工程合同

时间：2024-09-16 17:19:42 工程合同我要投稿

【精选】工程合同锦集8篇

　　随着法律知识的普及，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家收集的工程合同8篇，欢迎大家分享。

【精选】工程合同锦集8篇

工程合同篇1

　　甲方（发包方）：__________________咖啡厅

　　法定代表人：

　　电话：

　　乙方（承包方）：

　　法定代表人：

　　电话：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1．1 工程地点：________市________区（县）_______路_______号。

　　1．2 住房结构：_________房型施工面积_________平方米。

　　1．3 咖啡厅装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写（人民币）：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　1．4 工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。

　　（1）乙方包工、包全部材料；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料。

　　1．5 工程期限_________天；开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

　　第二条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　2．1 甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_________年_________月_________日，图纸一式___份，甲方、乙方、施工队各执___份。

　　2．2 甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式_____份，甲方、乙方、施工队各执____份，设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

　　2．3 施工图纸双方签字后生效。

　　第三条甲方权利义务

　　3．1 开工前提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；

　　3．2 参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；

　　3．3 工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物业管理所需的相关材料；

　　3．4 咖啡厅装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运；

　　3．5 因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

　　第四条咖啡厅装修合同书样本中乙方权利义务

　　4．1 施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；

　　4．2 安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全；

　　4．3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；

　　4．4 家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品；

　　4．5 乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人，关于工程的相关事宜均应与甲方联系，以确保工程

　　4．6 乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法承担赔偿责任；

　　4．7 乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。

　　4．8 乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造；

　　4．9 乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全；

　　第五条材料的提供

　　5．1 由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担；

　　5．2 由乙方提供的材料、设备的，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提；

　　5．3 甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费（材料款的_________%）+材料运输费（根据实际情况确定）；若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任；

　　5．4 除合同注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等）、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场。

　　第六条工期延误

　　6．1 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；

　　6．2 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；

　　6．3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第七条咖啡厅装修合同书样本的质量标准

　　7．1 乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。

　　7．2 乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。

　　7．3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。

　　第八条工程验收和保修

　　8．1 双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：

　　8．2 水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；

　　8．3 油漆、面层涂料施工前验收；

　　8．4 竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担；保修合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单（保修期为______年）。

　　8．5 在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自咖啡厅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

　　第九条工程款支付方式

　　9．1 竣工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________%的工程款。

　　注：甲方支付工程款，乙方的.业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。

　　9．2 因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。

　　9．3 双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。

　　第十条违约责任

　　10．1 合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。

　　10．4 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　10．5 由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2%作为违约金。

　　第十一条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　11．1 提交________仲裁委员会仲裁；

　　11．2 依法向______人民法院提起诉讼。

　　第十二条几项具体规定

　　12．1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）________元（此费用不在工程价款内）。

　　12．2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　12．3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分；下午___点___分至___点___分。

　　第十三条附则

　　13．1 本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。

　　13．2 甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式___份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各持_____份。

　　13．4 合同履行完后自动终止。

　　13．5 本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。

　　13．6 合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　法定代表人：

　　________年____月____日

　　乙方（签字）：

　　法定代表人：

　　________年____月____日

　　签订地点：

工程合同篇2

　　为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________（建设主管部门）批准，______（建设单位）对______建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。

