工程意向书
在现在的社会生活中，洽谈事务越来越多人会去使用意向书，签订合同或协议前，为了表达合作意向，一般会签订意向书，意向书的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的工程意向书，希望能够帮助到大家。
工程意向书1
致：XX
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的'继续的履行合同的责任和义务。
此致
XX改建工程
XXX经理部
20xx年3月25日
工程意向书2
致：_____项目管理有限责任公司
由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，9____月____日至____月____日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：
1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的'企业管理费、现场经费。
__________有限公司
20____年____月____日
工程意向书3
甲方：_____人民政府（以下简称“_____政府”）
乙方：_____电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）
一、概述
根据有关法律法规，本着战略合作、互利共赢、共同发展的宗旨，为推进农业科技创新，促进新能源建设及农业的发展，就内蒙古赤峰市巴林左旗_____镇_____村300MW光伏电站与生态农业一体化项目，经友好协商同意签订以下合作协议：
（注：本协议属框架性意向合作协议）
二、投资主体与合作方
本次协议涉及的项目投资主体为本公司的全资子公司旷达电力，与_____政府不存在关联关系。
旷达电力注册资本50,000.00万元，目前公司持有其100%股权。
旷达电力20xx年度营业收入2,781.41万元，净利润484.01万元，总资产79,8_____.97万元，净资产26,709.01万元（经审计）。
旷达电力20xx年1-10月营业收入33,945.84万元，净利润2,688.24万元，总资产84,663.48万元，净资产54,397.25万元（未经审计）。
三、协议主要内容
（一）合作开发内容及期限
1、基本情况：旷达电力出资在巴林左旗_____镇_____村建设光伏电站与生态农业一体化项目，其中光伏电站建设自20_____年到20xx年的规模为300MW，占地面积约为10000亩；配套生态农业项目，占地面积约为20xx亩；合计占地面积约为12000亩。x
2、投资规模：该项目总投资额约为人民币30亿元。
3、合作期限：自本协议签订之日起，双方开始实施战略合作，合作期限为20xx年至20xx年。
（二）合作开发方式
1、旷达电力负责引入行业先进技术，在巴林左旗_____镇投资建设光伏电站并积极促进农业的综合开发，负责项目建设的所有投资。
2、_____政府负责协调相关职能部门，为旷达电力建设光伏电站与生态农业一体化项目的项目审批、项目用地、企业税收等方面给予优惠政策，并全力支
持项目建设。
（三）项目实施进度安排
1、本协议签订后，旷达电力应当于_____日内向_____政府相关部门报送资料，_____政府负责协调相关职能部门，在30日内办理光伏电站项目申请相关事宜。
2、旷达电力需：在本协议签订之日起6个月内，委托具备相应资质的'设计单位按照规范要求完成项目备案所需的支撑性报告的编制和评审，完成可研的编制和评审；在20_____年8月底以前，完成项目备案工作；在项目核准之日起1个月内，完成工程设计及工程招标，实现一期工程开工建设；到20_____年底，光伏电站与生态农业一体化项目一期100MW能够投入运营。
（四）双方权利和义务
1、_____政府成立专项项目建设协调领导小组，为旷达电力的项目提供长效的政策支持，并积极协调相关职能部门，依照国家西部大开发和新能源与农业一体化发展的优惠政策，支持旷达电力的项目建设，积极配合旷达电力在20_____年至20xx年期间争取300MW的光伏电站项目指标，并积极配合旷达电力协调巴林左旗的电网接入。
2、旷达电力出资在巴林左旗_____镇建设光伏电站与生态农业一体化项目，于20xx年前分期累积投资额达到30亿元人民币。
（五）其他
本协议自签订之日5个工作日内，旷达电力向_____政府交纳300万元保证金。待项目开工后旷达电力投资达到保证金数额后，如在20_____年8月31日因客观原因不能完成该项目备案_____政府将此保证金退还。
甲方：_____人民政府 乙方：_____电力投资有限公司
代 表：__________ 代 表： __________
___年___月___日
工程意向书4
