有关承包协议书四篇
在发展不断提速的社会中，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议能够保证双方合作愉快。那么你真正懂得怎么写好协议吗？以下是小编帮大家整理的承包协议书4篇，希望能够帮助到大家。
承包协议书 篇1
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程项目一览表(附件1)
资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。
二、合同工期
开工日期：________年____月____日; 竣工日期：________年____月____日; 合同工期总日历天数____天。
三、双方一般权利和义务
1、发包人一般权利和义务
(1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;
(2)搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
(3)提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要;
(4)提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要;
(5)组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。
2、承包人一般权利和义务
(1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;
(2)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;
(3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场;
(4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。
四、质量标准
工程质量标准：合格。
质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
五、隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。
六、安全施工
1、安全施工与检查
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
2、安全防护
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。实施爆破作业，承包人应与爆破公司签订爆破作业合同，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
七、合同价款与支付
1、合同价款及调整
工程实行固定单价承包(详见附件2)，结算按工程实际计量结算。合同中没有约定的工程单价，结算时以审计认定单价结算。
2、工程量的确认
承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量(以下称计量)，承包人为计量提供便利条件并派人参加。对承包人超出设计范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
3、工程款支付
在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府，由乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果，最后财政部门按确认的`工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨付的工程款后，7日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方支付承包方95%工程计量款，余下5%在保修期(一年)满后一次性支付。
八、材料供应
发包人供应政府采购的材料设备，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件(附件3)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。发包人在所供材料设备到货前24小时，通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
九、竣工验收
1、竣工验收
工程具备竣工验收条件，发包人应及时组织乡人民政府、水务、财政等部门进行竣工验收。
2、质量保修
承包人应对工程质量进行保修，保修期为一年。承包人在保修期内承担质量保修责任。
十、争议
发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向江油市人民法院起诉。
十一、其他
1、工程分包
承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
2、合同解除
发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算的效力。
3、合同生效与终止
合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
4、合同份数
本合同六份，由发包人保存四份，承包人保存二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包协议书 篇2
发包方(以下简称：甲方)：