　　一、招标工程的准备条件

　　本工程的以下招标条件已经具备：

　　1、本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划。

　　2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算。

　　3、建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的'水，电，路和通讯条件已经落实。

　　4、资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工。

　　5、已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证。

　　6、本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

　　二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：

　　____________________________________________________________________ ____________。

　　三、工程可供使用的场地，水，电，道路等情况：

　　____________________________________________________________________ ___________、

　　四、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：

　　____________________________________________________________________ ____________、

　　五、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：

　　____________________________________________________________________ _____________、

　　六、报名，投标日期，招标文件发送方式：

　　报名日期：

　　投标期限：

　　招标文件发送方式：

　　___________________________________________________________________。

　　七、开标、评标时间及方式，中标依据和通知：

　　开标时间：

　　评标结束时间：

　　开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作）。

　　中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。

　　八、其他：

　　____________________________________________________________________ ___________。

　　本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。

　　在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。

　　建设单位（即招标单位）：___________________

　　地址：_________________________________

　　联系人：____________________

　　电话：____________________

　　______年____月_____日

工程合同篇3

　　发包方：大连******管理有限公司

　　承包方：

　　甲方将XXXX拆迁项目中所涉及的部分建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。

　　一、施工内容及工程量：

　　1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

　　2、工程数量：934m2

　　3、拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。

　　4、注意；施工中拆下的各类废旧材料归甲方所有，均由甲方自行处理。

　　二、工程价款及结算方式：

　　1、工程价款：

　　（1）双方商定：本工程单价为15元/m2。

　　（2）项目总金额；壹万肆仟元（14000元）

　　2、结算方式：

　　（1）自签订合同开工日，甲方只付工程款的30%（4200元）；

　　（2）乙方完成全部拆除清运工作后2个工作日内，甲方一次性支付工程尾款。

　　三、施工日期：

　　1、本合同工程定于20xx年月日开工，于20xx年月日竣工。

　　2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

　　四、双方责任及权力：

　　甲方：

　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

　　3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

　　4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。

　　乙方：

　　1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

　　2、积极配合甲方的工作。

　　3、认真贯彻执行国家及大连市开发区有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。

　　5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的`安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。

　　6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　7、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

　　五、违约责任：

　　1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。

　　2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向北京市人民法院起诉。

　　六、其他：

　　1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

　　2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

　　3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　合同签订时间：年月日

工程合同篇4

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：身份证号码：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将泥水分部工程承包给乙方，经协商一致达成如下协议：

　　一、承包范围和内容：

　　1、工程地面以上所有的砌体砌筑；包括承包范围内的所有相关工序（植砌体拉结筋除外含施水）及工完后清理工作。

　　2、本合同中价格为综合包干单价，在实际操作中不再签证任何计时（估）工。

　　3、除大型机械及电动工具、水、电等安全设施由甲方提供；小型电动工具（手提切割机等）、手工工具（抹子、铁铲、灰刀等）及施工中的场内材料转运、收捡等均由乙方承担。

　　二、承包单价、付款方式及结算：

　　1、综合包干单价：所有砌体按单面展开面积11、5元/m2计算，内墙不扣除门洞面积，外墙扣除门窗面积；吊砖、运砖按单面展开面积4、5元/m计算；工程质量合格并达到工期要求后，甲方再奖励乙方按单面展开面积0、5元/m2；

　　2、甲方每月按乙方当月的工程进度支付70%进度款，砌体完工后按总款的85%结算，余款在验收合格后一个月内付清，结算以实际数量为准。

　　三、工期要求：

　　20xx、7、15—20xx、8、15日，乙方必须严格执行甲方的工期计划，否则每超过一天罚款1000元；反之每提前一天奖励1000原。

　　四、质量要求：

　　1、符合现行施工及验收规范，检验达到标准并一次性交验；

　　2、因违章操作或不按施工及验收规范造成的质量返工，所发生的材料费、人工费均由乙方承担；

　　3、已完成的砌体必须进行养护。

　　五、甲方义务：

　　1、甲方在施工期间尽可能向乙方提供方便的施工条件、生活环境；

　　2、甲方提前组织充足的材料及周转性材料，满足乙方施工的`要求；

　　3、对乙方进行各项安全、技术交底。

　　六、乙方责任：

　　1、乙方必须根据所承担的工程任务组织充足的人员进场施工，确保工期按时完成；

　　2、乙方所施工的成品，必须与设计施工图相符，并符合规范要求和质量标准；在施工中，必须珍惜甲方的各种材料，合理使用、节约材料、杜绝浪费；

　　3、现场文明施工必须做到工完场清，所使用的工具用具及相关材料进行分类堆码整齐，不得乱堆乱放；

　　4、对工人必须进行综合性教育，严禁打架、斗殴、偷盗；每出现一次罚款500—20xx元，情节严重者送交公安机关；

　　5、工地安全、工程进度，质量未达到要求，造成材料浪费，甲方提出罚款与整改措施后，仍整改不到位的，甲方有权终止协议，乙方于当日退场。乙方的工程款按实际完成工程量的50%结算，工人工资由乙方负责。

