工程保证金合同

工程保证金合同

　　随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的工程保证金合同，欢迎阅读与收藏。

工程保证金合同1

　　甲方：××××工程有限责任公司

　　乙方：××市××人民医院

　　甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：

　　1．甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定，自愿放弃××××××万元保证金。

　　2．乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

　　3．甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。

　　4．本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

工程保证金合同2

　　甲方(采购代理机构)：_____________市政府采购中心

　　乙方(供应商)：___________________

　　为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：

　　第一条预存保证金金额，收取，退还

　　1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金__________元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

　　2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，向乙方出具收据并发放一张预存保证金卡.

　　3.办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回预存保证金卡.甲方在确认乙方手续齐全后，_____个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴____市财政。

　　第二条预存保证金的使用和管理

　　1.除采购文件另有规定外，预存保证金卡作为乙方参与甲方组织的.政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

　　2.个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定不接受预存保证金卡,乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

　　3.乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴____市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足，否则，乙方的预存保证金卡失效。

　　4.预存保证金卡仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。

　　5.甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的保证金专用账户,按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

　　第三条争议解决方式本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

　　第四条协议生效和期限

　　1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。年____月____日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。

　　2.在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

　　3.在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。

　　4.本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：______________(盖章)

　　法定代表人：_________(签字或盖章)

　　乙方：______________(盖章)

　　法定代表人：__________(签字或盖章)

　　地址：______________

工程保证金合同3

　　委托方：_________开户银行：_________

　　建设单位：_________

　　根据建设部、财政部建质_________号和建设厅、财政厅建管_________号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1、甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2、丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3、建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4、工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的.“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5、乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6、本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

　　7、本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_____________签订地点：_____________

　　丙方：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

工程保证金合同4

　　委托方：_________(甲方) 开户银行：_________(乙方)

　　建设单位：_________(丙方)

　　根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的.，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

　　7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_____________ 签订地点：_____________

　　丙方(签章)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　附件：

　　建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

　　根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。

　　开户行：_________(盖章)

　　专户帐号：______________

　　经办人：_________(签字)

　　_________年_________月_________日

工程保证金合同5

　　甲方：_______有限公司（发包方，以下简称甲方）

　　乙方：_______股份有限公司（承包方，以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商，本着平等互利互惠友好合作、共同发展的原则，就甲方开发建设的胡家庙1#、2#住宅楼工程承包施工事宜达成如下协议，双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：胡家庙城中村改造项目1#、2#住宅楼工程

　　2、工程地点：西安市新城区兴工东路

　　3、工程结构及规模：剪力墙结构，地下一层，地上26层。

　　4、建筑面积：地下4934㎡，地上44749㎡。

　　二、工程承包范围

　　1、土建工程：除基础土方、桩基工程、幕墙、所有门窗由甲方自行发包外，其余施工蓝图中的全部土建工程内容均属乙方承包范围。

　　2、安装工程：除电梯、高压配电及高低压配电柜（高低压室内的配电柜）、有限电视、电话、宽带、安防智能管理系统由甲方发包外，其余设计蓝图中的全部安装工程内容均属乙方承包范围（含有线电视、电话、宽带、安防智能管理系统预埋管、线盒内容）。

　　三、工程造价计算依据

　　单价按预算价进行结算。

　　四、材料采供及价格

　　1、本工程所用钢材由甲方负责供应，其余材料均由乙方自行采购。

　　2、概预算定额规定计列差价的材料和土建地材、商砼、安装工程主材执行陕西省西安市造价信息20xx年第_______期的价格。

　　3、其中土建中的商砼及99定额规定可取差价的材料、安装主材在工程决算时按甲方认价可进行调整。其他材料均不进行调整，且材料采保费按定额规定记取。

　　五、垫资及工程款支付方式

　　乙方垫资到主体结构地上5层封顶后7个工作日内甲方向乙方支付已完工程造价80%的工程款，之后甲方向乙方按月支付当月完成工程造价80%的'工程进度款；全部施工完，工程竣工验收前，甲方付款至全工程造价的85%，工程结（决）算审核确定后，甲方支付至97%，其余3%（基数应不含甲供材、各种差价等）工程款为工程保修金，工程保修期按国家规定的保修期执行。工程保修期满后，工程保修金一次付清。

　　六、工程竣工结算依据及办法

　　根据以上的计算依据、承包范围及甲乙双方确认的工程预算，按1999年《陕西省建筑工程综合概预算定额》建筑面积计算规则计算面积每平方米包死进行结算，施工中的变更签证等在工程结（决）算时按实结算。

　　七、工程质量安全要求：该工程施工质量要求达到“合格”标准及“陕西省省级文明工地”。

　　八、分包工程资料：甲方外包工程的技术资料由分包单位填写、收集、整理并经现场监理确认，甲方审核后交乙方一并归档。

　　九、分包工程其他要求:

