【必备】工程合同模板集合9篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的用途越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的工程合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
工程合同 篇1
提示
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用，签订合同前请仔细阅读。
二、签订合同前承包人（乙方）须提交其营业执照副本供发包人（甲方）核验，同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件。
三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆改共用管线和设施。
四、所有双方签字确认的书面资料，不限于合同、变更协议、材料验收资料等，双方至少各持一份原件。
五、家庭装饰装修每个隐蔽工程结束前都需经双方共同验收。工程竣工后，须双方共同验收签字认可，房子方能交付使用。如某项工程不合格，乙方应及时整改。
六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时，乙方必须开具税务发票。
七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期变化，都必须以双方当事人签字认可的书面材料为依据。
八、建议甲方按工程进度分期支付工程款，且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工验收合格后支付。XX市家庭装饰装修工程施工合同
合同编号：__________
发包人（以下简称甲方）：__________________________
住所：___________________身份证号：_____________
联系电话：________________________________________
承包人（以下简称乙方）：__________________________
营业执照号：______________________________________
住所：____________________________________________
法定代表人：_____________联系电话：_____________
施工队负责人：___________联系电话：_____________
甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1．工程地点：_______________________________________
2．户型结构：_______________________________________
套内面积_____________平方米。
3．工程承包，采取下列第_____________种方式：
（1）乙方包工、包全部材料。
（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
（3）__________________________________________。
4．工程造价
本合同工程造价暂定为人民币_____________，大写：__________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。
5．开工日期：_________年_____________月____________日；
竣工日期：_____________年_____________月____________日。
第二条工程图纸和工程变更
工程图纸由_____________方负责提供，施工前_____________日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。
第三条甲乙双方的义务
（一）甲方义务
1．开工_____________日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。
2．负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。
3．提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。
4．如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
5．竣工验收前甲方不得擅自入住。
（二）乙方义务
1．全面检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方。
2．拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3．施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备；在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。
4．施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。
第四条材料设备的提供
1．材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。
2．建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
3．若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付；经检测不合格的，则由对方承担。
第五条工程质量和验收方式
1．室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（gb50325-20xx）的标准。
2．本工程质量应当符合以下标准：
（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210-20xx）
（2）《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50327-20xx）
（3）《XX市家庭装饰装修工程质量验收标准》
（4）_______________________________________
（5）_______________________________________
3．工程验收方式由双方约定：________________________________________________________________；
4．本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算：____________________________________________________。
第六条工程款支付
1．工程款支付方式如下：
（1）_________________________________________________________________；
（2）_________________________________________________________________；
（3）_________________________________________________________________。
2．乙方应在收到甲方的工程款后开具收据；工程款结清后，乙方应开具税务发票。
第七条违约责任
1．一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2．甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款_____________‰的违约金。
3．乙方延误工期的`，每延误一天，应支付给甲方_____________元违约金。
4．工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。
5．乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。
6．由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
第八条争议解决方式
本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决；也可以向XX市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_____________种方式解决：
（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁。
（2）向________人民法院提起诉讼。
第九条附则
1．本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2．本合同一式_____________份，甲、乙双方各执_____________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条其它约定
1．____________________________________________________；
2．____________________________________________________；
3．____________________________________________________。
甲方（签章）：_____________乙方（签章）：___________
委托代理人：_______________委托代理人：_____________
电话：_____________________电话：___________________
签订日期：_____________年_____________月____________日
签订地点：____________________________________________
附件一：工程报价单
序号
项 目
单价
数量
合计金额
工艺做法、用料说明
材料提供方
甲方（签字盖章）：________________乙方（签字盖章）：________________
签订日期：_______年_____月______日签订日期：_______年_____月______日
备注：此表为样本供参考使用。
附件二：隐蔽工程验收单
验收时间：_______年_____月______日
工程名
称：
工程地点：
验
收
意
见
甲方
甲方签字：
监理单位
监理单位签字盖章：
乙方
乙方签字盖章：
附件三：工程竣工验收单
验收时间：_______年_____月______日
工程名称：
工程地点：
竣
工
验
收
意
见
甲方
甲方签字：
监理单位
监理单位签字盖章：
乙方
乙方签字盖章：
工程合同 篇2
室外装饰装修工程施工合同
建设单位： （以下简称甲方）
承包单位： （以下简称乙方）
本合同经甲乙双方友好协商签订。为规范双方权利义务，加强双方的协作﹑保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑法规的有关规定，结合本工程具体情况，订立本合同。
一、工程名称：
二﹑工程地点：
三、工程内容
1、室外真石漆装饰，底漆、面漆两层。外墙墙面单价60元/㎡，花瓶柱单价120元/m，大线条单价50元/m，小线条单价30元/m，窗套单价30元/m。
2、本工程所有工程量竣工后均按实结算。
四、承包方式
1、本工程采用包工、包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包税金的方式总承包。
2、本合同的材料定价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响，为包干单价，不做调整。
五、付款条件及方式
本工程完工之日一次性付清工程款。
六、计算和结算方式
1、本工程竣工结算方式：以实际为准，按实结算。计算方法为：结算价=合同单价×实际工程量。
七、甲方职责
1、负责协调提供施工用水、用电等，水电费由甲方承担。
2、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的'一切问题，由甲方承担。
3、在施工过程中甲方不对乙方的安全负责。
