工程合同

[集合]关于工程合同

　　在不断进步的社会中，越来越多事情需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的关于工程合同，希望能够帮助到大家。

　　关于工程合同 篇1

　　施工单位：公司（以下简称甲方）

　　承包单位：化工有限公司（以下简称乙方）

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司xx防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一 、总则

　　1、 工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼

　　2、 工程地点：上梅林深华石料公司大院内

　　3、 工程内容：

　　根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜（找平层上作基层处理）。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工程造价：

　　厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。

　　四、质量标准：

　　乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和XX市现行有 关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任：

　　1、 甲方责任：

　　（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、 乙方责任：

　　（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及XX市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。

　　（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的.施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。

　　六、付款方式：

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：（签章） 乙方：（签章）

　　代表： 代表：

　　甲方：_________________________________

　　乙方：_________________________________

　　关于工程合同 篇2

　　以下简称甲方; ，以下简称乙方。

　　经双方协商，由甲方委托乙方承担《*********建设项目申请报告》的编制工作，特订立本合同。

　　第一条 甲方在合同签订后应及时向乙方提供所有与项目前期研究工作有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。

　　第二条 乙方应在20xx年8月25日以前，向甲方提交《*******建设项目申请报告》文本伍份。

　　甲方如在合同期间对本项目提出重大变更，或者原始资料、数据有重大变动，有可能导致可研报告修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。增加任务或变更合同不得另行增加相关费用。

　　第三条 费用支付条款

　　本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整(80000.00)。

　　费用支付方式。双方签订合同时，甲方支付乙方项目编制费 万元整。余款在提交《*********建设项目申请报告》评审合格后付清。

　　第四条 违约罚金

　　1. 乙方不按合同规定的'日期提交报告时，每拖期一天，扣除其所应得报酬的5，作为违约罚金。

　　2. 因甲方提供资料不详实，造成的项目报告重大修改，或返工重作，应另行适当增加乙方工本费用，其数额由双方商定。

　　3. 甲方超过合同规定日期付款时，应偿付给乙方逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定报酬的5计算。

　　第五条 合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，做出修改或补充合同。修改或补充合同与本合同具有同等效力。本合同自签订之日起生效，自乙方交付可研报告文本后，本合同效力终止。

　　第六条 本合同正本一式两份，双方各执一份。

　　甲方：(盖章签字)

　　年 月 日

　　乙方： (盖章签字)

　　年 月 日

　　关于工程合同 篇3

　　_________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、项目名称：____________________。

　　2、项目类别：____________________。

　　3、咨询服务内容：____________________。

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、建设工程造价咨询合同标准条件;

　　2、建设工程造价咨询合同专用条件;

　　3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的'补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自_____年_____月_____日开始实施，至_____年_____月_____日终结。

　　七、本合同一式_____份，具有同等法律效力，双方各执_____份。

　　(以下无正文)

　　(本页为签字页)

　　委托人(法人公章)

　　住所地：_______________

　　法人代表：_______________

　　授权代表：_______________

　　电话：____________________

　　开户行：____________________

　　账号：____________________

　　税号：____________________

　　日期：_____年_____月_____日

　　住所地：____________________

　　咨询人(法人公章)

　　法人代表：____________________

　　授权代表：____________________

　　电话：____________________

　　开户行：____________________

　　账号：____________________

　　税号：____________________

　　日期： 年 月 日

　　关于工程合同 篇4

　　甲方

　　乙方

　　甲方将xx市汽车零配件交易中心展厅屋面防水工程承包给乙方施工。依照（中华人民共和国合同法）及相关法律、行政法规、并遵循自愿公正、诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包施工范围：屋面防水施工工程（包工包料完成施工工程）。

　　四、施工期限：总工期天，必须保证工程质量。（雨雪天气或不可抗力因素顺延）

　　五、材质要求：

　　1、sbs高聚物改性沥青防水卷材，聚酯胎、4厚、－10度、帯箔。

　　2、乙方进场材料必须现场切割抽检材料样品，经监理甲方抽检确认。若抽检不合格，乙方应当及更换。

　　3、卷材4厚，达到国标，冷底子油必须符合建筑工工程屋面防水质量标准要求，严禁加水调兑稀释，卷材和冷底子油必须具备质量合格证和质量检测报告。

　　六、施工质量

　　1、必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排气管根部等必须用石油沥青热油毡灌填缝密实。泛水细部（包括排水、排气、女儿墙根部等）处理的卷材必须上翻足够的尺寸，卷材铺设搭接方法必顺水搭接，卷材搭接之间宽度要足够，严密。

