建设工程设计合同

时间：2023-06-13 13:18:59 工程合同我要投稿

建设工程设计合同集合15篇

　　在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的建设工程设计合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

建设工程设计合同集合15篇

建设工程设计合同1

　　建设单位：__________ ，以下简称甲方;

　　设计单位： __________ ，以下简称乙方。

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲主委托乙方承担程的设计项目，建筑安装面积为 __________平方米，批准总投资为 __________万元，建设地点在。

　　第二条　甲方的义务

　　1.甲方应在__________年__________月__________日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条　乙方的义务

　　1.乙方必须在__________年__________月__________日以前，向甲方交付初步设计文件;在__________年__________月__________日以前，向甲方交付技术设计文件;在__________ 年 __________月 __________日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__________份，技术设计文件一式 __________份，施工图设计文件一式份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__________ 年__________ 月__________ 日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

　　2.乙方必须根据批准的'设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条　设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__________ 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条　设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后_______天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后 __________天内，甲方应向乙方支付 %的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后______天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条　奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日______ 元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_____ 天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的 %的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　第七条　其它。

　　本合同自__________年__________月__________日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式________ 份，送计委、建委、......等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：__________ 设计单位(乙方)：__________

　　代表人：__________ 代表人：__________

　　联系人：__________ 联系人：__________

　　单位地址：__________ 　单位地址：__________

　　编码：__________ 　编码：__________

　　电话：__________ 　电话：__________

　　传真：__________ 　传真：__________

　　开户银行：__________ 开户银行：__________

　　银行帐号：__________ 　银行帐号：__________

　　__________ 年__________ 月__________ 日

建设工程设计合同2

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同编号：(由设计方编填)

　　设计证书等级：

　　发包方：

　　设计方：

　　发包方委托设计方承担工程设计经双方协商一致签订本合同

　　第1条本合同依据下列文件签订

　　(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》

　　(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件

　　第2条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见表4-2

　　表4-2设计项目内容

　　序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资

　　(万元)费率(%)估算设计费

　　(元)

　　层数建筑面积

　　(平方米)方案初步

　　设计施工图

　　第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件

　　表4-3发包方应提供的资料

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件如表4-4所示

　　表4-4设计方应交付的资料

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　第5条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表4-5所示

　　表4-5设计费支付进度

　　付费次序占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间决定)

　　第一次付费20%定金本合同签订后三日内

　　第二次付费

　　第三次付费

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费不留尾款;

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时双方另行签订补充协议;

　　4.本合同履行后定金抵作设计费

　　第6条双方责任

　　(1)发包方责任

　　①发包方按本合同第3条规定的内容在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其完整性、正确性及时效性负责发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计

　　发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时设计方有权重新确定提交设计文件的时间

　　②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或将所提交资料做较大修改以致设计方需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费

　　③在未签合同前发包方已同意设计方为发包方所做的各项设计工作应按收费标准相应支付的设计费

　　④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时如果设计方能够做到发包方应根据设计方提前投入的工作量向设计方支付赶工费

　　⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作、生活及交通等方便条件

　　⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计方同意发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上情况发包方应负相关法律责任设计方有权向发包方提出索赔

　　(2)设计方责任

　　①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责

　　②设计合理使用年限为年

　　③设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件

　　④设计方交付设计资料及文件后要按规定参加有关的设计审查并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充设计方按合同规定时限交付设计资料及文件本年内项目开始施工的负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收一年内项目尚未开始施工的设计方仍负责上述工作但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费具体金额由双方商定

　　⑤设计方应保护发包方的知识产权不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包方造成经济损失发包方有权向设计方索赔

　　第7条违约责任

　　(1)在合同履行期间发包方要求终止或解除合同设计方未开始设计工作的不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费不足一半时按该阶段设计费的一半支付;超过一半时支付全部的该阶段设计费

　　(2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过三十天以上时设计方有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包方发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时发包方均按第7条第(1)款的相关规定支付设计费

　　(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计方错误造成工程质量事故损失设计方除负责采取补救措施外应免收直接受损失部分的.设计费损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的%

　　(4)由于设计方自身原因延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二

　　(5)合同生效后设计方要求终止或解除合同时设计方应双倍返还定金

　　第8条其他相关事宜

　　(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同

　　(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包方自费向有关出版部门购买本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数设计方另收工本费

　　(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计方不得指定生产厂、供应商发包方需要设计方配合加工定货时所需费用由发包方承担

　　(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计方参加出国费用除制装费外其他费用由发包方支付

　　(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务另行支付费用

　　(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决

　　(7)本合同发生争议时双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构事后又未达成仲裁书面协议的可向当地人民法院起诉

　　(8)本合同一式份发包方份设计方份

　　(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效

　　(10)本合同生效后按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止

　　(11)本合同未尽事宜双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力

　　(12)其他约定事项

　　发包方名称：设计方名称：

　　(盖章)(盖章)

　　法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　银行账号：银行账号：

　　建设行政主管部门备案：鉴证意见：

　　(盖章)(盖章)

　　备案号：经办人：

　　备案日期：年月日鉴证日期：年月日

建设工程设计合同3

　　订立合同双方：

　　建设单位：____，以下简称甲方;

　　设计单位：____，以下简称乙方。

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

　　第二条　甲方的义务

　　1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　第三条　乙方的义务

　　1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　第四条　设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条　设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的.设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条　奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　第七条　其它_________________________________。

　　本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：　　　　　　　　　　　　设计单位(乙方)：

　　代表人：____　　　　　　　　　　　　　代表人：____

　　联系人：____　　　　　　　　　　　　　联系人：____

　　通讯处：____　　　　　　　　　　　　　通讯处：____

　　电话或电报：____　　　　　　　　　　　电话或电报：____

　　开户银行：____　　　　　　　　　　　　开户银行：____

　　帐号：____　　　　　　　　　　　　　　帐号：______

　　年__月__日订

建设工程设计合同4

　　委托单位：

　　注册地址：

　　联系电话：

　　设计单位：

　　注册地址：

　　联系电话：

　　第一条总则

　　本补充协议为甲乙双方签订的_湖1号项目设计合同《建设工程设计合同》(以下简称设计合同)的补充协议，全称为《_湖1号住宅项目建设工程设计合同补充协议》(以下简称补充协议)。在合同执行中，如设计合同与补充协议存在矛盾、抵触和不一致等情况，则以本补充协议为准。

　　第二条工程概况

　　甲方拟在赤壁市咸宁市水泥制品厂改制后置换地块开发_湖1号项目。该项目占地约3.5万㎡(其中约5千㎡地尚未办理征地手续)，地块南北长约250米，东西宽约170米。地块基本方正。建筑用地面积__m2，项目计容积率建筑面积约__平方米，其中，住宅面积约_x平方米，商业面积约_平方米，会所面积约_x平方米，物业管理用房面积约_x平方米，垃圾站面积约_平方米。

　　第三条委托设计内容

　　3.1、委托乙方承担_湖1号项目施工图设计。

　　3.2、设计内容包括：

　　a)设计专业包括总图、建筑、结构、给排水、消防、电气(强弱电)、设计;

　　b)室外工程设计：建筑用地红线内总图道路、停车场、水电室外管线综合、化粪池等室外建(构)筑物设计;

　　c)施工图设计总预算;

　　d)本工程规划与建筑方案设计单位由甲方另行委托，但乙方须配合进行建筑方案设计的相关工作，并以乙方名义报审相关政府部门;

　　e)本工程环境景观施工图设计由甲方另行委托第三方设计单位设计，乙方负责施工图设计配合;具体设计内容为：园林景观构筑物的建筑、结构设计，园林景观要素中的其它结构设计，园林景观水电配合设计等;

　　f)本工施工图设计的施工现场服务及施工配合、技术交底、隐蔽工程验收、中间验收和工程竣工验收;派驻设计代表常驻工地并及时处理(施工过程中与设计有关的问题;

　　g)本工程施工过程中的设计配合及相关技术服务;

　　h)不包括部分：室内二次装修设计(含住宅大堂、会所、商业)、幕墙和门窗设计(只提供分割、开启方式、材料使用等)、环境水景景观设计。

　　第四条甲方责任

　　4.1、据设计合同的规定向乙方提供设计基础资料及施工图设计任务书;

　　4.2、设计过程中，乙方所需的有关设计资料及应由甲方确定的设计问题，甲方需及时配合提供和书面确认，超过双方约定的确认时间而影响到乙方的设计进度，相关设计文件提交时间顺延;

　　4.3、按本协议第七条规定，支付乙方设计费用;

　　4.4、甲方对设计方案的较大调整必须在施工图设计正式开始前予以确认，并以正式文件形式通知乙方;

　　4.5、在设计开始之前，负责向乙方提供由甲方确认并经规划国土局、消防等有关政府部门审批通过的项目建筑方案设计，并协调方案设计单位与乙方间的协调、配合工作;

　　4.6、在施工图开始设计时，负责安排方案设计单位提供重要的建筑设计节点、大样正式设计草图和色彩、主要装饰材料的使用意见;

　　4.7、甲方为乙方派驻施工现场的设计代表提供必要的办公条件。

　　第五条乙方责任

　　5.1、所承担的工程设计质量全面负责，设计要符合国家和湖北省的有关规范、规程、技术标准等规定，并满足甲方提供的施工图设计任务的要求;

　　5.2、按补充协议规定的内容、时间及份数交付设计文件;

　　5.3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。因设计的质量不符合国家法规、规范和深圳市有关标准及设计任务书的要求，乙方应当继续完善设计。由于乙方的设计遗漏或错误给甲方造成损失或工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并按直接损失部分的10%向甲方支付赔偿金，但总额不超过总设计费的50%;

　　5.4、乙方在施工图设计完成时，应向甲方做全面的技术交底工作，并提交二份设计图纸供甲方审查，在通过甲方的审查并修改后方可出正式的报批报建文件和施工图，在施工图通过政府有关部门的审批后，并根据政府有关部门的审批意见出施工修改图;

　　5.5、乙方交付设计文件后，应参加政府及有关部门审查及根据审查结论负责调整补充。负责向甲方及施工单位进行技术交底和施工图设计图纸会审，参加隐蔽工程验收、主要工序验收、分部工程验收和竣工验收;

　　5.6、对施工图设计做阶段性或一次性技术交底，乙方指定具有工程师(含工程师)以上职称的专业技术人员常驻施工现场负责现场施工联络工作，期限从工程开工至工程竣工验收。并及时对施工中发现的设计问题进行处理，派代表参加每周的工程例会;

　　5.7、乙方应积极配合甲方与政府部门及施工单位的协调，对于施工过程中的设计问题，乙方提供及时的配合，紧急情况4小时之内到达现场处理，一般情况原则在12小时之内到达现场，每延误一次罚设计费总价的千分之一;