承包方(以下简称：乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，甲乙双方本着诚实信用原则就餐馆承包事宜经共同协商，订立以下条款共同遵守：
一、承包事项、合同期限
1、 承包事项
(1)、甲方提供商铺供乙方承包、提供饮食服务;
(2)、日常经营由乙方自主安排、全面负责、自负盈亏;
2.、合同期限
本合约有效期为【 】年，从 年 月 日至 年 月 日止;在本合约终止前一个月由双方商定下一个合同期事宜。
二、承包费用
1、乙方每年上缴甲方费用。
2、水、电、燃气、房租及物业等其他费用明细。
三、权利和义务
1：乙方在承包期间从事饮食经营服务不得从事其它方面经营活动。
2：乙方在承包期间甲方不参与其经营服务。乙方在经营服务中所产生的任何事务包括法律上的责任
四、违约责任
在本合约规定的期限内，不得单方解除本合同，如单方解除合同，则违约的'一方需支付守约方的违约金，支付违约金按合同签订金额的30%支付。
五、争议解决
1、 在本合同期内发生的争议由甲乙双方友好协商解决，如甲乙双方不能友好协商解决的，也可致当地法院起诉。
2、 合同期内，若发生非本合同规定的问题，由双方协商解决;如有未尽事宜，双方可协商补充条款。
六、 其它
本合约经双方签字及盖章即生效，合同一式四份，甲乙双方各持二份，每份具有同等法律效力。
甲方(手印)： 乙方(手印)：
签约代表签名： 签约代表签名：
签约日期： 年 月 日 由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
承包协议书 篇3
托运人________(以下简称甲方)，搬运人_________(以下简称乙方)，兹经乙方事先出示汽车运输业营业执照，并到场估价，填妥搬运作业估价单(如附件)，双方同意根据估价单资料，使用合法营业货车，订立搬家货运合同条款列明如下：
第一条
搬运时间：______年______月______日______时到达起运地点搬运，预定于______年______月______日______时完成搬运。
第二条
搬运地址：
起运地址：__________________________________________
迄运地址：__________________________________________
乙方需依甲方的指示将承运货品搬运至指定位置。
第三条
搬运费：
口采包价方式收费，总金额人民币_______元。
口采车次方式收费，每车次人民币_____元，预估车次_____次，视实际运送车次数计算费用，但总金额不得超过人民币_____元。
采车次方式收费的，乙方应按车辆的容积，以贴合法律规定的满载方式进行。
第四条
乙方应依本合同所约定的计价方式收费，不得借故加价或要求任何附加费用。
有电梯的房屋，如电梯非因乙方的过失无法正常使用时，除前条所约定的搬运费外，均依附件搬运作业估价单约定方式另行收费。
第五条
搬运费缴付方式：签约时预付定金人民币_____元。
余款人民币_____元，于搬迁作业完成经甲方确认后支付，乙方应签发收据给甲方。
第六条
使用车辆及电梯运送货物，应贴合相关法律、法规规定，如有违规，由乙方负责。
电梯的正常使用应由甲方事先确认。
第七条
乙方对于因搬运过程所致甲方物品的毁损、灭失或者造成其他损害的，应负赔偿职责。但因不可抗力，或因搬运物的性质，或因甲方或其受雇人的过失所造成的，不在此限。
上述情形，甲方应于搬运完成后三日内告知乙方，如搬运物品有毁损灭失不易发现的，应于搬运完成后十日内，将其情事告知乙方。
上述所定期限均扣除法定节假日。
第八条
甲方提交乙方运送物品，若有现金、有价证券、珠宝、贵重金属、美术品、古董或其他贵重物品时，除甲方于托运时报明其性质及价值的以外，乙方对于其毁损或灭失，不负职责。但乙方有故意或过失的，不在此限。
甲方委托搬运的物品应无违禁晶及危险物品。
第九条
乙方因搬运对第三人所发生的.职责概由乙方负责。
第十条
甲方交付乙方搬运的物品，经甲方要求办理保险时，其费用由甲方负担。
搬运期间，乙方人员餐饮差旅费、过桥费、通行费、油费等均由乙方负担。
第十一条
甲方如需变更搬运时间的，应于约定搬运日期前______日通知乙方，否则甲方应另行支付乙方人民币______元的迟延费。但不得超过原估价总金额1/20。
甲方因故解约的，乙方可请求不超过原估价总金额1/10的赔偿金。
第十二条
乙方应于约定时间内将甲方委托搬运的物品送至甲方指定位置，乙方若未能于约定时间内办理或完成搬运作业时，应赔偿甲方不超过原估价总金额1/10的赔偿金。
第十三条
搬运作业进行中，因刮风、下雨、路况等因素以致未能完成的，由甲乙双方另定时间继续完成。
第十四条
搬运作业因乙方的事由未能于约定时间内完成的，甲方可解除合同要求乙方恢复原状，乙方应赔偿甲方不超过原估价总金额1/5的赔偿金。因甲方的事由致未能完成的，乙方可解除合同，按完成比例收取费用，并可请求不超过原估价总金额扣除按比例收取费用的余额1/5的赔偿金。
乙方依上述规定解除合同的，甲方可请求乙方回复原状，其所需费用人民币______元由甲方负担。但总金额不得超过原约定之搬运费。
第十五条
附件的搬运作业估价单为本合同之一部分。
第十六条
合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)向______________人民法院起诉。
第十七条
本合同并同搬运作业估价单一式两份，甲乙双方各执一份，乙方不得借故收回。
第十八条
本合同未定事项依政府相关法律、法规办理。
托运人：___________________________
地址：_____________________________
电话：_____________________________
法定代理人：_______________________
