工程合同

时间：2024-09-27 07:37:33 工程合同我要投稿

【推荐】工程合同锦集9篇

　　随着法律观念的深入人心，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编整理的工程合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

【推荐】工程合同锦集9篇

工程合同篇1

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲乙双方依据国家有关法律、法规的规定，在平等协作、诚信诚实、共赢发展的基础上，就甲方委托乙方进行工程服务的合作事宜，达成如下协议：

　　第一条：合作项目及目的

　　双方明确本合同是为工程服务。

　　第二条：工程期限

　　第三条：工程造价和付款方式

　　2.1乙方应自________年____月____日开工，至________年____月____日完工，工期为天。

　　2.2乙方应严格遵守上述时间要求，按时完成有关工作。

　　第三条：工程造价和付款方式

　　3.1工程造价以实际发生项目竣工验收结算为准。造价预算为人民币：。(元)

　　3.2合同签订后天内，甲方按预算总额%预付备料款，工程进度至%后甲方按预算总额%划拨工程进度款。工程至%后甲方按预算总额%划拨工程进度款，工程至%后甲方按预算总额%划拨工程进度款。余额待竣工决算后天内付清，余额按结算总额%元保修期满后天内付清。乙方在全部工程竣工验收合格后天内提出竣工结算报告送甲方审核，甲方在接到报告之日起天内提出意见，愈期视作同意，乙方可根据审定的数额，请求办理收款。

　　第四条：工程质量标准和保修期

　　4.1工程质量标准按国家现行施工及验收规范。

　　4.2保修期为，自竣工验收双方签字确认之日起计。保修期内出现的质量问题，乙方在接甲方通知后天内进行检查，经双方鉴定，属乙方施工或材料质量问题，由乙方即进行修复;属甲方使用不当造成的，由甲方负责。如对质量问题有争议，由质监部门裁定。

　　第五条：双方责任

　　5.1甲方责任。

　　(1)办理报建、临时场地、占用道路等手续。组织对施工图会审。在开工前天，提供符合进场的条件。

　　(2)向乙方提供设计所需的有关资料：设计文件、消防、环保等要求，建筑物的结构情况和房屋安全鉴定书，各装修项目的具体要求及设计要点，提供工程所需的水、电设施。

　　(3)按约定付工程款,对工程竣工验收和办理竣工结算。

　　5.2乙方责任。

　　(1)合同签订后天内编制施工计划报送甲方监督执行。

　　(2)按施工安全规范做好施工质量、安全管理。

　　(3)施工中乙方原因造成的停工、返工、材料、器材等损失均由乙方承担。

　　(4)对竣工验收后保修期发现的属乙方责任的质量问题负责返修。

　　(5)工程竣工后的场地清理。

　　第六条：双方责任约定条款

　　6.1因以下原因影响工期，经甲方代表确认后，工期相应顺延。

　　(1)因甲方原因变更设计。

　　(2)不能按期付款。

　　(3)非乙方造成的其它不可预见的原因。

　　6.2因乙方责任

　　(1)不能按期开工或中途无故停工影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担。

　　(2)竣工验收后保修期内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方返修。

　　第七条：知识产权

　　7.1乙方保证因其设计的内容不违反任何法律法规或者侵犯任何

　　第三方的合法权益(包括但不限于侵犯

　　第三方的肖像权、著作权和或其他知识产权)，若涉及

　　第三方权利授权的(包括但不限于侵犯

　　第三方的肖像权、著作权和或其他知识产权)由乙方负责解决并承担相应责任，若由此而导致的任何争议、投诉、索赔、诉讼等后果，由乙方负责解决。若给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，包括但不限于律师费、差旅费及因乙方违约行为导致甲方需要向

