等导致设备损坏、故障不在保修范围内。
3、本系统产品使用现场如有室外网络线或属雷区，有可能遭受雷击的影响，导致产品使用出现故障甚至毁坏。甲方应委托专业部门加装合格的避雷装置，以保障产品的正常运行环境。
4、使用单位应按照《产品日常保养方法》做好产品的日常保养工作。非产品质量故障不属保修范围，但乙方应及时为甲方修复产品，确保甲方系统正常运行。
三、交货地点、方式
乙方在商定的时间内将本合同标的物品在甲方所在地交由甲方指定人员验货，同时办理交提货手续，乙方全额承担运输费用。
四、产品安装及网络布线
1、甲方提供符合本项目设备运行的'220±10%交流电源。交流电源质量未达到要求的应配置电源稳压设备，否则可能影响产品的正常运行。
2、甲方负责网络线及电源线的铺设到位，乙方负责系统的安装、调试、投产、使
用的培训、常见故障的排除培训、日常保养。
五、验收标准、方法
1、产品安装调试后并正常运行五个工作日内，乙方出具验收单由双方共同签字盖章生效。
六、结算方式及期限
1、合同签订三个工作日内，甲方支付合同全款____元整。乙方收到甲方每笔付款后，在5个工作日内向甲方出具与汇款等额的正式发票。
2、付款方式说明：
银行转帐或电汇支付款项；
企业名称：广东___有限公司开户银行：中国银行____银行帐号
支付支票时支票抬头请注明"广东___有限公司"谢绝支付现金。如没遵守，带来的经济损失由甲方负责。
交货时间标准为25个工作日
七、交货时间：
1、交货时间为：签定合同二十五个工作日内。
八、违约责任
1、乙方不交货或甲方中途退货的，向对方偿付不能交货或退货部分货款总值30%的违约金。
2、卡片属于甲方订制的产品，没有质量问题，不在退货范围。
3、逾期交货或逾期付款按逾期天数每日8‰计算滞纳金。
九、补充条款及效力
在执行本合同过程中，甲乙双方如达成新的协议，可作为本合同的补充条款予以说明，与本合同具有同等效力。
十、其它约定事项
1、双方如发生合同条款纠纷，在乙方所在地委托工商管理或法律部门仲裁解决。
十一、合同份数及生效条件
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份；各方单位盖章、代表签字后即生效。
甲方：___________
乙方：___________
签约日期：_________
保修协议书8
爱德利变频器保修协议
1、保修范围仅指变频器本体;
2、变频器的保修期限为12个月(出口海外的产品保修期为6个月)，在保修期内，如果在正常使用情况下发生故障或损坏,本公司提供免费维修;
3、即使在保修期内，如发生以下故障，在保修期内，将收取一定的维修费用：
a)未严格按照《使用手册》或超出标准规范要求使用所引发的故障、
b)购买后跌损或野蛮搬运造成的损坏、
c)因在不符合本使用手册要求的环境下使用所引起的器件老化或故障、
d)未经允许，自行修理，改装所引起的故障、
e)由于保管不善引发的故障、
f)将变频器用于非正常功能时引发的故障、
g)由于火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴、洪水、雷电、电压异常或其他自然灾害或与灾害相伴的`原因所引起的故障、
h)擅自撕毁产品标识(如：铭牌等);
4、服务费按实际费用计算，如另有合同，以合同优先的原则处理;
5、本产品的保修依据为保修卡及购机发票，请务必保留此卡，并在保修时出示给维修单位;
6、如您有问题可与代理商联系，也可直接与我公司联系。
超过保修期，本公司将提供终生有偿维修服务。
保修协议书9
甲方：__________
乙方：__________
依照相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就亚龙湾红酒别墅防水维修事宜协商一致，订立本合同。经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称：亚龙湾红酒别墅防水工程
2、工程地点：崇礼亚龙湾度假村
3、工程内容：亚龙湾红酒别墅防水工程
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
屋面、卫生间防水每平米40 元。实际面积屋顶380m2,卫生间125m2,总计__________元
四、付款方式：
本工程无预付工程款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款19700 元给乙方，留500 元的'工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
五、保修内容
甲方所指定防水工程，涉及亚龙湾红酒别墅卫生间、露台、屋面等项目。
六、双方权利、义务：
(一) 甲方权力和义务：
1、保修期内，若乙方拒绝维修，或因故造成甲方损失，甲方可扣除其保证金。
2、规范乙方在维修工作中的施工工艺及施工秩序。乙方未按确定施工方案及施工工艺执行，甲方可责令乙方撤离现场，发生各项费用不予结算，并扣除保证金。
(二) 乙方权力和义务：
1、服从甲方在防水施工工作的安排，积极配合甲方完成防水维修工作。
2、保修期内出现质量缺陷问题，乙方应在一日内到达现场，查明原因，积极维修，若因维修不及时给甲方带来一切损失，将由乙方承当。
3、乙方在维修过程中，要严格执行甲方所确定维修方案及施工工艺，不得擅自进行变更。
4、乙方在维修过程中，要使用符合甲方要求的施工材料，不得偷工减料，以次充好。由此产生一切后果由乙方承担。
5、凡乙方维修后出现的重复、重新漏水问题仍由乙方负责维修，以此造成的损失将由乙方承担。
6、乙方对防水工程进行维修过程中，如因乙方原因造成业主室内损失由乙方承担。
7、乙方维修完毕后，应将现场清理干净，并上报甲方核查维修工程。