　　5.8、乙方应对其设计文件的经济合理性负责。在保证质量和安全的前提下，设计充分考虑成本控制，甲方有权聘请专家对乙方的设计进行审核，如确有不合理不经济之处，乙方须无条件负责修改或补充，并免收修改费;

　　5.9、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的有关技术经济资料、方案设计文件和本合同设计成果，如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔;

　　5.10、乙方应配备强有力的技术人员(本项目设计人员组成见附件)认真负责地完成甲方的设计任务。并配合甲方将设计文件报送政府有关部门审批，直至设计文件获得批准。乙方设计技术人员工作应积极主动、认真负责、热情服务，对于甲方提出的合理的建议或意见应积极采纳，否则甲方有权要求乙方更换相应的.设计人员，乙方必须立即更换，否则视为违约;

　　5.11、乙方如对项目设计人员变动应及时通知甲方并由甲方认可;

　　5.12、在方案设计阶段，乙方应协助配合建筑方案设计单位完成结构、给水排水、供电通讯、消防、安全报警、有线电视等专业的方案设计及技术说明，同时完成建筑与环境方案设计的消防报批工作，直至方案设计通过政府相关部门的审核批准;

　　5.13、为减少设计配合失误，乙方应积极主动协助甲方完成相关设计单位之间的技术配合与协调工作;

　　5.14、施工阶段根据各专业施工进度派出相应专业的设计人员代表，及时解决、处理与设计相关的问题，并主动与甲方和施工单位保持日常联系，必要时参加工地例会，解答和解决设计与施工中发现的问题;

　　第六条设计进度及要求

　　6.1、协议生效，且甲方提供每一阶段设计的批准文件(包括规划国土局、消防局、民防办的审批意见书)及设计任务书和有关设计基础资料的条件下，乙方应在下列规定时间内向甲方交付设计文件：

　　序号资料及文件名称份数提交时间

　　1桩基础施工图设计12共10天。甲方5天审图时间。

　　2主体建筑工程施工图设计施工图设计12共30天

　　3室外工程设计(户外管网及道路设计)12原则上控制在20天(主体建筑施工图完成之日算起)以内，并与室外环境景观设计配合进行

　　4全套施工图设计软盘(按档案馆要求)2施工图正式出图时

　　a)室外工程设计(户外管网设计、道路等)应结合环境园林施工图同步进行，做好与环境园林施工图设计单位的配合工作。

　　6.2、计成果要求

　　a)工程设计成果必须符合国家有关规定的深度要求和技术标准，设计内容包括施工图设计、技术交底、施工配合、设计技术服务参加工程相关的相关各阶段验收。

　　b)乙方根据甲方的实际要求在设计时间进度计划内适当时间向甲方提供一式四份施工设计图纸(毛图)，供甲方进行工程招(投)标使用。

　　c)正式施工设计图及相关文件：一式十二份，报建部分装订成册。

　　d)全套文件电子文件二份，提供的文件包括书面文件、图纸文件以及电子文件目录(应按时间、版本顺序排列同时注明日期和版本)。

　　e)上述a)、b)、c)、d)四条所指设计图纸和相关文件均包含在设计合同总价内，不另行收费。

　　第七条设计费支付

　　7.1、工程设计费按总建筑面积×设计费单价进行计算，设计费按每平米人民币_元计算，项目总建筑面积暂按_平方米计算，最终结算面积按规划国土局和政府有关部门审核批准的建筑面积(层高在2.2米以下的架空层及设备层、结构转换层不计入建筑面积)为准。本合同总设计费暂定为人民币_x万元整(￥_x);

　　7.2、设计分段及各阶段工作占总设计费的比例如下：

　　序号阶段比例(%)金额(以实际为准)(万元)

　　1施工图设计90

　　2现场服务10

　　7.3、付款方式

　　a)设计合同签订且甲方正式提交经政府有关部门批准的建筑方案设计文件后支付合同暂定设计费总价的20%作为定金(抵做设计费);

　　b)提供全部施工设计图并经政府有关部门审查批准后七个工作日内支付合同总价设计费的70%;

　　c)项目竣工结算完成后七个工作日内支付应付设计费的10%.

　　第八条联络与变更

　　8.1、甲、乙双方对设计过程中相关意见及对重要事宜的确认均应以书面形式进行。当一方接到对方的书面文件或通知时，原则上须在3天内回复，特别情况不应超过5天，所有往来信函，双方应妥善保存备查;

　　8.2、在合同执行过程中，甲乙双方相互间来往信函、文件和传真等应分类编号，注明执行的版本(仅对电子文件)、日期、与上一文件的关系等;

　　8.3、甲方提出的变更修改，如不违反国家和深圳市的有关规定、规范和标准时，都应被视为有效的、合理的，乙方应积极配合，并对变更后的单体和整体设计负责;

　　8.4、因甲方的原因对设计提出重大修改[重大修改：初步设计阶段平面户型(在功能、布置、结构、房间修改)调整三个以上(不含三个);施工图设计阶段平面户型(在功能、布置、结构、房间修改)调整二个以上(不含二个)的修改为重大修改]，乙方应积极配合，设计修改费由甲方承担，具体收费标准双方另议。由于乙方的设计遗漏、错误和违反有关规定、法规所造成的设计修改，设计修改费由乙方负责。

　　第九条合同终止与违约

　　9.1、合同双方签字生效后，如果一方未能履行合同条款即被视为违约，守约方有权通知违约方及时予以纠正，如超过五日不纠正时，守约方可立即通知违约方中止设计合同及补充协议;

　　9.2、合同生效后，如乙方要求中止或解除设计合同及补充协议，乙方应双倍返还定金和已付的设计费，并赔偿甲方设计费总额的50%作为对违约的损失赔偿;

　　9.3、如甲方原因导致本设计合同提前终止，甲方须支付乙方本补充协议中止前由于执行本补充协议所发生的设计费用。乙方也应交付所有甲方已支付费用的文件资料予甲方。所有费用将按当时图纸及各类文件的完成程度加以评估。双方未能对文件完成程度的评估达成一致意见，则按第十条的规定交由深圳市中级法院裁决;

　　9.4、因乙方原因未按本协议规定的时间提交设计文件，拖延交付设计文件二十天以内(含二十天)，每延误一天甲方扣除设计费总额的2‰;

　　9.5、因乙方原因未按期提交设计文件且拖延规定的时间二十天以上，乙方应减免设计费人民币_万元，同时甲方有权根据实际情况单方中止设计合同及补充合同，同时停止支付任何合同款，并向乙方追索已付设计费;

　　9.6、甲、乙双方履行完设计合同和补充合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　第十条争议与仲裁

　　本补充协议执行过程中，甲乙双方之间发生不同意见争议时，甲、乙双方应本着互相信赖、互相体谅、互相支持的原则求同存异，友好协商解决。若协商解决不成，则交由_裁决。

　　第十一条其它

　　11.1、该项目的环境施工图设计由甲方另行委托第三方设计，乙方应配_合完成环境施工图设计;

　　11.2、甲方因实际工作需要加晒图纸，乙方按A1图幅人民币_元/张计，其它图幅按A1图幅折算后计;

　　11.3、本补充合同与双方签订的设计合同有不一致之处，以本补充合同_x为准;

　　11.4、本补充合同书一式四份，甲乙双方各执二份，均具同等法律效力，_一经双方代表签字盖章后生效。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　签字：

　　日期：__________ 年___________月___________日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　签字：

　　日期：__________年___________月___________日

建设工程设计合同5

　　合同编号：_____________________

　　工程名称：_____________________

　　工程地点：_____________________

　　设计证书等级：_________________

　　发包人：_______________________

　　设计人：_______________________

　　签订日期：_____________________

　　发包人委托设计人承担_______________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订

　　1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》

　　2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　3、建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等

　　____________________________________

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

　　序号资料及文件名称份数、提交日期有关事项

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件

　　序号资料及文件名称份数、提交日期有关事项

　　第五条本合同设计费估算为____元人民币

　　付款次序占总设计费（______%）付费额（______元）付费时间（由交付设计文件所决定）

　　第一次付款______%定金本合同签订后______日内

　　第二次付款______%

　　第三次付款______%

　　第四次付款______%

　　第五次付款______%

　　说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条双方责任

　　1.发包人责任

　　（1）发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费.

　　（3）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　（4）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

　　（5）发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。

　　2.设计人责任

　　（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　（2）设计人采用的主要技术标准是：____

　　（3）设计合理使用年限为______年。

　　（4）设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。

　　（6）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条违约责任

　　1.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时按该阶段全部设计费支付。

　　2.发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天应承担支付金额____%。的逾期违约金。逾期超过____天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的'上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第七条第一款规定支付设计费。

　　3.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误，负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小，向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的___%。

　　4.由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的____%。

　　5.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　建设单位（甲方）：______________

　　地址：__________________________

　　邮码____________________________

　　电话____________________________

　　法定代表人：____________________

　　职务____________________________

　　设计单位（乙方）：______________

　　地址：__________________________

　　邮码____________________________

　　电话____________________________

　　法定代表人：____________________

　　职务____________________________

建设工程设计合同6

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同编号：

　　(由设计人编填)

　　设计证书等级：

　　发包人：

　　设计人：

　　签订日期：年月日

　　发包人：

　　设计人：

　　发包人委托设计人承担工程方案、施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　　序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资

　　(万元)费率设计费(元)

　　层数建筑面积(m2)方案初步设计施工图

　　1 √ √

　　合计

　　备注1、实际设计费以费率*实际出图面积为准;

　　2、本项目方案设计阶段费用占整个项目设计费用的30%;施工图设计阶段费用占整个项目设计费用的60%;

　　3、本次设计内容：方案图(即总平面布置图、规划设计文本)、初步设计(各专业初步设计、概算)、施工图(即各单体建筑、结构、给排水、电气、暖通施工图);

　　4、设计费含税费并开具正式税务发票。

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　1用地红线图1签订合同后三日内

　　2规划条件1签订合同后三日内

　　3设计任务书1签订合同后三日内

　　4项目有关批文1签订合同后三日内

　　5项目地勘资料1施工图设计开始前

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　1总平图4收到本合同第三条第1至第4项资料且收到发包人书面通知之日起5个工作日内

　　2方案图(或初步设计)8收到本合同第三条第1至第4项资料且收到发包人书面通知之日起10个工作日内

　　3施工图8收到本合同第三条第1至第5项资料且收到发包人书面通知之日起20个工作日内

　　第五条本合同设计收费为：约￥元整。设计费支付进度详见下表。

　　付清次序占总设计费%付费额(元)付费时间

　　(由交付设计文件所决定)

