工程合同

时间：2024-11-06 11:35:24 工程合同我要投稿

【推荐】工程合同集合五篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家整理的工程合同5篇，欢迎大家分享。

【推荐】工程合同集合五篇

工程合同篇1

　　建设方：（以下简称）甲方：

　　承包方：(以下简称) 乙方：

　　依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责任，双方经平等协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：

　　四、承包范围：

　　五、承包工作期限：

　　开始工作日期：年月日结束。

　　工作日期：年月日:总日历工作天数为天。

　　六、质量标准：

　　工程质量:国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定等级。

　　七、面积金额结算：

　　八、付款方式：乙方进入现场后预付 %，不得无故拖欠，余下的费在工程竣工后日内一次计算付清给乙方。

　　九、

　　1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。

　　2、乙方进入施工现场必须听从甲方的指挥，严格按图施工，必须遵守甲方各项规章制度。

　　3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作，不允许违章作业。

　　4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的损失，由乙方负责，双方分清责任。

　　5、施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底记录。

　　十、

　　1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方提供蓝图一套。

　　2、甲方应向乙方创造良好的施工条件，住房、厨房、厕所等设施。

　　十一、双方约定：

　　1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方承担责任大小，由责任方承担。

　　2、承包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及（第三人）人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要经常加强思想政治

　　教育，施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的，由责任方自行承担。

　　十二、违约责任：

　　甲、乙双方未能按照合同条款履行，所造成的.一切经浊损失，由违约方自行承担，按劳务工程承包总造价 %赔付对方。

　　十三、争议解决：

　　在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向所属的人民法院提起诉讼。

　　十四、未尽事宜：

　　双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。

　　十五、合同项目执行完毕，该合同自然失效。

　　十六、本合同一式四份、甲、乙双方各执二份，签字盖章后即生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　固定住址：固定住址：