　　第三方支付的赔偿金。

　　7.2甲方因专题设计向乙方提供的所有材料的所有权和使用权归甲方所有，乙方不得将其用于为甲方进行此项目之外的其它任何用途。

　　7.3乙方保证将其所知识成果的完整版本交给甲方，同时所制作的设计及相关知识成果的知识产权归甲方拥有。

　　第八条：双方免责条款

　　8.1在本合同履行期间，双方应严格保密因履行本协议而从另一方获得的任何商业、技术秘密或保密资料及其他相关的信息，非经上述资料或信息所有者同意，不得向任何

　　第三方泄露。若乙方违反本合同保密条款，导致保密内容灭失、公开、披露的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方向甲方支付合同总金额50%的违约金;若上述违约金不足以赔偿甲方因而遭受的损失，甲方有权就不足部分向乙方追偿。

　　8.2因甲方修改设计或延误提供设计内容资料，从而延误乙方正常设计制作进度的情况下，乙方不负担因此造成延误的责任。

　　8.3若因不可抗力因素，导致合同规定的责任和义务无法履行，任何一方均可免除部分或全部责任，并且该方应采取适当合理的措施尽量减少不可抗力造成的损失，并将不可抗力事件及其影响及时通知另一方。但是，一方已经实施了违约行为，但合同尚能继续履行并在守约方书面确认后，违约方继续履行合同义务的过程中，出现不可抗力因素导致合同无法继续履行，违约方仍要承担因之前的违约行所引起的违约责任(不可抗力是指：战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故)。

　　第九条：协议终止

　　如一方违反本合同中的条款约定，另一方可以提前5天以书面形式通知对方终止协议，书面通知必须说明所违反的条款。

　　第十条：合同及附件修改

　　本合同及附件的修改，必须经双方授权的`代表签署书面补充协定。该合同与其附件资料将构成本合同不可分割的一部分并与本合同其他部分具有同等法律效力。

　　第十一条：违约责任

　　11.1任何一方不履行、不完全履行或迟延履行本合同所规定的义务均构成对本合同的违约，违约方应向非违约方承担赔偿责任。

　　11.2由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按本合同总金额的20%向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除;违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　11.3甲方应按合同规定的时间和金额向乙方付款，若未按规定日期付款，则每逾期____日，甲方应向乙方支付相当于逾期未付款项的万分之二的滞纳金，但该滞纳金的总额应不超过本合同总金额的5%，且该滞纳金的支付不影响乙方按照本合同的规定完成其全部应当履行的义务。

　　11.4乙方应严格按照双方确认的要求进行创意设计，按约定时间完工。若因乙方原因，未按本合同约定的时间向甲方提供本合同约定的工作成果的，每延误一天应向甲方支付合同总额的1%的延迟金;若乙方在约定的最后交付日期起超过____日仍未能交付工作成果的，构成根本违约，甲方有权单方面解除本合同，上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有权不予结算付款，并要求乙方应向甲方承担本合同总金额的100%的违约金。

　　11.5由于乙方工作成果不符合甲方的要求，且工作成果经3次修改仍未能达到甲方要求的，构成根本违约，甲方有权单方面解除本合同，另行委托

　　第三方完成合同项下的工作，对上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有权不予结算付款，并要求乙方应向甲方承担本合同总金额100%的违约金。

　　11.6本合同经双方签字后生效，合同任一方中途终止执行合同的部分或全部内容，则视为违约。给甲方造成实际的经济损失，乙方予以赔偿。

　　11.7由于乙方侵权引致与

　　第三方纠纷，由乙方承担全部经济、法律责任。

　　第十二条：合同说明

　　12.1本合同(包括附件)一式肆份，双方各执两份，具备同样法律效力。

　　12.2本合同由双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公司公章即生效。在本合同的框架内，双方可就具体事宜达成其它协议，有关协议的效力与本合同互不影响。其它未尽事宜，双方经协商后以合同附件形式明确。

　　第十三条：附则

　　13.1双方因履行本合同发生的争议，应当协商解决，协商不成的，可在甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　13.2本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，协议附件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程合同篇2