　　第一次付费20% 合同签订后三日内支付

　　第二次付费30% 设计人交付方案图时支付给设计人)

　　第三次付费

　　(含定金)45% 设计人交付施工图时支付

　　第四次付费5%尾款竣工验收后5个工作日内或交付施工图纸24个月，以上两个时间以先到的时间节点为准

　　说明：1、设计费最终收费以实际施工图建筑面积乘以费率(或预算建安投资乘以费率)

　　确定。

　　2、本合同履行后，定金抵作设计费。

　　3、如各单体竣工验收楼栋是分批次的，按验收完成的楼栋设计费支付尾款。

　　第六条双方责任

　　6.1发包人责任

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人员提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订合同(或另行补充协议)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.3发包人要求设计人比本合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件,产生费用设计人自理。

　　6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6.2设计人责任：

　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程工程现状及发包人提出的设计要求，进行工程设计，并考虑对其他分项工程的影响按本合同规定的进度要求提交质量合格的.设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

　　国家现行有关技术规范

　　6.2.3设计合理使用年限为50年。

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按本合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人收取相应的设计费用。

　　6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条违约责任：

　　7.1在本合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工程，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付相应的设计费。

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7.5本合同生效后，设计人无故要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。由于发包人违约导致设计人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　第八条其他

　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务补充协议。本合同内设计人应承担的现场施工服务工作含以下内容：

　　8.1.1各施工阶段节点现场验收，施工阶段节点包括：基槽验收、基础验收、主体验收、竣工验收;

　　8.1.2 施工图交付后的图纸技术会审;

　　8.1.3 由设计人提供图纸错误导致的现场问题处理和修改。

　　由施工单位、发包人、监理单位错误引起的设计图纸修改及必要的现场服务所产生的修改费及差旅费用应由发包人承担。

　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。设计人交付的设计资料及文件份数超过本合同第四条规定的份数，设计人另收工本费。

　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

　　8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　8.6由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7如因本合同发生争议，双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，合同双方同意由起诉人所在地人民法院起诉。

　　8.8本合同一式份，发包人份，设计人份。

　　8.9本合同经双方签字盖章后生效。

　　8.10 发包人委托以下人员代表发包人签收设计人交付的设计资料及文件：

　　姓名：电话：邮箱：

　　8.12 其它约定事项：无

　　以下无正文

　　发包人名称：设计人名称：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：/

　　开户名称：开户名称：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

建设工程设计合同7

　　合同编号：____________

　　工程名称：___________________

　　工程地点：___________________

　　(由设计人编填)

　　设计证书等级：_______________

　　发包人：_____________________

　　设计人：_____________________

　　签订日期：___________________

　　发包人委托设计人承担_______________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》

　　2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　3.建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，详见下表。

　　序号

　　分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总

　　投资

　　(万元)费率(%)

　　估算设计费(元)

　　层数建筑面积(㎡)方案初步设计施工图

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事项

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事项

　　第五条本合同设计费估算为____元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　付款次序占总设计费(%)付费额(元)付费时间

　　(由交付设计文件所决定)

　　第一次付款20%定金本合同签订后三日内

　　第二次付款

　　第三次付款

　　第四次付款

　　第五次付款

　　说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条双方责任

　　1.发包人责任：

　　(1)发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　(2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费.

　　(3)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　(4)发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

　　(5)发包人应保护设计人的.投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。

　　2.设计人责任：

　　(1)设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　(2)设计人采用的主要技术标准是：____

　　(3)设计合理使用年限为______年。

　　(4)设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　(5)设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。

　　(6)设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条违约责任

　　1.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时按该阶段全部设计费支付。

　　2.发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天应承担支付金额____%。的逾期违约金。逾期超过____天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第七条第一款规定支付设计费。

　　4.由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的____%。

　　9.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第八条其他

　　1.发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　2.设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人付费向有关出版部门购买。

　　本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，

　　设计人另收工本费。

　　3.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工订货时，所需费由发包人承担。

　　4.发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，由发包人支付。

　　5.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　6.由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

　　(一)提交____仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向____人民法院起诉。

　　8.本合同一式____份，发包人____份，设计人____份。

　　9.本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

　　10.本合同生效后，按规定到项目所在省建设行政管理部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　11.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.其他约定事项：________________

　　发包人名称：___________(签章)设计人名称：___________(签章)

　　法定代表人：___________(签章)法定代表人：___________(签章)

　　委托代理人：___________(签章)委托代理人：___________(签章)

　　住所：_________________________住所：_________________________

　　邮政编码：_____________________邮政编码：_____________________

　　电话：_________________________电话：_________________________

　　传真：_________________________传真：_________________________

　　开户银行：_____________________开户银行：_____________________

　　银行账号：_____________________银行账号：_____________________

　　建设行政主管部门备案：_________签证意见：(盖章)_____________

　　备案号：_______________________经办人：_______________________

　　备案日期：_______年____月____日备案日期：_______年____月____日

建设工程设计合同8

　　合同编号：______

　　项目名称：______项目建设地点：______委托方（甲方）：______承接方（乙方）：______签订日期：____年____月____日

　　正文：

　　1.合同依据

　　2.项目概况

　　3.设计范围

　　4.服务与职责

　　5.费用.付款方式.设计成果和进度要求及交付

　　6.甲方向乙方提供的有关资料及文件

　　7.合同生效.终止与结束8.责任与权利

　　9.一般条款

　　附件一：主要设计人员名单附件二：《设计任务书》附件三：《施工图设计指导书》附件四：《设计文件深度及设计错误分类》附件五：《宗地规划要求》附件六：宗地地形图附件七：深圳地区气象资料附件八：销售合同附图样板

　　1．合同依据

　　1.1《中华人民共和国合同法》.《中华人民共和国建筑法》.

　　1.2《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章.

　　1.3相关建设工程审批文件.

　　2．项目概况

　　2.1工程名称：______项目

　　2.2项目地点：______，项目总占地面积______万平方米，总建筑面积暂定约______万平方米.其中别墅部分约为______万平方米；小高层及高层部分约为______万平方米，公建约为______万平方米.备注：以政府主管部门竣工查丈建筑面积为准（包括地下室.半地下室.架空层等不计容积率面积）.

　　2.3产品类型：联排别墅.独幢别墅.商业及公建.小高层及高层.

　　3．设计范围

　　本项目设计范围为建筑红线范围内的建筑.结构.机电设计，其中不包括桥梁.沟渠.防洪.排洪.基地处理.岩土工程勘探和试验.用地红线外的任何设施.市政道路.市政电力等设计和施工图预算及工程量清单，但乙方有责任配合甲方完成上述工作.

　　3.1规划建筑方案设计阶段：

　　3.1.1进行规划方案设计.

　　3.1.2报建图纸制作.

　　3.1.3设备方案的总体规划.

　　3.2方案调整设计阶段

　　3.2.1根据甲方及政府部门的意见，完成规划方案调整；

　　3.2.2联排别墅.独幢别墅.商业及公建.小高层及高层单体方案设计调整

　　3.3扩初设计阶段；

　　3.3.1规划总图设计，包括土方台地.道路及室外主要管线等；

　　3.3.2完成单体建筑扩初设计.结构及设备的扩初设计；

　　3.3.3向甲方提交各专业扩初条件图，供甲方审查；

　　3.3.4结合甲方的开发节奏，制定较详细的设备方案（强.弱电.空调通风及水专业）.

　　3.4施工图设计阶段；

　　3.4.1乙方应结合甲方提供的百叶.低窗护栏.楼梯栏杆.阳台栏杆等标准做法，完成用地红线范围内所有建筑物.构筑物和室外工程的施工图设计.

　　3.4.1.1完成建筑施工图设计建筑：

　　1）室内（根据甲方提供的要求，完成住宅.商场.地下室等所有建筑的常规一次装修）；

　　2）立面（包括所有建筑的外立面分色图及装修详图设计.立面材料样板及清单）.

　　3.4.1.2完成结构施工图设计；

　　3.4.1.3完成设备施工图设计（含强弱电.智能化系统主要通道预留.配合精装修房的强弱电插座定位.给排水.通风空调；市政管网系统接驳的设计工作）；

　　3.4.1.4总图施工图设计（含土方平整图.总图定位.竖向包括挡土墙定位.管线综合图等，管线综合图应配合甲方现场施工需要，必要时应先出道路的综合管线图，在总图中须明确小区内各管线与市政管线的接口关系；）

　　3.4.1.5完成节能设计及测算，并提交及计算书.

　　3.4.1.6其他可选施工图设计；

　　3.4.1.7某些特殊专业由甲方委托其它单位设计或由相关专业公司设计，乙方要协助甲方作方案审核并协调合理布局，并承担总体责任.如：小区建筑夜景灯光设计配合（建筑.机电管线等）；小区背景音乐系统布置的配合设计（建筑.机电管线等）电梯设计；公共区域装修设计；雨水再利用设计；太阳能设计；湿地设计；钢结构设计；厨卫模块化设计.全面家居的解决方案及户型优化方案；幕墙.铝合金节点设计；小区内水景的设计；环境照明的深化设计；人防；燃气；小区智能化设计.

　　3.4.2完成宗地内所有建筑物销售用建筑图.销售合同附图的制作.

　　3.5品质提升设计阶段

　　3.5.1乙方应完成以下设计；小区.组团.公建.住宅主入口；公共部位设计.大堂.电梯厅.公共走道；外装部品设计.提供材料样板清单（实物样板或照片）；重要立面节点设计.雨篷.顶部造型；备注：

　　A.建筑物包括：各类住宅建筑；商业.会所等公共建筑；各类小区配套建筑；各种独立或存在于主体建筑中的设备用房；

　　B.构筑物包括：环境景观用途的构筑物如亭.廊.花架等；室内外游泳池；公交车站和出租车站；

　　C.室外工程包括：封闭组团围墙及入口装置；底层住户户外花园围墙；乙方因履行本合同3.4.1.7条与3.5条及备注B，C项.3.6.3.4.3.7.4.3.8.4.3.12.4.3.13条约定义务所涉及的设计补偿费由甲.乙双方根据实际工作内容协商后另签协议.

　　3.6其它约定：

　　3.6.1消防报建图.供电报建图.防雷报建图，必须单独出图，按消防主管部门.供电局.政府防雷办公室要求装订.

　　3.6.2完成建筑施工竣工图纸电子版制作；

　　3.6.3按甲方要求完成销售模型及效果图的制作；

　　3.6.4按甲方要求配合专业公司完成人防设计工作；

　　3.6.5对甲方.审图公司所提设计意见.建议，乙方均配合并及时反馈.

　　3.6.6设计图纸与项目现场情况，市政配套一致.

　　3.6.7对于整个项目结构.设备方案应经过经济.技术方案比较（应有二至三个方案），乙方须与甲方相关专业工程师协商确认实施方案.