　　七、安全责任：

　　1、乙方进入施工现场必须正确配戴安全帽、安全带；在操作中充分发挥‘三宝’作用；

　　2、乙方进场施工必须按照《施工安全操作规程》作业，不允许违规操作，合同中分包项目施工过程中因乙方原因产生的所有安全、责任事故由乙方负责处理，并承担其费用及相应法律责任。如造成重大社会影响和损失，乙方予以相应赔偿；

　　3、乙方操作违章不听劝助，甲方有权终止与乙方签定的劳务合同；

　　八、违约责任：如任何一方违约，支付对方2万元的违约金。若对合同发生争议由甲乙双方协商解决，不能达成一致意见时可以通过劳动仲裁委员会调解或者向咸宁市人民法院诉讼。

　　九、未尽事宜，双方协商

　　本《合同》壹式贰份，经双方签字生效，各执壹份，并与《安全管理条例》具同等的法律效力。甲方向乙方付清人工费后本合约自动失效终止。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

工程合同篇5

　　甲方：____市海外公司（习称：内蒙海外公司）乙方：中国XX公司

　　双方就承建蒙古XX轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜，经友好协商，制定本合同条款：

　　第一条工程内容

　　锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉，安装两台上海XX厂制造的10吨蒸汽锅炉。

　　第二条工程地点

　　工程地点：蒙古XX色楞格省东XX。

　　第三条施工工期

　　3. 1施工工期：8个月

　　3. 2本工程定于________年____月____日开工，________年____月3____日

　　第一台锅炉竣工，交付XX；________年1____月3____日

　　第二台锅炉竣工并交付XX。

　　第四条乙方责任

　　4. 1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。

　　4. 2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作。

　　4. 3除按完成

　　第一条规定的工程内容外，还应完成以下具体工作：

　　1．到施工现场考察，对已到货的锅炉设备进行开箱检

　　查，向甲方提出缺损件的清单，做前期准备，确定劳动力方案。

　　2．会同甲方落实应由XX完成的施工准备工作。

　　3．拆除、封闭锅炉房施工洞。

　　4．将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外，堆放整齐。

　　5．将新安装的锅炉运进锅炉房内，运距不超过200米。

　　6．锅炉基础和辅机设备基础的变更施工。

　　4. 4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工。

　　4. 5会同甲方对工程进行质量评定和验收，向XX交付。 4. 6编制施工方案和安全技术措施。

　　4. 7服从甲方的监督和指挥，与甲方密切合作，一致对外。

　　第五条甲方责任

　　5. 1处理涉及XX的有关事宜。

　　5. 2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用说明书。

　　5.3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具，等待考察后在现场确定。

　　5.4对工程设计的解释和变更。

　　5. 5搜集整理各种工程档案资料，以备工程竣工验收和质量评定之用。

　　5. 6为乙方人员采购白面、大米并运至现场，协助乙方采购其它食品。

　　第六条住房

　　甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房。

　　第七条工程价款

　　7. 1工程价款总价为40（肆拾）万元人民币。

　　7. 2总价中包括：

　　1．考察费；

　　2．劳务工资，伙食费，劳保费，零用费，医药费；

　　3．出国手续费（护照费，体检费，人身保险费）;

　　4．每人一次往返国际国内旅费。

　　第八条付款方式

　　8. 1本合同签订10天内，甲方向乙方支付20（贰拾）万元人民币，作为工程预付款。

　　8. 2当和一台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。

　　8. 3当

　　第二台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。

　　8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后，甲方向乙方支付剩余的.2（贰）万元人民币。

　　第九条经济责任

　　9. 1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时，甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。

　　9. 2如因乙方原因造成停工、窝工时，乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。

　　第十条不可抗力

　　由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素，使工程暂停或造成损失时，甲乙双方应分别承担各自的损失。