身份证号码：_______________________
汽车运输业营业执照编号：___________
___________年_________月_________日
搬运人：___________________________
地址：_____________________________
电话：_____________________________
法定代理人：_______________________
身份证号码：_______________________
___________年_________月_________日
承包协议书 篇4
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
为了加强管理，适应现行的市场经济，贯彻按劳动分配的原则，充分调动维保人员劳动积极性，确保维保质量，更好的为用户服务，本公司维保的部分电梯实行承包责任制，特制定以下条款，以便共同遵守。
一、 电梯维保、急修的内容及工作范围
1、 应严格执行国家规定的《GB7588-20xx》，《GB/T18775-20xx》及地方等标准；做好电梯的日常保养、年检、急修、大修工作及相关资料。
2、 按照公司维保、急修要求做好每台电梯的日常保养急修工作，并对电梯做好自检报告、年检报告资料。
3、 对损坏电梯及时修复更换易损零部件。
4、 每天24小时急修服务。
5、 提前1-3月签订即将到期的维保合同。
6、 配合相关部门做好电梯年检工作，并对年检结果负责。
二、 承包方式及价格
1、 对所维保的每台电梯每月保养2次(24小时急修)，每台每月维保费为 元人民币（包括维修期间的应急维修、车旅费等一切费用及无条件配合年检工作）。
2、 每签订一台外来维保合同，公司给予合同总价的10%作为奖励。
3、 承包方介绍的新梯买卖业务，每介绍成功一台公司给予 1000元人民币奖励（公司业务员已经报备的除外）。
三、 付款方式：
1、 每月的下旬凭上个月的维保记录单（用户有效签字或盖章）支付承包费，并维保记录单每半月交一次到维保经理手中。
2、 公司完成承包方介绍的新梯买卖业务，待电梯提货款到账后支付奖金。
四、 承包方的职责和违约职责
承包方违反以下条款中的任意一条条款，公司有权力立即终 止协议，并追究承包方的责任。
1、 承包方必须牢固树立“安全第一、质量第一”的思想确保维保质量。
2、 维保人员必须配带必要的'劳动保护，保护设置齐全可靠，严格按照操作规程进行维保，坚决杜绝违章操作。
3、 承包方必须每月按时提供下个月的维保计划表及上个月完成情况给公司。
4、 承包方必须严格按公司提供的维保记录单的要求进行维保工作，负责每月30日向公司提交本月维保电梯的状况书面报告。
5、 维保负责人在电梯监查过程中发现维护保养工作不到位的，每发现一台罚 50 元，两台罚 100 元，三台罚 150 元，不合格电梯超过三台公司有权终止合同（检查项目以电梯保养项目单为准）。
6、 一月两次的保养单必须经用户签字确认。不得弄虚作假，漏签一次扣罚 100 元人民币，弄虚作假扣罚 100 元人民币。
7、 承包方的人员必须全职为公司服务，不得兼职，否则视情节处以 500 --- 1000 元罚款。
8、 承包方必须积极配合质检部门做好年检工作，并将相关的整改项目以及自检报告做好交维保部经理审核。因维保工作疏忽产生的复检费有维保人员自行承担。
8、承包方的配件必须由公司提供、应急维修费要及时交给公司， 否则被公司发现，收回挪用款后并扣除当月的维保总金额。
9、用户介绍的新业务，必须要介绍给公司。否则，被公司发现处罚该新业务的总价款。
10、承包方在承包期间，节假日、休息日，应根据用户电梯实际运行规律进行自由调休，发包方不再支付加班工资及任何费用。
11、承包方在维保工作中应注重服务，注重形象，文明安全服务。
12、维保记录单应加以造册，并挂在机房，以便检查与应急处理提供便利。
13、用户月投诉率(维保服务问题）不能大于3%，否则每提高一个百分点，相应扣除当月承包总费的1%。
14、因保养不到位或服务态度引起的客户流失，罚承包方该用户一年维保合同金额的1倍。
15、无故手机关机、停机，每发现一次扣除 50 元人民币。
16、接到报修电话后，5分钟内出发，在正常情况下1个小时内到达维修现场，电梯关人时半小时内到达故障现场。
17、由于维保不到位引起的一切责任由承包方负责。
18、因承包方对下半年续签承包维保有异议的，必须在本合同到期前3个月书面告知发包方。提前3个月为发包方新来维保员无偿带熟练电梯的位置及相关资料转交工作。
19、由于承包方不能及时处理应急维修，可以求助维保经理支援，但所产生的路费由承包方承担，若有电梯关人事件，就近的维保人员必须无条件服从主管的调遣。
五、 公司的权利和职责
1、 对承包方维保人员进行统一技能提高培训。
2、 公司有权监督检查承包方的服务质量，采取不定期抽查方式。并根据现场服务不善情况有权作出处罚、暂停服务、更换人员、限期与修复等决定。
3、 有权对维保人员在工作时间进行定位，维保人员应无条件配合。
4、 有权监督承包人对承包下属人员的工资兑现。
5、 为承包方提供电梯电梯的维保记录单。
6、 及时付清保养费等费用。
7、 协议双方在对下年不续签的情况下，双方应以书面形式提前3个月告知对方。
六、补充条款
1、有偿更换配件的按配件总价的10%给予提成。
2、由承包方新接的电梯维保业务，按合同总价的10%给予提成（每年）。
【承包协议书】相关文章：
承包协议书06-03
食堂承包协议书11-12
合伙承包协议书08-12
车辆承包协议书02-12
钢筋承包协议书11-27
车间承包协议书02-23
承包土地协议书07-05
食堂承包协议书11-20
承包防水协议书11-15
工程承包协议书07-25