工程意向书

时间：2022-12-23 10:02:48 意向书我要投稿

工程意向书(集合15篇)

　　在学习、工作生活中，意向书的使用频率呈上升趋势，除特殊说明外，意向书不具有和合同一样的法律效力，什么样的意向书才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的工程意向书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程意向书(集合15篇)

工程意向书1

致：xxxxxxxxxxxxxxxxxx监理有限公司(监理项目部)

　　兹有我施工单位施工的xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程，在20xx年02月25日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的`同意，我施工单位于20xx年06月26日正式停工待命。

　　为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

　　停工期间发生的费用及损失如下：

　　1：施工人员的误工费;

　　2：项目部管理人员的管理费;

　　3：机械设备的闲置费;

　　4：材料损失的补偿费。

　　我施工单位按照合同约定资料的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

　　施工单位：

　　日期：

工程意向书2

　　发包人(全称)：_____________________________________________

　　承包人(全称)：_____________________________________________

　　依照双方合作意向，双方就本建设工程施工项协商一致，订立如下意向书。

　　一、工程概况

　　工程名称：____________________________________________________________工程地点：___________________________________________________________工程内容：____________________________________________________________工程立项批准文号：____________________________________________________资金来源：____________________________________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：____________________________________________________________

　　三、工期

　　开工日期：_______________________________

　　竣工日期：_______________________________

　　工期总日历天数：______天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：___________________

　　五、价款

　　金额(大写)：_____________________________元(人民币)

　　￥：_____________________________元

　　六、工程款(进度款)支付

　　双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：

　　主体验收合格付工程价款的%。工程竣工验收合格后付工程价款的_____%，余款(扣除工程回访保修金外)在工程竣工验收合格后(并完成结算审核工作)一年内付清。工程验收合格后三个月内承包人报工程结算书给发包人，发包人在收到结算书后六个月内完成结算审核工作。如发包人不能按期付款，发包人将承担同期银行贷款基本利息(回访保修金按工程结算总价的5%扣留)。

　　回访保修期按国家的规定执行。回访保证金在竣工验收合格一年后无质量问题退_____%，余款%待五年回访保修期满后(无质量问题)无息退还。

　　除招标文件中确定“其他项目费用表”中招标人部分费用的材料和甲供材料外，其余材料均由承包人自行组织采购，凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。招标人指定品牌的材料(甲控)和甲供材料均由承包人负责质量验收和相关试验。

　　承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按发包人或监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　对甲控的材料，承包人应至少提前30天提请发包人进行市场调查，但承包人应负责质量把关，确保材料无质量问题，并经发包人签证认可价格后，方可采购。

　　材料使用甲供的，承包人应提前30天向发包人提供所需材料计划，包括：材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等，发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人和发包人共同清点，由承包人接收，其材料的质量由承包人把关;承包人提供的甲供材料数量，承包人必须准确，发包人仅考虑定额的合理损耗，超过的部分由承包人承担，在结算审计时扣除多领的甲供材料费用，如承包人提供的甲供材料数量不够，由此造成的工期拖延及增加的采购费用均由承包人承担。

　　发包人甲供的项目、材料详见附页，承包人负责验收质量、数量和保管工作。甲供材料现场保管费按实际材料总价的1%计取。

　　七、补充条款

　　7.1工程结算：

　　7.1.1工程结算=按施工图纸结算±设计变更。

　　设计变更是指变更引起工程量的增减及产生新的工作量，按双方约定的下浮率结算。

　　7.1.2结算价的`确定

　　7.1.2.1结算价={【按计价表规定计算的总价(不含税金)-签证费用-甲供材料费用】X(1-中标下浮率)+签证费用}X(1+税率)。本工程中标下浮率为%甲供和甲控材料不参与下浮。

　　7.12.2结算依据：

　　(1)定额标准：土建执行XXX年《山西省建筑与装饰工程计价表》，安装工程执行013年《山西省安装工程计价表》;

　　(2)费率:按现行省、市有关文件规定，其中①、工程类别：土建、安装均按类工程执行;②、规费：劳动保险费率土建%，安装%;安全生产监督费率%;③、其他项目费：工程现场安全文明施工措施费基本费率为%;④、措施费用：临时设施费率土建为%，安装%，大型机械进退场及安装费按每幢壹台40TM计取，塔吊基础及连接件不论大小，统一按元计算;模板数量按砼含模量计算;检验试验费率按每幢元包干使用，除沉降观测与桩基检测由发包方负责承担费用外，其他所有的检验、检测、试验费用均由承包方承担，脚手架费用及垂直运输机械费按计价表有关规定计取。