　　第十一条其它

　　11. 1本合同未尽事宜，双方协商解决，做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内，双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。

　　11. 2本合同经双方代表签字后生效，至财务间题处理完毕失效。

　　11. 3乙方开户银行：XXX；帐号XXX 11. 4本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　签字：

　　（单位盖章）（单位盖章）

　　电话：XXXXXXXXXX 电话：03一XXXX___年____月2____日

工程合同篇6

　　发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就隧道工程(工程项目)的有关事项经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称:

　　工程地点: (起点: ;止点: )

　　工程内容: 工程咨询有限公司编制的工程预算书(下称预算书)及招标文件所述工程内容。

　　二、工程承包范围:

　　1、甲方提供的施工蓝图范围内涉及的所有施工内容;

　　2、该隧道工程总长997m,断面5m×5m,坡降1.04%。

　　三、合同工期

　　开工日期:20xx年8月1日

　　竣工日期:20xx年4月20日(不可抗拒自然因素除外，工期顺延)

　　合同工期总日历天数:260天(日期期间节假日除外)

　　四、质量标准:

　　工程质量标准:合格

　　五、合同价款:

　　1、工程价款总金额:319.78万元(大写:叁佰壹拾玖点柒捌万元整)，最终结算按照乙方实际完成的工程量结算工程款。

　　2、施工中发现与设计图纸不一致进行变更的由甲、乙双方及监理单位共同确定工程量后据实结算。

　　3、材料因价格波动引起价格变化不予调整价差,人工费调整按湖北省相关规定执行。

　　4、工程价款支付办法:工程动工付工程总价款的20%(其中动工时付10%，隧道完成100米时付10%);完成总工程量的50%后应付工程款总额的15%;竣工验收后付清工程总价款的95%;剩余工程总价款的5%作为工程质量保证金，二年后无质量问题付清(二年内隧道发生质量问题，由乙方负责加固处理，费用由乙方自行承担)。

　　六、乙方应严格按工艺流程和设计图纸要求施工，甲方负责聘请有资质的工程监理机构对该工程项目进行全程监理，确保工程质量达到合格要求。

　　七、乙方在施工中涉及相邻关系的协调工作由甲方负责牵头协调，确保工程顺利推进。

　　八、承包人在施工过程中必须严格执行国家现行施工规范和建筑工程检验评定标准，经检验后符合设计要求，质量要求达到合格等级，否则自行承担一切经济损失。

　　九、承包人为施工总承包。本工程严禁转包，违法分包;如有违法分包行为，发包方一经发现，立即终止合同，并根据国家相关政策、法规追究其责任。

　　十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，工程完工乙方在结算合同价款时应提供合法的税务发票。

　　十一、发包人不为承包人提供材料和工程设备。

　　十二、承包人采购材料进行管理，但材料必须先报告发包人许可，并提供材料样品，必须有出厂合格证等有资质单位出具的检验报告，同时必须服从发包人对部分材料的变更，变更后发生的.费用由甲方承担。

　　十三、承包人未能按合同完成全部工程，每延误一天的违约金为元/天，不可抗力及不能归责于承包人的原因除外。

　　十四、承包人应按照《安全生产法》的要求在施工过程中做好安全工作，确保工程安全施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生;因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用由乙方承担，与甲方无关。

　　十五、乙方在施工中的人员由其自行雇请，人员工资和费用由其自行与所请人员结算，相应的权利和义务关系在乙方与所雇请员工之间产生，与甲方无关。

　　十六、违约责任:

　　1、本协议自签订之日起生效，除《合同法》规定情况外，甲、乙双方任何一方不得单方终止或解除，若单方解除合同或出现严重违约行为，由违约方向守约方支付违约金10万元，同时赔偿对方因此而造成的经济损失。

　　2、甲方延期付款的，按应付款额月利率15‰的标准向乙方支付延期付款利息。

　　3、承包人承诺按施工合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。因发包时无图纸和地质勘查资料及工程清单，如实际工程地质与招标文件承诺有不一致的，经甲方、监理单位、施工单位(乙方)共同协商，按实际数量及08年定额单价据实结算。