　　3.6.8配合供电局的审图中心审查，避免反复，完成供电配电房的规划报建.

　　4．服务与职责

　　4.1甲方职责

　　4.1.1甲方向乙方提交设计基础资料及文件，并对其完整性.正确性及时限负责.甲方应保证所提交给乙方的各项基础资料及文件不会侵犯第三人的合法权利（包括但不限于著作权.商标权.专利权.商业秘密.名称权.肖像权等各项权利），也不会违反相关强制性法律规定.否则甲方应立即纠正并承担相应的法律责任.

　　4.1.2甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费用.

　　4.1.3甲方因非乙方原因不确认或甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方应按乙方实际完成的工作量支付应付的设计费；

　　4.1.4甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制.向第三方转让，否则，乙方有权索赔.

　　4.1.5若乙方主动对施工图纸，结合现场条件进行优化处理，甲方根据成本节约成果，给予乙方以适当的奖励.

　　4.2乙方基本服务：

　　4.2.1作为该项目规划.方案.扩初方案设计阶段的设计主导，乙方与甲方委托的设计公司紧密合作，关于国内各种规划.建筑.消防等规范予以指导.对于甲方委托的设计公司的各阶段设计成果和所有设计变更文件，乙方应对方案提出意见并对可实施性进行复核和相应的结构.水.电等专业进行配合.乙方须在三日内对各阶段设计成果和所有设计变更文件向_甲方委托的设计公司.甲方提交复核意见，如甲方委托的设计公司对该复核意见有异议，乙方有责任及时积极与之进行协商，如仍不能达成共识，可要求甲方进行乙方与_甲方委托的设计公司的协调工作，并由甲方明确最终意见.图纸的最终审批权在甲方.

　　4.2.2乙方须配合甲方完成项目各阶段的规划.消防.人防.环保等报建工作，提供准确的图纸及说明.乙方应对项目的建筑面积按东莞市有关规定准确计算，以计容积率面积为准，上下误差不超过平方米，如超过该误差，乙方应予以人民币元补偿给甲方，对于此补偿，甲方有权在向乙方支付的任何费用中单方面给予抵扣.

　　4.2.3作为施工图制作的总协调者，乙方将提供以下服务：

　　4.2.3.1配合甲方设计图纸审查，包括：甲方委托审图公司对乙方施工图审查，审查范围包括国家规范，强制性条文和甲方内部评审标准.乙方对审查过程予以配合，专业设计师及时去审图公司对接，对审图意见及时修改并反馈，保证两轮审查通过.甲方委托设计监理进行设计管理，设计单位须接受设计监理的管理，对设计监理提出的质疑，乙方应在三个工作日内回复.

　　4.2.3.2配合人防设计单位完成人防设计和报建工作.包括：※甲方指定在本地有设计资质的人防设计单位（丙方），由甲.乙.丙三方另行签订人防设计协议，三方协议需约定乙方对丙方负有设计管理职责，人防设计费由甲方支付，丙方出具合法税票.乙方与人防设计单位（丙方）直接对接，处理与人防专业的配合问题，优化专业布置.乙方为人防设计中各专业提供技术参数.电子图纸.

　　4.2.3.3乙方施工图纸设计必须满足国家与地方节能设计要求.

　　4.2.3.4设计过程中，乙方提交初步设计提资图给甲方，供甲方技术审查.

　　4.2.3.5配合甲方委托的精装修设计.户型优化方案，包括：甲方委托装修公司.橱柜公司进行精装修设计，并向乙方提交装修方案图纸.乙方向装修公司.橱柜公司及时提供户型大样.厨卫大样.公共区域图纸，并按装修图纸配合建筑.结构.设备专业施工图设计.户型优化方案.

　　4.2.3.6配合甲方委托的景观设计单位完成环境景观设计和施工图制作.包括：对景观设计方案的构思予以协调和建议；对景观设计施工图中各种构筑物.设备.管线提供各相关专业技术参数与电子图纸；根据景观设计的需要，对该项目相关设计做相应的调整和修改.

　　4.2.3.7配合并满足万科物业公司对“物业智能化”部分的配管要求，并在施工图中体现.

　　4.2.3.8根据甲方委托的装饰设计单位的需要，提供设计配合与修改，包括建筑.结构.设备.主管线.

　　4.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误应无条件修改或补充.

　　4.3乙方职责

　　4.3.1乙方应按合同规定的内容和时限向甲方提交设计成果，并对其完整性.正确性.适用性.经济合理性及时限负责，具体要求详见第___条.

　　4.3.2乙方必须对其交付的设计文件的质量负责，设计文件应当符合国家技术规范标准.规程.政府审批部门有关本工程的文件，并应符合《施工图设计任务书》的要求.在采用适合我国国情的外国先进技术和材料设备，而我国尚无该项规范或技术规则时，可参照国外使用，应须经有关上级单位的批复.

　　4.3.3乙方对甲方选择的其它设计单位提供各专业的技术支持.

　　4.3.4成本控制乙方应做到所有设计方案经济合理，并做到认真计算，如甲方认为乙方在设计过程中存在经济上的不合理现象，有权向乙方提出质疑，必要时可要求乙方提供诸如计算书等技术资料，乙方应予合理解释并积极配合.表中的数值的单位：kg/㎡建筑面积，适用项目的赠送面积应小于20%.由于特殊结构特征（如结构体系抗震超限.大量的假复式户型等复杂建筑方案）导致最终设计结果超出目标值时，设计院应在含钢量统计表完成之后10个工作日内提交《结构含钢量超限分析》报告，双方根据分析报告重新确定上表中数值.

　　4.3.4.3甲方可以约请经双方认可的结构咨询公司，按现行国家规范对乙方的施工图进行同模型.同条件的计算复核.咨询结果如不满足第4.3.4.2条，乙方应无条件对施工图进行优化修改.

　　4.3.4.4乙方对结构咨询公司的计算复核有异议，应与甲方一起对设计计算有关的原始数据.重要参数.计算书进行认真的研究复核.共同找出问题的原因，乙方并对相应设计进行修改优化.

　　4.3.4.5优化修改后，钢筋含量与4.3.4.2条约定的数据相比，在限额范围内，乙方可获得人民币1元/㎡奖励，超出限额范围，乙方将支付人民币2元/㎡违约金，按照当期竣工查丈建筑设计面积进行核算.

　　4.3.4.6乙方应对设备系统做多方案经济技术比较，从中选择的方案.

　　4.3.5聘请顾问或协助部门乙方在必要时可聘请顾问进行设计指导工作，其费用由乙方决定并在设计费中分摊或支付，但统一由乙方向甲方负责.甲方因工作需要自行聘请或建议聘请的专业顾问，其费用由甲方决定并由甲方支付.

　　4.3.6图纸交底在初步设计.桩基施工图.主体施工图完成并提交甲方后，乙方应与甲方充分沟通，并根据甲方要求前往甲方公司所在地参加图纸交底会议，解释其设计图纸.

　　4.3.7现场代表在开工后，乙方负责派各相关专业负责人每周一次或应甲方要求到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题，随时接受甲方工程经理或地盘代表在设计上的咨询并将咨询结果整理后提交书面答复.开工后头二个月，乙方派驻现场设计师（包括建筑.结构.设备各专业），第一个月为结构设计师，第二个月为建筑设计师，该事项的进行及其它专业设计师派驻现场以甲方发函为准.

　　4.3.8材料及机电设备的选购甲方在编制施工图前初步选定的机电设备只作暂时考虑，待正式签订定货合同后乙方有义务调整设计.如某些设备选型涉及到土建基础或其它预留.预埋，施工后很难更改的应事先提醒甲方确认，否则，造成工程的直接经济损失由乙方承担.在甲方要求下，乙方应协助参加技术谈判，提供选型和鉴定意见.

　　4.3.9乙方交付设计文件后，参加有关管理部门的审查，并根据审查结论进行不超过原定计划任务书范围内的必要调整补充，协助甲方使规划设计.方案设计及施工图设计获得政府主管部门及供电局.燃气公司批准.

　　4.3.10按照甲方要求，负责提供售楼所需的图则（各类平面图）和文字说明，其它如排版印刷等工作由甲方负责.样本参见附件四.

　　4.3.11按照甲方要求，负责把握售楼模型所需的效果和文字.

　　4.3.12负责提供签订售楼合同所需的图则（准确标明结构柱或剪力墙位置的单元建筑各层平面图，标注轴线尺寸），设计变更所引起的图纸修改应在该部分图中表达.样本参见附件四.

　　4.3.13按照甲方要求，负责提供产品说明书所需的图则.准确标明结构柱或剪力墙.梁位置的单元平面放大图；含系统图及图例的单元强电.弱电.给排水.空调等平面放大图，设计变更所引起的图纸修改应在该部分图中表达.样本参见附件四.

　　4.3.14乙方负责原定设计范围内的必要修改设计，包括变更设计及补充设计.在乙方执行设计任务期间，甲方.环境设计单位.专业设计单位如有较小修改设计.变更设计，乙方将不另行收费；甲方.环境设计单位.专业设计单位如有重大变更设计或由于提出设计条件的延迟引起的重复设计.修改设计的，甲方.环境设计单位.专业设计单位应书面通知乙方该等事项，且甲.乙双方应于该等修改设计成果提交之前签订补充协议，费用另计，乙方应及时安排变更设计，不得影响工程施工进行.

　　4.3.15对设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲方.

　　4.3.16工程结束之前，乙方应保证该工程主要设计人员的稳定，以确保设计后现场服务的质量.若甲方认为乙方的设计人员资质不符合甲方要求时，甲方有权通知乙方予以更换，乙方不得拒绝.若乙方中途更换主要设计人员，应书面通知甲方并经甲方认可.

　　4.3.17对于设计过程中的重要问题，乙方均应先送甲方审核后方可进行下一步设计，这类问题是指：总图及建筑的平面.立面.剖面；基础形式.结构选型.柱网的布置，经济性比较；给排水.电气.消防等重要系统；户型柱.梁.隔墙平面定位图，并标明开关.空调.插座等位置；总图施工图设计（含土方平整图.土方挖填平衡的经济比较.管线综合图的经济性分析；完成节能设计及测算，节能多方案经济性的比选.其它问题详见设计任务书的具体要求.重要的设备选型.

　　4.3.18关于设计缺乏深度.未达到甲方要求.服务不到位及设计错误等的奖罚.