七、 本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。
八、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：__________乙方：__________
联系方式： __________联系方式：__________
__________年 __________月 __________日 __________年__________ 月__________ 日
保修协议书10
甲方：__________
乙方：__________
经甲乙双方协商，甲方委托乙方做防水工程有关事宜如 下：
一、屋面为阁楼，水沟、防水材料 SBS 由甲方供应，防水层 为单层。
二、屋面防水总面积约 5300 平米，造价平米/8 元，底油、 煤气由乙方自备。
三、付款方式：一栋已结账，必须结清。
四、轻包：不负责五年维修。
五、事故由乙方自行负责，与甲方无关。
甲方： __________乙方：__________
__________年__________ 月 __________日 __________年 __________月 __________日
保修协议书11
甲方：________________
乙方：________装潢公司
鉴于乙方承包装修之甲方某________号房屋工程已于____年____月____日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：
1、本工程保修期为一年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2、乙方在保修期内工作范围为：
就装修工程所涉及全部项目（以______年______月______日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及______年______月______日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准）的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
3、目前工程已存在的问题及乙方责任：（例如）
3.1 花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。
3.2 护墙板的板面目前变形较重，乙方应于____年____月份前进行更换或整修。
3.3 木门现已变形，乙方应于____年____月份前进行整修。
3.4 壁纸卷边，乙方应于____年____月份前进行整修。
3.5 厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于____年____月份前新购反水弯并进行更换。
3.6 前述各项问题的`整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。
4、乙方工作方式
在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日（节假日包括在内）内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。
5、法律责任
乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币____________元；若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。
6、结算
保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方（____年____月份乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满意，可以结算）。
7、本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方：________________ 乙方：________装潢公司
代表： 代表：
______年______月______日______年______月______日
保修协议书12
甲方：__________公司
乙方：北京市__________装潢公司
鉴于乙方承包装修之甲方某公寓__号房屋工程已于__________年__________月__________日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：
1.本工程保修期为一年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
2.乙方在保修期内工作范围为：__________就装修工程所涉及全部项目的损坏或质量问题进行更换或修复。
如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
3.目前工程已存在的`问题及乙方责任：
花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。
护墙板的板面目前变形较重，乙方应于__________年__________月份前进行更换或整修。
木门现已变形，乙方应于__________年__________月份前进行整修。
壁纸卷边，乙方应于__________年__________月份前进行整修。
厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于__________年__________月份前新购反水弯并进行更换。