八、乙方责任
本工程承诺正常使用条件下20年不掉漆,在保修期内该工程出现的一
切故障均由乙方负责保修。
九、违约责任
因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
十、其它
1．本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。
2．本合同未尽事宜，双方协商议定。
3．本合同自双方签字盖章之日起生效。
4．本合同壹式 贰 份，甲、乙双方各执壹份。
十一、合同有效期限
本合同自双方法人签字之日起生效，有效期至结算付清所有工程价款。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日
工程合同 篇3
合同编号：
XX小区送电工程建设协议书
工程名称： XX小区二期送电工程 建设单位：XX开发有限公司
实施单位：
签订日期：
兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。
合同双方当事人：
建设单位:XX有限公司（以下简称甲方）
法定代表人（签章）： 联系电话：
委托代理人（签章）： 联系电话：
实施单位:（以下简称乙方）
负责人（签章）：
委托代理人（签章）： 联系电话：
第一条：乙方承担的送电工程建设任务
工程名称：XX送电工程
工程地址：XXXXXXX
工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。
第二条：甲乙双方责任
甲方责任如下：
（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。
（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。
乙方责任如下：
（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。
（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。
（三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。
（四）乙方在施工过程的`安全由乙方负责。
第三条：合同金额及付款方式
经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。）
甲方先交伍拾万元做为前期费用。
如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。
第四条：规划、设计变更的约定及违约责任
合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。
第五条：质量保证
（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。
（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。
第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
（一）提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地；向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。
（二）提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。
（三）提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。
（四）提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责。
（五）对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。
（六）提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵，方便居民及底商客户使用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。
第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：
（一）确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。
（二）乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延；甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。
（三）遵守国家的法律、法规。
第八条：工程延期
对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应相应顺延。
（一） 工程量变化和设计变更。
（二） 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时。
（三） 不可抗力。
（四） 自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。
（五） 约定或甲方代表同意顺延的其它情况。
第九条：送电日期
甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。
第十条：协议期限
协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。
第十一条：违约
甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支
工程合同 篇4
合同编号：118587 电力工程施工合同示范文本 发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程
1.2工程总投资：XXX.00元(壹佰柒拾叁万元整)
1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑
1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)
1.5工程内容不包括：土建部分
第二条：工程工期
1工程合同工期:45个工作日。
2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。
3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:
1因甲方提出变更设计而影响工程进度。
2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。
3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。
4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。
5其它因甲方原因造成的延误。
6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。
第三条：承包方式及合同总价
1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。
2根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。
3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。
1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。
2国家强制性政策调整。
第四条：设备、材料供应
4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预(决)算书，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。
4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预(决)算书。
4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。
4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。
第五条：工程质量及检查验收
5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。
5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。
5.3乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。
5.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。
5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为 壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为 壹拾贰 个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。
5.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定)，保修期从修复验收合格之日重新计算。
5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托
第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。
第六条：双方职责
1甲方职责。
1.1合同签订后____日内向乙方提开工的要求和注意事项。
1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。
1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。
1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。
2乙方职责
1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。
2合同协议书签署后____日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。
3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。
4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。
5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。
6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的'人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。
7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。
8保质按期完成合同工程量。
9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。
10按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。
第七条：工程款的拨付与结算
7.1工程款支付
7.2工程款支付方式：按施工进度支付。
7.3工程总价XXX.00元。本合同签订____日内，甲方预付工程量总价的30 %，即519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户____日内开工。
7.4工程完工后，甲方应付至合同款的 90% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后____日内办理结算，余额一次性付清。
7.5乙方于本合同签订____日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工____日内甲方无息退还给乙方.