　　(3)材料价格：按实际主体施工期间内《晋城市工程造价信息》信息价的均价执行，信息价中没有的材料和设备的价格按特种材料处理，有发包人认可品牌和价格，并按发包人签证执行;为保证工期和质量，砼采用商品砼;

　　(4)人工费：执行施工期间政策性文件及调整;

　　7.2承包人必须保证农民工工资及时发放到位，不得截留和拖欠，若发包人发现一次承包人因农民工工资未及时发放而造成矛盾，发包人有权扣除承包人应得工程款而直接用于发放;

　　7.3该工程的中标项目经理必须常驻现场，并执行发包人《工程管理手册》的有关管理规定。中途如需离开必须经发包人同意。

　　7.4承包人自行协调解决本工程实施过程中发生的各种矛盾(包括地方矛盾和四临矛盾)。发包人不承担任何费用和责任，工期不顺延;

　　7.5履约保证金每幢_______万元;基础完成至±0.00，退还给承包人;

　　7.6承包人交纳的前期费用(招投标费、保险费等)，在结算时按承包人直接承包部分核定总价与合同价的比例承担，其余由发包人承担。

　　7.7承包人必须严格按图纸施工，不得私自作任何变更;如承包人认为需变更的，必须将变更方案报发包人批准，并按发包人的书面变更同志实施。

　　7.8本工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

　　7.9本意向书在承包人中标后作为施工合同的补充，与施工合同具有同等法律效力。

　　发包人：承包人：

　　代表人：代表人：

　　年月日

工程意向书3

致：xx

　　由于xx年x月份的连续降雨引发“xx”重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于x月x日上午x时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理x号工程暂停指令单。

　　项目部于x年x月x日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：“x”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于x年x月x日接监理部《关于撤离施工人员的.紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于x年x月x日前全部撤离施工现场”，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在x月x日下午将全部人员撤出工地。

　　进入x月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于x月x日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于x年x月x日接监理部工程复工指令单，通知本标段于x年x月x日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失：

　　1、施工人员窝工补偿，进退场费用；

　　2、设备窝工补偿费用；

　　3、材料损失的补偿费用；

　　4、撤退时业主拆除我部营地等损失；

　　5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；

　　以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

　　此致

　　xx项目部

　　20xx年xx月xx日

工程意向书4

　　甲方：__________(以下简称甲方)

　　乙方：__________(以下简称乙方)

　　经研究决定甲方委托乙方承担_____小区10KV配电工程施工。为进一步明确甲乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着公正、公平的原则，经双方友好协商同意签订以下合作协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程承包范围

　　① 10KV部分：自电源T接点至高压分接箱敷设电缆。

　　② 配电部分：安装欧式箱变S11-630KVA一台。

　　③ 低压电缆部分：各箱变至低压分接箱和低压分接箱至表箱的电缆(祥见图纸)。

　　④ 户外部分：安装表箱、动力表箱、电能表(祥见图纸)。

　　3、合同价款

　　工程采取包工包料形式：按15000平方计算，每平方56元，合同总价捌拾肆万元整(含税)。

　　第二条付款方式

　　变压器进场后，甲方一次性付清工程总价的.40%，低压电缆动工前，付工程总价的30%，工程验收合格后，一次性付清余款再送电。

　　第三条工期

　　双方商定工期为：_____天

　　第四条双方权利和义务

　　一、甲方的权利和义务

　　1、协调好施工过程中与周边的关系;

　　2、提供相关资料。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、在施工期间服从甲方及监理公司现场代表的管理;

　　2、认真编制施工安全技术措施计划，制定施工事故的应急预案，确保施工安全，做到文明施工，对施工中一切安全事故由乙方负责。

　　3、确保按时按质量完成合同及施工图规定的工作内容。

　　第五条附则

　　一、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

　　二、本协议自双方代表签订，加盖双方公章后即生效，具有同等法律效果。

　　甲方：(签字或盖章)

　　乙方：(签字或盖章)