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方和乙方经过平等自愿友好协商就石河子天富热电厂煤场全封闭EPC总承包项目工程达成合作意向：
1、甲、乙双方共同组成联合体单位投标，甲方作为主办方，乙方作为协办方；
2、甲、乙双方共同为该项目的中标方，乙方是实际承包管理单位。甲方负有监督管理责任，乙方完全负责该项目的生产经营，并接受甲方的监督；
3、乙方向甲方开具发票，乙方做成本核算，成本发票留在乙方处理。乙方向甲方提供缴税发票复印件并加盖公章，甲方向业主开具发票并按税务部门规定的差额交税。
4、工程合同签订后，业主向甲方支付工程款，甲方在三个工作日内足额支付给乙方，乙方7个工作日内向甲方支付工程款总造价的百分之一的管理费；
5、乙方向甲方上缴工程总造价百分之一的管理费；劳保费统筹费用按照上级部门返还的'数额，甲、乙双方各分50%；
6、甲方认可乙方按规范选择的专业合格分包商及材料供货商；
7、该协议是双方合作意向协议，是指导性，原则性协议，是联合体投标协议书的前提，是将来项目工程中标后双方签订工程施工合同的文件依据，双方共同遵守。
8、该工程合作意向书一式六份，各执三份。
甲方：__________
乙方：__________
工程意向书5
发包人(全称)：_____________________________________________
承包人(全称)：_____________________________________________
依照双方合作意向，双方就本建设工程施工项协商一致，订立如下意向书。
一、工程概况
工程名称：____________________________________________________________工程地点：___________________________________________________________工程内容：____________________________________________________________工程立项批准文号：____________________________________________________资金来源：____________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围：____________________________________________________________
三、工期
开工日期：_______________________________
竣工日期：_______________________________
工期总日历天数：______天
四、质量标准
工程质量标准：___________________
五、价款
金额(大写)：_____________________________元(人民币)
￥：_____________________________元
六、工程款(进度款)支付
双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：
主体验收合格付工程价款的%。工程竣工验收合格后付工程价款的_____%，余款(扣除工程回访保修金外)在工程竣工验收合格后(并完成结算审核工作)一年内付清。工程验收合格后三个月内承包人报工程结算书给发包人，发包人在收到结算书后六个月内完成结算审核工作。如发包人不能按期付款，发包人将承担同期银行贷款基本利息(回访保修金按工程结算总价的5%扣留)。
回访保修期按国家的规定执行。回访保证金在竣工验收合格一年后无质量问题退_____%，余款%待五年回访保修期满后(无质量问题)无息退还。
除招标文件中确定“其他项目费用表”中招标人部分费用的材料和甲供材料外，其余材料均由承包人自行组织采购，凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。招标人指定品牌的材料(甲控)和甲供材料均由承包人负责质量验收和相关试验。
承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按发包人或监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
对甲控的材料，承包人应至少提前30天提请发包人进行市场调查，但承包人应负责质量把关，确保材料无质量问题，并经发包人签证认可价格后，方可采购。
材料使用甲供的，承包人应提前30天向发包人提供所需材料计划，包括：材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等，发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人和发包人共同清点，由承包人接收，其材料的质量由承包人把关;承包人提供的甲供材料数量，承包人必须准确，发包人仅考虑定额的合理损耗，超过的部分由承包人承担，在结算审计时扣除多领的甲供材料费用，如承包人提供的甲供材料数量不够，由此造成的工期拖延及增加的采购费用均由承包人承担。