7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。
第八条：风险责任
8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后____日内，双方应继续按合同约定履行的义务。
第九条：违约责任
9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.
9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。
9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。
9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。
第十条：其他
10.1甲方委派 为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。
10.2乙方派 ，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。
10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。
10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决;如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民提起诉讼。
10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。
10.6双方约定的其它条款。
甲方：乙方：________年____月____日
工程合同 篇5
1、下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是( )。
A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人
B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人
C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人
D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人
2、工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与( )的条或款的序号一致。
A.专用条款
B.通用条款
C.附录
D.协议书
3、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提
4、在项目评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后
5、分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是( )。
A.立即执行
B.拒绝执行
C.请承包商代表确认后再执行
D.请业主代表确认后再执行
6、下列关于中标通知书的说法，错误的是( )。
A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件
B.中标价作为该投标人评标的基准价格
C.项目经理在要求履行合同时必须到位
D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选
7、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。
A.工程本身的.损害
B.工程所需清理费用
C.承包人的施工机械损坏
D.因工程损害导致的第三方财产损失
8、下列不属于保证合同包括的内容的是( )。
A.被保证的主债权数额
B.保证人履行债务的期限
C.保证的方式
D.保证担保的范围
9、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，错误的是( )。
A.助手在授权范围内向承包人发出指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力等同于工程师的指示效力
C.工程师可以向助手指派任务和付托部分权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，不可直接请工程师确认、取消或改变
10、下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是( )。
A.严格性
B.完整性
C.灵活性
D.准确性
11、根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足( )个的，应当重新招标。
A.1
B.2
C.3
D.4
12、某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用( )方式发包。
A.议标
B.邀请招标
C.公开招标
D.直接委托
13、下列关于物价浮动引起合同价格调整的说法，错误的是( )。
A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定
B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分
C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价