　　十七、其它条款:

　　(一)本合同的组成部分:

　　1、本施工合同书及各种合同附件(含评标期间和合同及谈判过程中的澄清文件和补充资料);

　　2、关于隧道工程施工的标准、规范及有关技术文件;

　　3、图纸;

　　4、工程量清单;

　　5、工程报价单或预算书;

　　6、中标通知书;

　　7、投标函及投标函附录;

　　8、项目专用合同条款;

　　9、通用合同条款;

　　10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分;

　　11、承包人有关人员、设备投入及投标文件中的施工组织设计等投标书所述内容;

　　12、其它合同文件。

　　(二)隧道内防护:若遇有漏顶现象，须喷浆的地方(防护支架、喷浆)10米以内(含10米)处理费用由乙方负担，超出10米的费用由双方另行协商。

　　(三)隧道除渣:由发包人指定地点堆放，承包人负责修路、运输。所有除的砂石料所有权归发包人，治理由发包人负责，治理费用由发包人承付。

　　(四)工程完工后按实际工程量结算，若超出997米，对超出部分由甲、乙双方会同监理据实结算。

　　十八、本协议未尽事宜由甲、乙双方另作补充协议，补充协议协议与本协议有同等约束力。

　　十九、本协议自签订之日起生效，甲、乙双方及见证单位(马桥法律服务所)各执一份，具有同等约束力。

　　发包方(公章): 承包方(公章):

　　住所: 住所:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代理人: 委托代理人:

　　电话: 电话:

　　传真: 传真:

　　开户银行: 开户银行:

　　账号: 账号:

　　邮政编码: 邮政编码:

　　年月日年月日

工程合同篇7

　　委托方（以下简称甲方）：

　　承接方：（以下简称乙方）身份证：

　　为美化小区，统一制作，对美丽园小区部分窗户统一封闭，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订甲方请乙方封闭客厅的阳台合同，以咨共同遵守：

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 1#楼阳台窗户工程

　　2、工程内容：铝塑复合窗窗

　　3、工程地点：小区

　　二、工程造价

　　总造价元

　　三、材料及质量标准

　　1、型材：型材采用铝塑60系列平开窗，颜色：里侧白色、外侧宝石灰色。

　　2、玻璃：规格5mm+12mm+5mm中空浮法玻璃，侧单片采用钢化玻璃。

　　四、工程质量

　　1、工艺按照相关验收规范要求进行验收。

　　2、乙方保证所用材料为上述所规定的材料，非假冒伪劣产品，保证材料的品质。

　　3、甲方在日后的使用过程中，若为非人为故意损坏的原因，乙方无偿修理，不属于乙方原因破坏的`，维修时只收取材料费。

　　五、结算方式：

　　乙方在安装完毕后，甲方付至工程款量总价的95%，剩余工程款的5%为质量保证金，质量保证金一年后付清。

　　六、解决合同纠纷方式

　　合同双方在履行本合同中出现的任何纠纷通过协调解决，协调解决不成的，提交合同签署地人民法院解决。

　　合同有效期自签订之日起生效。

　　本合同一式肆份，签字生效，双方各执两份。

　　甲方单位：乙方责任人：

　　甲方代表：身份证：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

工程合同篇8

　　1、按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（）三类。

　　A、建设工程监理合同

　　B、建设工程采购合同

　　C、建设工程分包合同

　　D、建设工程施工合同

　　答案：D。

　　解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。

　　2、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。

　　A、物

　　B、行为

　　C、智力成果

　　D、货币

　　答案：A。

　　解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。

　　3、下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。

　　A、代理的民事责任由被代理人承担

　　B、代理人以自己的名义实施代理行为

　　C、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

　　D、代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

　　答案：B。

　　解析：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

　　4、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

　　A、只能要求债务人履行债务

　　B、只能要求保证人履行债务

　　C、不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

　　D、可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

　　答案：D。

　　解析：连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

　　5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用子清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