发包人甲供的项目、材料详见附页，承包人负责验收质量、数量和保管工作。甲供材料现场保管费按实际材料总价的1%计取。
七、补充条款
7.1工程结算：
7.1.1工程结算=按施工图纸结算±设计变更。
设计变更是指变更引起工程量的增减及产生新的'工作量，按双方约定的下浮率结算。
7.1.2结算价的确定
7.1.2.1结算价={【按计价表规定计算的总价(不含税金)-签证费用-甲供材料费用】X(1-中标下浮率)+签证费用}X(1+税率)。本工程中标下浮率为%甲供和甲控材料不参与下浮。
7.12.2结算依据：
(1)定额标准：土建执行XXX年《山西省建筑与装饰工程计价表》，安装工程执行013年《山西省安装工程计价表》;
(2)费率:按现行省、市有关文件规定，其中①、工程类别：土建、安装均按类工程执行;②、规费：劳动保险费率土建%，安装%;安全生产监督费率%;③、其他项目费：工程现场安全文明施工措施费基本费率为%;④、措施费用：临时设施费率土建为%，安装%，大型机械进退场及安装费按每幢壹台40TM计取，塔吊基础及连接件不论大小，统一按元计算;模板数量按砼含模量计算;检验试验费率按每幢元包干使用，除沉降观测与桩基检测由发包方负责承担费用外，其他所有的检验、检测、试验费用均由承包方承担，脚手架费用及垂直运输机械费按计价表有关规定计取。
(3)材料价格：按实际主体施工期间内《晋城市工程造价信息》信息价的均价执行，信息价中没有的材料和设备的价格按特种材料处理，有发包人认可品牌和价格，并按发包人签证执行;为保证工期和质量，砼采用商品砼;
(4)人工费：执行施工期间政策性文件及调整;
7.2承包人必须保证农民工工资及时发放到位，不得截留和拖欠，若发包人发现一次承包人因农民工工资未及时发放而造成矛盾，发包人有权扣除承包人应得工程款而直接用于发放;
7.3该工程的中标项目经理必须常驻现场，并执行发包人《工程管理手册》的有关管理规定。中途如需离开必须经发包人同意。
7.4承包人自行协调解决本工程实施过程中发生的各种矛盾(包括地方矛盾和四临矛盾)。发包人不承担任何费用和责任，工期不顺延;
7.5履约保证金每幢_______万元;基础完成至±0.00，退还给承包人;
7.6承包人交纳的前期费用(招投标费、保险费等)，在结算时按承包人直接承包部分核定总价与合同价的比例承担，其余由发包人承担。
7.7承包人必须严格按图纸施工，不得私自作任何变更;如承包人认为需变更的，必须将变更方案报发包人批准，并按发包人的书面变更同志实施。
7.8本工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。
7.9本意向书在承包人中标后作为施工合同的补充，与施工合同具有同等法律效力。
发包人：承包人：
代表人：代表人：
年月日
工程意向书6
甲 方:_______________(以下简称甲方) 公司地址:____________
乙 方:_______________ (以下简称乙方) 公司地址: ____________
甲、乙双方经友好，坦诚协商，就甲方“ ___________”的建设项目合作事宜，达成共识如下：
一、项目概况
工程项目：
一期建设面积：____________ ㎡ 层高：______层
一期建设项目总投资额约为：______万元(______元整)
工期约为：_____年
二、出资合作方式：主体结构包工、包料、包周转材
方案一：甲方负责三通一平后移交给乙方;乙方出资到一期项目结构封顶。
方案二：乙方负责融资。
三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作，严格按国家规范规定验收合格。
四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量达到有关标准的合格等级。
五、工程结算及利息 结算方式：按______省现行计价方式计算
方案一：乙方出资到一期项目结构封顶，按工程预算100%结算，所产生的工程款必须在30天内付清;结构封顶后余下的'工程量，甲方按月工程量的80%工程款计付，自然月5号前结清上月工程款，余下工程款在结算后30天内付清。
方案二：乙方负责融资，所贷款利息由甲方负责，总体结算按预算的100%结算，年利率 约20 %。(融资办法：基金公司+银行贷款 )
六、项目物业抵消工程款
如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款，未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消，计算方案：建安成本+土地成本+税费+300元/㎡=物业单价/㎡，按此方式进行折价抵消工程款。
七、违约责任