D.简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款
14、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
15、在建设工程项目设备材料采购招标中，采用最低投标价法需要考虑的因素是( )。
A.售后服务
B.运输费用
C.付款条件
D.设备性能
16、某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为( )万元。
A.1020
B.980
C.1000
D.1010
17、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。
A.招标文件为准，开标时间后延
B.招标文件为准，开标时间不变
C.书面解答为准，开标时间后延
D.书面解答为准，开标时间不变
18、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。
A.不再返还
B.在颁发接收证书时全部返还
C.在颁发履约证书时全部返还
D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
19、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前( )天的各可调因子的价格指数。
A.14
B.28
C.42
D.56
20、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。
A.设计
B.施工
C.设备采购
D.材料采购
工程合同 篇6
天津市人民防空工程租赁
使用合同
工程名称：
合同编号：
天津市人民防空办公室
天津市工商行政管理局
填写说明
1、合同当事人订立合同前，须认真协商各项条款。合同一经签字或盖章即生效（当事人另有约定的除外），任何条款的变更须经双方协商一致后，签字或盖章确认。
2、合同应当用钢笔、毛笔、签字笔填写，空格部分若为空白句，应用“／”划掉。涂改之处，须经合同当事人签字或盖章确认。
3、甲、乙双方签订合同后须到工程所在人防主管部门进行备案。
4、本合同不得翻印。
天津市人民防空工程租赁
使用合同
出租人：（以下简称甲方）
承租人：（以下简称乙方）
甲方向乙方出租人民防空工程（以下简称人防工程），经双方协商，签订本合同。
一、人防工程状况
人防工程座落：
工程名称：
建筑面积：使用面积：
工程质量状况：
租赁用途：
二、租赁期限
本合同自年月日起至年月日止共计年月。如乙方需延续租赁合同期限，必须在合同期满前日内书面通知甲方，甲方同意后办理续期协议，否则合同期满即告终止。
三、租赁费和租赁费交纳期限、方式
人防工程使用费每平方米（每个柜台、店铺）每月租赁费元，年租赁费元，合同租赁费总额为元。涨幅为年递增％。乙方按预付给甲方，到期不能给付的，乙方应付甲方每日％的滞纳金。
付款方式，由乙方开户银行凭甲方签发的同城委托收款凭证将租赁费划拨甲方，或以转帐支票方式支付。
四、人防工程设备设施的维护管理
1、合同期内，甲方负责工程主体结构和防护设施（防护密闭门、排气阀门等）的'维护管理。
2、合同期内，人防工程内部的通风、给水、排水、配电、消防等设备办理点验手续后，交乙方使用并负责维护管理，维护管理费用由乙方负责。
五、合同期内，乙方如需对工程内部装修，装修方案和施工图纸必须经人防主管部门审核同意后方可施工。租赁合同期满，对工程装修处理：。
六、合同期内，乙方经甲方同意，可以按使用需要改善或者增设他物（如冷暖气、煤气等）。租赁合同期满，对改善或者增设他物的处理：。
七、合同期内，乙方不得转让使用权和擅自改变其用途，如中途转让使用权和变更其用途，须经甲方同意。
八、合同期内，租赁区内的消防、安全保卫、卫生等工作由乙方自行负责。物业管理等一切运行费用由乙方负责。
九、合同期内，乙方保证合法使用，并承担由此引起的一切法律责任。
十、租赁合同的解除
（一）乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同。
1、租赁费拖欠天或者拖欠水电费达到天以上的；
2、擅自将工程使用权转让的；
3、未经甲方同意，擅自对工程进行装修改造的；
4、未经甲方同意，擅自改变租赁用途的；
5、利用工程进行非法活动的。
（二）甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同。
1、逾期天末交付工程提供乙方使用的；
2、提供的工程不符合合同约定条件，不能正常使用的；
3、在合同约定的维护范围内未尽维修责任，使乙方无法正常使用的。
十一、违约责任
（一）甲方责任
1、合同签定后日内将人防工程及其设备交付乙方使用，如逾期，以拖延交付使用租赁费的倍支付给乙方。
2、合同期内，除不可抗力因素外，因人防工程主体自然沉降断裂漏水造成乙方人身受到伤害或者财产损毁的，负责赔偿损失。
3、未按时（或按本合同约定）维修工程，偿付违约金元。因维修造成乙方停用。停用期间免收维修区域的租赁费（不负责其它经济损失）。
（二）乙方责任
1、未按时缴纳工程租赁费，应如数补缴，并按每天千分之二的比例加收滞纳金。
2、由于使用不当或其他乙方原因造成工程主体设备设施损坏，以及发生安全事故，负责修复并赔偿损失。
3、未经甲方同意，擅自对工程进行装修改造的，负责按甲方要求恢复原状，赔偿损失。
4、在合同终止后日内迁出，如不按期迁出，除补缴工程租赁费外，偿付违约金元。
（三）因国家战备需要终止合同，甲方不负赔偿责任。
十二、担保方式
十三、争议解决方式