　　法人委托代理人：__________

　　代表：__________

　　代表： __________

　　开户银行：__________

　　帐号：__________

　　___年___月___日

工程意向书5

致：____监理部

　　根据合同要求，我项目部于________年_____月_____日第一批人员进点，并立即组织人员、设备进场，开展营地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：

　　1、_______年____月____日监理向我部提交测量控制点________，我部随即对施工区地形进行了复测，但随后被监理通知该控制点不能使用，我部又等待监理供给准确控制点，至_______年____月_____日监理再次向我部提交测量控制点。

　　期间我部完成了施工区地形复测、设计图绘制、部分营地场平工作，发生了如下费用及损失：

　　1、工期延误;

　　2、管理人员费用;

　　3、企业管理费、现场经费及资金利息的剩余支付以及开工期间可赢利润。

　　以上发生的`损失，按照合同文件第十九条承包商权利，请业主、监理对我部上述发生的工期及费用给予合理补偿。

　　此致!

　　_________工程建设管理部

　　_______年_____月______日　　

工程意向书6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称甲方)

　　依照国家、地方有关法律法规，结合本工程特点，为明确甲乙双方在建筑工程协议中的权利、义务和经济责任，双方本着平等互利和诚实守信的原则经共同协商一致，就湟源县火祖阁南商业广场工程原则上同意承包给乙方施工，特达成以下协议，以便共同遵守。

　　一、工程名称

　　湟源县火祖阁南商业广场。

　　二、工程地点

　　湟源县东大街以南(火祖阁正对面)。

　　三、工程承包方式

　　包工包料。

　　四、工程施工内容

　　施工图纸范围以内所有工作内容具体(电梯除外)。

　　五、开竣工日期：

　　开工日期：二Oxx年七月三十日

　　竣工日期：二Oxx年十一月十五日

　　注：此工期为绝对工期，不因其它任何因素而改变。

　　(一)协议工期中包含总工期和阶段工期，已经考虑以下因素在内：

　　1、法定节假日及公休日。

　　2、恶劣天气对施工造成的影响(不可抗因素除外)。

　　3、高考、中考期间政府对施工的限制造成的延误。

　　4、夏、秋收对施工造成的影响。

　　5、与其他施工工序期间不可避免的交叉作业影响。

　　6、政府职能部门的执法检查、各种奖项的评比造成的停工。

　　7、施工过程中各种检查、验收造成的影响。

　　(二)乙方须按照甲方总体网络计划施工，确保每月工程进度满足甲方的工期要求。

　　六、质量目标

　　达到国家验收规范合格标准。

　　七、安全文明施工标准

　　达到“青海省安全文明工地”标准。

　　八、合同价款

　　(一)采用预算结算方式进行结算。

　　(二)计价依据：执行《青海省建设工程消耗量定额》(20xx版)，取费执行标准叁类取费，由乙方垫资到主体封顶，可在标准叁类取费基础上上浮取费部分的5%进行计费。

　　注：1、甲方在施工现场提供水、电源接口，乙方产生的水电费须装表计量，计量装置由乙方自费安装，其价格由国家相关计价标准从工程款中扣除。

　　2、合同签订后乙方向甲方交纳履约保证金10%。以现金或转账的形式转入甲方指定账户，乙方施工至正负零时，甲方退还履约保证金总额的50%，主体封顶后退还其余50%。

　　3、合同价款(暂估)：人民币捌仟伍佰萬元(RMB8500万元)。

　　九、工程费用的支付与审批

　　本工程不提供预付款，主体完工后支付已完工程量的80%进度款;工程完工验收合格并决算后支付结算的95%，其余5%为质保金，质保期满后退回，不计利息。

　　甲方支付乙方工程款时，直接付至乙方提供的本合同主题的公司财务账户内。因乙方提供的银行账户信息不准确或乙方要求付至其它账户而影响甲方拨付工程款的，由乙方承担全部责任。甲方付款的同时，需要由乙方向甲方提供工程所在地的正式发票。

　　甲方每月25日前，对乙方当月已合格完成的工程量进行审核。乙方月结算单及工程竣工结算单须经甲方公司预结算管理部审核、公司主管领导盖章签字后生效。经甲方签字、盖章后的工程款结算单，是甲方挂账、付款的依据。