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。
2、乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的出付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1‰追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3、本协议与正签合同具有同等法律效力。
八、本意向书作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方：__________ 乙方： __________
法定代表人：_________ 法定代表人：__________
地址：_______________ 地址：____________
______年______月______日
工程意向书7
甲方(发包方)：乙方(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本意向协议书。
工程名称：
工程地点：
工程内容：()框架结构，()钢结构总建筑面积 ㎡。承包范围：施工图纸范围内的全部土建(含钢结构)、安装、消防及室外附属工程等。
工期要求：合同工期总日历天数 天。
开工日期：20xx年 月(具体以开工报告为准)
竣工日期：20xx年 月
工程质量要求：合格
签约合同价： (大写)暂定万元；(小写)：
元(人民币)其他约定：
工程造价按实际施工工程量结算。
结算依据：《浙江省建筑工程预算定额》(20xx版)、 《浙江省安装工程预算定额》(20xx版)《浙江省市政工程预算定额》(20xx版)《浙江省施工机械台班费用参考单价》(20xx版)、 《浙江省建设工程施工取费定额》(20xx版)、《浙江省建筑工程节能预算定额》、 《建筑工程建筑面积技术规范》(GB/T50353-20xx)、浙江省建设工程计价规则和计价依据(20xx版)、建建发【20xx】135号文件、建建发【20xx 】91号文件、建建发【20xx】92号文件、浙建站计(20xx)28号文件及浙江省、台州市有关补充规定等相关文件。
本项目工程量据实结算，人、材、机单价执行工程所在地信息价，无信息价的'按市场价签证确认。税金取费按台州市最新政策执行。
工程款支付：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报送建设单位，并在次月25日前，发包人应向承包人支付工程款的80% 。
乙方提供工程结算经审计部门审计完毕，并经甲乙双方认可后支付至工程总造价的97%；余下3%作为质量保修金，并依照法律、法规等规定返回。以上工程款支付时间为7天。所有款项凭建筑工程税务发票和银行往来结算。
本意向协议书一式两份，双方各执一份。甲、乙双方一致承诺，在本工程办妥建设工程规划许可证后，依照本意向协议书重新签订建设工程施工合同，办理建设工程施工合同备案手续。
建设单位(盖章)： 施工单位(盖章)：
20xx年 月 日20xx年 月 日
工程意向书8
致：xx市交通投资集团有限公司
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的`，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
XXXXX公路（周王庙至长安段）改建工程
第五合同段项目经理部
20xx年3月25日
工程意向书9
致：____监理部
根据合同要求，我项目部于________年_____月_____日第一批人员进点，并立即组织人员、设备进场，开展营地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：
1、_______年____月____日监理向我部提交测量控制点________，我部随即对施工区地形进行了复测，但随后被监理通知该控制点不能使用，我部又等待监理供给准确控制点，至_______年____月_____日监理再次向我部提交测量控制点。
期间我部完成了施工区地形复测、设计图绘制、部分营地场平工作，发生了如下费用及损失：
1、工期延误;
2、管理人员费用;
3、企业管理费、现场经费及资金利息的.剩余支付以及开工期间可赢利润。
以上发生的损失，按照合同文件第十九条承包商权利，请业主、监理对我部上述发生的工期及费用给予合理补偿。
此致!
_________工程建设管理部
_______年_____月______日
工程意向书10
致：xx公司
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的`障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。
此致
xx改建工程!
