木工工程合同

时间：2023-03-05 13:21:50 工程合同我要投稿

木工工程合同

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编整理的木工工程合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

木工工程合同

木工工程合同1

　　甲方：简称甲方

　　乙方：简称乙方

　　经协商甲方将贵州广播电视大学金阳新校区一期四标段教学实验楼A、B栋工程木工制作、安装、上下车、机械等委托乙方施工。内容如下：

　　一、工程内容

　　A、B栋现有施工图纸、招标文件、图纸会审纪要及设计修改所有含有的木工工程，包括制作安装、预留、钉子、铁丝等工序。

　　二、单价及承包方式

　　以建筑面积每平方米15.00元整包干，工程量以施工图为计算依据，人工费、班组管理费、施工工具、机械、铁丝、铁钉、上下车、劳保用品以及现场转运等乙方自行承担。

　　三、付款方式

　　完成工程量，主体结构施工完毕且验收合格后，付到总金额的60%，余款，在施工过程中，模板浪费超过3按市场价扣除乙方工程款。

　　四、质量要求

　　达到国家现行质量验收标准以及设计要求，经有关部门验收合格为准，如验收不合格所引起的返工所发生的.一切费用由乙方自行负责，所耗废的材料按当前市场价从工程款中扣除。模板按缝处漏水泥，拆模后要清理，否则用砂轮机打磨。

　　五、施工工期

　　按现场进度计划施工，乙方不得拖延工程进度，中有拖延工期现象，所造成的一切费用由乙方负责。

　　六、管理

　　乙方在整个施工过程中，必须服从甲现场管理人员的管理，遵守施工现场管理条例和制度。

　　七、施工安全要求

　　1、乙方在施工过程中必须严格执行安全操作规程及有关规定，做到安全生产，文明施工，按照文明施工管理条例实行。

　　2、杜绝一切违章作业，施工前先检查作业面有无安全隐患，做到及时发现及时处理，乙方必须组织工人进行安全教育以及班前安全活动，施工过程中造成的一切安全事故均由乙方自己承担，并对甲方赔偿相应的损失费。

　　八、未尽事宜，甲乙双方自行协商解决。

　　九、本合同一式叁份，办理相关手续一份，甲乙双方各一份，双方签字生效，如有违约合同总10%支付违约金。工程尾款付清后本合同作废。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

木工工程合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　为共同搞好的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的木工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料。工程施工内容：图纸内所有木工工程量，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。

　　5、双方商定本工程工期全部施工及安装项目。即自年月日起计。

　　6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

　　7、承包范围及价格：范围：模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格：按模板展开实面积，每平方米26元（含基础）。

　　二、甲方工作

　　1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。

　　2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

　　3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

　　4、及时履行乙方的其他协助义务。

　　三、乙方工作

　　1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

　　2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

　　3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

　　4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。

　　5、乙方必须无条件服从甲方管理安排

　　四、关于工程款及结算的约定

　　1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。

　　2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%

　　3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。

　　4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；

　　五、关于材料供应的约定

　　1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。

　　六、关于双方责任的约定

　　1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的`费用。

　　2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，

　　违反操作常规，造成人员伤害，责任由乙方全部负责。

　　3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

　　七、关于设计与施工及验收的约定

　　1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

　　2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。

　　3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

　　八、奖赏和违约责任

　　1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。

　　2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

　　九、合同份数

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　十、其它

　　本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。

　　甲方：乙方：

代表人：代表人：

年月日年月日

木工工程合同3

　　甲方：（业主）：

　　乙方：（施工方）：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合店面装饰工程交易规则及工程具体情况，双方达成以下协议：

　　一、合同主要内容：

　　1、甲方将自己位于区（县）小区（街道）店面（店名）以形式交给乙方承做。

　　2、工程总造价：（大写）（￥）

　　1、设计费元（此费在总预算之内）。

　　2、工期天，从年月日起至年月日。

　　4、工程保修期：一年（因甲方使用不当造成损坏），不在保修范围之内。

　　5、甲方代表（签字）

　　6、乙方代表（签字）

　　7、工程内容：施工图纸报价单，并以报价单为准。

　　8、乙方提供主要材料及设备情况表。

　　9、本合同签定生效后，甲、乙双方应严格遵守合同所规定的各项条款。不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程总造价20%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。

　　二、合同细节说明：

　　1、甲方工作

　　（1）开工前，向乙方提供确认的施工图纸或有关作法说明一份，并向乙方进行现场交底。全部腾出或部分腾出屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房屋中所带留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签定协议。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备、并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，费用有甲方自理。

　　（2）甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，甲方其他成员归工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触

