工程合同

工程合同[优选]

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的工程合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同 篇1

　　甲方：

　　乙方： 南宁市风科安防有限公司

　　甲方现委托南宁市风科安防有限公司驻贺州市施工队（以下简称乙方）承担闭路电视监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原则，经过认真协商达成本协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 闭路电视监控系统

　　2、工程地点：

　　3、工程内容： 闭路电视监控系统安装调试

　　4、合同签订地：

　　二、双方的责任和义务

　　1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水；并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：

　　按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。

　　按时支付工程进度款。

　　2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。

　　三、工程的时间和进度

　　1、工期为自开工之日起至验收完毕，共 10 日。

　　2、如遇下列情况，乙方可顺延工期：

　　施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工；

　　因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度；

　　甲方对双方签约认可的设计、配置提出改动而影响工程进度；

　　在安装调试中停电 3 小时以上或连续间歇性停电 2 天以上；

　　因甲方决策不及时而影响工程进度；

　　因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度；

　　因不可抗力而延误工期。

　　3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。

　　4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

　　四、人力不可抗拒因素

　　如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

　　五、工程及工程量的变更

　　1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

　　2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。

　　六、工程验收

　　1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。

　　2、甲方按附件（监控系统工程预算清单）的设备配置验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件（监控系统工程预算清单）商定之标准。

　　3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起 2 日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格；如甲方提出书面异议，甲乙双方应在 3 日内达成处理意见。

　　4、甲方收到乙方验收工程通知之日起 5 日内不验收，视为验收合格。

　　5、有关验收的一切费用由甲方负担。

　　6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。

　　七、工程质量与售后服务

　　1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。

　　2、乙方负责对甲方的`操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。

　　3、乙方对工程实行 1 年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。

　　4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。

　　八、工程造价

　　监控设备金额为：27581元（人民币：贰万柒仟伍佰捌拾壹元整）

　　安装调试费金额为：1654.86元（人民币：壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整）

　　工程总造价为：29235.86元（人民币：贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整）

　　九、工程付款方式

　　1、本合同签订之日起 3 日内，甲方支付乙方工程总造价 30 %的预付款，作为定金及购置相关工具和设备。

　　2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后 2 日内，甲方向乙方支付工程总造价30%的工程进度款。

　　3、工程验收合格之日起 3 日内，甲方向乙方付清剩余40%的工程款项。

　　十、违约责任

　　1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

　　2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。

　　3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。

　　4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配置的要求。

　　5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。

　　6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　十一、解决合同争议的方式

　　本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。

　　十二、合同附件（监控系统工程预算清单）作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。

　　十三、合同附则

　　1、本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1 份。

　　2、本合同自双方代表签字即生效；工程验收合格，结清全部工程款后终止。

　　3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准。

　　4、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：

　　甲 方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　联系电话： 联系电话：

　　签订时间：年 月 日 签订时间： 年 月 日

工程合同 篇2

　　委 托 方： (以下简称甲方)

　　受委托方: (以下简称乙方)

　　经甲、乙双方协商，乙方同意承接甲方委托的电力安装工程。为明确双方的责任和义务，保证工程建设顺利进行，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称： 工程地点：