　　2、屋面防水施工完毕，必须经监理、甲方个月期限观察无渗透现象发生，质保期年。

　　七、面积计算方式和单价

　　1、以屋面面积加女儿墙泛水高度作为计算面积、总价 /元m2，其中人工元/m2材料元/m2

　　2、工程结款：经监理、甲方验收合格后付工程款的%，剩余的 %年后无质量问题无息返还。

　　八、施工注意事项：

　　1、乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，严禁在女儿墙压顶部位上打跳，翻作，走动，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。

　　2、乙方应服从甲方监理的正常管理，施工期间发生违纪行为，将给予经济处罚。

　　3、乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。

　　竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的'费用由乙方承担。

　　九、合同争议；

　　1、出现本协议规定的不可抗力的事件而给工程本身造成损失，乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。

　　2、本合同在履行过程中若发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效应，本合同经甲，乙双方签字盖章之日起生效

　　甲方；乙方

　　联系电话：联系电话

　　日期：日期：

　　关于工程合同 篇5

　　甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)

　　乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)

　　甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

　　第一条、合同期限、合同有效期：

　　自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

　　第二条、 乙方工作岗位及职责：

　　1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

　　2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

　　3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的`每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

　　4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

　　5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

　　6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

　　7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

　　8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

　　第三条、工作报酬：

　　甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

　　第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

　　第五条、聘用合同的变更、终止和解除：

　　1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

　　2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

　　3、乙方不履行聘用合同的。

　　4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

　　第六条、其它事项：

　　1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

　　3、双方认为需要规定的其他事项。

　　甲方(盖章)：

　　代表(签字)：____________

　　________年______月______日

　　乙方(签字)：_______________

　　________年______月______日

　　关于工程合同 篇6

　　甲方：______________________

　　联系电话：______________________

　　身份证号码：______________________

　　现住址：______________________

　　工程地址：______________________

　　乙方：深圳__________装饰工程有限公司

　　联系电话：____________________

　　营业执照号：____________________

　　资质证号：____________________

　　地址：__________

　　法人代表：__________

　　兹有甲方委托乙方承担装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款：

　　第一条：设计工作概况

　　1.1设计工作流程

　　1.2设计收费标准及工作范围表

　　第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：

　　第一阶段：方案设计

　　2.1.1根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、个人喜好、投资计划等）,乙方进行方案设计,并提供设计方案,此部分设计内容包括：

　　①效果图______张

　　②平面结构图______张

　　③天花平面图______张

　　④平面布置图______张

　　⑤地面材质图______张

　　⑥主要材料的确认

　　2.1.2乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作；

　　2.1.3若乙方提供的方案,改变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签字认可；

　　2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和相关部门的.签字认可；

　　2.1.5设计周期：______天（日历天）。即______年______月______日至______年______月______日

　　第二阶段：施工图绘制

　　2.2.1在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方提供全套图纸;

　　2.2.2按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期；

　　2.2.3施工图绘制周期,签订施工合同后______天。

　　第三条设计费支付方式：

　　3.1乙方按套内面积______平方米,每平方米______元收取设计费,总设计费人民币大写__________________元,小写￥____________元。

　　3.2付款方式：

　　3.2.1双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即：____________元；（注：若总设计费的60%总金额少于____________元的,则该订金为____________元,且则须一次性付清）

　　3.2.2签定施工合同时即结清设计费尾款。

　　第四条双方的权利与责任：

　　4.1甲方：

　　4.1.1确定一名甲方代表,在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认；

　　4.1.2若甲方在已签字确定设计方案的情况下,需另外重新出方案的,甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意,有权要求乙方重新做,若多次重做仍不满意,甲方有权终止设计合同,并要求乙方退还已收订金的一半,但不得带走任何形式的图文资料纸；（注：乙方不予返还的订金数额最少为____________元）