本合同在履行过程中，如发生争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第种方式处理：
1、向仲裁委员会申请仲裁；
2、向人民法院提起诉讼。
十四、本合同未尽事宜，按国家有关法律和行政法规，由双方协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十五、双方保证严格遵守《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空工程维护管理办法》、《人民防空平时开发利用管理办法》及其相关法规，自觉接受人防主管部门的监督检查。
十六、乙方在合同签订后5个工作日内，应到工程所在人防主管部门办理《人民防空工程平时使用证》，乙方收到使用证后本合同生效。
十七、本合同有效期限：年月日至年月日。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
工程合同 篇7
发包人：
营业地址：_____________
委托代理人：_________营业执照号：___________
电话：_______________法定代表人：___________电话：_________
承包人：
委托代理人：___________电话：_________
本工程设计人：_________电话：_________
施工队负责人：_________电话：_________
依照《中华人民共和国合同法 》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：____________________
1.2 工程内容及做法（详见：预算表。施工图纸）。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
（1）承包人包工、包料
（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表）；
（3）承包人包工、发包人包料（详见发包人提供装饰装修材料明细表）。
1.4 工程期限_____天，开工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：______________元（详见预算报价单）。
第二条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：
（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第三条 发包人义务
3.1 开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
3.2 提供施工期间的水源、电源；
3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；
3.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
3.5 施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条 承包人义务
4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
4.3 保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；
4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见装饰装修工程增减项目单）。
第六条 材料的提供
6.1 由发包人提供的材料、设备（详见发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；
6.2 由承包人提供的材料、设备（详见承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第七条 工期延误
7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延；
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
7.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第八条 工程款支付方式
8.1 双方约定按以下第 种方式支付工程款：
（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
支付方式 支付时间 支付金额
第一次 开工前三日 支付 元
第二次 工程进度过半 支付 元
第三次 双方验收合格 支付 元
工程进度过半指：________________________________________
（2）其他支付方式：________________________________________
8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。
8.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月
第九条 违约责任
9.1 合同双方当事人中的`任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
9.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4 发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。