　　二、工程承包方式：

　　甲方全权委托乙方负责工程的施工和联系供电部门进行验收等相关工作。

　　三、承包费用：

　　根据该工程的设计和预算资料，经甲乙双方共同协商约定，合同按供电部门所测线路每一公里8.5万元计算，按测出的`公里数为工程总金额。

　　四、付款方式: 在乙方拿到供电部门设计方案后，三天内甲方全额将工程款全部付给乙方。

　　五、施工期限：

　　甲方在土石方工程和其他辅助工程完成后，通知乙方进场，从进场之日起，预计60日内完工(遇雨顺延)。

　　六、甲方责任：

　　1、甲方负责到供电部门办理用电申请、签署用电协议及其他有关用电手续。

　　2、甲方设置业主代表，代表甲方对本工程进行监管。

　　4、甲方参加主要设备材料的现场检验和竣工验收。

　　5、甲方派专人协调关系、配合乙方施工，保证乙方的施工正常进行。

　　七、乙方责任：

　　1、负责工程的施工,联系验收等事宜。

　　2、负责工程建设中乙方提供的材料的质量。

　　2、 如因施工技术及由乙方提供的材料存在问题导致工程验收不合格，由乙方负责整改，整改费用由乙方自负，但由甲方负责提供的基础工程、土石方工程等除外。

　　3、 按约定工期乙方负责施工现场的人力运输、基础工程、土石方工程、青苗赔偿和民工组织及费用等。完成工程建设任务。

　　4、 乙方只负责线路部份的一切材料和费用，不负责线路以外厂区要用的一切保护设备。

　　八、物资供应

　　由乙方负责

　　九、安全管理

　　甲、乙双方全部负责制人员进场后，必须严格遵守有关现场规定，服从现场负责人统一指挥，若发生人身及设备安全事故，由各方自行负责。

　　十、本合同未尽事宜，双方另行约定。

　　十一、本合同一式 贰 份，具有同等法律效力。甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。

　　十二、本合同从甲、乙双方签字之日起生效。工程竣工验收合格并付清工程款后，本合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

　　如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”

　　在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中，该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条 “因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条 “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

　　一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念

　　在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。

　　1、《建筑法》第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。”

　　建筑业是社会经济发展的基础产业，吸纳了大量农民工就业，但是建筑市场实践中，农民工就业的主要途径是，一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带领一帮民工组成临时队伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包的形式承揽建设工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农民工工资拖欠问题非常严重，极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业训练，施工水平有限，造成建筑工程质量存在缺陷，直接影响了发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共安全。基于此，国家法律对转包和违法分包行为予以严格禁止，规定转包和违法分包合同无效，但实践中，法律的禁止规定并未取得良好效果，转包和违法分包行为大量存在，而单纯的否定转包和违法分包合同的效力，只会增加农民工追讨工资的难度，因为合同无效的话，实际施工人难以依据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利，法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包人追讨工资难度加大，造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量安全，又能维护社会稳定，最高人民法院出台了相关的司法解释，当前，我国建筑市场的运作存在大量不规范之处，其中非法转包、违法分包现象尤为严重，许多承包人取得工程之后并不进行施工，而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费，工程完工后他们往往不积极向发包人主张工程款。《解释》出台之前，法律未对实际施工人问题作出规定，大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系，无法直接向发包人索要工程款，也因此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的强烈关注。为有效保护农民工的'合法权益，《解释》第二十六条突破合同相对性原则，规定实际施工人可以将发包人作为被告，发包人在欠付工程款范围内承担责任。这一规定的出台，为实际施工人向发包人主张权利提供了法律依据，审判实践中，各地法院依据《解释》第二十六第二款判决发包人对转包人、违法分

　　包人欠付实际施工人的工程款承担责任的案例不在少数。但是，是否所有参与了工程施工的主体都可以适用《解释》第二十六第二款向发包人主张权利呢？

　　解决这一问题，首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。”

　　第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

　　目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。

　　《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护，该条对合同相对性原则的突破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益，但从上述分析可以得出，该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审判实践中，应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利，而不应简单适用《解释》第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。

　　指出的是，审判实践中，大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。

工程合同 篇4

　　甲方:

　　乙方;

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程按时、按质、按量完成，经双方商定，特签订如下合同条款：