　　4.1.3配合施工图交底；

　　4.1.4配合材料的确定；

　　4.1.5参与竣工验收。

　　4.2乙方：

　　4.2.1根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、投资计划、个人喜好等）进行方案设计；

　　4.2.2有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料；

　　4.2.3根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制；

　　4.2.4现场指导施工及疑难问题的解决；

　　4.2.5参与施工交底；

　　4.2.6根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。

　　第五条违约责任

　　5.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费；已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付；超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

　　5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费,每拖延一日,按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。

　　5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的,每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。

　　5.4合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,订金不予返还。

　　5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有,同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失

　　5.6由于乙方设计的原

　　因,遭成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。

　　第七条附则

　　7.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；

　　7.2本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力；本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,

　　7.3本合同履行完后自动终止；

　　7.4双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。

　　甲方（签字）：____________乙方（盖章）：____________

　　签约代理人：____________

　　______年______月______日______年______月______

　　关于工程合同 篇7

　　发包人：

　　法定代表人：（下称甲方）

　　承包人：

　　身份证号码：（下称乙方）

　　经甲乙双方充分协商，就乙方承包加工甲方的木材厂事宜达成如下协议，双方应共同遵守。

　　一、合同标的甲方将座落于的木材厂承包给乙方加工。乙方对甲方所有的木材厂的现状已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材厂，并保证合法操作。

　　二、承包方式乙方承包加工期间，实行按件计算，具体包括：锯木、刨皮、旋板以及切板等工序。

　　三、承包期限

　　1、承包经营期限为________年，即从________年____月____日起至________年____月____日止。

　　2、根据法律规定或本协议书约定，提前解除或终止协议书履行的，不受上述期限的限制。

　　四、承包保证金及缴纳方式乙方承包木材厂的承包保证金为__元，采取先缴纳后使用原则；乙方应按下列方式向甲方缴纳承包保证金：_；

　　五、甲方的权利与义务

　　1、甲方有权按协议约定的方式收取承包保证金

2、甲方于本协议签字之日将木材厂加工所需的各种机器设备等交给乙方，并向乙方提供住宿及用餐场所，但人员由乙方自行聘请。

　　3、本协议签订后甲方应及时将木材厂移交给乙方使用。

　　4、甲方对移交给乙方承包加工管理的设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

　　六、乙方的权利与义务

　　1、乙方应按约定及时足额缴纳承包保证金。

　　2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项加工活动。

　　3、乙方在加工期间所需的人员由乙方自行聘请，乙方必须严格予以管理；该所有的聘请人员由此所产生的工伤、斗殴等人身伤亡费用均由乙方自行承担。

　　4、合同期内，乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的'设施，应由乙方及时上报甲方审定后报废，乙方不得擅自处理。

　　5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。

　　6、未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。

　　7、乙方不得在承包过程中将木材厂转让给第三方经营，一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。乙方必须遵循甲方的工作指示，不得以各种理由怠慢工作；因乙方的原因导致甲方不能交货而违约，由此产生一切损失由乙方承担。

　　8、乙方不得以木财厂的名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。

　　9、乙方对于木材厂的消防设备设施应定期检查、维护、保养，对于因消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。

　　10、乙方应在本协议书解除或终止之日将所有甲方的资产全部移交给甲方。

　　七、违约责任

　　甲乙双方应当全面履行本协议书的约定，任何一方违约的，守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方承担违约金元；违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。

　　八、其它

　　1、协议期满后，甲方如重新对外发包加工的，在同等条件下，乙方有优先承包权。

　　2、协议期满或解除后，原有设备及设施归甲方所有，乙方添置的设备设施归乙方所有，甲方可折价取得该部分设备设施。

　　3、协议中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，由____市____区人民法院裁判解决。

　　九、本协议经双方签字后生效。

　　十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　关于工程合同 篇8

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　地址：___________ 地址：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　经西湖区政府采购中心校园网系统工程采购评标小组评定、批准，杭州三佳计算机网络工程有限公司为本次采购西湖区教育信息中心首期设备及相关工程的项目中标者，根据《合同法》,经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。

　　第一条、合同标的及价格

　　1、甲方委托乙方承接西湖区教育信息中心网络工程（包括网络总控制中心、pds布线、系统集成及有关场地改造）设备的提供及其相关安装工程。详细设备配置及清单见合同附件。