　　工程竣工验收合格后15日内，乙方向甲方递交完整的工程结算资料，甲方给乙方办理竣工结算。

　　十、材料供应方式与管理

　　(一)材料供应：

　　1、甲方协调供应的主要材料明细：

　　钢筋、商混等。

　　2、除甲方提供的上述材料外，其它一切材料均由乙方负责。

　　(二)材料管理

　　甲方提供的材料由乙方自行管理。

　　十一、施工设备

　　(一)本合同工程施工设备由乙方自备，并按照甲乙双方约定时间按时进场。乙方施工设备进场后，应通知甲方，并作现场书面认定备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则乙方应承担相应的违约责任。

　　(二)乙方设备停放于管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域，不得乱停乱放。

　　(三)乙方使用的甲方设备，由甲方统一安排，并签订租赁合同，双方按租赁合同进行管理和结算，乙方应每月向甲方上报运行记录。零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准，费用在工程结算时扣除。

　　(四)对于甲方零星使用乙方机械设备，由甲方工程部签证。

　　(五)乙方每月应将自由主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方部门，供甲方对施工资源与生产进度进行及时掌握和分析。

　　(六)乙方施工设备要求安全装置齐全，性能可靠，在施工期间其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方设备造成损坏的，由乙方承担相应的赔偿责任。

　　(七)其它补充款项：

　　十二、质量要求

　　(一)质量目标与要求

　　本工程质量标准按执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率应达到 %(优良率达 %)以上，工程综合验收质量评定达标准。(依据合同条款补充具体工序的标准，要求)

　　(二)质量检查与验收

　　1、乙方应确保承包工程的质量达到约定标准。

　　2、本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责，费用由方承担。

　　3、乙方须配合监理工程师对乙方施工现场检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方须在自检合格之后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的'质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

　　4、工程经甲方验收后，国家或地方质监部门验收合格后方视为正式验收。

　　5、因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，返工、修理期间产生的费用应由乙方独立承担，因工程质量不合格所给甲方造成的损失，应由乙方进行赔偿，且约定工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未完成整改，则甲方有权指定第三方进行整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项中扣除。

　　6、乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

　　7、本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

　　8、其它：

　　十三、安全生产与文明施工

　　(一)乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，并向甲方交纳安全保证金。乙方因管理不善而发生安全事故及重大环境事故，该保证金将不再退还。

　　(二)乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全人员3名，兼职安全管理员2名，加强施工作业的安全管理。

　　(三)乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成的伤亡事故的责任和因此发生的费用均由乙方承担。

　　(四)甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按合同规定作出处理。

　　(五)乙方在施工现场内必须使用合格的安全防护用品。费用已包含在合同价中。

　　(六)发生重大伤亡及其它安全事故时，乙方应自行在第一时间采取必要措施，及时抢救伤员，防止事态进一步恶化，并尽快通报甲方。

　　(七)乙方必须为其施工人员办理意外伤害(或雇主责任)保险，保险由乙方自费，同时乙方须将保单复印件在签订合同后7日内报送甲方备案。超过7天为办理保险的，由甲方代为购买，费用在履约保证金中扣除。

　　(八)乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地相应的管理规定，共同维护工地的治安，做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

　　(九)乙方须遵守有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保证环境卫生整洁良好。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：______年____月____日______年____月____日

工程意向书7

　　甲方：盘锦隆源机械制造有限公司乙方：盘锦天实建筑有限公司

　　一、盘锦隆源机械制造有限公司新建工程坐落于大洼县新开镇，占地4826.3平方米。工程计划在20xx年动工，预计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程(1#厂房、3#厂房，仓库)承包予乙方。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方参与盘锦隆源机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点：

　　1、甲方的权利义务

　　(1)、负责施工现场三通一平工作。

　　(2)、负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。

　　(3)、负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套竣工图纸)，组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。

　　(4)、保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。

　　(5)、有权监督乙方的工程质量、工程进度。

　　(6)、甲方有权根据工程管理的'实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。

　　(7)、及时组织相关单位进行竣工验收。

　　(8)、甲方负责承担全部招标代理费用。

　　意向人：

　　日期：XX年XX月XX日

工程意向书8

　　甲方(发包方)：乙方(承包方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本意向协议书。

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：()框架结构，()钢结构总建筑面积㎡。承包范围：施工图纸范围内的全部土建(含钢结构)、安装、消防及室外附属工程等。