　　第 1 条 工程概况

　　1·1 工程名称： 工程地点： 工程内容及承包范围：

　　1·2开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 养护期 年 总日历工期： 工作日

　　1·3质量等级

　　1·4合同价款：(大写)￥

　　第2条 甲方工作

　　2·1 施工现场具备开工条件的要求，甲方负责清理绿化施工现场的建筑物、及其他垃圾影响绿化施工的其他杂物。

　　2·2负责协调施工过程中及养护期内的电源和水源。

　　2·3尽一切可能为乙方提供便利，并负责协调解决乙方施工管理工作中所遇到的穿插配合和工种统筹问题。

　　2·4为乙方提供地下管网线路资料及保护要求。

　　2·5确保乙方施工和养护人员不受外界侵扰，保证施工人员的安全。

　　2·6遵守合同条款、准时支付乙方款项，否则影响工期和乙方误工费由甲方承担。

　　第3条 乙方工作

　　3·1本工程承包方式为包工包料，不允许转包和分包，否则甲方有权终止合同，并由乙方承担所造成的一切损失。

　　3·2按照招标文件、施工图纸及标书附件上要求的树种、规格、数量及种植规范施工，并按合同规定的时间完成各项工程。

　　3·3本工程所有树种栽植后乙方要精心管护，不得出现缓苗，以保证绿化效果。

　　3·4必须遵守有关安全操作规范及有关规章制度。确保施工现场环境卫生，不得污染其他建筑物、构筑物。

　　3·5施工过程中应按照周围建筑物、构筑物和地下管线等的保护要求，并保持一定距离。

　　3·6乙方不按时完成施工及养护，责任由乙方全面负责。

　　第4条 工程验收

　　4·1 乔、灌木成活率要达到95%，养护期满后成活率要达到 00%。

　　4·2工程验收分阶段进行，所有工程完工后进行初验，为第一次验收，养护期满后一周内，乙方邀请甲方对工程进行最终验收。

　　4·3在工程施工和养护过程中有下列情形之一的，甲方有权要求乙方及时更换和补种，费用由乙方承担。

　　4·3·1 树木主干、主枝记主要部分损伤或枯死的;

　　4·3·2苗木规格未达到要求的

　　4·3·3树木有明显偏冠;

　　4·3·4病虫害发生严重的;

　　4·3·5其他影响观赏效果及不符合设计要求的。

　　4·4全部工程竣工后7日内，乙方向甲方提供竣工资料和报告，甲方在接到资料和报告后7日内做出验收报告。

　　第5条 工程量核实确定

　　5· 单项完工5日，乙方向甲方提交工程量完成情况报告。 5·2甲方在乙方提交报告的7日内确定工程量，逾期可视为同意乙方的.报告。

　　第6条 工程款支付

　　6·1 合同签订后，甲方支付乙方合同价款的 定苗款。

　　6·2工程完工后，第一次验收合格后甲方支付乙方合同款 。

　　6·3养护期满，终验合格，付清全部款项。

　　第7条 工程变更

　　7· 施工过程中，对于工程设计确需变更时，乙方凭甲方及设计人员签订认可的变更手续实施变更。经甲方验收合格后，甲方按照批准的设计变更具体结算。

　　第8条 养护

　　8·1 绿化养护范围

　　8·2绿化养护内容

　　8·2· 做好乔灌木的病虫预测和防治工作，发现病虫害及时施药，保证绿化成果。

　　8·2·2对弱苗、差苗要适时进行施肥。

　　8·2·3草坪的修剪，每年不少于6次，绿篱、球类的修剪要保证新梢不超过6cm。

　　8·2·4落叶乔木大型花灌木冬季进行涂白，常绿树冬季要进行缠草绳防寒。

　　8·2·5保证绿地及人行道方砖内无杂草、无垃圾，清洁卫生。 8·2·6遇干旱要及时浇水。

　　8·3绿化养护费用按照实际养护面积，每平方米 元。

　　8·4绿化养护期限自 年 月 日开始至 年 月 日止。

　　第9条 违约责任

　　9·1 不能按合同及时完工，每延迟一日，乙方须支付总造价的5%违约金。

　　9·2施工及养护过程中，乙方无权以任何理由终止合同，否则乙方向甲方支付工程总造价 5‰的违约金，剩余工程价款不予支付。

　　9·3甲方应按合同要求及时支付乙方工程款，否则应按银行利息结算。

　　第 10条 争议

　　10· 任何一方违反合同，双方协商解决。协商无果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第 11 条 合同生效及终止

　　11·1 合同自签订盖章之日起生效。

　　11·2本合同在双方完成约定的全部工程内容后即告终止。

　　第 12条 其他

　　12·1 本合同一式 份，双方各执 份。

　　12·2未尽双方另行协商解决。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　甲方代表人： 乙方代表人：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　电话： 电话：

　　年 月 日

工程合同 篇5

　　＿＿＿＿＿＿（以下简称"客户"）与＿＿＿＿＿＿＿（以下简称"工程咨询单位"）经过双方协商一致，签订本协议。

　　一、客户委托工程咨询单位提供＿＿＿＿＿（列明委托服务内容）咨询服务，并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。

　　二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本协议书的组成部分：

　　①委托函或中标函：

　　②工程咨询服务协议书通用条件；

　　③工程咨询服务协议书专用条件；

　　④附件，即 附件a＿＿＿委托工程咨询服务范围； 附件b＿＿＿＿＿客户提供的职员、设备、 设施和其他人员的服务； 附件c＿＿＿＿＿报酬和支付；

　　⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。

　　四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付，工程咨询单位承诺按照本协议书的规定，承担附件ａ中议定范围内的咨询服务。