　　（3）负责协调邻里关系，保证乙方每日十二小时施工时间，否则工期顺延。补误工费。

　　（4）如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责办理相应的审批手续。

　　（5）协调有关部门作好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　（6）施工期间，甲方将屋门钥匙交给乙方。工程验收结算余额后，原钥匙交给甲方。

　　2、乙方工作

　　（1）组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划，必要时与甲方审定并签字认可。

　　（2）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或有关说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程预算。

　　（3）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备线、古树名木不受损坏。做好现场保护工作，处理好由于施工所带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　（4）施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆原建筑物结构及各设备管线。工程竣工末移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3、工期

　　（1）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方赶工费并签定工期变更协议。

　　（2）因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，对乙方造成误工的应付误工费。

　　（3）因设备变更或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗拒因素影响，导致停工四小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。因此造成乙方的误工损失费用双方协商解决。

　　4、工程质量及验收

　　（1）工程以施工图纸，设计变更的内容为依据。施工过程中双方对工程质量发生争议，申请相关部门对工程质量予以认证。经认证工程质量不符合约定的标准，人证过程支出的费用由乙方负责。经认证工程，质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　（2）甲、乙应双方及时办理阶段工程的检查与验收手续。乙方应提前一天通知甲方参加验收，甲方不按时参加阶段工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认验收、签单。否则乙方有权停工处理，所造成的误工费由甲方负担，且工期顺延。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　（3）由于甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5、变更

　　如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增添减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签字变更后方能进行该项目施工，增添款项随时结清。凡私自与工人商量更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应赔偿相应损失。

　　6、结算

　　工程竣工验收后，乙方提出工程结算并为甲方开据保修单。

　　7、材料供应

　　（1）本工程甲方负责采购供应的材料，设备必须有材料设备表，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的.材料，设计发生了质量问题或差异，对工程造成损失，负责由甲方承担。

　　（2）凡由乙方采购的主要材料，设备必须在材料设备表中注明品牌，规格或质量标准并经甲方签字认可，如与材料表不符，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　8、安全生产和防火

　　（1）甲方或乙方提供的施工图纸或说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设备规范。

　　（2）乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》。

　　（3）如果甲方提供的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　（4）如果乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　9、奖励和违约责任

　　（1）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方应支付乙方50/天的误工费;甲方如果不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1%支付滞纳金，且工期顺延。

　　（2）由于乙方原因，逾期一天，乙方支付甲方50/天的违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方1%作为奖励。

　　（3）甲方未办理任何手续，擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　（4）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责，且视为验收合格。

　　（5）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　10、争议或纠纷处理

　　（1）本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　（2）当事人不愿意通过协商、调解解决问题或者协商、调解不成时，可向当地人民法院起诉。

　　11、补充条款

　　12、附件

　　（1）本合同正、副本各两份、甲方、乙方、各持一份。

　　（2）本合同履行完成后自动终止。签字（章）有效。

　　13、附件

　　（1）施工图纸

　　（2）工程预算表及报价表

　　（3）甲方提供材料、设备清单

　　（4）主要材料说明

　　（5）工程变更单

　　（6）工程验收单

　　（7）工程结算单

　　（8）其它

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代理人：

　　电话：

　　年月日

木工工程合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将项目工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价

　　乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（xx）元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围

　　乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）。

　　三、乙方权利义务

　　1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的'施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场。

　　四、甲方权利义务

　　1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）。

　　五、工期要求

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制

　　定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500-5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　六、质量标准

　　规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

　　七、安全要求；

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

　　八、付款方式

　　本工程第一次按工程总量的三楼付款80%，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

　　九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。

　　十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　年月日

木工工程合同5

　　（以下简称）甲方：

　　（以下简称）乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协调一致，签字本合同。以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　四、工程承包方式：

　　五、本工程合同工期为天（阳历天从开工之日算起）。

　　六、本工程开工日期年月日。竣工日期年月日。

　　七、本工程期限的变更条件：

　　八、本工程合同总价为人民币元。

　　九、双方负责事项：

　　（1）甲方负责协调施工现场关系，解决水、电、库房等事项。

　　（2）乙方应遵守甲方现场管理制度和技术要求，严格把关。

　　十、工程付款方式、分三期付清：

　　（1）一期：

　　（2）二期：

　　（3）三期：

　　十一、违约责任：

　　（1）甲方不能按合同约定支付价款，每延迟一日应向乙方支付千分之三的.违约金或乙方有权停止施工。

　　（2）乙方不能按合同约定日期按时竣工，每延迟一日应向甲方支付千分之三的违约金（应在支付的价款中扣除）。

　　十二、争议的解决方式：

　　合同执行工程中如发生争议，双方及时协商解决，协商不成时，任何一方均可以向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　十三、本合同中施工工程量以工程结束验收为准，并作为结算根据。施工中增加或减少工作量及项目，在甲、乙双方签字确认后，进行施工，其相关费用在结算时计算。