　　4.3.18.1按照附件三中设计错误的类型，进行一定的奖罚：如Ⅱ类问题不多于5个（含5个）及Ⅲ类问题不多于４N个（含４N个，N为A1标准图纸数量）且无Ⅰ类问题者奖励人民币100，000.00元整；如出现Ⅰ类问题，每个扣除违约金人民币20，000.00元整，Ⅱ类问题多于5个者，每增加一个问题扣除违约金人民币3，000.00元整，Ⅲ类问题多于４N个者，每增加10个问题扣除违约金人民币500.00元整（不超过10个按照10个计算）.对以上违约金甲方有权在甲方向乙方支付的任何费用中作相应扣除，扣除费用总和上限为本合同总额.

　　4.3.18.2为保证设计文件的时效性，应甲方要求或设计本身违反规范或错误或不周，乙方以设计变更通知单形式的局部变更，乙方应自收到设计变更通知单之日起四个工作日内完成在整图中的相应部位修改，并将相应的电子文件报甲方备案；以蓝图形式的变更，乙方应自知悉将进行蓝图变更之日起二个工作日内将相应的电子文件报甲方备案.对设计质量及深度问题造成施工工程经济损失及施工进度延迟，甲方根据工程经济损失情况，若根据本合同规定需扣除乙方设计费用的，则甲方应就扣除乙方设计费用事项事先书面通知乙方，每次从乙方设计费中扣除1000.00元~5000.00元，但扣除费用总和上限为本合同总额.本条款并不影响甲方依照本合同其他条款和相关法律法规规定所享有的经济权利.

　　4.3.18.3为保证乙方现场服务的有效性，甲方应对乙方的`现场服务质量做记录，若

　　乙方人员未能按4.3.7条要求进行现场服务，甲方可根据乙方的服务质量对该部分费用做相应扣除，且扣除费用总和上限为本合同总额.

　　4.3.18.4乙方须配合甲方进行施工验收及办理竣工图盖章手续，并协助甲方取得竣工证明和房产权证书等入伙文件.若乙方对甲方合理要求不予以协助而对甲方造成影响及损失的，乙方承担甲方由此产生的损失和责任，并扣除施工设计配合阶段设计费25％作为违约金.

　　4.3.19乙方了解并确认在与甲方接洽和履行本合同过程中，乙方所知悉或取得甲方经济资料为甲方的商业秘密.乙方严守其保密性，不得向第三方扩散.转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料.乙方甲方之商业秘密仅用作本合同约定之目的，不得用作他用.如乙方违反本条规定，乙方应赔偿甲方经济损失，损失难以计算的，乙方应赔偿甲方经济损失共计人民币合同总额的5%.

　　4.3.20乙方应保证其所提交给甲方的各项设计成果和咨询意见不会侵犯第三人的合法权利（包括但不限于著作权.商标权.专利权.商业秘密.名称权.肖像权等各项权利），也不会违反相关强制性法律规定，否则乙方应立即纠正侵权或违法事由，并承担相应的法律责任.若有上述事由发生，乙方应依甲方选择：1）修改设计成果至不侵权；2）终止设计且乙方应赔偿甲方因此受到的一切损失，本条规定损失赔偿不适用于第8.3条规定.

　　4.3.21乙方应按合同规定的内容和时限向甲方提交设计成果，并对其完整性.正确性.适用性.经济合理性及时限负责.

　　4.3.22乙方委派为该项目的总负责人.如设计过程中更换主要设计人员，乙方必须书面通知甲方并获甲方同意后方可实行.

　　4.3.23设计合理使用年限为50年.

　　5．费用、付款方式、设计成果和进度要求及交付

　　5.1费用：按总建筑面积暂定万平方米，本合同金额暂定为人民币______元整（￥______元），其中别墅总建筑面积约万平方米，暂定合同金额为人民币______元整（￥______元）；小高层及高层总建筑面积约为______万平方米，暂定合同金额为人民币______元整（￥______元）.甲.乙双方同意最终按政府主管部门竣工查丈的建筑面积为准核定设计费.

　　5.1.1设计费单价：

　　5.1.2景观的水.电.结构等专业配合费（待定），最终根据实际工作内容，甲乙双方协商后另签协议.

　　5.1.3燃气设计配合费（待定），最终根据实际工作内容，甲乙双方协商后另签协议.

　　5.1.4人防设计费（待定），乙方负责人防的协调配合工作，最终按照人防设计院签订的合同另签协议增补设计费用.

　　5.1.5最终按政府主管部门批准的竣工查丈建筑面积为准核定设计费.

　　5.1.6若项目进行分期或滚动设计，按当期所竣工查丈的建筑面积为准计算本期设计费，按照付款进度表中约定的各阶段付款比例分阶段支付，最终按政府主管部门批准的竣工查丈建筑面积为准结算本期设计费.

　　5.2付款：

　　5.2.1甲方支付设计费前，乙方须提交给甲方设计费发票，付款申请包括银行帐号资料.甲方在收到发票并审核乙方交付设计成果和发票资料合格无误后10天后，按第5.3条约定进度支付乙方设计费.

　　5.2.2设计费按项目分期后每期各分次支付.付款时间与每一设计步骤紧密联系，全部付款甲方以人民币形式直接汇入乙方以下帐户：开户名：______开户银行：______银行帐号：______

　　5.3设计成果进度要求及付款进度：

　　1.所有需要在规划局报建的图纸都必须和电子报建同时进行，电子报建由乙方完成，如在电子报建方面有任何疑问，请直接与规划局负责电子报建经办人沟通.联系电人：______.______联系电话：______.

　　2.项目若分期或滚动开发，按当期竣工查丈的总建筑面积（含地下室.半地下室和架空层）计算当期设计费，根据上表设计付费比例支付各阶段费用；

　　3.双方另行约定每一期的出图时间，以书面确认为准.

　　4.各设计阶段的报建工作，乙方应完成相关电子报批工作，并与图纸一同提交.

　　5.在正常合同之外，甲方根据乙方完成设计工作的质量给予设计奖励，具体数额另行商定.

　　5.4成果交付成套阶段性设计成果应在甲方公司所在地或甲方指定的其他地点交付，修改通知单及其他文件交付地点为乙方公司资料室.

　　6．甲方向乙方提供的有关资料及文件

　　7．合同生效.终止与结束

　　7.1本合同需经甲乙双方加盖单位公章，并且双方单位法人代表或由法人代表授权的委托代理人的签字后生效；本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（并盖章）的日期为准.

　　7.2若乙方发生下述情形之一，甲方有权终止本合同，而不承担任何违约责任，同时甲方有权依照本合同相关规定和法律规定采取相映救济措施.

　　7.2.1乙方进行破产或破产和解的程序；7.2.2乙方有转移资产.抽逃资金或其它丧失声誉及履约能力之情形；

　　7.2.3乙方严重违反本合同规定义务，经过甲方合理限期改正，而未改正者.

　　7.3合同终止后果

　　7.3.1本合同终止后，乙方应当于甲方指定期间内返还甲方所有商业秘密资料.信息，不能返还的予以销毁.

　　7.3.2甲方享有乙方已交付的设计文件及图纸的在本工程项目的无偿使用权.

　　8．责任与权利

　　8.1甲方因自身原因不能履行或不能继续履行本合同的，应按照合同付清乙方已完成阶段设计任务对应的设计费，若日后工程仍再度进行，甲方与乙方应就原合同尚未履行部分或新的服务范围，协商新的收费方式或重新签订合同.甲方或甲方的上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建超过六十天，或乙方被通知无限期停止工作时，此工程作停建论，甲方应按乙方实际完成的工作量支付应付的设计费，乙方保留由此造成损失申请赔偿的权利.

　　8.2乙方按工作进度分阶段提交帐单/发票，甲方核审无误后，收到发票的三十日内支付乙方.甲方逾期支付超过六十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方；a）乙方因自身原因无法继续履行合同或导致甲方按照第7.2条规定或合同其他规定解除合同者，应退还相应设计阶段全部设计费.甲方享有乙方已交付的设计文件及图纸的在本工程项目的使用权.由于乙方自身原因，延误了按本合同第三条规定的设计文件交付时间，超过三天的，则每延误一天，应减收该项目相应阶段应收设计费的1%；但乙方不因为邮政造成的延误负责；由于甲方自身原因，延误了设计费支付时间，超过三天的，则每延误一天，应按该项目相应阶段应付设计费的1%支付违约金；施工图阶段提供图纸设计时间每延误一天均按人民币10000.00元/天计算.

　　8.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充.由于乙方设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费.损失严重的，乙方应根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金.赔偿金由双方商定为实际损失的100%且不大于该阶段设计费总额.乙方应购买足额设计保险，并将保险公司赔款全额交付甲方，具体赔付方式详见中国人民保险公司《设计保险赔付条款》之规定，保险公司赔款低于上述赔偿金的，剩余款项由乙方承担.

　　8.4协议履行期间，甲方对乙方提交的设计文件审批和确认应满足乙方设计进度要求，不得超过3天，如果超过3天，经书面通知甲方，乙方有权利要求出图时间顺延.

　　8.5甲方按约定的付款方式按时付款，逾期超过30日以上，乙方经书面通知甲方，有权暂停履行下阶段工作，甲方应于接到乙方书面通知与正式发票之日起10日内付清应付设计费.

　　9．一般条款

　　9.1履行协议的能力：双方保证各自有足够的权力和能力履行本协议，满足协议中的各项条件和兑现各项要求和费用支付.

　　9.2完整合同：本协议书和本合同补充协议应视为甲方同乙方之间的完整合同.它取代以前所有的口头或书面的谈判.汇报或协议.若要修改，必须有双方的书面同意.

　　9.3不可抗力导致的终止合同：如果不可抗力发生，如行政命令.政策法规.罢工.禁运.战争.自然灾害（如洪水或地震）或其他超出协议双方控制的事件，因而一方无法履行协议，受到不可抗力影响的一方可以提前十五天书面通知对方终止合同.

　　9.4不可抗力时的设计费用支付：不可抗力发生时，若甲方决定终止合同，乙方在合同终止日之前所提供的一切服务都应得到报酬，且已经取得的一切报酬都为其所有.在该等应付款项付清之日起15日内，乙方必须向甲方提供在合同终止日前完成的所有设计文件.

　　9.5通知：

　　9.5.1除本合同另有规定的外，任何甲方依本合同之通知得以电话.传真.邮件.快递等方式为之，并自通话日或送达日起生效.但通知以邮局双挂号或快递方式寄送的，则自寄送日起第二天即视为已送达.

　　9.5.2通知地址及联系人

　　甲方：______地址：______邮政编码：______联络人：______电话：______传真：______E—mail：______，乙方：地址：______邮政编码：______联络人：______电话：______传真：______E—mail：______

　　9.6建筑设计师的认真程度和担保：乙方提供的专业服务，保证和一般设计师在类似情形下的认真程度和技术水平相当，并不代替业主解决任何法令法规和命令对项目的影响.