　　2、工程总价格为人民币（大写：___________）；（人民币：___________）。

　　第二条、技术要求

　　乙方保证按amp netconnect综合布线系统标准进行布线工程实施，乙方保证所提供的设备、产品为原生产厂家的标准原装全新产品，各项技术参数、性能指标、产品包装均符合原生产厂家的技术标准和质量要求，并按国家有关规定，提供检验检疫部门的检验合格证明。

　　第三条、工程时间

　　乙方保证在合同生效后的五天内将工程所需材料运抵甲方工作现场，开始布线工程实施，在二○○一年八月十日前完成场地的改造和综合布线工程的线路施工，在______________月_______日前完成整个网络工程的安装、调试。

　　第四条、安装和验收

　　1、工程材料、网络设备到货后，乙方提供有关设备的质量保证材料或货源证明，甲方对到货情况进行质量检查，对于合格产品开具产品验收合格单。

　　2、乙方到现场的人员所需费用（劳务支出、安全保险、住勤等一切费用）均由乙方负责。

　　3、乙方提供工程进度日程表，并按合同规定的工程计划进度进行布线工程的实施，并遵循下列技术规范和标准：

　　（1）eia/tia 568b规范；

　　（2）iso 11801；

　　（3）《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。

　　（4）eia/tia 606规范，材料通过ul969认证。

　　（5）eia/tia 607接地系统规范；

　　4、乙方应按合同规定及工程进度要求，提供综合布线系统工程所需的全新器材和设备，并保证其与所附报价单中列明的.产地、型号一致，其中超五类线采用amp（安普）公司工程专用兰色包装线，同时赠送所有rj45跳线，并提供amp（安普）产品制造商签署的布线系统五年质保证书及布线工程所有材料提供原厂25年质保证明。如甲方发现有不符合规定的产品时，允许甲方退货，并按不符设备原报价5%的金额，向乙方索取赔偿金。

　　5、施工图纸需双方确认，单方不得擅自修改。如有改动，需双方协商。乙方按实施方案（及施工图），进行网络及综合工程的器材设备订购、安装、配线、接线、测试。承担的工程施工主要包括：

　　（1）楼层分配架管理区的设置；

　　（2）工作区信息模块接线及插座安装；

　　（3）主干线光纤的敷设及相关器件的安装；

　　（4）楼层utp分配线架的安装及配线；

　　（5）机房主配线架的安装及utp配线；

　　（6）系统性能测试；

　　（7）网络设备的系统安装、集成；

　　（8）网络设备的系统测试及完成本本工程所需相关施工。

　　6、乙方在本工程竣工验收前，编制并提供配线表、系统测试报告及工程竣工报告等归档资料。

　　7、甲方负责监督、协助工程实施和测试的全过程，并在工程实施完毕后5个工作日内，根据《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》的信息传输要求，按100%的utp信息点及光纤回路进行状态测试，包括：连通、开路、短路、异位、信号衰减、信号窜扰、近端串扰、远端串忧、回波损耗等性能指标的双向测试；100%的utp对整个系统进行验收，验收后签署验收报告。要求所有信息点测试通过（pass），乙方要向甲方提供合格的fluke-dsp4000线缆测试仪100%的utp测试数据的原始数据文档（.fcm文件），作为甲方验收抽检和资料存档之用，所有信息点必须100%通过eia/tia cat 5e basic link标准测试。在工程竣工乙方提出书面验收报告十个工作日后，如因甲方原因引起不能按时验收，则视为验收合格。如甲方认为必要时可委托国家技术监督部门检测验收。

8、甲方保证提供必要的施工环境。由甲方原因引起不能按时进行工程实施时，经甲、乙双方协商，调整施工时间。

　　9、乙方将按照原厂家的规范，对系统安装的正确性进行测试。

　　10、甲方负责监督设备安装和测试的全过程，并最终对整个系统进行验收。

　　11、网络设备的系统安装、集成完成后，甲方在二个星期内组织人员进行验收，甲、乙双方共同到场进行验收。

　　12、utp测试以合格的fluke-dsp4000及以上测试仪为准，光纤测试以标准光功率测试仪或光缆测试仪为准，utp测试标准为eia/tia cat 5e basic link，光缆测试标准为eia/tia fiber 568b。