　　十四、本合同签定后，甲乙双方如需要提出修改或增加条款时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　十五、其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》规定执行。

　　十六、本合同附件，施工结构图，技术要求和工程项目预算表

　　本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工校验，结清工程尾款后失效。

　　本合同一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方（盖章）：

　　地址：

　　法定代表人（盖章）：

　　委托代理人（盖章）：

　　开户银行：

　　账号：

　　电话：

　　邮政编码：

　　乙方（盖章）：

　　地址：

　　法定代表人（盖章）：

　　开户银行：

　　账号：

　　电话：

　　邮政编码：

　　签约日期：年

　　签定地点：

木工工程合同6

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件下，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、建筑面积：㎡，图纸设计和变更为依据。

　　二、承包方式与范围

　　包木工、包模板的制作、安装、拆除、木模木方制作等工作。甲方每层提供总电源。临时搭接电源线由木工组自理。

　　三、工期：

　　1、按设计图纸，技术交底，设计变更，规范规程要求施工，达到验收合格标准。

　　2、乙方完成的工程必须严格按照建筑工程质量检验评定标准进行检查，均要达到合格。承担甲方与发包方签定质量约定的.所有条款。

　　3、在施工中，必须保护好工程的其他分项已完成的成品和半成品。

　　4、因甲方修改图纸等原因增加工作量，应由甲方付给乙方点天工资。

　　5、甲方必须预留施工孔，不留者由甲方出点天工资来支付乙

　　四、承包价格：

　　本工程承包单价均按实际建筑面积元/m计算面积大包干。甲方不另签证计时工。

　　五、付款方式：

　　从乙方施工人员进场首月生活费由乙方垫资，从进场之日起每月付进度款百分之八十。待工程完成后一个月内甲方必须付清全部款项，如因非自然灾害等人力不能控制的情况外拖欠款项应每天向乙方交付所欠余款2%的滞纳金。

　　六、其它

　　未尽事宜双方协商解决，本合同一式贰份，双方各执壹份，双方签字后生效，具备同等法律效力，劳务承包款付清后劳务合同自动终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

木工工程合同7

　　甲方：________________身份证：________________

　　乙方：________________身份证：________________

　　经甲乙双方共同协商，甲方将所承接华洋________工程，部分木工工程分发包乙方施工。为明确双方各自的责任和义务，在自愿平等，互惠互利，自负盈亏的原则基础上，确保施工质量，就浓缩施工进度，确保安全生产，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　二、责任和义务

　　1、该工程，主体质量必须达到省优质结构标准，该工程按模板实际接确面积计算。

　　2、在施工过程中，因质量问题整改不及时，被政府主管部门，监理公司建设方及甲方发出：整改通知书或通报批评责令整改是，每次罚500-1000元，发现质量事故，并予以返工，一切损失费用由乙方承担。

　　3、如乙方在施工管理混乱质量或安全事故频出，已不能胜任该工程的施工任务，甲方可以辞退，如乙方在施工中途未经甲方同意，自行停工，甲方可拒绝结算工资，由此造成的所有损失由乙方承担。

　　三、安全

　　经甲方考核，在合同履行期内，乙方必须严格按照协议内容及时按照操作规程施工，如发生安全事故，甲方积极配合，因事故造成的`损失，分清责任后由责任方承担。

　　四、工程款的结算及支付方式

　　地下一层结束后，两星期内付工程量的50%如在非标层结束后，有部分人员要撤场的，结清工资生活费甲方按月支付乙方工人，每月1000元。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

木工工程合同8

　　甲方：

　　乙方（木工班）：

　　甲方就承建的楼工程木工、模板（松木、胶合板）、门架工程承包给乙方施工，经甲、乙双方协商达成如下协议。

　　一、承包方式：包工包料。

　　二、承包工作内容：

　　按照甲方提供的施工图内容施工，具体施工内容包括模板（松木、胶合板）制安（包括钉子、铁丝、夹具、卡具、穿墙塑料管、门架支撑）

　　等所有材料及设备、门架拆除、放线、清理、预埋件、预留钻洞、安装预埋件、浇捣砼时的护模、垮模需要按图要求凿砼、剪力墙、柱钢

　　管加固等。（地下室剪力墙钢管加固由甲方负责）。

　　三、质量要求

　　1、模板的几何尺寸必须符合施工图纸尺寸，几何尺寸偏差在国家施工规范允许范围内。

　　2、模板及门架支撑体系必须具有足够的强度、刚度和稳定性，能安全检查可靠的`承受施工荷载和侧压力。

　　3、模板接缝严密，不得严重漏浆。

　　4、模板制安质量标准为合格。

　　5、如发生胀模、垮模，造成砼凸出现象，凿砼工资由乙方承担并负责清理卫生，柱剪力墙脚下渗出砼包由乙方负责凿除并清理。出了现大面积垮模和造成质量事故，按凸出部分每处500元进行罚款。