　　五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务，客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种，向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项，作为履行服务的报酬。

　　六、凡因本协议或与本协议有关的'一切争议，双方应友好协商，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁地点在深圳或其他城市，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　七、本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本＿＿＿份，双方各执＿＿＿份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。

　　客 户：（签章） 工程咨询单位：（签章）

　　法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）

　　地 址： 地 址：

　　授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

　　开 户 银 行： 开 户 银 行：

　　帐 号： 帐 号：

　　邮 编： 邮 编：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　电 子 信 箱： 电 子 信 箱：

　　年 月 日签于

　　------------

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、项目名称：

　　2、服务类别：

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、建设工程造价咨询合同标准条件;

　　2、建设工程造价咨询合同专用条件;

　　3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价业务自年月日开始实施，至年月日终结。

　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人：(盖章) 咨询人：(盖章)

　　法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

　　住所： 住所：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　电子信箱： 电子信箱：

　　年月日 年月日

工程合同 篇6

　　发包单位（甲方）：

　　承包单位（乙方）： （全称）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就广州市越秀区冠城大厦装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：路

　　1.3 工程内容：施工图纸内的室内装修工程及配套附属工程（机电类除外，以甲乙双方签字确定的预算书为准。

　　1.4 承包范围：包工包料，设计费用另计。

　　1.5 承包方式：□乙方包工、包料□乙方包工、包部分料（见附件）□乙方只包工。

　　1.6 工程结构：框架

　　1.7 装饰装修施工总面积：约为25，000 平方米。

　　1.8 总工期：暂定10个月（为日历工期，并包括法定节假日）。

　　（样板房装修时间除外，以样板房验收后进场时间为准）

　　1.9 开工日期：甲方开出进场施工通知书为准。

　　第二条 工程价款

　　非招标工程以审定的工程预（概）算书为准。按照《广东省建筑装饰工程综合定额》（20xx）、《广州市建筑装饰工程消耗量标准》、《广州市安装工程消耗量标准》及20xx年相关费用及结算当期市场信息价。

　　2.1 本工程价根据甲方提供的材料明细表及工程量清单的预算报价，作为本项目的结算单价（甲方盖章确认），涉及到设计变更的，以现场签证为准。

　　2.2 预结算编制依据：按业主提供的施工图纸、承包范围、设计变更、现场签证、图纸会审记录、工程联系单等相关附件及相应施工标准图集和施工规范。

　　2.3 本合同价款暂约定为人民币：（大写） 约柒仟伍佰万元整。 （小写） ￥75，000，000.00万元。

　　2.31本合同的造价为税前造价，如甲方需要开具相关税票，所产生的费用由甲方承担。

　　第三条 工程进度款

　　3.1样板房验收合格后，乙方全面施工的五个工作日内甲方支付工程总造价的5%（￥3，750,000）给乙方作为原材料备料款，以后按工程形象进度付款，

　　每月25日前乙方提交已完工工程量报告给甲方，次月5日前甲方按监理工程师核实的已完成工程量的85%支付工程款，工程竣工验收合格后，三十个工作日内付至合同价的97%,留3%作为质量保修金，质量保修金一年内付清（不计息）。主材采购由甲乙双方共同认定品牌、等级，由乙方统一采购。

　　3.2 样板房的材料按施工图，经双方认定品牌、等级、质量等，由乙方自行采购，封样，作为后续施工材料参照。样板房施工完工，经甲方验

　　收合格后，在五个工作日内甲方付样板房总工程款的85%,余款在下次工程进度款中结清。

　　3.3 工程进度款的拨付包括洽商款项（如设计变更、工程量增加等）。

　　3.4 乙方未经甲方监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的`工程量不予计量。

　　3.5 经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方可延期付款；如果甲方延期付款超过乙方的预期，甲方则按同期银行贷款利率四倍计算利息，从应付未付之日（每月的5号）算起。