前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。
4.乙方工作方式
在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。
5.法律责任
乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币__________元；若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。
6.结算
保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方。
7.本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方：公司__________乙方：北京__________装潢公司
代表：__________代表：__________
__________年__________月__________日
保修协议书13
甲方： （以下简称甲方）
乙方：深圳市深创数字科技有限公司 （以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，乙方对甲方使用的产品进行定期维护保养 年，自 年 月 日至 年 月 日，达成如下协议：
一、保修期设备明细表：
见附件《监控系统设备清单及报价》
二、维修保养服务
1、乙方每一个月为甲方安排一次设备检修，检查故障及隐患，并做好记录。
听取甲方使用意见，及时提出修改方案，并将检修情况三日内以书面提交甲方报备，应甲方要求及时安排上门服务，提供有关使用、管理方面的咨询及建议。
2、乙方免费提供应急保修服务：当系统发生故障，接到甲方报修后，乙方将派出技术人员专车在24小时内赶赴现场进行处理，紧急情况下乙方将在3小时内派技术人员赶赴现场进行紧急处理。以上时限不受公休日（如双休日）及节假日的影响。
3、协议期内甲方设施设备属自然损坏的，乙方应在两天内按“保修协议款项”给予修复，直至损坏设备恢复正常使用为止。乙方在对系统进行维护、检修时，如发现部分元件因自然损耗需更换时，乙方免费提供，如人为原因造成的，配件以优惠价（产品报价清单）提供。
4、乙方在协议规定的时间内对甲方提供全面维修服务。但乙方不对甲方自行维修或第三方维修造成的设备损坏负责。
5、若上述约定乙方未能做到，甲方有权要求乙方承担由此造成的经济损失。
三、双方履行条件
1、甲方应积极配合乙方的维护工作，乙方应在保养期开始的一周内对甲方操作人员进行培训，保证按乙方的.培训要求及使用说明书规定使用和妥善保管设备，并派人监督。
2、甲方未经乙方许可，不得自行更换设备配件，改动设备，更换参数。如有以上情况的由甲方提供一切因此造成的费用。
3、因甲方任何的人为误操作，他人车撞，电压不稳或水灾、火灾等自然灾害所导致设备损坏，将不受此协议所保障。其发生费用乙方不予负担（但可享受优惠价格）。
四、维保类型
A类、合同设备款（ 元）20%实行全保（人为、自然原因损坏除外）。
B类、合同设备款（ 元）10%实行半保，双方确认的备件在500元以上由甲方承担，500元以下由乙方承担（人为、自然原因损坏除外）。
经双方友好协商，最终达成共识，选用 类维保方式，金额 元。维保金额（大写） .
五、付款方式：保修协议款自本协议签订后三天内按总额的50%（即 元）支付到帐，到保养期半年以后的三天内支付总额的50%,(即 元)。
六、备注：
1、每次保养由甲方确认。
2、保养、保修合同时，保修费用由双方根据实际情况协商确定。
3、因自然损耗而被置换的配件或设备其处理无偿归属乙方，便于乙方研究改进或销毁。
4、在执行协议中双方出现争议，协商不成，可提请深圳市仲裁委员会仲裁。
本协议经双方签字盖章之日起生效，至保修期结束，自然终止。
附售后服务电话 投诉电话：
甲方代表： 乙方代表：
单位名称： 单位名称：深圳市深创数字科技有限公司
单位地址： 单位地址：深圳市观澜竹村西区工业路深创科技园
开户银行： 开户银行：深圳市平安银行景田支行
帐 号： 帐 号：
联系电话： 联系电话：
联 系 人： 联 系 人：
签订日期： 年 月 日
保修协议书14
甲方：
乙方：
为确保X小区，在保修期内完好的正常使用，经甲、方双方协商，达成共识，同意甲方将物业保修工作委托乙方进行保修，并就有关事宜协议如下：
一、委托保修项目：
按国家、省和宁波有关规定，保修项目和期限为：
1、屋面防水8年；
2、有防水要求的房间、卫生间和外墙面防渗漏8年；
3、电、气管线、给排水管道、设备安装（不包括设备主体和部件）和装修工程，为2年；
4、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
5、房屋建筑的地基工程和主体结构工程、基础设施工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
6、小区道路、环卫1年。
7、绿化3年。
8、其他。
二、委托保修期限：
甲方委托给乙方的保修期自本协议书签订之XX日起至本物业首次业主大会确定新的物业服务企业并签订《物业服务合同》生效之XX日终止。
三、双方责任：
（一）双方责任：
1、在物业交付使用办理权属初始登记手续前，应当一次性向辖区物业主管部门交纳物业建筑安装总造价2%的物业保修金，（为便于计算，低、多层住宅按照建设工程规划许可证载明的地上总建筑面积18元/平方米，中高层按照建设工程规划许可证载明的地上总建筑面积22元/平方米，高层按照建设工程规划许可证载明的地上总建筑面积26元/平方米计收）保修金为元。作为物业保修期内保修费用的保证。
2、根据宁波市《关于印发贯彻落实全国（物业管理条例）的实施意见（试行）的通知》市建委[20xx]364号之第四项第（九）条，下列情形由甲方负责保修或另行委托乙方保修：