　　6、乙方必须保证地下室，首层二层购新模板。

　　7、乙方应严格按照施工规范和操作规程，并按优良标准进行施工，确保一次验收合格，若因质量问题造成重大损失，工程造价的到5倍予以罚款。

　　8、每层（屋）模板安装和拆除后，必须清理干净所有杂物，保证干净的楼（屋）面交给钢筋工和泥工班组。

　　四、木工包干单价

　　工程量按砼接触展开面积计算，地下室单价按35.5元平米计算，（支撑系统为轮扣综合价）标准层单价为34.5元平米计算，计时工按 8元小时计算。

　　五、工程款结算方式

　　每月结算一次，按当月完成工作量总款的80%在次月 5日发放工资，工程封顶后付至总工程量的95%,所有木工项目完成，工程竣工验收后三个月内付清所有工程款，如乙方中途退场或停工，则甲方扣除乙方已完成的工程量的50%作违约金，并且有权另行安排班组接替其施工任务，乙方不得在施工过程中不听从施工员的安排，施工员有权不给乙方结算工程量。

　　六，工期

　　每月每层按项目经理下达的施工计划规定时间完成，在标准层后，每月每栋必须完成4层。乙方必须备足所有材料。每提前一天奖励300,每推迟一天罚款300元，按期完成不奖不罚。

　　七，文明施工

　　乙方进场后要做到文明施工，各种进场材料应分类堆放堆齐，做到工完料清，施工期乙方必须服从甲方施工员指挥，如乙方不听从甲方施工员指挥，甲方施工员有权对乙方罚款和开除出场。

　　八、安全生产

　　乙方在施工中必须做到安全施工，班组长应对本班民工进行安全教育，严格按照国家安全操作规程施工，并严格执行甲方各项规章制度，做好周边安全防护，因乙方原因发生的任何安全事故所造成的一切责任及损失均由乙方责任，因其他原因所造成的安全事故由责任方负责，安全帽由工地统一购买，乙方支付购买款。

　　九、乙方不得用甲方的模板材料，如有发生甲方将加倍罚款，每层（每道）工序完成后及时把施工现场清理干净，主体工程完成后所有木工建筑材料全部用品吊栏运输下地，并及时清理出工地。

　　十、乙方须无偿提供吊栏下料台的板子、搭桥、泥工用工作凳子，工地人员铺床用胶合板方料等，如人为损坏，按市场价赔偿。

　　十一、乙方必须每天安排一名负责人在工地现场指挥，不到现场每天罚款500元。

　　十二、本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，本合同从签订之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效。

　　十三、乙方向甲方交纳陆万元（每栋壹万元）工程质量、进度、安全履约保证金。

　　甲方（公章）：乙方（签名）：

　　甲方代表：身份证号码：

　　联系方式：

　　______年____月____日

　　补充协议

　　工地安全事故方面的补充协议，条款如下：

　　1、工地产生安全事故产生的费用：3000元以下，由乙方自行负责与甲方无关。

　　2、 3000元以上 00000元以下，由乙方负担80%,甲方负担20%.

　　3、甲方维护不到位，产生的安全事故一切费用由甲方负责与乙方无关。

　　甲方（公章）：乙方（签名）：

　　甲方代表：身份证号码：

　　联系方式：

　　______年____月____日

木工工程合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　___市_____公司轻钢结构工程承包合同

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商达成如下协议：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：建筑面积：

　　第四条：工程价款及付款方法：

　　1、工程总造价(不含税)：

　　2、本协议签订之日内付工程总造价的

　　，大梁檩条进入施工现场付总工程款的，夹芯板进入施工现场内付总工程款的，验收合格后付清余留工程款的。

　　第五条：工程期限(开工、竣工时间)