　　9.7建筑设计师责任的限制：如果因为乙方的粗心.错误和失职而引起投诉.要求.义务.损失和费用等，乙方将承担相应责任.

　　9.8建筑师的出版权利：乙方在其宣传和专业材料中，有权使用本项目的设计资料，包括室内外的照片，但必须在项目施工完成后，或确定该项目终止后，或经甲方书面许可.如果甲方事先书面通知乙方哪些资料是保密的，乙方不能把它包括在其宣传和专业材料中.甲方在施工标记和宣传工作资料中，应承认乙方的作用，承认乙方在项目建筑设计中的角色.地位.及功能.在项目的新闻发布和公关活动中，乙方应被指明为设计单位.在正式使用项目的宣传资料前，甲方应尽可能和乙方商议，且乙方应和业主一起努力，争取媒体报道本项目.

　　9.9本合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决.协商不成时，可向中国境内甲方所在地人民法院提起诉讼，并遵守其根据中国法律所作出的裁决.

　　9.10本协议书双方签字表明双方在指明的日期同意上述协议书条款.同时也表明双方有完全和最终权威使各自代表的一方能完全遵守本协议所列条款.

　　9.11本合同未尽事宜，双方可签定补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力.经双方协商签订的补充协议应按顺序编号，当本合同与补充协议不一致时，应按补充协议的最新约定执行.

　　9.12本合同一式陆份，甲.乙双方各执三份.本合同附件与本合同具有同等法律效力.

　　委托方单位名称：______

　　法定代表人：______

　　单位地址：______签订合同代表：______日期：____年____月____日

　　承接方单位名称：______

　　法定代表人：______

　　单位地址：______

　　签订合同代表：______

　　日期：____年____月____日

建设工程设计合同9

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承担　　　工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条　本合同依据下列文件签订：

　　1.1　《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。

　　1.2　国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

　　1.3　建设工程批准文件。

　　第二条　本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：

　　第三条　甲方向乙方提交的有关资料及文件：

　　第四条　乙方向甲方交付的设计文件：

　　第五条　甲方应支付合同项目的设计费为　　　　元(取费计算标准详见表)。

　　设计费的支付方法为：

　　5.1　本合同生效后　　　天内，甲方支付设计费总额的20%，计　　　元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费);

　　5.2　乙方提交　　　　设计文件后　　天内，甲方支付设计费总额的　 %，计 ________元。

　　5.3　乙方提交全部设计文件后________天内，甲方付清其余的设计费，计________元。

　　第六条　双方责任

　　6.1　甲方责任：

　　6.1.1　甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

　　甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2　甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;

　　6.1.3　在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;

　　6.1.4　甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费;

　　6.1.5　甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;

　　6.1.6　甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条

　　件;

　　6.1.7　甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　6.2　乙方责任：

　　6.2.1　乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文

　　件;

　　6.2.2　乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;

　　6.2.3　由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;

　　6.2.4　合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;

　　6.2.5　乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取　　　元咨询服务费;

　　6.2.6　乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

　　第七条　其他

　　7.1　甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　7.2　乙方为本合同项目所采用的.国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

　　7.3　本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　7.4　甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

　　7.5　甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　7.6　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.7　本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由　　　仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　7.8　本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.9　本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

　　7.10　本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　委托方单位名称：　　　　　　　　　　　承接方单位名称：

　　(盖章)　　　　　　　　　　　　　　　(盖章)

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　单位地址：　　　　　　　　　　　　　　单位地址：

　　编码：　　　　　　　　　　　　　　编码：

　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　银行帐号：

　　签订合同代表(签字)：　　　　　　　　签订合同代表(签字)：

　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　建设行政主管部门　　　　　　　　　　　工商行政管理部门

　　审查意见　　　　　　　　　　　　　　　　鉴证意见

　　(盖章)　　　　　　　　　　　　　　　　(盖章)

　　审查号：　　　　　　　　　　　　　　　审查号：

　　审查日期：　　　　　　　　　　　　　　审查日期：

　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

建设工程设计合同10

　　项目名称：

　　Project Name:

　　项目建设地点：

　　Project Location:

　　合同编号：

　　Contract No.:

　　设计证书等级：

　　Grade of Design License:

　　委托方：

　　Client:

　　承接方：

　　Design Firm:

　　签订日期：

　　Signed on:

　　委托方（甲方）：

　　Client (Party A):

　　承接方（乙方）：

　　Design Firm (Party B):

　　甲方委托乙方承担XX项目（一期）工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　Party A entrusts Party B to undertake the design for . This Contract is made by the two parties after their mutual agreement.

　　第一条本合同依据下列文件签订

　　Article1. This Contract is made on the basis of the following documents:

　　1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.1 The Contract Law of the People’s Republic of Chin, The building regulations of the People’s Republic of China and The developmental Law of the People’s Republic of China.

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.2 Relevant Building & Design Codes and Regulations of the State and of the Shanghai Municipality.

　　1.3建设工程的相关批准文件。

　　1.3 The approval documents that are required for this construction project.

　　第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、内容及标准

　　Article2. The name, location, size, investment sum, function, design contents and standards:

　　2.1工程项目的名称：XX项目（一期）

　　2.1 Project name:

　　2.2工程项目的地点：

　　2.2 Project location:

　　2.3工程项目的规模：总建筑面积约________ 平方米（其中地下面积约________ 平方米），高度________ 米。

　　2.3 Project size: The total floor area is approximately ㎡(of which the floor area of the underground area is ㎡), the total height is m.

　　2.4工程特征及附注说明：商业办公综合楼

　　2.4 Project features & remarks: A commercial cum office building complex

　　2.5工程项目的投资总额：控制在________ 亿元人民币以下

　　2.5 Project investment in total: Controlled Within million yuan RMB

　　2.6工程项目的设计内容及标准：红线内的建筑、结构、机电、总体设计（包括3000㎡人防设计，不包括精装修设计、园艺设计和艺术泛光照明等专业设计），施工图设计约为70000㎡（不包括五层到七层的SOHO区域）。

　　2.6 Design requirements and scope of work: The scope of work shall include master planning and building design that are located within the boundary line. For building design it shall comprise of the architectural, structural & M/E work. (including 3,000㎡of Air-raid shelter design, but excluding other specialists’ design, such as the Luxurious Interior Design, Landscaping Design and Facade Flood Lighting Design). The total floor area during the working drawing stage is 70,000㎡(excluding the SOHO Area, which is starting from the fifth floor level to the seventh floor level).

　　第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件（见下表）

　　Article3. Relevant documents which shall be issued by Party A to Party B:

　　序号

　　S/N资料及文件名称

　　Name of documents份数

　　Copies提交时间

　　Submission Date备注

　　Remarks

　　1政府批文

　　Government Approval Documents1全套

　　Full set

　　2设计任务书

　　Design Instructions1

　　3规划红线图

　　Plan of Property Line1

　　4水、电、气源落实情况说明

　　Design Information of Utilities (water, electricity & gas supply etc.)1

　　规划设计要求

　　Requirements from the Government

　　6地址勘探报告

　　Soil Investigation Report1

　　7原打入桩的资料

　　Design Information of As Built pilings1

　　8概念方案

　　Concept Design Information1

　　第四条乙方向甲方交付的设计文件（见下表）

　　Article4. Design documents which shall be submitted by Party B to Party A (listed as follows):

　　序号

　　S/N设计文件名称

　　Design Documents阶段

　　Phase份数

　　Copies提交时间

　　Submission Date备注

　　Remarks

　　1方案设计文件

　　Schematic Design Documents方案

　　Schematic1030天内

　　Within 30 days

　　2初步设计文件

　　D.D. Documents扩初

　　E.P.D.1530天内

　　Within 30 days

　　3初步概算文件

　　Preliminary Estimate扩初

　　E.P.D.27天内

　　Within 7 days

　　4施工图设计

　　Working Drawings施工图

　　Construction Documents15桩位图扩初批准后15天

　　The piling drawings will be submitted within 15 days after the D.D. Approval

　　其余扩初批准后60天

　　The rest of the drawings will be submitted within 60 days after the D.D. Approval

　　5光盘文件

　　CD files 施工图

　　C.D.1待定

　　To Be Decided

　　注：设计文件深度按照《建筑工程设计文件编制深度规定》（建设部20__年4月版）执行。

　　Notes: The design documents shall be prepared in compliance with the Regulations on detail requirements of design documents for construction project (issued by Ministry of construction dated in April, 20__).

　　第五条设计费用及支付方法

　　Article 5. Design fee and the mode of payment:

　　5.1甲方应支付本合同项目的设计费为。

　　（含所有乙方应缴纳的税费及其它政府规定应由乙方交纳的款项）

　　5.1 Party A shall pay the design fee of RMB yuan for this project to Party B (this fee shall include taxes and all other duties that should be paid by Party B as required by the government regulations).

　　5.2支付方法（见下表）：

　　5.2 The payment method is (listed as the following):

　　序号

　　S/N阶段

　　Phase金额（元）

　　Amount (yuan)说明

　　Remarks

　　1方案阶段

　　Schematic design合同签订后30日内

　　30 days after Contract is signed

　　2扩初阶段

　　Design Development扩初批准后30日内

　　30 days after D.D. Approval

　　3施工图阶段

　　Construction Document施工图提交审图后30日内

　　30 days after the C.D. Approval by the Authority.

　　施工配合

　　Construction coordination总包施工合同签订后30日内

　　30 days after the main contractor has been awarded施工配合585,000.00

　　元

　　工程开工后，按季度分五期支付，每次支付70,000.00元

　　5 installment payment shall be made quarterly throughout the entire construction period. Each installment amounting to 7,000.00 yuan

　　5竣工验收阶段

　　The Completion & Handing over stage竣工验收后

　　After the completion and handing over of the project

　　第六条双方责任

　　Article6. Responsibilities of both parties:

　　6.1甲方责任

　　6.1 Responsibilities of Party A:

　　6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.1 According to the contents stated in Article 3 of this Contract, Party A shall submit materials and documents to Party B within the stipulated time as described and shall be responsible for the completeness, correctness and validity of such materials and documents. In the event that Party A has delayed the issuance of such materials and documents, but not exceeding 15 days from the stipulated time, Party B could consequently postpone the submittal of the design documents as stipulated in Article 4 of this Contract. In case that Party A has delayed the issuance of materials and documents for more than 15 days exceeding the stipulated time limit, Party B shall have the right to determine the new date for submitting the design documents.

　　6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件，或对提交资料作重大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　6.1.2 If Party A s greatly the design project, scale, conditions which they have already entrusted to Party B, or the materials provided by Party A is wrong/incomplete or Party A makes major ations to the approved design and the information given, as a result of which, has caused Party B to redo the design work, or has generated un-necessary abortive works, both parties shall enter into negotiation and to draw up a supplementary contract. Party A shall compensate Party B for the additional work load in accordance to the new agreement.