　　1、甲方分包的项目施工方应服从总包单位的现场统一管理。做到安全生产、文明施工、工完场净。并向总包方缴纳生产生活用水电费、垃圾清理费及分包造价2%的安全文明施工保证金，在分包工程交验后一个月内，若没有发生重大安全、质量事故给予分包方返还保证金。

　　2、属甲方指定分包的项目，乙方按定额规定向甲方计取5%配合费（门窗必须另计包口费，桩基需配合时另议）。

　　十、本项目在例行招标程序时，所发生的交易费用，及进场后缴纳的环保噪音费甲乙双方各承担50%。

　　十一、本协议未尽事宜，由双方在正式工程施工合同中明确。同时本协议条款将作为正式合同内容，并与正式工程施工合同具有等同法律效力。

　　十二、本协议一式四份，双方各执两份，签字盖章后生效。

　　甲方：_______（签章）

　　委托代理人：_______

　　乙方：_______（签章）

　　委托代理人：_______

　　签订日期：_______年_______月_______日

工程保证金合同6

　　发包方(甲方):_________

　　承包方(乙方):_________

　　根据合同法有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实 信用原则，经双方协商签订本合同。

　　一、工程概况工程名称：

　　油漆工程工程地点:工程范围：涂料品牌：立邦时时丽

　　二、 承包方式：

　　包工包料

　　三、 工期甲方书面通知进场并具备安装条件之日起 日内大框安装完成，在甲方书面通知后 日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。

　　四、 质保期及服务承诺

　　1、 工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。

　　2、 工程质量保修两年，竣工验收两年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件，两年后维修只收材料费不收人工费。

　　3、 乙方在接到维修电话后二十四小时内维修人员到达现场。

　　五、 价格及付款方式

　　1、 价格：每平方米18元，工程总价以现场实测实量数据计算。

　　2、 付款方式：

　　(1) 墙面腻子漆打磨好，交付工程价款的50%

　　(2) 涂料上好，验收合格后交付工程价款的30%

　　(3) 整体工程完工验收合格后付工程价款的15%

　　(4) 余5%的质保金， 年后付清。

　　六、 安全施工

　　乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受安全检查人员的'监督检查，乙方应为员工办理意外伤害保险，由 乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　七、 违约责任

　　1、 合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按平方米工程造价的____%支付违约金。

　　2、 甲方不能按合同约定支付工程款，逾期超过一个月，按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。

　　3、 乙方不能按

　　第四条 约定时间完成大框安装或窗扇安装，根据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付 违约金，甲方有权从应付工程款中扣除。

　　4、 由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，并支付等额违约金。

　　5、 乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，乙方支付维修费用，并支付等额违约金。

　　八、 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　九、 本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字加章后生效。

　　甲方：________乙方：________

　　(签字盖章) _________(签字盖章)_________

　　______年______月______日

工程保证金合同7

　　甲方：________________有限责任公司

　　乙方：________________

　　甲方与乙方就市________________工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：

　　1、甲方因没有达到原合同有关________________工程质量约定，自愿放弃________________万元保证金。

　　2、乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

　　3、甲方承诺今后不再就伍拾万元________________质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。

　　4、本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_______ 法定代表人(签字)：_______

　　____年____月____日 ____年____月____日

工程保证金合同8

　　甲方：______________工程有限责任公司

　　乙方：___________________________

　　甲方与乙方就市__________医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：_________________

　　1、甲方因没有达到原合同有关“__________杯”工程质量约定，自愿放弃________________元保证金。

　　2、乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

　　3、甲方承诺今后不再就___________元“__________杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。

　　4、本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　________年____月____日

工程保证金合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条

　　鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条

　　保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条 保证金额　乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币 元作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的.合同预付工程款中扣除。

　　第四条赔偿　保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条

　　保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。

　　保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金划回乙方账户。

　　第六条

　　乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

　　第七条 争议的解决　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;

　　协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条 生效条件　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条 其他　本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。

　　甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人或授权代理人：

　　法定代表人或授权代理人：

　　年 月 日

工程保证金合同10

　　双方基本情况：甲方：修理厂。

　　双方基本情况：甲方：修理厂。

　　一、双方基本情况：

　　1.甲方：修理厂

　　2.乙方：漆工外包方

　　二、协议内容：

　　1. 甲方承诺将提供合理的报价，乙方需按照甲方要求进行外包漆工服务。

　　2. 乙方应严格按照甲方提出的要求，确保提供漆工服务的质量，并在规定时间内完成。

　　3. 甲方保证乙方在此次外包服务中的安全，如果乙方因此项服务受到损害，甲方将负责赔偿。

　　4. 乙方在外包服务中遇到的材料费用，由乙方承担，以及甲方需提供一定的报酬。

　　5. 如遇到意外情况，双方需立即协商解决，如协商不成，双方可以向当地仲裁机构申请仲裁，以便解决纠纷。

　　三、双方其他约定：

　　1. 本协议一经签订，即视为双方确认，生效，如有疑问可以提出协商，协商不成，双方可以提起诉讼。

　　2. 协议中的所有条款和内容均受中华人民共和国法律的保护，本协议的适用法律为中华人民共和国法律。

　　3. 本协议一式双份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　四、协议签订日期： ____年____月____日