　　第六条：工程质量标准

　　第七条：甲方责任与义务：

　　1、开工前提供施工用水、用电，施工现场做到“三通一平”，并保障乙方在施工现场内的'治安事项，提供施工设备、材料堆放及施工人员住宿场地。

　　2、按协议约定按期拨款。

　　否则，属违约行为，乙方有权停工，工期顺延。

　　3、负责合同期内协调并解决与当地工商、城管等管理部门发生的一切相关事宜，并负责所产生的税、费。

　　第八条：乙方责任与义务

　　1、严格按照甲方签字要求规范施工，确保工程质量。

　　2、工程按期交工，不得影响甲方使用。

　　3、工程结束后负责清理施工现场。

　　4、工程保修五年，保修期内出现质量问题免费维修，但自然不可抗拒力及人为破坏除外。

　　5、负责施工期间的工伤事故。

　　第九条：违约责任

　　1、工程竣工验收前不得使用，否则由此造成的一切后果由甲方承担。

　　2、甲方收到验收通知后应在三日内组织验收，逾期不验收，则视为该工程验收合格。

　　3、双方如有违约，违约方每天按工程总造价的支付违约金给对方。

　　4、如发生合同纠纷，在守约方所在地相关部门及法律机关进行仲裁。

　　第十条：其他条款

　　1、本合同如在合同期内发生变更，须经双方共同协商另拟补充协议，补充协议经双方签字、盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　2、未尽事宜由双方协商解决或订立补充协议，补充协议经双方认可与本合同具有同等法律效力。

　　第十一条：本合同一式两份，乙方、甲方各一份。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　法定代表人：

　　电话：

　　签约日期：年月日

木工工程合同10

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：渠县青神乡黄石村灾后重建

　　2、工程地点：渠县青神乡黄石村

　　3、承包范围：所有木工和相应的`机械辅料

　　4、建筑面积： m，图纸设计和变更为依据。

　　二、承包方式与范围

　　包木工、包模板的制作、安装、拆除、木模木方制作等工作。甲方每层提供总电源。临时搭接电源线由木工组自理。

　　三、工期：

　　1、按设计图纸，技术交底，设计变更，规范规程要求施工，达到验收合格标准。

　　2、乙方完成的工程必须严格按照建筑工程质量检验评定标准进行检查，均要达到合格。承担甲方与发包方签定质量约定的所有条款。

　　3、在施工中，必须保护好工程的其他分项已完成的成品和半成品。

　　4、因甲方修改图纸等原因增加工作量，应由甲方付给乙方点天工资。

　　5、甲方必须预留施工孔，不留者由甲方出点天工资来支付乙方多出的工时。

　　四、承包价格：

　　本工程承包单价均按实际建筑面积 65元/m计算面积大包干。甲方不另签证计时工。

　　五、付款方式：

　　六、其它

　　未尽事宜双方协商解决，本合同一式贰份，双方各执壹份，双方签字后生效，具备同等法律效力，劳务承包款付清后劳务合同自动终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

木工工程合同11

　　工程管理各位同学：

　　现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们，请认真对照教材做一遍。

　　试题汇编分为：1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题。 4.试题分

　　类。（如有错误的请以教材为准予以更正为盼。）

　　预祝考试成功！

　　试题结构；

　　一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)

　　二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)

　　三、名词解释题（本大题共5小题。每小题3分，共15分)

　　四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

　　五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)

　　样卷

　　一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)