（1）在综合验收或单体验收时，验收单位提出（在会议纪要上已明确）的整改意见而开发建设单位未作整改或整改未完毕的；
（2）未按设计图纸或违反强制性规范、擅自改变设计用途的'；
（3）房屋承重结构发生维修的（包括房屋结构性问题：房屋出现的浇板、墙体开裂等施工质量问题或隐蔽工程存在严重的问题）；
（4）建筑材料、构配件以次充好或采用不合格产品；
（5）业主在交付验房时提出的维修问题；
（6）另有保修文件规定由设施设备生产厂家、安装单位负责保修的。
3、在20xx日内审核乙方申报的保修项目和经费预算，并支付保修费用。不无故推诿、拒付保修经费，耽误正常的保修工作。
4、监督乙方履行委托保修的责任，同时协助乙方处理保修中出现的疑难问题。
（二）、乙方责任：
1、根据甲方委托的保修项目，及时做好保修工作，确保物业的正常使用。在规定的保修期限内，接到业主报修后，应在下列规定的时间内到现场查看和处理（自然灾害或天气等原因除外）。
（1）屋面渗漏处理小时内到达现场，XX日内修复；
（2）卫生间、厨房间渗漏处理小时内到达现场，XX日内修复；
（3）房间渗漏处理小时内到达现场，XX日内修复；
（4）外墙面渗漏处理小时内到达现场，XX日内修复；
（5）电梯故障处理小时内到达现场，XX日内修复；
（6）中央空调设备故障处理小时内到达现场，XX日内修复；
（7）消防设施设备故障处理小时内到达现场，XX日内修复；
（8）水电系统小时内到达现场，XX日内修复；
（9）智能化系统小时内到达现场，XX日内修复；
2、书面提出具体保修项目和经费预算，经甲方核实后或业主委员会审定后，组织实施保修项目。
3、负责有关物业保修范围内的投诉处理，不得再将保修问题推卸给甲方。
4、抓好保修质量，避免反复维修，给业主造成生活和工作上的影响。
5、根据甲方的要求，做好保修金开支答疑等工作。
四、如甲方违约、或因歇业、破产等出现其他情形，不履行责任或无法履行责任的，乙方提出保修项目和经费的预算，由业主委员会申请，报属地物业主管部门核实并动用保修金，以确保保修工作的正常开展。
五、协议期限未满，如乙方退出物业服务，本协议书自然由新选聘的物业服务企业履行到期满。
六、本协议未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本协议存在冲突的，以本协议为准。
七、在协议在履行中发生争议，由双方协商解决，协商不成，报请辖区物业管理主管部门协调解决。
八、本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，送辖区物业管理主管部门、街道办事处各备案一份。
甲方：乙方：
单位名称：（盖章）单位名称：（盖章）
法人代表：法人代表：
20xx年X月X日
保修协议书15
发包方：___（以下简称甲方）
承包方：___（以下简称乙方）
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条、例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对___签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度
1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。
3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容
1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。
三、质量保修期保修期限为_____年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的______%计取。
五、质量保修金的返还：质保期满____且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修责任
1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的'其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：
（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；
（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的
5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，责任均由乙方承担。
7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。
8、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。
9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。
本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。
（甲方）：
（乙方）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
联系电话：联系电话：
经办人（签字）：
经办人（签字）：
合同签订时间：_年_月_日
【保修协议书】相关文章：
保修协议书06-17
装修保修协议书11-15
保修协议书8篇12-12
工程质量保修协议书12-03
【必备】保修协议书3篇11-11
保修承诺书12-21
北师版保修教案10-23
保修承诺书08-21
质量保修承诺书05-25
工程质量保修协议07-01