　　协议书合同油漆工应包括的内容：

　　一、约定条款

　　1.本协议由乙方（施工方）与甲方（非施工方）共同签订；

　　2.乙方承诺严格按照甲方的要求进行油漆工程施工，并保证施工质量；

　　3.乙方应当在施工完成的前提下，将保证金交付给甲方；

　　4.甲方有权在乙方施工完成前，检查施工质量；

　　5.当乙方施工完成后，甲方有权释放保证金，并对施工质量作出评估；

　　6.如果乙方施工质量不符合甲方要求，甲方有权要求乙方补偿质量损失；

　　7.乙方有义务在施工完成时，通知甲方，甲方有义务在知悉施工完成的情况下及时处理保证金的相关事宜；

　　8.本协议一经签订，即可双方履行，不得撤销；

　　9.本协议未尽事宜，双方可以协商补充。

　　二、双方义务

　　1.甲方应当按照乙方的要求提供必要的施工材料；

　　2.甲方有义务定期检查施工质量，并及时指出乙方施工中存在的问题；

　　3.乙方有义务按照甲方要求进行施工，并保证施工质量；

　　4.乙方有义务在施工完成后及时将保证金交付给甲方；

　　5.双方都应当遵守本协议约定的义务，保证本协议的履行。

　　三、违约责任

　　1.若乙方未能按照甲方要求完成施工，甲方有权要求乙方赔偿施工质量损失；

　　2.若乙方未能在施工完成后及时将保证金交付给甲方，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此而产生的.损失；

　　3.双方任何一方未能履行本协议规定的义务，应当承担相应的违约责任。

　　四、其他

　　1.本协议自双方签字之日起生效；

　　2.本协议一经签订，即可双方履行，不得撤销；

　　3.本协议未尽事宜，协议书合同油漆工注意事项：

　　1、合同标题：开油漆店协议书

　　2、双方当事人：甲方（开油漆店者） 乙方（客户）

　　3、协议内容：

　　（1）乙方向甲方委托开油漆店，甲方承诺按照乙方具体要求开油漆店。

　　（2）乙方承诺提供真实的地址、物资和工具等必要资料，以确保甲方能够有效地提供服务。

　　（3）甲方承诺在合同期限内完成开油漆店的要求，并为乙方提供优质的服务和产品。

　　（4）双方均同意，在本协议中出现的任何纠纷，可由双方协商解决，如协商不成，可将争议交由法院裁决解决。

　　4、签字日期：

　　5、双方当事人签字确认：

　　甲方（开油漆店者）

　　乙方（客户）

工程保证金合同11

　　甲方：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　甲乙双方此前共同参与了合作开发________市________街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：

　　一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付____万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。

　　否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

　　二、保证金的'留置期限为____年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方按照利率支付给甲方利息；

　　三、余下保证金的归还期限为：

　　四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；

　　五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日

工程保证金合同12

　　甲方：××

　　乙方：××

　　甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：

　　1．甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定，自愿放弃××××××万元保证金。

　　2．乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

　　3．甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。

　　4．本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

工程保证金合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方与乙方就________市_________医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：

　　1、甲方因没有达到原合同有关“杯”工程质量约定，自愿放弃___________元保证金。

　　2、乙方一次性退回甲方_____________元的工程工期保证金。

　　3、甲方承诺今后不再就____________元“杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。

　　4、本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　_____年_____月_____日

工程保证金合同14

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：

　　1、就项目，乙方作为施工单位，应于_________年_________月_________日之前将质量保证金人民币共计_________元存入甲方账户

　　2、甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

　　3、工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的.工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

　　4、工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付（如有）部分后的余额返还乙方。

　　5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。

　　6、未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

　　7、本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

工程保证金合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条

　　鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条

　　保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的`违约金或赔偿的损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额： 大写 人民币 元作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

　　第四条赔偿

　　保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条

　　保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金划回乙方账户。

　　第六条

　　乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

　　第七条争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条其他

　　本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人或授权代理人：

　　法定代表人或授权代理人：

【工程保证金合同】相关文章：

保证金合同范本09-04

保证金协议书06-11

保证金协议书五篇09-19

工程工程合同05-22

工程工程合同08-17

工程工程合同08-10

工程工程合同模板06-27

合法的工程工程合同10-26

关于工程工程合同03-22