　　在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

　　1．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）

　　A．保证B．定金 C．留置 D．抵押

　　2．当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种情况为（）

　　A．同时履行抗辩权B．不安抗辩权

　　C．先履行抗辩权 D．后履行抗辩权

　　3．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同（）

　　A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门

　　C．合同管理部门 D．人民法院

　　4．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）

　　A．按原价格执行 B．按新价格执行

　　C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行

　　5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）

　　A．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

　　B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

　　C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

　　D．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责

　　6．投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（）

　　A．投标文件的密封不符合招标文件的要求

　　B．投标文件中附有招标人不能接受的条件

　　C。购买招标文件后不递交投标文件

　　D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

　　7．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）

　　A．1／4B．1／3C．1／2D．2／3

　　8．如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是（）

　　A．图纸 B．工程量清单 C．中标通知书 D．施工合同专用条款

　　9．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应（）

　　A．由建设单位主管部门确认和提出修改意见

　　B．由业主确认和提出修改意见

　　C．由工程师确认和提出修改意见

　　D．由项目经理确认和提出修改意见

　　10．在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（）

　　A．24小时 B．48小时 C．3天 D．7天

　　11．工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）

　　A．③一②一① B．①一②一③ C．③一①一② D．①一③一②

　　12．当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）

　　A．仲裁委员会主任指定 B．仲裁庭指定

　　C．当事人共同选择 D．仲裁委员会指定

　　13．投标保函的金额一般为投标报价总金额的（）

　　A．0.1％～0.55％ B．0.5％～3％ C．3％～5％ D．5％～10％

　　14．在FIDIC土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的

　　是（）

　　A．业主 B．承包商 C．分包商 D．设计单位

　　15．按照惯例，下列风险中应由业主承担的是（）

　　A．一个有经验的承包者不能预测的情况的风险

　　B．进度和质量风险

　　C．材料和设备采购风险

　　D．报价的完备性和正确性风险

　　16．建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）

　　A．建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同

　　B．建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同

　　c．施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件

　　D．计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

　　17．投标保证金的有效期一般应超过投标有效期（）

　　A．7天 B．14天 C．28天 D．30天

　　18．按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或

　　条件索赔和（）

　　A．工期拖延索赔B．综合索赔

　　C．承包商与业主问的索赔 D．单项索赔

　　19．FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（）

　　A．施工全部完毕之后B．工程移交之后

　　C．保修期满之后 D．竣工验收报告批准之后

　　20．如果合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式

　　是（）

　　A．和解 B．调解 C．仲裁 D．诉讼

　　二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)

　　在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

　　括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

　　21．当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包

　　括（）

　　A。假借订立合同，恶意进行磋商的

　　B．泄露对方商业秘密的

　　C．提供虚假情况的

　　D．故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E．经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

　　22．我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（）

　　A．公开招标 B．邀请招标 C．议标

　　D．地区内招标 E．行业内招标

　　23．按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定，应由发包人完成的工作包括（）

　　A．土地征用和拆迁 B．临时用地申报批准手续 C．提供工程地质报告

　　D．做好现场安全保卫工作 E．提供工程进度计划表

　　24．在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有

　　（）

　　A．委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费

　　B．委托人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费

　　C．委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已多付的设计费

　　D．因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费

　　E．委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金

　　25．FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括（）

　　A．对工程质量负责

　　B．在缺陷责任期内负责照管工程现场

　　C．执行工程师发布的各项指令

　　D．拒绝接受指定的分包商

　　E．对施工现场的安全负责

　　三、名词解释题（本大题共5小题。每小题3分，共15分)

　　26．合同法律关系

　　27．指定分包商

　　28．工程索赔

　　29．不平衡报价法

　　30．缺陷责任期，

　　四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

　　31．简述违约责任与缔约过失责任的区别。

　　32．简述工程项目施工招标应具备的条件。

　　33．在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担？

　　34．新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？

　　35．简述引起工程费用索赔的主要原因。

　　五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)

　　36．某项工程建设项目，发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成相应的`损失，承包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下：

　　（1）遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失，故应由发包人承担赔偿责任。

　　（2）给已建部分工程造成损失，损失计18万元，应由发包人承担修复的经济责任，承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。

　　（3）承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，发包人应予支付。

　　（4）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。

　　(5)由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元。发包人应予以支付。

　　问题：对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)

　　37．某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在委托设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。

　　中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工合同时，业主虑到过多分包可能会影响工期．只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持部应进行分包。在施工过程中，房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行调整（工程变更）。

　　在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款．从而也没有按分包合同规定的时闾向分包单位付款。

　　问题：

　　(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么

　　(2)施工单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时问向分包单位付款。妥当吗为什么

　　模拟试题及答案

　　一.单选

　　○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由( B )来承担.

　　A.委托方 B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

　　○监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（ A）。

　　A.业主承担

　　B.业主从监理费中扣除，转付给承包方

　　C.承包方承担，因他执行的是无效指令

　　D.监理单位给予支付

　　○采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ B）控制。

　　A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商

　　○监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（ D）。

　　A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走

　　C.向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主

　　○合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（ D ）。

　　A.1万元 B.2万元 C.3万元 D.4万元

　　○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( A )。

　　A.另一方可请求法院强制执行

　　B.仲裁机构可强制执行

　　C.另一方可以请求公安机关强制执行

　　D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

　　○设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（ C）。

　　A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

　　B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

　　C.每次阶段支付时均不许扣减定金

　　D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

　　○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（ B）。

　　A.总价合同 B.单价合同

　　C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同

　　○进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（ A ）。

　　A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

　　C.要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定

　　○一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（ A）。

　　A.提出变更方承担 B.对方承担

　　C.平均分担 D.提出变更方按较大的比例承担

　　○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（ B ）止所经过的日历天数。

　　A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

　　C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日

　　○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C )

　　A.同质业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

　　C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换

　　○分包商在施工现场的协调管理工作，应由（ C）负责。

　　A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己

　　○招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（ B）。

　　A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格

木工工程合同12

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利、友阿好合作的基础上,甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签订本建筑工程木工分包劳务合同,供双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　工程名称：_________________