第五合同段项目经理部
20xx年3月25日
工程意向书11
甲方：
乙方：
盘锦隆源机械制造有限公司新建工程坐落于大洼县新开镇，占地4826.3平方米。工程计划在20xx年动工，预计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程（1#厂房、3#厂房，仓库）承包予乙方。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方参与盘锦隆源机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点：
甲方的权利义务
（1）负责施工现场三通一平工作。
（2）负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。
（3）负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸）组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。
（4）保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。
（5）有权监督乙方的工程质量、工程进度。
（6）甲方有权根据工程管理的`实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。
（7）及时组织相关单位进行竣工验收。
（8）甲方负责承担全部招标代理费用。
意向人：
日期：
工程意向书12
甲方:_____单位
乙方：_____公司
为加快推进_____工作，依据各级人民政府关_____工作的意见和通知，积极拓宽思路，本着优势互补，促进政企共同发展。经甲乙双方充分协商，本着“平等、互利、合作、共赢”的原则，就_____工程合作建设相关事宜达成如下意向：
一、项目概况、建设范围、建设周期、投资规模
拟建_____项目（以下简称本项目），由住宅楼、配套商业、服务用房等配套建筑物组成。总建筑面积69万平方米其中地下室面积8.3万平方米，住宅楼为框架剪力墙结构，层数11—14层；配套商业和服务用房多为框架结构，3层居多，绿化率35%。总投资额约16亿元，项目建设期24个月，建设范围具体见双方正式签订的投资建设合同和图纸。
二、合作模式
本项目采用“投融资+施工总承包”模式实施。通过招标程序，若乙方中标，甲方将本项目委托乙方进行投融资、施工总承包，工程建成并交付使用后，甲方按照约定的回购时间和方式将投资额及其产生的融资费用支付给乙方。
三、投资额确认及调整原则
1、施工图预算依据甲方交付的施工图设计文件及_____省现行各专业定额、及各专业定额配套的计价标准足额进行编制。材料价格依据当地定额站发布的《工程造价信息》计取。
2、项目建设期间依据当地定额站发布的《工程造价信息》，分月按实调整建设期当期的人工、材料、机械价差；《工程造价信息》中未包含的材料，或规格、品牌、型号与实际使用不符的材料，或者《工程造价信息》发布的价格与实际采购价有明显偏差时，以甲、乙双方共同调查并确认的价格为准。
3、工程变更、签证以及在合同约定工期内（含经甲方批准的工期顺延时间）定额费率、人工、规费、税金等发生省、地市政策性调整时，按照有关规定调整。甲方设计变更或工程更改不能降低乙方的合同价款及利润空间。合同范围以外增减的工程量，及因甲方需提前竣工或征地拆迁造成施工延期发生的费用，执行上述相应计价原则确定价款。
4、因甲方增加建设内容、提高建设标准、发生重大设计变更以及征地拆迁等原因导致的部分工程无法按期完工的，甲方应甩项验收，并按本协议约定的计划完工时间结算并支付工程款或回购款。
5、各单位工程完工或具备验收条件后，乙方按照约定的计价依据、程序提出结算报告，甲方在收到报告后60日内组织审计并确定工程造价。
四、双方主要权利和义务
1、甲方的主要权利和义务
（1）甲方承担本项目的前期工作，包括但不限于征地、拆迁、安置等工作，创造建设本项目的必要施工条件。
（2）负责协调本工程涉及的相关部门、各利益责任方关系，协助乙方办理涉及本项目的各种手续及文件。
（3）在约定的时间完成本项目的征地拆迁工作并交付工作面，负责处理因征地拆迁等引起的任何纠纷、诉讼、赔偿以及其他相关事务。
（4）负责组织实施本项目的勘察和设计工作，并在约定的时间内向乙方提供各项报告和图纸。
（5）工程交工、竣工后，组织相关单位验收，并及时、足额按约定支付各种款项。
2、乙方的主要权利和义务
（1）履行融资、投资责任，做好投资建设的一切准备，保证工程建设资金到位。
（2）建立项目建设管理的'基本框架确保项目建设顺利进行，成立工地现场项目部。
（3）科学制定适用于项目的管理办法，对项目质量、进度、安全等进行管控确保项目顺利完成。
（4）自觉接受甲方、监理等单位的监督管理、组织竣工验收自检。