　　帐号：帐号：

　　邮编：邮编：

　　年月日年月日

工程合同篇2

　　第 1 题

　　在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。

　　A.发包人无权要求交付工程

　　B.发包人有权要求交付工程

　　C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

　　D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

　　E.承包人可以留置该工程

　　正确答案：BC

　　第 2 题

　　(20xx年)设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有( )。

　　A.单机无负荷试车由发包人组织

　　B.单机无负荷试车由承包人组织

　　C.联动无负荷试车由发包人组织

　　D.联动无负荷试车由承包人组织

　　E.竣工后的试车由承包人组织

　　正确答案：BC

　　第 3 题

　　下列合同中，属于效力待定合同的有( )。

　　A.与限制民事行为能力人订立的合同

　　B.因重大误解订立的合同

　　C.与无代理权人订立的合同

　　D.与行政法人单位订立的合同

　　E.与超越权限的法定代表人订立的合同

　　正确答案：ACE

　　第 4 题

　　根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。

　　A.要约所处法律效力状态不同

　　B.撤回和撤销的目的不同

　　C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

　　D.受要约人对要约知晓的情况不同

　　E.对要约人的约束条件不同

　　正确答案：ABCD

　　第 5 题

　　FIDIC合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是( )。

　　A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额

　　B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60%-90%内

　　C.材料和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付

　　D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求

　　E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同

　　正确答案：ABDE

　　第 6 题

　　(20xx年)工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括( )。

　　A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的.修改和调整补充

　　B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

　　C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

　　D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

　　E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

　　正确答案：ACD

　　第 7 题

　　招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( )。

　　A.没有按照招标文件要求提供投标担保

　　B.报价金额的大小写不一致

　　C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

　　D.货物包装方式高于招标文件要求

　　E.货物检验标准低于招标文件要求

　　正确答案：BCD

　　第 8 题

　　下列情况中，属于额外监理工作的有( )。

　　A.由于变更而需延长的监理工作

　　B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作

　　C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作

　　D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作

　　E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

　　正确答案：CD

　　第 9 题

　　按《合同法》规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，( )。

　　A.不免除迟延履行方的相应责任

　　B.双方的风险责任均不免除

　　C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续

　　D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

　　E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的责任方承担赔偿义务

　　正确答案：ACDE

　　第 10 题

　　依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( )。

　　A.工程师直接送达的书面指令

　　B.工程师代表直接送达的书面指令

　　C.承包商代表直接送达的书面指令

　　D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

　　E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

　　正确答案：CE

　　第 11 题

　　依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同发包人的义务包括( )。

　　A.办理临时用地、停水、停电申请手续

　　B.向施工单位进行设计交底

　　C.提供施工场地地下管线资料

　　D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

　　E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

　　正确答案：ACE

　　第 12 题

　　(20xx年)甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有( )。

　　A.拒收货物

　　B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

　　C.不接收货物并要求对方承担违约责任

　　D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款

　　E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责

　　正确答案：ABD

　　第 13 题

　　(20xx年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有( )。

　　A.中标函

　　B.监理委托函

　　C.工程监理合同标准条件

　　D.投标保函，

　　E.规范和规程

　　正确答案：ABC

　　第 14 题

　　在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。

　　A.投标人资质

　　B.监理大纲

　　C.总监理工程师业绩

　　D.监理单位业绩

　　E.监理费报价

　　正确答案：ABDE

　　第 15 题

　　某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在( )。

　　A.要求设计单位修改设计

　　B.承担设备拆除的费用

　　C.负责设备重新安装

　　D.承担重新安装的费用

　　E.重新组织单机无负荷试车

　　正确答案：ABD

　　第 16 题

　　在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。

　　A.选定施工合同的承包人

　　B.批准施工合同承包人选定的分包人

　　C.确定工程规模

　　D.主持工程建设有关协作单位的组织协调

　　E.审核承包人的索赔

　　正确答案：DE

　　第 17 题

　　指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入( )的工作，因此不损害承包商的合法权益。

　　A.间接费

　　B.管理费

　　C.人工费

　　D.机械费

　　E.材料费

　　正确答案：AB

　　第 18 题

　　下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( )。

　　A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

　　B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

　　C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

　　D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

　　E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

　　正确答案：CD

　　第 19 题

　　工程A.师对分包合同的管理包括( )。

　　检查确认分包工程质量

　　B.对分包商索赔的批准

　　C.对分包商发布变更指令

　　D.对分包商资质进行审查

　　E.计量、确认分包商完成的工程量

　　正确答案：ADE

　　第 20 题

　　某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有( )。

　　A.计量98吨，则应补交2吨

　　B.计量98吨，则应补交1.5吨

　　C.计量99.8吨，则不再补交

　　D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

　　E.计量102吨，则退还2吨

　　正确答案：ACE

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将位于望川楼旧房改建工程四层楼房交给乙方承建，经双方协商约定以下条款：

　　一、建筑方式：由乙方包工包料具体实施修建。

　　二、工程造价：四层建筑面积大约700平方米，每平方米430元，工程预算总造价30万元(工程决算时按实际面积计算)。拆旧房的材料全部归乙方所有，能用的材料全用上房。

　　三、建设工期：建筑时间以20xx年3月日起至20xx年7月日，共计四个月，下雨天等特殊情况除外。

　　四、施工要求：修建楼房为四层，上面大红瓦，由甲方提供修建样式(图纸)，乙方具体施工，施工具体如下：

　　1、地基按甲方要求打地梁，地梁钢筋外墙，主筋下面3根16螺纹，上面3根14螺纹(每根钢筋补差价20元)，外墙 37cm厚墙，内墙为24cm厚墙，上面2根14螺纹，下面2根16螺纹，地梁高度为30cm。两道圈梁，圈梁钢筋为12螺纹，高度为24cm。如果每增加一道圈梁，补差价一万元(按米算，每米130元计算)。

　　2、院内前墙贴瓷砖(每砖瓷砖为0.6元)，外墙水泥砂浆勾缝，室内墙石灰抹墙，白灰膏抹光。铺地板砖(每砖为5元)，如果用好的.，另外补差价。

　　3、不包括水、暖、电，上、下水道，室内防瓷涂料等建筑工程

　　4、窗户用塑钢窗(五羊料)，门为木门。

　　5、檩条为14大，脊檩为16大，栅板3cm下线，24cm厚，7路檩条。

　　五、付款方式：甲方根据乙方的工作量分期付款。即工人进入工地后，先拆除旧房，甲方付款一万元，打地梁买钢筋，付总造价的15%，上一层板付15%，二层15%，三层15%，四层15%，瓦好瓦后，主体完成付总造价的75%，装饰时按工程进度付款，工程结束后付总造价的95%，剩余5%经甲方验收合格后，结算其余的全部价款。

　　六、乙方进入工地后，由甲方保证水、电、路三通，并负责协助乙方。

　　七、乙方在施工中，一定要注意安全，如发生人员伤亡事故，由乙方全部负责，与甲方无关。

　　八、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，以作凭证，此合同经双方签字后生效。

　　九、工程完工后，验收合格，款项结清，此合同作废。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇4

　　发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、合同工期：本合同工程开工日期为20xx年11月21日至20xx年12月20日，工期30天。承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的'全部义务和责任。

　　四、工程质量标准：本合同工程的质量等级优良工程，承包人应加强质量管理，认真履行本合同规定的各项措施，保证达到这一标准。

　　五、合同价款：金额(大写)人民币元整，(小写元)。实施过程中地质情况变化不大，工程量在不超过招标工程量的10%时，总价不再调整，超出部分按业主单价进行增减(工程量清单及业主单价表附后)。

　　六、组成合同的文件：组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、合同条款

　　5、标准、规范及有关技术文件

　　6、图纸

　　7、工程量清单

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与招标文件《合同条款》中赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承包工程质量保修责任。

　　九、付款方式：成井后经甲方验收合格，甲方付给乙方合同总造价的%计期不付，违约责任由甲方承担。

　　十、质保金：本工程质量保金为10%，工程竣工验收之日算起1年保修期，期满经验收无缺陷后返还。

　　十一、合同生效

　　本协议书经双方法定代表人或委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本合同一式四份，其中正本两份，双方各持一份，副本份，双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇5

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：

　　广州亚运建设项目工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在年月日至月日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　1.2承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在年月日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

　　1.3本工程合同正常结算工作以截止在年月日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　1.4发包人在收到承包人年月日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在年月日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　1.5承包人虽未能在年月日前上报，但能在年月日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为年月日。至年月日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　1.7承包人应按发包人的'要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在年月日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在年月日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在年月日前取得一致的，将与承包人在年月日至年月日之间上报的工程结算资料为基础并在年月日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在年月日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。

　　附件：广州亚运建设项目工程结算工作架构。

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室承包人：

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　住所：住所：

　　电话：电话：

　　传真：传真：