　　13、验收要求未尽事宜参照《杭州市中小学校园网络评估验收实施办法（讨论稿）》进行。

　　第五条、设备保修

　　乙方按照设备原厂家规定的保修范围、期限和方式对提供的设备施行保修，其中：

　　1、布线系统保修期为五年，终身有偿维修（只收取材料费）。在保修期内因非人为故障引起的产品损坏，乙方提供免费修理或更换。

　　2、在保修期内，如因人为或自然不可抗拒因素（如电压突变、进水等）引起的设备损坏不在保修范围内，仍由乙方负责维修，但需酌情收材料费。

　　3、系统经双方共同验收合格后，开始计算保修期。

　　4、如果网络设备损坏，一年更换，二至三年内三到四天用备件顶用，乙方如有货可以立即更换顶用。

　　5、乙方必须在接到甲方通知4小时内赴现场进行维修，10天内修复。修理期间，如因网络设备损坏，由乙方提供甲方以相同或不低于以上档次型号的备件免费使用。

　　第六条、人员培训

　　验收合格后二个月内，乙方免费为甲方提供网络管理相关人员的技术培训，保证甲方能熟练操作相关设备。由于乙方培训不力，引起设备误操作导致设备损坏的，由乙方承担损失。

　　第七条、付款方式

　　经甲方工程验收合格后，一周内付合同价款的50%，交付试用三个月未发现质量问题后付合同价款的45%，余款六个月后未发现质量问题一次付清。

　　甲方无正当理由不得拒收货物或拒付货款，如不能按期支付货款，应承担违约责任，每逾期一天付款，应支付中标价的0.5%作为滞纳金交付供方。

　　amp超五类utp如有整箱剩余，可按原价退还。双方如同意对布线的点数进行调整，最终的工程报价将按照双方同意的数量计算，单价按当时价格计算。

　　第八条、违约责任

　　1、如乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒的因素外，应承担违约责任，每逾期壹天扣除工程总价的0.5%作为违约金交甲方，逾期超过拾天，每逾期壹天扣除工程总价的1%作为违约金交甲方。

　　2、在工程未进行竣工验收前，甲方不得擅自使用器材，如必须使用应由乙方进行操作。

　　3、乙方器材按时到位后，因甲方原因引起工程延期，乙方不负责任。

　　4、甲方在现场为乙方提供货物仓库，并协助乙方做好安全保卫工作。

　　第九条、纠纷的解决

　　双方在履行合同中发生纠纷的，应首先通过协商解决并达成书面协议。如协商不成，任何一方有权在签订地选择诉讼或仲裁的途径解决。

　　第十条：其他事项

　　1、其他附属工程另签订合同。

　　2、网络设备现场开箱，网络设备不合格或15天内损坏免费进行更换。

　　3、布线按实结算，超出部分材料费由乙方承担。

　　4、标签制作要规范，各种随机资料要整理好后交给甲方。

　　5、乙方免费给甲方的户外光纤进行整改施工。

　　6、以上所有产品必须提供三年原厂质保，所有工程不允许转包和分包，一旦发现，甲方有权拒绝付款并保留追究由此造成的可能损失的赔偿权利。

　　第十一条：生效

　　本合同经双方法定代表人或其授权人签字盖章生效，本合同共陆页，正式文本壹式肆份，供需双方各执壹份，西湖区教育局和西湖区政府采购中心各壹份。在本合同履行过程中，如有补充协议，属本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　甲方名称（盖章） ___________乙方名称（盖章）___________

　　法定代表人（签字）：___________法定代表人（签字）：___________

　　（或授权人）___________（或授权人）___________

　　开户银行：开户银行：___________

　　邮编：___________邮编：___________

　　帐号： ___________帐号：___________

　　关于工程合同 篇9

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目

　　2、工程地点：山东寿光XX

　　二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

　　三、工程造价及承包范围：

　　1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。

　　2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

　　3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

　　四、工程款支付方式：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的付款方式，甲方(____市

　　华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。

　　五、施工工期：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。

　　2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

　　六、甲方的工作及责任：

　　1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。

　　2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。

　　3、甲方要根据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。

　　七、乙方的工作及责任：

　　1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

　　2、乙方处理地下管线及临近建筑的'保护工作。

　　3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

　　4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责

　　关于工程合同 篇10

　　申请借款单位：__________________（以下简称甲方），由______________单位担保，并经_____________批准，向______________信托投资公司（以下简称乙方）申请借款，双方议定以下条款，共同遵守：