　　工期要求：合同工期总日历天数天。

　　开工日期：20xx年月(具体以开工报告为准)

　　竣工日期：20xx年月

　　工程质量要求：合格

　　签约合同价： (大写)暂定万元；(小写)：

　　元(人民币)其他约定：

　　工程造价按实际施工工程量结算。

　　结算依据：《浙江省建筑工程预算定额》(20xx版)、《浙江省安装工程预算定额》(20xx版)《浙江省市政工程预算定额》(20xx版)《浙江省施工机械台班费用参考单价》(20xx版)、《浙江省建设工程施工取费定额》(20xx版)、《浙江省建筑工程节能预算定额》、《建筑工程建筑面积技术规范》(GB/T50353-20xx)、浙江省建设工程计价规则和计价依据(20xx版)、建建发【20xx】135号文件、建建发【20xx 】91号文件、建建发【20xx】92号文件、浙建站计(20xx)28号文件及浙江省、台州市有关补充规定等相关文件。

　　本项目工程量据实结算，人、材、机单价执行工程所在地信息价，无信息价的按市场价签证确认。税金取费按台州市最新政策执行。

　　工程款支付：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报送建设单位，并在次月25日前，发包人应向承包人支付工程款的'80% 。

　　乙方提供工程结算经审计部门审计完毕，并经甲乙双方认可后支付至工程总造价的97%；余下3%作为质量保修金，并依照法律、法规等规定返回。以上工程款支付时间为7天。所有款项凭建筑工程税务发票和银行往来结算。

　　本意向协议书一式两份，双方各执一份。甲、乙双方一致承诺，在本工程办妥建设工程规划许可证后，依照本意向协议书重新签订建设工程施工合同，办理建设工程施工合同备案手续。

　　建设单位(盖章)：施工单位(盖章)：

　　20xx年月日20xx年月日

工程意向书9

致：_____县经济开发区建设投资有限公司

　　________项目管理咨询有限公司

　　由于20____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：

　　1、施工人员窝工补偿，进退场费用；

　　2、材料损失的补偿费用；

　　3、降排水措施补偿费用；

　　4、人工清除淤泥补偿费用；

　　5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；

　　以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的.规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

　　此！致！

　　____县____建筑安装工程公司

　　____第六标段项目部

　　20____年____月____日

工程意向书10

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　为促进________经济发展，经甲乙双方协商，就乙方在________投资建设项目，初步达成如下意向：

　　一、项目总投资____万元，占地____亩，初步选址在________________。

　　二、甲方负责为乙方提供建设用地，乙方取得的土地只能用于________项目建设，不得挪作他用。

　　三、甲方为乙方项目建设创造良好的'外部环境，保证乙方享受____市有关投资优惠政策。

　　四、乙方确定投资后，甲方负责协助乙方办理项目建设立项及开工前所需的各项审批手续。

　　五、乙方负责提供项目建设方案。

　　六、所建设项目必须符合国家产业政策，并遵守国家有关法律、法规，守法经营，依法纳税。

　　七、本意向书签订后，甲乙双方按各自的义务抓紧时间运作，待条件成熟后签订正式协议。

　　八、本意向书是双方合作的基础，甲乙双方的具体合作内容以双方的正式协议为准。

　　九、本意向一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方：________乙方：____________

　　代表人：________代表人：____________

　　____年____月____日____年____月____日

工程意向书11

　　甲方： _____开发有限公司

　　乙方： _____工程有限公司

　　为开拓市场，增强竞争力，提高市场占有份额，保质、保量按时完成工程任务，并做好完工后的保修工作，维护甲、乙双方的信誉，甲乙双方通过友好协商，决定就《钟山区大河镇20xx年度乡村旅游项目太阳能路灯采购项目》工程项目签订本协议书，供双方共同遵守。

　　一、合作方式：

　　1. 授权合作：中标后甲方与业主签订施工合同，甲方授权乙方代表甲方施工，乙方负责经营工程项目内容包括（投标、工程实施、竣工结算、完工后保修、货款回笼、税费缴纳等所有经营内容），乙方经营工程项目自负盈亏。

　　2. 甲乙双方合作项目中，如果有甲方能生产的产品，在同等条件下，必须使用甲方生产的产品，业主指定的产品除外。

　　3. 本项目所有的资金投入，全部由乙方负责。所有款项必须划入甲方账户，进行单项合同的往来最终结算。乙方在付清与甲方所有合同约定的货款后，业主支付的工程款富余金额，甲方在七天内按时划入乙方指定的账户内，不得以任何理由拖欠。如在7天内甲方没有按时划入乙方指定的账户内，按工程款富余金额1/1000利率每日赔偿.