第十条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
（一）提交__________________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 附则
11.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
11.2 本合同签订后工程不得转包。
11.3 本合同一式_______份，双方各执________份，_________部门___________份。
11.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人：____________（签字） 承包人：_______________（签章）
法定代理人：_____________ 法定代理人：_____________
委托代理人：_____________ 委托代理人：_____________
________年_____月_____日
个人房屋装修合同书店面装修合同样本家庭装修合同范本
工程合同 篇8
甲方：
乙方：
为了规范建筑门窗工程施工行为，保护双方的合法权益，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，经甲、乙双方友好协商一致同意，签订本合同，以便共同遵守。
第1条 工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包方式：框下线用砂浆塞缝)、(不含水泥砂浆材料);包劳保、包门窗通过竣工验收等;不含税金。
1.4承包范围：
第2条 工程量、造价及材料技术要求
2.1工程量约栏杆单价为/每延长米，米。
2.2空调百叶工程量：㎡,单价为/㎡，
工程造价约： 30.00 万元，大写：叁拾万元整;此造价已包含安装劳务费，不含土建配合费、不含税金及三项物理检测费，但要有偿提供检测样品和资料单价详见报价。
2.2材料技术要求
2.2.1
2.2.2铝合金门窗的配件质量符合设计要求和相关国家、地方及行业的规定。所有配件采用配套专用门窗五金配件;玻璃胶采用之江硅酮密封胶及墙体胶。
2.3所有材料产品均需提供产品合格证明，质量保证书，检测报告。
2.4乙方负责对铝合金门窗的二次设计工作。
2.5门窗具体尺寸详见附图及原设计图纸。
2.6乙方应制作 样窗报甲方封存，并标明各种材料的名称、规格等。
2.7如乙方有同等质量或高于以上配件品牌的配件，经甲方认可后，可替代使用。
2.8门窗铝材、锁、滑轮、胶、毛条、玻璃样品等签订合同前提供给甲方存放，作为验收依据。
第3条 交货和日期
3.1进场时间由甲方发出书面通知后，乙方立即进场，且须在十五天内将门窗框制作安装完毕，其他门窗扇安装工程乙方应严格按照施工总承包单位的施工进度要求执行，如乙方原因影响工程进度，造成的一切损失由乙方承担。
3.2货到工地乙方通知监理单位和业主单位共同验收合格后才进行施工。不合格材料退场应与监理单位办理退场手续。
第4条 结算和付款方式
4.1结算方式：每种门窗按实际完成尺寸计算面积×单价。单价中包含施工中发生的人、材、机、利润、管理费等费用。但不含三项物理性能检测费。
5.2付款方式：合同正式签订后,甲方支付乙方总价款的壹拾万元。门窗框安装完，支付乙方总价款的40%：门窗固定玻璃安装完，再付该合同总价款的20%。门窗扇安装完付至合同总价款的90%;工程竣工验收合格，并提供完整的竣工验收资料后十五天内甲方给乙方付款至工程结算总价款的97%;余款3%自工程竣工验收合格满壹年后一个月内付清。
第5条技术质量要求
5.1乙方供应的产品必须符合国家标准，铝型材进场后，需经甲方、监理验收确认并进行封样后方可进行制作，否则一切损失由乙方承担。
5.2产品运输方式及包装标准：由乙方负责，保证材料、产品不受损坏。
5.3技术要求：建筑外门窗其气密性能分级满足GB7107规定的4级。同时必须符合《住宅工程质量通病控制标准》中铝合金门窗相关的规范要求：门窗玻璃使用应遵守《建筑质量应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》;施工中遇到图纸与现行强制性规范相抵触的，以现行强制性规范为准。
5.4乙方根据甲方的要求(图纸或其他要求)提供详细、完整的施工资料(例如加工辅材清单、加工工具设施、人员情况等)和施工方案，由甲方和监理单位审核确认;
5.5质量标准：必须达到“合格”标准。
第6条 验收标准、方法
6.1全部工程竣工后，乙方必须按照国家标准及现行的相关规范要求向甲方提供完整的竣工验收资料，书面申请验收，甲方在接到验收申请后15天内组织验收。否则，超过七天，即认可已通过甲方验收。
6.2工程在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不符合规定，甲方有权拒付工程款和因产品、施工质量问题而延误工程进度造成的'一切费用由乙方承担。
6.3工程具有覆盖、掩盖条件部位，乙方自检合格后在隐蔽验收24小时前通知甲方和监理代表参加验收，乙方及时按有关规范做好各项工程验收资料准备，如由于隐蔽工程验收不合格导致影响其他工序进度，所造成的一切损失由乙方承担。
第7条违约责任
7.1甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并按照经济合同法等有关条款承担违约金或赔偿经济损失。
第8条 保修
8.1保修内容、范围：由乙方承包的工程内容，属保修范围内，保修期按国家规定贰年，保修期自竣工验收合格之日起，非人为因素发生的质量问题，免费维修。保修期满后实行终身维修服务，并且在每次接到业主通知后24小时内到现场维修。