五、项目前期费用
1、为体现乙方的实力和诚信，乙方提供2亿元人民币作为本项目前期借款，供甲方在本项目前期拆迁等使用，借款期限3个月。
2、借款分两次汇入，该借款年利率为15%。自到账之日起顺延至97日前一次性偿付乙方借款本金及利息。若乙方中标且该借款3个月使用到期后尚未返还，若一方对此款提出使用或划转等要求，双方可协商解决，在协商期间该借款计算利息的计算相应顺延；若乙方未能中标，则甲方在本项目开标后7日内，将该借款本金、利息及2亿元3%的投资收益支付给乙方。
六、工程回购及回购价款支付
1、本项目回购期为3年，自工程开工之日起2年后，为本项目首次回购基准日；分期开工的以各单位工程完工或自检具备验收条件之日，为首次回购基准日。按照回购总额的4：3：3的比例在3年的回购期内支付完毕。即在首次回购基准日内支付40%，在首次回购基准日顺延第12个月内支付30%、在首次回购基准日顺延第24个月内支付30%、在第30个月内及第36个月内分别支付回购总额的15%、15%。
2、本项目回购总额由回购基数和建设期融资费用和回购期投资收益组成。回购基数为该项目经审计后的工程结算价款。
3、如甲方不能按照本框架协议约定及时、足额支付建设费用，须承担所欠建设费用及其延期支付的融资费用（利息按年利率12%计算），同时还应承担延期支付每日0.5‰比例的滞纳金（以延期支付款作为计算基数）。
七、建设期融资费率、融资费用与投资收益
1、建设期融资费率为年利率12%，以每月已完工作量为基数计算，自当月25日开始计息，每季度结付一次。
2、建设期融资费用的计算为∑（每月已完工作量+当月变更）×月利率×至回购点内实际占用时间。
3、计算建设期融资利息时，时间不足一个月的按整月计算；回购时利息随项目投资额同期同比例支付。
4、回购期投资收益的计算为，审定的项目总造价×3%，回购期投资收益随项目投资额同期同比例支付。
5、支付首次回购款时审计未完成以乙方申报的投资额暂计，审计完成后据实调整。
八、回购担保（只需选择其中的一种方式）
1、甲方提供回购列入_____市财政预算的人大决议、政府回购承诺、及乙方认可的由国有银行或_____省信用担保集团出具不可撤销保函。
2、提供与项目投资额价值相等的已储备的土地，甲方应为乙方办理他项权证作为担保，土地价值以双方共同确认的评估价为准；甲方提供的用于回购担保的土地出让时，所得出让金优先支付本项目回购款。甲方应保证相应的担保合法有效。
九、其他
1、本项目工程审计由甲方或授权单位在收到乙方递交的完整竣工结算送审资料后的三个月内完成对本项目的最终审计，并出具审计报告。
2、在合同约定回购时间工程决算价款未审结的情况下，暂按乙方递交的完整竣工结算支付回购金，所发生的差额后期再作调整。
3、本协议为双方的合作基础，是今后签订正式投资建设合同的前提条件。本协议未尽事宜或需对本协议有关事项进行磋商并加以明确的，由甲乙双方另行商定。
4、本协议壹式陆份，双方各持叁份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人 法定代表人
或授权代表：（签字） 或授权代表：（签字）
日 期： 年 月 日
工程意向书13
甲方：__________（以下简称甲方）
乙方：__________（以下简称乙方）
经研究决定甲方委托乙方承担_____小区10KV配电工程施工。为进一步明确甲乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着公正、公平的原则，经双方友好协商同意签订以下合作协议：
第一条工程概况
1、 工程名称：
2、 工程承包范围
① 10KV部分：自电源T接点至高压分接箱敷设电缆。
② 配电部分：安装欧式箱变S11-630KVA一台。
③ 低压电缆部分：各箱变至低压分接箱和低压分接箱至表箱的电缆（祥见图纸）。
④ 户外部分：安装表箱、动力表箱、电能表（祥见图纸）。
3、 合同价款
工程采取包工包料形式：按15000平方计算，每平方56元，合同总价捌拾肆万元整（含税）。
第二条 付款方式
变压器进场后，甲方一次性付清工程总价的40%，低压电缆动工前，付工程总价的30%，工程验收合格后，一次性付清余款再送电。
第三条 工期
双方商定工期为：_____天
第四条 双方权利和义务
一、 甲方的权利和义务
1、 协调好施工过程中与周边的关系；
2、 提供相关资料。
二、乙方的权利和义务
1、在施工期间服从甲方及监理公司现场代表的`管理；
2、认真编制施工安全技术措施计划，制定施工事故的应急预案，确保施工安全，做到文明施工，对施工中一切安全事故由乙方负责。
3、确保按时按质量完成合同及施工图规定的工作内容。
第五条 附则
一、 本协议一式四份，甲乙双方各执二份。
二、本协议自双方代表签订，加盖双方公章后即生效，具有同等法律效果。
甲方：（签字或盖章） 乙方：（签字或盖章）