　　第一条甲方申请借款总额为人民币______________。借款用于____________________________，保证专款专用。

　　第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款，以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。

　　第三条借款期限定为_______年_______月（指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息）。借款利率，月息为_______‰；年息为_______%（如国家利率调整：1、利率不变；2、相应调整），按_______计收利息。贷款逾期不还，按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。

　　第四条甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承担连带还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。

　　第五条甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的.统计报表和资料，为乙方工作提供方便。

　　第六条签定本合同后，贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款，都应视违约，并视违约天数、额度，每天按_______付违约金。

　　第七条本合同一式叁份，由甲乙双方和担保单位各执一份，具有同等法律效力。

　　借款单位：（盖章）________贷款单位：（盖章）_________

　　负责人：___________财务部门：（盖章）________

　　财务负责人：_____________开户银行：__________账号：_______________电话：______________地址：___________

　　担保单位：（盖章）________贷款单位：（盖章）_________________负责人：___________财务部门：（盖章）_______

　　财务负责人：__________开户银行：___________账号：________电话：__________地址：___贷款单位：（盖章）______

　　负责人：________________业务负责人：______财务负责人：_________

　　开户银行：___________账号：____________电话：_____________地址：________

　　如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款，都应视违约，并视违约天数、额度，每天按_______付违约金。

　　负责人：___________________________业务负责人：_______________________财务负责人：_______________________

　　开户银行：______账号：___________电话：____________地址：__________

　　业务负责人：_______________________财务负责人：_______________________

　　开户银行：_________________________账号：_____________________________

　　电话：_____________________________地址：_____________________________

　　关于工程合同 篇11

　　甲方：______________________联系电话：______________________

　　乙方：______________________联系电话：______________________

　　甲乙双方经友好协商，就______工程达成以下协议：

　　1.甲方为乙方提供______设备及软件，共____。

　　合同总价款：_________元(大写：_________万____仟____百____拾整)

　　其中软件费：_________元(大写：_________万____仟____百____拾整)

　　硬件费：________元(大写：________万____仟____百____拾整)

　　工程费：_________元(大写：_________万____仟____百____拾整)

　　2.付款方式

　　乙方先付甲方总工程预付款。共_________元(大写：____万____仟____百____拾整)

　　其中软件费：_________元(大写：____万____仟____百____拾整)

　　硬件费：_________元(大写：____万____仟____百____拾整)

　　工程费：_________元(大写：____万____仟____百____拾整)

　　甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬件费用。

　　完成安装后，乙方在____日内向甲方支付其余全部款项。

　　以上付款方式均为现金付款。

　　3.甲方责任

　　(1)甲方在乙方要求的时间________年____月____日之前完成软件安装调试。

　　(2)甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护期为________年，维护地点在甲方公司所在地。________年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供恢复。

　　(3)如果是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的`费用。

　　(4)________年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为____元年(不包括更换设备和增加软件支持点数的费用)。

　　4.乙方责任

　　(1)甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于营业或其它以盈利为目的的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。

　　(2)乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。

　　(3)由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责。

　　5.其他事项

　　(1)不得对软件加以仿制;对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。

　　(2)按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过____天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。

　　6.违约责任

　　双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理;双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。

　　7.本合同自甲乙双方代表签字及盖章后生效;合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。声明：本合同经复印或涂改后无效!