　　工程地址：_________________

　　结构类型：_________________

　　承包方式：包工龄、包钉子、铁丝、电源线等辅助材料、保质量、包进度(包工期)、包文明施工等。

　　一、承包内容及要求：

　　1、乙方所承包工程内的所有主体及支设(拆除),拆除后楼层的清理工作,如拆除后不清理,甲方以两倍的价格请人清理,乙方付费。

　　2、支设墙、柱模板前墙柱根部的清理工作,打定位筋。模板支设完工后木工的垃圾清理。

　　3、浇筑时模板的看护,以及模板胀模后砼的清理上楼使用。

　　4、因模板支设不牢造成胀膜模、位移一公分以上的砼踢打工作。

　　5、在施工期槽钢洞或外架、塔吊附作的安装制作、补洞均由乙方负责。

　　6、楼梯平台的钢丝网安装由乙方负责。

　　7、工程完工后木工材料分类、分规格型号按甲方指定地点堆放。

　　二、承包单价和结算方式：

　　1、按实际支模面积计算________元/㎡。

　　2、承包款支付方式：_________________每五层完成后半个月内支付所完成工程量的,主体完工后支付工程量的________%剩余在整个木工工程完工后支付。

　　3、以上承包单价包含整个分项工程的木工的所有承包费用。乙方不得以任何理由再向甲方索取和该工程相关的任何费用。

　　4、此承包单价在双方意见达成一致后立即生效,任何一方无任何理由变更承包单价。

　　三、工程质量标准：

　　根据质量要求标准,承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检、互检工作。然后以书面形式通知甲方进行验收,经验收达到质量标准方可进行正道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止,如经整改仍然达不到要求,乙方必须承包双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。

　　四、工期要求：按公司要求为准。

　　五、安全要求及综合治理：

　　1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工,遵守项目制定的《安全质量管理制度》。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。

　　2、严格遵守各种法律、法规,必须服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在元以内由乙方自付,元以上除保险外甲方负责总费用的90%,乙方负责总费用的10%。

　　3、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽临边作业系好安全带,如发现不戴安全帽给予元/人次罚款,不系安全带给予元/人次罚款,违反安全操作规程的`和未经主和部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处。

　　4、工作范围内的文明施工,禁止有打架斗殴和偷盗的现象,如发生此类现象事件,工程项目部将对其进行批评教育和罚款处理,情节严重者送交当地派出所处理。

　　六、违约责任及其他：

　　1、班组进场后由于乙方原因路途退场或影响工程进度,影响工期的情况下,甲方有权扣除乙方工程款的30%,按成品的70%结帐,根据本合同第二点第二条的时间,前来领款。

　　2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。

　　3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

　　4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　身份证号：_________________身份证号：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　________年____月____日

木工工程合同13

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下木工单项工程合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：叶县恒基国际1#楼住宅小区

　　二、工程地点：叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内

　　三、承包范围：施工图纸范围以内框架主体的.模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。

　　2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

　　六、质量要求：严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

　　1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　日期：____________________日期：____________________

木工工程合同14

　　甲方：简阳逸水鼎城二期1#楼项目部

　　乙方：木工班组

　　逸水鼎城二期1#楼项目部，根据施工需要，现将本工程所有的模板施工承包给乙方负责。为了加强工程质量、安全、文明、工期及成品保护等方面的管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，本着平等、自愿、诚信的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　本工程地处简城镇滨江路原红塔职高内，地下一层地上31+1层，1、2层为商业用房，以上为居住用房。标准层层高为3m，总高约99m，建筑面积约28000m2，全框架剪力墙结构。本工程支模面积约91000m2，结算时以实际完成工程量为准。

　　二、承包范围

　　本工程范围内的所属模板施工，包括二装模板，原有模板、模条的清理利用，即实行单包工。

　　三、工期要求

　　乙方进场施工时间以甲方通知为准，施工总工期按甲方要求。如因甲方原因导致工期延误，总工期顺延。乙方在保证质量、安全的前提下，应科学、合理地组织施工，按期或提前完成施工任务。如因乙方自身原因延误工期（如乙方人力不足，小雨天无工人施工，该加班而不加班等等），所产生的经济损失由乙方承担，按每延误1天罚款500元迭加，每次罚款不低于1000元。

　　四、质量要求

　　乙方应充分熟悉设计施工图纸，正确理解设计施工意图。所搭设的架体必须根据满堂施工脚手架方案，确保架体安全、稳定。模板安装必须平整、光洁、不漏浆；几何尺寸准确无误；

　　轴线、层高符合规范要求，阴阳角方正顺直。施工质量必须达到模板工程质量验收规范要求，确保一次性检查合格。具体技术操作规程参见模板施工安全技术交底。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：负责向乙方进行安全技术交底，向乙方提供一份能够满足施工需要的施工图纸，保证满足施工用材料及时供应。向乙方提供50m范围内的用电转接箱，负责夜间施工照明，协调各班组的工作条件及关系，向工人提供饮用水，负责每月进度款的按时拨付等。