　　3.6合同签订三日内，乙方向甲方支付叁佰万元现金的合同履约保证金，当乙方完成施工工程量30%时甲方退回给乙方。

　　3.7如乙方同意，可将该项目商品房以销售价的70﹪转给乙方，作为工程结算款支付给乙方（销售价上限价为30000元/㎡）。

　　第四条 双方权利及义务

　　4.1 甲方派驻本工程项目的代表为 ，职务：，职称：。

　　4.2 本工程项目甲方委托公司依法对工程施工实施监理。监理工程师：_________，职务：_________，职称：______，注册证书号：________。

　　4.3 乙方派驻本工程的项目经理为_________，是乙方在本工程项目中的代表。

　　4.4 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

　　4.5 甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的合理书面条件和指令，乙方项目经理应予配合执行。

　　4.6 甲方权利

　　4.6.1 有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师，但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。

　　4.6.2 有权监督乙方履行各项合同义务。

　　4.6.3 有权审批乙方编制的施工进度计划。

　　4.6.4 有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

　　4.7 乙方权利

　　4.7.1 有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前7日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。

　　4.7.2 有权监督甲方履行各项合同义务。

　　4.7.3 乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失全部由甲方承担。

　　4.8 甲方义务

　　4.8.1 按合同约定向乙方支付工程款。

　　4.8.2 办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。向乙方提供项目真实有效的规划许可证、建设用地使用证 、 施工许可证、国有土地使用证、商品房销售许可证，验原件，复印件加盖公章。

　　4.8.3 组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。

　　4.8.4 提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。

　　4.8.5 提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。

　　4.8.6 提供施工所需水、电设备，保证施工期间的需要。

　　4.8.7 协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进行。

　　4.8.8 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

　　4.8.9 在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：

　　（1）随意改动房屋主体和承重结构；

　　（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体；

　　（3）增加楼、地面荷载；

　　（4）强令乙方违章作业施工的其他行为；

　　凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。

　　4.9 乙方义务

　　4.9.1 制定并组织落实施工进度计划。

　　4.9.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

　　4.9.3 安全施工。

　　4.9.4 应按有关规定，严格执行安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失；非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。不得由乙方承担。

　　4.9.5 发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理；甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

　　4.9.6 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护措施费用由甲方承担。

　　4.9.7 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全；以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相关费用。

　　4.9.8 已竣工工程在未正式交付甲方之前，乙方应负责工程成品保护工作。非乙方原因造成的损失，由相应责任人承担，不得由乙方承担。

　　4.9.9 负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

　　第五条 关于工程价款和相关费用的约定

　　5．1 双方商定本合同价款采用（ （1） ）种

　　(1) 本工程价款根据甲方提供的材料明细表、工程量清单及预算单价，经双方确认后，作为本工程项目的施工造价。暂定价为：￥3000/M2根据增删项确定最终价。

　　5．2 工程竣工验收后，乙方提供工程结算并将有关资料（不报建的资料）送交甲方。甲方自接到上述资料15天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在10天内，结清尾款。

　　第六条 关于工程质量及验收的约定

　　6.1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB5021-20xx）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）、《建设工程质量管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》等国家制定的施工及验收规范、规章为质量平定验收标准。

　　6.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，影响乙方支付由此增加的费用，约定按合同价款的 1 %计付 人民币： 750,000.00 元。

　　6.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程的中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方自约定工程验收时间内未接到甲方另定验收日期通知的情况下可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　6.4 甲方提供的材料必须保证质量并承担其相应的质量检测费，因设备质量不合格而影响工程质量，返工费由甲方承担，工期顺延。有关质量、安全、环保需要的检验、检测，参照国家有关规定，甲乙双方各自负责自身该承担的相关费用。

　　6.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　6.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知书七日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第七条 材料设备供应

　　7.1 本工程由甲方供应主要材料设备的，双方约定编制甲方供应《装饰工程主材确认表》作为本合同附件，一览表中应准确写明材料设备的品种、品牌、规格、型号，且甲方应在规定时间内按质按量运至施工现场等。

　　7.2 本工程由乙方采购材料设备的，应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的品牌、型号、等级质量、环保合

【工程合同】相关文章：

工程工程合同05-22

工程工程合同08-10

工程工程合同08-17

合法的工程工程合同10-26

工程工程合同[精华]06-28

工程工程合同模板06-27

工程工程合同【荐】09-02

关于工程工程合同03-22

标准工程工程合同11-18

工程工程合同 (15篇)09-24