　　甲方：(盖章)_______

　　负责人：_____________

　　时间：_______________

　　地点：_______________

　　乙方：(盖章)_______

　　负责人：_____________

　　时间：_______________

　　地点

　　关于工程合同 篇12

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲方因需要购置一批窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资料质后，经双方的友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　1、工程的慨况及内容：

　　承包的方式；包工包料，不得转包、分包。

　　承包的内容：祥见附表。

　　工期：年 月 日至 年 月 日。

　　2、质量的标准：

　　保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起 年。如因窗帘质量及安装的.原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付的费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　3、造价：

　　工程总价为人民币__15427元整，大写（壹万伍仟肆佰贰拾柒元整）。

　　4、付款方式：

　　工程完工验收合格后30天内全额付清。

　　5、甲方责任：

　　5、违约责任

　　1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；

　　2）由于乙方的原因，安装的质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

　　3）由于乙方的原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金，乙方工期延误不得超过天（含 天），否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。

　　6、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第___________种方式解决：

　　1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2）向合同签订地人民法院起诉。

　　7、其他具体规定

　　1）因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

　　2）执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

　　3）执行合同时间为不分周一至周日。

　　4）因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

　　8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　代表（签字）： 代表（签字）：

　　签约地点：

　　签约日期：

　　年 月 日

　　关于工程合同 篇13

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　1、工程概况

　　1.1、工程名称： 意华广场温室玻璃幕墙工程

　　1.2、工程地点： 燕郊开发区

　　1.3、承包内容和方式： 钢丝平网搭设及拆除，包括所有材料的采购承包的方式:包工包料形式

　　2、合同价款及付款方式、结算方式

　　2.1合同价款

　　2.1.1 合同总价为(暂定)： 35000元;大写：叁万伍仟圆整。(其中包括钢丝网、大眼网、绿网及辅料的材料费、跳板租赁费，以上合计费用上限20000元，低于20000元，按实际费用结算;人工费上限15000元，低于15000元按实际发生人工计算。)

　　2.2付款方式：

　　平网搭设完毕交付使用，付款20000元，工程竣工，拆除完毕后，付清剩余款项。

　　3、工 期

　　3.1开工日期： 20____ 年 03 月 01 日

　　竣工日期： 20____ 年 04 月 30 日，总日历天数为 60 天。

　　3.2工期延误：

　　3.2.1乙方不得由于施工组织、人力、机具设备等原因延误工期，否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料或者引进新的队伍来确保工期，由此引起甲方费用支出的增加由乙方双倍承担。

　　4、质量标准

　　平网搭设必须符合相关规范的要求，保证能够安全使用。

　　5、安全施工

　　5.1乙方必须与甲方签订安全协议;严格执行甲方的安全管理规定。同时，必须服从并执行国家行业以及当地政府的安全、消防、文明施工管理规定。 5.2乙方必须按甲方安全交底的内容执行、配合甲方的'安全检查。

　　5.3由于安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费 用由乙方自负。

　　5.4乙方须为所有劳务人员办理意外伤害保险。

　　5.5乙方按甲方要求配置相关的合格的管理人员并且是全职的。

　　5.6甲方安全员负责现场的所有安全管理规定及罚款措施，各项罚款费用直接从当月工程款中扣除。

　　5.7乙方在现场使用的劳保用品必须是合格的，符合国家相关规定的产品。

　　6、双方责任：

　　6.1甲方责任

　　甲方负责向乙方进行工程、施工技术、质量、工期、安全交底;

　　6.2、乙方责任

　　定期对平网的安全性能进行检查，保证平网的安全使用。

　　7、争议解决：

　　7.1如本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决。如协商无结果，则双方同意由 北京市仲裁委员会仲裁解决。

　　7.2乙方提出无理要求或寻衅滋事的或阻止后续施工队进场施工的，由此给甲方造成的名誉及一切经济损失均由乙方承担，且甲方将扣除乙方剩余的全部工程款。

　　8、合同生效与终止：

　　8.1本合同从签订之日起生效。竣工决算完成，两年保质期满以后，合同终止。本合同一式两份，双方各执壹份。

　　8.2由于乙方原因造成工程进度缓慢或停工的，甲方有权利要求乙方无条件退常并保留追加处罚的权利。

　　8.3由于业主原因造成工程进度缓慢或停工的，乙方必须全力配合甲方工作，并服从甲方的安排。

　　10、未尽事宜，双方另行协商。

　　附件1 安全生产协议书

　　甲方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　日 期： 日 期：

【工程合同】相关文章：

工程工程合同04-08

工程工程合同05-22

工程工程合同模板06-27

工程工程合同[精华]06-28

工程工程合同【荐】02-27

关于工程工程合同03-22

实用工程工程合同05-26

工程工程合同 15篇01-21

工程工程合同 (15篇)01-21

工程工程合同12篇【经典】06-23