　　2、乙方责任：应严格履行合同约定，遵守国家现行的法律法规，对班组操作人员进行安全知识教育，向项目部提交所有操作工人身份证复印件一份（建立三级教育卡和办理保险用），每次放线时派两名工人配合甲方抄平放线，保质按期完成施工任务。甲乙双主签定劳动合同时，乙方需向甲方预交5万元信誉保证金，待±0.00施工完毕后，甲方无息退还乙方。乙方自备能满足施工用机具，如圆盘锯、刨木机、手提锯、电钻、三级配电箱后的电缆线等，低值易耗品如：铁钉、铁丝、火钩、粘胶带、海棉条、广线、锯子、墨斗、墨汁、梅花扳手、钉锤和劳动用品如：安全帽、安全带、雨衣、手套等。每次施工前五天，上报架料计划，且须准确。对原有模板、木条负责清理和应用，对所用材料应先计划考虑周全，不得随意乱切乱锯。模板每一次使用完后必须进行清理，刷隔离剂。每次模板安装时，必须将模板内杂物清理干净。每次搭设完毕应将剩架料、配件放回原位，或按指定地点堆放；对毛边脱层的大模板及时进行裁边利用。自觉及时对胀模后砼，派专人剔打，达到二装要求；对散落于硬防护及兜网，因乙方自身产生的材料，必须无条件随时清捡，否则甲方派人处理，所发生的费用甲方将双倍扣罚。每次砼浇筑必需要有专人值守，否则罚款200元/次，如果砼浇筑时无人值守，胀模所造成的砼损失，甲方对乙方将加倍处罚。负责施工场地内，塔吊无法操作的场内材料短运。架子、模板拆除后应及时清理，并按指定位置堆码整齐，原则是方便上车。凡属乙方所用剩余材料，必须自行清理收捡，并堆放于指定地点。

　　六、付款办法

　　甲方根据乙方的实际完成工程量，以砼接触面积，按综合单价元/m2结算木工工资，不再另外产生其他任何费用。如果乙方施工质量经常受到工程部及监理部的`表扬，或达到优良施工标准，甲方按每平方米支模面积增加0.5元/m2作为奖励。施工期间如发生零星用工，技工按120元/天，普工按70元/天另计，零星用工每月结清。第一次支付工资按总承包合同约定，三层主体完成后，结算已完成部分80%形象进度工资。以后甲方每月按乙方形象进度工程量的80%，于次月15日支付乙方工资，工程完成并验收合格后，支付到总工资的90%，竣工验收后1个月内结清所有余款。

　　七、安全、文明施工。

　　乙方施工人员进入施工现场后，必须遵守甲方的工地管理制度，听从甲方的安排指挥，尊重业主及监理。所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽，高空作业系好安全带，乙方现场管理人员必须按时参加甲方召开的工地生产例会；无故缺席罚款200元/次,施工现场内禁止打架斗殴，如果发生斗殴事件，不论有理无理，均罚款20xx元/次。场内禁止随地大小便，严禁私拉乱接电线。为配合本工程的标准化工地管理，应随时清洁楼层内自身产生的建筑垃圾和生活垃圾。如因乙方疏于安全管理，不按安全操作规程施工，所发生的安全事故，费用在10000.00元以内的，概由乙方自行承担，费用超过10000.00元部分，按甲乙双方7:3比例分摊。

　　八、违约责任

　　乙方所属工人不服从甲方管理人员安排，罚款50元/次，施工期间进入施工现场不佩戴安全帽（以照片为准），罚款50元/次；施工现场内大便者罚款200元/次；如工人未经甲方允许，随意携带工地内物品出工地大门，视为偷盗；罚款200元/次以上。因乙方原因使工地受到业主、监理及相关部门批评或罚款，甲方将加倍处罚。所有罚款只记班组不记个人，累计后在当月预付进度工资款中扣除。乙方如有工人在施工中，多次不听从甲方安排、指挥或违规操作，甲方有权责令其退场，否则不发当月进度工资。乙方在施工中，不服从甲方管理，导致工程不能正常进行，甲方有权单方终止合同，另行安排其他班组进场施工。结算时按乙方实际完成工程量的80%结算劳务工资。甲方有权拒付剩余的20%形象进度工资，作为补偿新进场班组费用。

　　以上协议未尽事宜，双方协商。协议内容，双方应共同遵守，并不得反悔。如果一方违约，必须承担另一方一切经济损失。

　　本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。合同从双方签字之日起生效，工程完工后并结清余款后自动失效。

　　甲方：逸水鼎城二期1#楼项目部

　　乙方：木工班组

　　20xx年月日