　　二、相关收费：

　　1. 项目样品费：甲方提供乙方投标样品一套（灯杆50CM，30W灯头，120AH胶体蓄电池，100W电池板，控制器）。甲方提供的投标样品若中标后，安装样品必须与投标样品一致，若样品不一致，发生的一切经济损失由甲方承担。中标后，甲方将投标样品中50CM灯杆更换成一根完整灯杆，收费金额按安装样品一套单价收取。若未中标，50CM灯杆不更换，收费金额为20xx元。样品金额在投标前收取。

　　2.根据标书的制作收取制作费用 2500 元。凡乙方需以公司名义投标项目，投标文件统一由甲方管理中心安排制作(投标文件统一由甲方管理中心安排制作：投标文件的制作必须满足招标文件规定的所有要求，投标文件若因甲方投标标书的原因废标，标书制作费用由甲方负责)。经公司许可，乙方可自行进行投标文件制作，交甲方管理中心审核合格后方可盖章封标，乙方自行制作标书时，甲方不再收取该费用。

　　3. 税金缴纳：

　　1) 乙方货款到达公司账户中（投标后的项目总价），甲方扣除8%的税金，将剩余款项支付给乙方。

　　4.其他费用：

　　1) 如果乙方要求甲方派驻项目管理人员或派送资质文件。甲方派驻项目管理人员工资按 200元/天（从出发当日计算），派送资质文件工资按 150元/天（从出发当日计算），往返路费、餐费、住宿等差旅费用由乙方负责，以上费用由乙方直接划至甲方指定账户。

　　2) 如需缴纳投标保证金，乙方提前转帐给甲方，甲方应按招标时间要求提前汇入招标人指定帐户，等投标结束后，投标保证金回到甲方账户后，甲方应将投标保证金在七个工作日内如数退还给乙方。

　　3) 若相关项目工程涉及纠纷由乙方负责协调解决并承担相应费用，如涉及诉讼案件，相应的诉讼费、鉴定费、律师服务费、差旅费等费用及调解、判决结果均由乙方承担，甲方有权从乙方应领取的工程款项中扣除。

　　三、项目管理：

　　1. 甲方中标签合同后，该项目后续相关工作由乙方自行负责。

　　2. 甲方向乙方提供投标所需的全部资料，如需要甲方提供资质原件验证，甲方将派人员送到项目目的地，所需的差旅费用由乙方负责。

　　3. 乙方完整地执行工程的全部细节直至工程竣工验收，并将中标通知书、合同、竣工验收资料等与工程有关的所有资料交壹份原件给予甲方存档。

　　4. 甲方对建设方签订的合同规定，同时对乙方具有同等的法律效力。乙方必须严格按照同建设方签订的合同执行，如果乙方未能按照合同执行，则由此产生的一切后果，均由乙方自行承担，甲方有权采取一切措施对乙方进行惩罚。

　　5. 该协议执行过程中，所产生安全责任事故，全部由乙方承担责任并处理完善。乙方发生的债权债务由乙方清理，如因债务不清发生的各种纠纷和法律处罚，概由乙方负责。

　　四、经济责任：

　　1. 乙方联系承接工程业务过程中所发生的一切费用包括招标费用均由乙方承担。

　　2. 乙方在联系承接工程业务过程中，未经甲方授权，行为人自己的行为所导致的经济及法律责任由行为人自负，甲方不承担任何连带责任。（提倡守法经营、廉洁自律，不得搞不正之风，如出现行贿的行为，责任自负）。