第9条 安全、文明施工
9.1乙方应严格遵照国家和地区现行有关规范、环保法令等安全、卫生有关规定切实执行。乙方应采取严格的安全防护措施，承担安全事故责任和因此发生的费用。如因乙方违章造成伤亡事故一切责任由乙方承担，甲方还应向乙方收取由事故发生所产生影响甲方的损失。
9.2乙方必须严格遵守工地现场或监理方的有关规定，如有违反按规定处罚。
9.3甲方无偿提供乙方施工所需用水及电源，免费提供垂直运输、脚手架、材料堆放场地、职工宿舍等，并免费提供填缝用的水泥和沙子。
第10条 解决争议的方法
10.1本合同在履行过程中发生争议，由当事人协商解决，协商不成的，当事人双方同意，由海口市仲裁委员会仲裁。
第11条 其他约定事项
11.1乙方进场前需与现场管理人员沟通，明确工程质量和工期要求。
11.2乙方在材料运抵交货点后，应在甲方指定堆放地点堆放，并由乙方自行看管，如被偷及损坏由乙方承担。同时甲方及监理工程师现场验收型材规格等合格后，方可安装。
11.3成品进场，相应的资料也要同时进场。
11.4乙方如遇到特殊原因不能正常供货时，应提前五天通知甲方协商解决，否则造成后果乙方负责。
11.5如甲方未按合同规定支付工程款及不够施工条件，则工期顺延，责任由甲方自负。
11.6如遇不可抗拒因素(如台风、洪水等)和其他不可预见事故发生而不能履行合同时，免除承担违约责任。
11.7根据甲方要求，按时完成工作量使整个工程顺利、按期交工。
11.8乙方应负责相关的成品保护措施，如发生产品损坏，应分清原因做到谁损坏谁赔偿。
11.9乙方不得将本工程转包给他人施工，一旦发现有转包情况甲方有权终止合同，并追究乙方相应的责任。
11.1 0本工程涉及其他工程未尽事宜，由甲、乙双方另行商议决定。
第12条 附则
12.1本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行解决。
12.2本合同同由甲、乙双方代表签字、盖章后生效。
12.3本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX
法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXX
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
工程合同 篇9
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
为确保伶俐镇路灯正常照明，便于车辆、行人安全通行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定和伶俐镇路灯实际情况，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接伶俐镇路灯维修工作所涉及的双方权利与义务等事项签定本协议书，双方共同遵守：
一、工程概况：
（1）工程名称：伶俐镇路灯维修
（2）工作内容：太阳能灯维修
二、维修、维护范围：
协议维修、维护范围为：采购太阳能控制器、LED光源、维修等。
三、维修、维护期限：
维修工作于20xx年 月 日之前完成。
四、维修、维护费用：
1、经双方协商约定材料供给、维修费用包干共计： 壹拾贰万壹仟捌佰元整（￥121800。00元）。
2、此费用包括：
（1）维修、维护人工费；
（2）除高空作业平台车租赁费以外的所有机械费用；
3、光源、控制器、和小型电器元件费用；
4、管理、税金等其他所有费用。
五、维修、维护要求：
1、乙方保障维修期间的操作施工安全；
2、乙方应在维修结束后调试；
3、乙方保证所维修的电器设备质保，质保期一年；
4、如遇其他相关材料的更换工作需向发包方另行通知；
六、相关资料提交：
如涉及合同约定费用范围以外的材料、机械需报经甲方同意并照像确认后实施，乙方应提供相关材料、机械费用发票作为报销据。
七、付款方式：
1、本合同维修工作完成后通知甲方进行验收，工程款原则上按进度分二次支付。第一次支付在工程维修完工后支付至工程款总额的70%；第二次支付待验收合格后十五个工作日内结算至工程款总额的95%。剩余5%工程款留作工程质量保证金，待工程保修期满检查无质量问题后结清，工程结算款最终由审计部门核定为准。
2、实施过程中发生的合同约定范围以外的材料、机械费用经甲方确认按实报销。
八、甲方的责任：
甲方协助消除妨碍乙方施工的`障碍物；按合同约定内容支付维护费用。
九、乙方的责任：
1、按照约定的施工范围、期限和要求进行施工，确保路灯满足照明和相关部门要求。
2、按合同约定提供相关资料。
十、特别约定：
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、停电计划等，由双方共同协调处理。
十一、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十二、本合同经甲、乙双方代表签字、盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。
十三、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程合同】相关文章：
工程工程合同08-10
工程工程合同05-22
工程工程合同[精华]06-28
工程工程合同【荐】09-02
关于工程工程合同03-22
工程工程合同模板06-27
工程工程合同 15篇09-22
工程工程合同 (15篇)09-24
实用工程工程合同05-26
工程工程合同12篇【经典】06-23