　　6.1.3在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的.，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费。

　　6.1.3 Should Party A terminate the Contract during the contractual period, Party A shall pay Party B according to the actual work done.

　　6.1.4甲方在收到乙方付款通知书后30天内，按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用；在收到付款通知书的60天仍未支付，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件部审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

　　6.1.4 Party A shall pay the design fee to Party B within Thirty (30) days upon receiving the Notice of Payment from Party A according to the amount and the time stipulated in Article 5. In case that such payment is delayed for Sixty (60) days upon receiving the Notice of Payment, then a penalty of 0.1% of the due amount of payment on a daily basis shall be paid by Party A. In case that such payment is delayed for a period over 30 days, Party B shall have the right to suspend their design work for the next phase and shall inform Party A in writing. In case that the management of Party A does not approve the design documents or the construction of the project of this Contract is stopped or.. postponed, Party A shall nevertheless pay the due design fee.

　　6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。

　　6.1.5 If Party A requests Party B to submit the design documents ahead of the stipulated time as mentioned in the Contract, Party A shall make additional payment for fast and immediate service.

　　6.1.6为一方派往现场的工作人员提供工作方便条件。

　　6.1.6 Party A shall provide site office and all relevant office stationary for Party B’s personnel who are being sent to work site during the construction stage.

　　6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　6.1.7 Party A shall protect the design copyright of Party B. Without Party B’s consent, Party A shall not duplicate of transfer to a third party or use the design documents for other projects. If the above-mentioned is happened, Party B shall have the right to claim.

　　6.2乙方责任：

　　6.2 Responsibilities of Party B:

　　6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

　　6.2.1 Party B shall submit to Party A the required design documents in right content, time and copies according to the clause of Article 4.

　　6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误应在施工前负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金额根据乙方与保险公司签订的设计责任保险合同计算。

　　6.2.2 Party B shall be responsible for correcting any omission or mistake in their design documents before the construction. If the design mistake made by Party B has caused losses to Party A, Party B shall not only be responsible for taking the remedial measures, but also shall remit the design fee for the part of such losses and shall pay compensation to Party A according to the degree of such loss. The amount of the compensation shall be determined by party B and his insurance company and to be in accordance to the professional indemnity insurance coverage.

　　6.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。

　　6.2.3 If it is Party B’s own fault to have delayed the submission of the design documents according to the stipulated time as described in Article 4, Party B shall deduct 0.1% of the due amount of the design fee on a daily basis for the delay period.

　　6.2.4合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应当按照有关规定赔偿甲方损失。

　　6.2.4 After the Contract comes into forces, if Party B proposes to terminate the Contract, Party B shall compensate Party A’s losses according to the relevant regulations.

　　6.2.5乙方交付设计文件后，应参加甲方及相关职能部门的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充；负责向甲方及施工各单位进行设计交底，处理有关的设计问题和参加竣工验收。乙方应派相关人员参加施工期间的例会。乙方应优化设计以帮助业主将造价控制在预算内。

　　6.2.5 After the design documents has been submitted, Party B shall also attend the approval meetings held by Party A and the relevant competent authorities and shall be responsible for making the necessary adjustments, revisions and supplements which does not exceed the scope of the documents of design requirements as originally defined based on the comments of such meetings. Party B shall be responsible for explaining design details to Party A and the main contractor; and shall be responsible for solving all the relevant design problems and to attend the handing over meeting. Party B shall send the relevant personnel to participate in the regular site meetings suring the construction. Party B should optimize the design to assist Party A in meeting the project budget.

　　6.2.6乙方不得向第三方扩散、泄露、转让甲方提交的产品图纸、技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔。

　　6.2.6 Party B is not allowed to disclose and transfer to a third party any product drawing, technical and economic data etc. which are provided by Party A. In case that the above-mentioned is happened, Party A shall have the right to claim.

　　6.2.7未经甲方同意乙方不得将本项目的设计工作全部或部分转包给第三者。

　　6.2.7 Party B is not allowed to subcontract the design work completely or partially to any third party without the permission of Party A.

　　第七条其他约定

　　Article7. Other provisions

　　7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　7.1 When Party A requires Party B to send site personnel to the construction site for a long period, the two parties shall negotiate for these additional work and sign a supplementary service Contract.

　　7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

　　7.2 Party A shall pay for all the relevant publications and standard collections of drawings issued by the state and local government which are needed by Party B for the purpose of designing the project.

　　7.3本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过本合同第四条规定的份数，乙方另收工本费。

　　7.3 If Party B is requested to submit design documents, of which, the number of copies are more than those stipulated in Article 4 of this Contract, Party A shall pay for those additional copies.

　　7.4本工程项目中，建筑材料、设备的加工订货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　7.4 If Party A requires Party B to provide personnel to assist them for procurement purposes, such as the procurement of building material, equipments, etc.; the expenses needed shall be borne by Party A.

　　7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　7.5 If Party A entrusts Party B to undertake those work and services which are beyond this Contract, Party A shall pay additional fee.

　　7.6由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.6 When this Contract can not be d because of the unforeseeable natural forces, the two parities shall timely negotiate to solve the problem.

　　7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由上海市仲裁委员会仲裁。

　　7.7 Both parties shall timely discuss each other for the settlement of any dispute arising during the ution of this Contract. In case that such discussion fails, both parties have agreed appealing to Shanghai Municipal Arbitration Commission can be accepted.

　　7.8甲方聘请为甲方的顾问，协助甲方进行设计管理和建筑设计咨询。费用由甲方另行支付。

　　7.8 Party A has engaged to act as Party A’s consultants to assist Party A to provide the management and design consultation services. The fee will be paid by Party A directly and separately.

　　7.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.9 Supplementary agreement could be made between the two parties in case that any additional clause shall be added. The supplementary agreement shall have the same effect and power as this Contract.

　　7.10本合同一式八份，甲执四份，乙执三份，政府部门一份。

　　7.10 This Contract shall be made in 8 copies. Party A shall hold 4 copies. Party B shall hold 3 copies. The government authority department shall hold one copy.

　　7.11本合同以中英对照书写，如有矛盾，应以中文文本为准。

　　7.11 This Contract is prepared in both Chinese and English languages, in the event of conflicts in any of the provisions between the two versions; provisions specified in the Chinese language version shall take precedence.

　　7.12本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门签证。上方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　7.12 This Contract, within 30 days after it has been signed and stamped by both parties, shall be submitted to the local government authority for endorsement. When it is considered necessary, both parties could send this Contract to the local industrial and commercial administration departments for registration. This Contract is to be terminated and expired itself after both parties have performed their duties as stipulated in this Contract.

　　7.13本合同经甲、乙双方盖章签字后自________年________ 月________日生效。

　　（以下无正文）

　　7.13 This Contract shall come into force beginning from the date when both parties have stamped it and signed it on month year .

　　委托方单位名称： ________________承接方单位名称：________________

　　（盖章）（盖章）

　　Party A: ________________________Party B:________________________

　　(Stamp) (Stamp)

　　单位地址： ________________单位地址：________________

　　Address: ________________Address:________________________

　　邮政编码：________________ 邮政编码：________________________

　　Post Code: ________________Post Code:________________

　　电话： ________________电话：________________

　　Tel: ____________________ Tel:________________

　　电传： ________________电传：________________

　　Fax: ________________ Fax:________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　Name of bank: ________________Name of bank:________________

　　银行账号： ________________银行账号：________________

　　Bank ac: ________________Bank ac:________________

　　签订合同代表（签字）：________________ 签订合同代表（签字）：________________

　　Contract Signing Representative: ________________Contract Signing Representative:________________

　　本合同于________ 年________ 月________ 日签于________

　　This Contract is signed in Shanghai on (date) (month) (year) .

　　法定代表人： ________________法定代表人：________________

　　Legal Representative: Legal Representative:

　　市勘察设计市场管理部门意见：________________ 市勘察设计市场管理部门意见：________________

　　（盖章）（盖章）

　　备案日期：________________ 签证日期：________________

　　________年 ________月 ________日 ________年 ________月 ________日

建设工程设计合同11

　　订立合同双方：

　　建设单位：

　　以下简称甲方

　　设计单位：

　　以下简称乙方

　　经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。

　　第二条　甲方的义务

　　甲方应在____年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。　　甲方对上述资料的'准确性负责。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

　　6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条　乙方的义务

　　1.乙方必须在____年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。___年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概算文件、材料设备清单）。　　（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　第四条　设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按___元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条　设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后___天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的____％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后___天内，甲方应向乙方支付____％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后___天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

　　第六条　奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取___％奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日___元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误___天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。　　第七条　其它　　　　　（略）　　__________。

　　第八条　效力

　　本合同自___年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向___仲裁委员会申请仲裁（向人民法院起诉）。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

　　建设单位（甲方）：

　　设计单位（乙方）：

　　法定代表人：_______

　　联系人：_________

　　通讯处：_________

　　电话或电报：_______

　　开户银行：________

　　帐号：__________

　　___年__月__日订

　　附：　　（1）______设计项目收费表；　　（2）______工程设计补充协议书。

　　附表1

建设工程设计合同12

　　工程名称：工程地点:合同编号：

　　设计证书等级：发包人：

　　承包人：

　　签订日期：年月日

　　发包人：承包人：

　　发包人委托承包人承担XX道路建设工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场管理规定》等相关法律法规。

　　1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。

　　1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现行相关标准。第二条承包范围：

　　2.1本项目规划红线范围内的方案设计。设计范围为：工程红线范围内的需涉及的所有建筑设计（完成工程竣工验收所必须的所有建筑设计），包括但不限于以下内容：估算总序号1分项项目名称规模设计阶段及内容方案初设施工图投资（万元）估算设计费（元）1、承包人承担的设计任务和工作：XX道路建设工程项目的方案设计、说明初步设计、施工图设计，配合发包人完成方案报建。附属建筑工程等所有设计及项目概算资料全套等工作内容，以及施工现场配合服务。 2、在工程建设过程中，因发包人原因需承包人做出设计修改、变更或增加设计工作量，相应修改、变更增加设计的设计费其设计费已包含在合同设计费总额中。如上述设计的修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，双方根据本合同另行签订补充协议。 3、根据成华府发【20xx】6号文件设计评审要求，项目方案设计评审完成后，承包人需按照区评审中心出具的评审意见进行优化修改设计，发包人不再支付优化修改设计服务费。若承包人不对设计进行优化修改的，发包人有权结合市场设计收费行情，对设计费作一定扣减。