　　A、A银行4000万元，B银行1000万元

　　B、A银行3300万元，B银行1700万元

　　C、A、B银行各2500万元

　　D、A银行3000万元，B银行20xx万元

　　答案：D。

　　解析：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：①抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。

　　6、（）担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。

　　A、保证

　　B、抵押

　　C、留置

　　D、定金

　　答案：C。

　　解析：由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。

　　7、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。

　　A、保证

　　B、质押

　　C、留置

　　D、定金

　　答案：A。

　　解析：施工合同的履约保证，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或者违约，并弥补给发包人造成的经济损失。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。

　　8、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。

　　A、业主自行承担全部损失

　　B、业主和保险公司协商分担损失

　　C、保险公司承担全部损失

　　D、保险公司承担一半损失

　　答案：C。

　　解析：建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、庵风、台风、龙卷风、风基、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

　　9、建筑工程一切险保险合同于20xx年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为20xx年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于20xx年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为（）。

　　A、20xx年3月1日

　　B、20xx年3月20日

　　C、20xx年3月10日

　　D、20xx年3月18日

　　答案：C。

　　解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

　　10、下列选项中，不属于招标准备阶段工作的是（）。

　　A、划分标段

　　B、确定招标方式

　　C、资格审查

　　D、编制招标文件

　　答案：C。

　　解析：招标准备阶段的工作包括划分标段、确定招标方式、选择招标代理机构、编制招标的有关文件。

　　11、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（）。

　　A、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

　　B、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

　　C、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

　　D、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

　　答案：A。

　　解析：合同包的数量多好还是少好不能简单地一概而论，应结合项目的施工特点、建设资金的到位计划、可能参与投标竞争的施工承包人的数量和能力进行统筹考虑。发包的数量少，合同管理相对单一。由于要求承包人的施工能力强，因此有能力参与竞争的投标人相对较少，投标竞争的激烈程度相应降低。

　　12、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（）。

　　A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

　　B、有丰富的政府机关人脉

　　C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

　　D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的`“专家库”

　　答案：B。

　　解析：发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。选择招标代理机构时，既要审查是否具有相应资质，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历，以便判断代理招标的能力。

　　13、在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。

　　A、应发给全体投标人，但不必说明问题来源

　　B、只对该投标人有效

　　C、应发给全体投标人，并说明问题来源

　　D、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

　　答案：A。

　　解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

　　14、如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间（）前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

　　A、10天

　　B、10个工作日

　　C、15天

　　D、15个工作日

　　答案：C。

　　解析：如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

　　15、需要重新进行招标的情形是（）。

　　A、投标截止时间，投标人少于3个

　　B、招标人对所有中标候选人均不满意

　　C、重新招标后投标人仍少于3个

　　D、重新招标后所有投标被否决

　　答案：A。

　　解析：招标过程中出现如下情形之一时，招标人应当重新招标：（1）在投标截止时间止，投标人少于3个的;经评标委员会评审后否决所有投标的。

　　16、资格预审申请文件的内容包括（）。

　　A、资格预审办法

　　B、申请人基本情况表

　　C、申请人资格要求

　　D、申请人须知

　　答案：B。

　　解析：资格预审申请文件包括：（1）资格预审申请函;（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;（3）联合体协议书。本次招标不接受联合体投标或申请人不组成联合体，则不需提供;（4）申请人基本情况表;（5）近年财务状况表;（6）近年完成的类似项目情况表;（7）正在施工和新承接的项目情况表;（8）近年发生的诉讼及仲裁情况;（9）其他材料，在申请人须知前附表内要求提供的材料。

　　17、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。

　　A、投标文件没有加盖公章

　　B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致

　　C、投标担保金额多于招标文件的规定

　　D、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认

　　答案：B。

　　解析：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

　　18、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。

　　A、施工

　　B、设备采购

　　C、设计

　　D、材料采购

　　答案：C。

　　解析：设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

　　19、招标人采用邀请招标方式的，应保证有（）个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

　　A、2

　　B、3

　　C、4

　　D、5