法人委托代理人：__________ 法人委托代理人：__________
代 表：__________ 代 表： __________
开户银行：__________ 开户银行：__________
帐号：__________ 帐号：__________
___年___月___日
工程意向书14
甲方发包人：
乙方承包人：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等。自愿。公平和诚实信用的原则，经双方友好协商就乙方承包甲方xx社区期项目工程的施工事宜达成以下条款，特订立此合同双方共同遵照执行，如按照招投标签订的制式（备案）合同与协议不一致时，以本协议相关内容为准。
一、工程概况：
1，工程名称：xx社区期
2，工程地点：xx县xx镇xx社区
3，结构形式：砖混结构
4，建筑面积：2栋，5层+1，（共10500左右平方米）
二、工程承包范围：
以发包人提供的施工图中交房标准包工包料进行总承包施工图纸，所含土建，安装等全部工程内容（挖槽，基护）
三、承包方式：
包工包料，垫资施工
四、合同工期：
开竣工日期：开工日期自挖槽，3：7灰土始直交钥匙完毕，x天，以甲乙双方监理确认现场签订日期为准，总有效工期x天如遇其他不可抗拒因素双方具体协商
五、工程质量
工程质量标准：
1，达到国家现行规范规定的合格标准。
2，做到与工程质量相匹配的施工技术，资料完整齐全最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。
3，材料要求：
（1）乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买，乙方所购的施工材料，必须符合国家现行规范和有关行业技术标准，地方有关规定的`相关质量要求，要求国标
（2）乙方未购的材料设备均需通知监理人员进行进场报检和鉴定取样工作，并且经检验不合格的材料。设备不得用于工程上（3）乙方负责及时准确的收集和整理全部工程技术资料，并用于工程竣工验收将竣工资料整理成册，按建设行政主管部门要求的份数送交甲方。
六、工程款结算方式及付款方式：
1、结算依据：工程结算以发包人审核签字后的竣工图纸，图纸会审工程联系单、设计变更工程洽商、施工现场签证单及甲方认可的施工文件等原件为计算依据，包工包料：每平方米捌佰叁拾元整
工程变更不得超过壹仟元，不计价，超过壹仟元，甲方付给乙方材料款，材料及人工费调整按当地xx市信息指导价执行。
2、工程付款方式：
（1）乙方与甲方签订正式合同后，交保证金元±0.00返50%最新施工承包意向书范本合同范本。
（2）垫资三层封顶后付已完工程量的70%，七日内付清并返清保证金。
（3）所承建楼封顶后，付已完工程量的70%（含已付款）七日内付清。
（4）交钥匙后经验收合格十五日内付总价款的95%，留5%为质量保修金，保修期满后付清，（保修期一年）
七、双方权利义务
1、甲方的权利义务
（1）负责施工现场三通一平工作。
（2）负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。
（3）负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸）组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。
（4)保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。
（5）有权监督乙方的工程质量、工程进度。
（6）甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。
（7）及时组织相关单位进行竣工验收。
（8）甲方负责承担全部招标代理费用。
2、乙方的权利、义务
（1）服从甲方施工现场的场地和分配高度，严格服从监理单位的施工管理中的职权和各项管理要求，监理单位应在工程管理中对甲方负责最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。
（2）施工时施工现场的临时道路、临水、临电的现场布置工作。
（3）开工前必须向甲方提交有效的施工组织设计。
（4）负责整理图纸会审的资料。
（5）乙方现场施工代理人，必须由乙方开具的法人委托书有，必须以书面形式加盖公章
（6）施工现场组成保证施工需要的项目部，同时负责其他相关事宜，建立本工程需要的质量保证管理体系，保证施工组织设计的实施。
（7）积极配合甲方和监理单位的质量检查，按照要求提供资料：隐蔽工程质量，检查最晚提前一天通知甲方和监理单位有关人员，应妥善做好进场材料的保管和存储，避免发生损失和丢失。
（8）确保施工现场整洁有序，做到安全生产、明文施工并做好环境保护和场扬尘治理工作，严防发生各类伤亡事故，如有发生责任及损失由乙方承担。