　　第三条发包人应向承包人提交的有关资料及文件：（发包人根据项目要求设定）

　　序号1 2 3 4

　　资料及文件名称立项文件地形图、红线图勘察资料本地块规划条件份数1 1 1 1提交日期合同签订后3天内合同签订后3天内相应设计阶段开始前相应设计阶段开始前有关事宜第四条承包人应向发包人交付的成果数量及进度要求：序号资料及文件名称份数1 2 3 4 方案设计文件初步设计文件8 8提交日期合同签订后10个工作日提交有关事宜1、本项目因实际情况的限制，在方案批准后2方案审查合格后10个工作日日内未提交地勘资料，提交工程工期顺延。自提交初步设计批准后10个工作日地勘资料的10个工作提交日，承包人提供全套初施工图设计文件提交后5个步设计文件。工作日提交2、如不进行初步设计，设计资料及概算资料的电子版文件1份施工图设计时间自方案审查通过后15个工作日完成。施工图设计文件12设计概算书6 5其他文件资料1若未按上表规定时间提交相应成果的，每延误1天发包人有权扣除承包人设计费人民币1万元。第五条合同价款与支付5．1设计费用

　　本合同设计收费签约合同价：人民币：（￥元），大写：（）（本合同最终设计费以国家审计机关依法作出的审计结果为准）。 5．2支付方式

　　发包人应按合同条款的有关规定，按时向承包人支付设计费用。 5. 3支付时间

　　发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，设计费支付进度详见下表：

　　付费次序第一次付费第二次付费占合同价设计费% 10% 20%付费基数付费时间（由交付设计文件所决定）（万元）（万元）签约合同价签约合同价1.9合同签订后30日内支付。 3.8 方案或初步设计审查合格后，并提交成果资料后30日内支付。施工图审查合格并提交设计成果资付费额第三次付费30%签约合同价5.7料且项目施工招标控制价评审完成后30日内支付。第四次付费第五次付费30% 10%签约合同价审计审定金额5.7工程竣工验收合格后30日内支付。剩余款项项目结算审计完成30个日内支付。第六条双方责任6.1发包人责任

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，但发包人不对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　6.1.2除施工图审查合格后因政策法规、用地条件、规划要求等不可抗力造成的变更外，发包人不承担在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。

　　6.1.3发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

　　6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查，并有权要求承包人配合。

　　6.1.5承包人在不违反设计规范前提下，根据甲方要求及有关主管部门意见进行施工图设计修改并完成设计审查、取得相关主管部门合格审查批复意见。甲方修改要求均以书面传真方式确认。

　　6.1.6业主有权对承包人承担在本合同约定的工作范围和内容(合同)中的设计工作做出适当地调整，因新增的工作量造成设计费增加的，设计费不再进行调整，承包人应当无条件接受。若因业主、规划等原因导致项目规模、投资额减小，引发的设计修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，具体缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。

　　6.2承包人责任：

　　6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计采用的主要技术标准是：根据国家、省、市现行相关设计规范、规定执行。

　　6.2.3设计合理使用年限为50年。

　　6.2.4承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5承包人应全力配合发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。 6.2.6承包人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。发包人要求设计人派专人根据需要及时到施工现场进行配合与解决有关问题：

　　（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作；（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

　　（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

　　（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

　　（5）参加本工程的交工、竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

　　若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

　　6.2.7承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

　　6.2.8重大设计需要修改变更的，承包人接到发包人通知后，主设计师须在48小时内到场，一般变更在3个工作日内作出变更修改设计，提交给发包人，复杂变更设计提交时间双方进行协商后确定。

　　6.2.9承包人应按发包人要求完成本合同约定承包范围外的设计工作，若该承包范围外设计工作量较小，则发包人不再向承包人支付费用；若该承包范围外设计工作量较大，发包人可根据承包范围外设计工作量的多少给予承包人适当补偿，该补偿金额由发包人与承包人协商确定。

　　6.3设计文件应得到发包人、发包人上级主管部门、规划部门、建设主管部门、移交部门的认可。

　　6.4设计过程中承包人和发包人应紧密配合，发包人对承包人的合理意见承包人应予采纳。

　　6.5人员保证与变更：

　　（1）承包人应安排比选文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

　　（2）如果承包人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即出具有同等资历的'人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

　　（3）承包人的工作进度没有达到承包人投标书中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加承包人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

　　第七条违约责任7.1发包人违约责任

　　（1）由于发包人变更设计项目、规模、条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供设计必需的资料、工作条件，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，承包人可要求发包人延长一定的日期提交成果资料，承包人实际消耗的工作量不予以增加费用。

　　（2）发包人超过合同规定的日期支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

　　(3)在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非承包人原因造成），应书面通知承包人，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗时，在（1万元以下范围内）增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　7.2承包人违约责任

　　（1）承包人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人将有权中止合同，并计扣发包人合同价5%～10%的违约金。

　　（2）承包人未按照国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将计扣承包人合同价5%～10%的违约金。

　　（3）承包人未能按期提交成果、设计文件的（发包人同意延长期限的除外），则承包人每延迟1天应向发包人支付相当于本合同总价款的0.2%的违约金，承包

　　人延迟履行超过30天，视为承包人不能履行合同，发包人有权解除本合同。

　　（4）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣承包人合同价10%的违约金。

　　（5）承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15天（不足15天按15天计），发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣承包人的违约金。

　　（6）因承包人错误而造成一般质量事故的，承包人除向发包人支付设计费用的5%作为违约金外，承包人还应无偿继续完善设计。

　　（7）因承包人错误而造成重大质量事故的，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

　　第八条其他

　　8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，承包人按实际发生价格另收工本费。

　　8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　　8.3发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的,不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，可依法向合同签订所在地（成都市成华区）法院起诉。

　　8.6本合同一式捌份，发包人叁份，承包人伍份。 8.7本合同经双方签章之日正式生效。

　　8.8本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.9本合同未尽事宜，双方协商并签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8.10其它约定事项：因设计原因造成结算价高于中标价的，设计单位须赔偿发包人相应损失。赔偿金额不超过设计费总金额。

　　发包人名称：承包人名称：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　经办人：

　　审核人：

　　委托代理人：经办人：审核人：签订日期：

建设工程设计合同13

　　订立合同双方：

　　建设单位：_________ ，以下简称甲方;

　　设计单位：_________ ，以下简称乙方。

　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲主委托乙方承担程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________ 万元，建设地点在。

　　第二条　甲方的义务

　　1.甲方应在 ________年 ________月 ________日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在 __________年 __________月 __________日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　第三条　乙方的义务

　　1.乙方必须在__________ 年 __________月__________ 日以前，向甲方交付初步设计文件;在 __________年 __________月 __________日以前，向甲方交付技术设计文件;在__________ 年__________ 月 __________日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式 __________份，技术设计文件一式__________ 份，施工图设计文件一式__________ 份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__________ 年 __________月 __________日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　第四条　设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按 __________元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的'支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条　设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后__________ 天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后 __________天内，甲方应向乙方支付 ______%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__________ 天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条　奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误 __________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的 ______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　第七条　其它

　　本合同自 __________年__________ 月__________ 日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__________ 份，送计委、建委、......等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：_________　　　　　　　　　　　设计单位(乙方)：_________

　　代表人：_________　　　　　　　　　　　　　代表人：_________

　　联系人：_________　　　　　　　　　　　　　联系人：_________

　　单位地址：_________　　　　　　　　　　　　　　单位地址：_________

　　电话：_________　　　　　　　　　　　　　　　　电话：_________

　　传真：_________　　　　　　　　　　　　　　　　传真：_________

　　开户银行：_________　　　　　　　　　　　　　开户银行：_________

　　银行帐号：_________　　　　　　　　　　　　　　银行帐号：_________

建设工程设计合同14

　　发包人： ______________有限公司

　　承包人： __________________工程公司

　　签订日期： ________年_____月_____日

　　____________市建设委员会

　　______________市工商行政管理局监制

　　第一部分协议书

　　发包人(全称)： _____________有限公司

　　承包人(全称): _______________工程公司

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称: 厂区排水管工程

　　工程地点：__________________

　　工程内容: 铺设排水管群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：外经贸苏府资字[20__]4521号

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：包工包料(不含排水管),挖填土、铺道碴、浇垫层及护管砼、排水管铺设、钢丝网砂浆箍缝、砖砌窨井、砼盖及座(具体规格单价见附页)

　　三、合同工期

　　开工日期： _________年 _____ 月 ___ 日

　　竣工日期： _________年 _____ 月 ___ 日

　　合同工期总日历天数 _________ 天.

　　四、质量标准

　　工程质量标准：符合现行质量验收规范

　　五、合同价款

　　金额(大写)： ______________元(人民币)

　　￥： ___________ 元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括:

　　1.本合同协议书

　　2.中标通知书

　　3.投标书及其附件

　　4.本合同专用条款

　　5.本合同通用条款

　　6.标准、规范及有关技术文件

　　7.图纸

　　8.工程量清单

　　9.工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的.组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同.

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：_________年 _____ 月 ___ 日合同订立地点：___________

　　本合同双方约定签订之日生效。

　　发包人：(公章) ____________ 承包人:(公章)________

　　住所: ____________住所：___________

　　法定代表人：___________ 法定代表人:________

　　委托代理人：___________委托代理人：_________

　　电话：___________ 电话：________

　　传真：__________ 传真：___________

　　开户银行: ___________ 开户银行：___________

　　账号: ___________ 账号：__________

　　邮政编码: ___________ 邮政编码:__________

建设工程设计合同15

　　项目名称：

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承担　　　工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条　本合同依据下列文件签订：

　　1.1　《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。

　　1.2　国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

　　1.3　建设工程批准文件。

　　第二条　本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：

　　第三条　甲方向乙方提交的有关资料及文件：

　　第四条乙方向甲方交付的设计文件：

　　第五条　甲方应支付合同项目的设计费为　　　　元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为：

　　5.1　本合同生效后　　　天内，甲方支付设计费总额的20%，计　　　元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费);

　　5.2　乙方提交　　　　　　设计文件后　　天内，甲方支付设计费总额的　　%，计　　元。

　　5.3　乙方提交全部设计文件后　　天内，甲方付清其余的设计费，计　　元。

　　第六条　双方责任

　　6.1　甲方责任：

　　6.1.1　甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

　　6.1.5　甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;

　　6.1.6　甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;

　　6.2　乙方责任：

　　6.2.1　乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;

　　6.2.3　由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;

　　6.2.4　合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;

　　6.2.5　乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的'必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取　　　元咨询服务费;

　　6.2.6　乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

　　第七条　其他

　　7.1　甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　7.2　乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

　　7.3　本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　7.5　甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　7.6　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.8　本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.9　本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

　　委托方单位名称：　　　　　　　　　　　承接方单位名称：

　　(盖章)　　　　　　　　　　　　　　　(盖章)

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：