　　3. 乙方联系工程投标（包括中标后），甲方有责任予以配合并保证乙方工作的顺利进行，但乙方应承担甲方为此工作所发生的.一切费用。

　　4.乙方应当按与业主签订的工程项目合同中的有关条款严格执行，并以此承担合同规定的所有责任与义务。

　　5. 在施工过程中，甲方对乙方施工质量进行检查、贯标过程以及工程申报获奖验收所发生的费用均由乙方承担。

　　六、安全责任：

　　1. 该项目中标后，乙方使用甲方名义签订合同，项目安装等由乙方自行负责，相关的安全问题由乙方自行负责。

　　七、其它事项：

　　1. 未经甲方同意，乙方不得以甲方及所属项目的名义擅自私刻任何印章。确有需要刻制的，应向甲方提出书面申请，经甲方书面批准后统一刻制，并在甲方备案。印章的管理遵照甲方印章管理制度执行。对擅自私刻章、擅自开设银行账户或擅自担保借款的，甲方将严肃查处并予以处罚，处罚金额为20万元。同时乙方应承担一切责任，造成甲方损失的由乙方负责赔偿，同时甲方保留进一步追究乙方法律责任的权利。

　　2. 在本工程合同签订以前，甲方为本工程承担的一切费用均由乙方全部承担。

　　3. 协议争议的解决：本协议履行过程中，如发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决。如协商不成，应向甲方所在地法院提起诉讼。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字生效，项目完全结束后协议自行失效。

　　九、公司收款账户信息：

　　开户行：__________银行

　　户名：__________

　　卡号：_______________

　　开户行名称：中国农业银行成都温江支行友谊花园分理处

　　甲方 _____开发有限公司乙方：_____工程有限公司

　　代表：__________ 代表：__________

　　电话：__________ 电话：__________

　　传真：__________ 传真：__________

　　签订日期： __________ 签订日期：__________

工程意向书12

致：_____县经济开发区建设投资有限公司;

　　________项目管理咨询有限公司

　　由于____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：

　　1、施工人员窝工补偿，进退场费用;

　　2、材料损失的补偿费用;

　　3、降排水措施补偿费用;

　　4、人工清除淤泥补偿费用;

　　5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;

　　以上发生的损失，是一个有经验的.承包商也无法预计的，按照合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

此致

致敬！

　　________________

　　____年____月____日

工程意向书13

　　一、工程索赔书时效的效力

　　索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。

　　索赔时效期间届满后的请求权，因诉权消灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。虽则如此，但权利人的实体权利并未就此丧失，因此，一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权，其仍可自愿履行该债务，给权利人以补偿，索赔方有权接受该赔款，不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事实，也不能以不知时效届满为由要求返还。另一方面，被索赔方也可在时效届满，提出索赔时效抗辩的同时，仍可基于道义或公平原则，给予索赔方适当补偿，即所谓的道义索赔，索赔方也有权接受该赔款，不构成不当干导利。

　　此外，虽然索赔时效是基于合同约定产生的，但其仍属于时效的一种。按照时效制度的原则，即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。因此，法院或仲裁庭在审理该类案件时，一般不能主动援用索赔时效，只有在被索赔方提出该项辩理由时，才能予以支持。

　　二、工程索赔程序

　　(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。

　　(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

　　(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。

　　(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

　　(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

　　《20xx年清单计价规范》规定：

　　9.14.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的'损失，应按以下程序向发包人提出索赔：

　　1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；

　　2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；

　　3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；

　　4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

　　9.14.3承包人索赔应按下列程序处理：

　　1、发包人收到承包人的索赔通知书后，应及时查验承包人的记录和证明材料；

　　2、发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28

　　天内，将索赔处理结果答复承包人，如果发包人逾期未作出答复，视为承包人索赔要求已被发包人认可；

　　3、承包人接受索赔处理结果的，索赔款项作为增加合同价款，在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决方式办理。

　　三、工程索赔条件

　　索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

　　1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

　　2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。

　　3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

　　4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。

　　5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。

　　6、物价上涨,法规变化及其他。

工程意向书14

致：xxxxxxxxxx

　　由我部中标承建的xxxxxxxxxx一期道排工程于20xx年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20xx年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20xx年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后：

　　1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。

　　2、受天气原因影响工期滞后，如20xx年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。

　　3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。

　　4、三标房建20xx年底开工，20xx年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的'实际损失情景，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：

　　1、工期索赔：自20xx年xxxx月xxxx日顺延自一期道排工程竣工。

　　2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。

　　3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。

　　4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。

　　5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。

　　6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。

　　7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计算×索赔工期

　　8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。