（9）做好本工程的安全保卫工作和已完工程的未交甲方前的成品保护工作，认真执行甲方各项管理规定。
八、违约责任
1、双方在履行合同过程，因违约造成的损失由违约方承担。
2、因甲方原因造成乙方不能进场施工，给乙方造成损失，超过一个月，乙方有权解除合同，甲方应支付费用和损失，按银行利息加倍赔偿违约金
3、因甲方按协议规定的时间如数支付工程款，如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五，支付乙方违约金，逾期两个月，乙方有权停止施工，工期顺延，并承担乙方因停工期间所有的经济损失及按上述约定支付乙方违约金最新施工承包意向书范本合同范本。
4、工程质量达不到建设部颁发的规范合格验收标准，发包人有权对承包人进行处罚，限期修复，延误工期不顺延，由此造成的损失均由承包人承担。
九、工程验收
竣工日期。发包人在收到承包人竣工报告十五个工作日内，组织有关单位验收，工程竣工验收通过，承包人送交竣工报告日期为实际
十、其它
1、本工程经政府有关部门招标后，发包人与承包人所签的《建设工程施工合同》，本合同与补充合同不一致时已补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效益。
十一、争议与解决办法
在履行工程中争议由xx市建设主管部门调解，调解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起诉讼。
发包人（公章）
承包人（公章）
法人或其授权代理人签字
法人或其授权代理人签字
身份证号：
身份证号：
通讯地址电话：
通讯地址电话：
工程意向书15
致：__________
由我部中标承建的__________一期道排工程于20____年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20____年底完成一期一标、二标道排工程施工，（三标由于房建未开工建设无法施工）而三标段直到20____年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情况综合分析，下列原因造成工期滞后：
1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位（尤其是园林单位进度滞后）。造成我部工期相应滞后。
2、受天气原因影响工期滞后，如20____年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。
3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。
4、三标房建20____年底开工，20____年基本完成造成我部施工滞后。 综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的`实际损失情况，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：
1、 工期索赔：自20____年____月____日顺延自一期道排工程竣工。
2、 不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。
3、 材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%（涨幅%5以内不予调整部分）且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。
4、 机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。
5、 定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。
6、 已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。
7、 已完工程成本时间价值索赔：按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计算×索赔工期
8、 企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。
_________建设工程有限公司
_____一期道路及排水工程项目部
20____年____月____日
【工程意向书】相关文章：
工程分包意向书10-01
工程合作的意向书11-07
工程索赔意向书12-12
工程索赔意向书09-28
工程承包意向书06-25
工程项目意向书03-22
工程意向书(精选15篇)12-28
工程合作意向书11-23
关于工程索赔意向书02-24