　　年度编号：_________

　　项目级别：_________

　　立合同单位：

　　_________（简称借款方）

　　_________银行_________行（简称贷款方）

　　借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。

　　第一条 借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。

　　预计分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二条 贷款利率为年息_________％，计算复利。

　　第三条 年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。

　　第四条 建设期间或项（目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效）。

　　第五条 本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。

　　借款方（盖章）：_________

　　法定代表（签字）：_________

　　地址：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

　　贷款方（盖章）：_________

　　地址：_________

　　法定代表（签字）：________

　　开户银行及帐户：_________

　　签订地点：__________

　　________年____月____日

工程合同篇3

　　买方（甲方）：华XX公司

　　卖方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

　　一、产品的名称、品种、规格和质量

　　1、产品的名称、品种、规格、价款：（或附清单）物资名称规格型号单位数量单价金额品牌商标备注合计B：（小写）（大写）

　　2、本合同的单价为固定综合单价，

　　（1）材料原价、包装费、税金、保险、市场价格波动等风险；

　　（2）售后服务费；

　　（3）运抵至项目施工现场的运输费用；

　　（4）卸车费用；

　　（5）随机备品、配件、工具等；

　　（6）合同标的物的试验、检测费用；

　　（7）其它：。

　　3、本合同标的物的数量为暂定数量，当实际供货材料数量与合同清单数量不一致时，合同清单上有规格型号的，单价不作调整，数量按实结算；如清单上没有该规格型号的，须经甲方同意并定价后方可送货，最终以甲方、监理、施工方共同验收合格的材料数量为准。

　　4、交货时间：需要供货时，甲方应提前个工作日通知乙方，将本批次需供货数量清单书面至乙方，乙方在接到通知后个工作日内将材料（设备）送到指定地点。

　　二、技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行：

　　（1）按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品、设计图纸或补充的技术要求执行。

　　三、交货方法、运输方式、到货地点及费用负担

　　1.交货方法：乙方将货送项目并卸至指定地点，指定收货人需在收货清单上签字，作为结算依据。货物交付之前所发生的一切费用和风险均由乙方负担，货物的所有权和风险在货物交付后转移至甲方。

　　2.运输费用：由乙方承担（包含在单价内）

　　四、验收标准、方法、地点和期限

　　1、货到指定地点后个工作日内，甲方通过第种计量方式进行数量验收：

　　①点件；

　　②检尺；

　　③其他。

　　2、在进行数量验收的同时，甲方会同工程监理、施工单位对产品外观进行现场抽检，并根椐本合同约定的质量、技术要求核对出乙方提供的质量证明文件中各种技术参数的.符合性。甲方及工程监理、施工单位的收货验收仅作为感观合格的依据，不能解除乙方对产品内在质量所负的责任。

　　五、质量负责条件及期限：

　　乙方应对其提供的产品质量负责，产品质量的保证是终生的。

　　1、乙方严格按照标准供货和检验，确保所供产品是全新的、未使用过的，完全符合标准规定的质量、规格和性能要求以及环境保护的要求。

　　2、乙方对其所供的材料质量负责，产品质量实行三包（包退包换、包修），如合同标的物因其质量等与合同规定的不符或其设计、工艺、原材料、服务等缺陷给甲方造成损失的，则要赔偿甲方的所有直接和间接的损失。

　　3、合同标的物的质量保修期为________年，保修期从之日起算。

　　六、结算方式及期限：

　　1、根据验收合格后的物资数量进行结算；

　　2、合同标的物验收合格后天内支付货款 %，满足何条件时内付至 %，留 %余款作为质量保证金，如无质量等争议存在，在质量保（修）证期满后个工作日内付清。如有争议，保证金有效期延长至争议解决且所有理赔结束时止。

　　七、违约责任

　　1.乙方不能或逾期交货的，应向甲方偿付不能或逾期交货部分货款的％的违约金，按日计算。并承担甲方因此造成的所有经济损失。

　　2、乙方提供的合同标的物因质量原因导致工程工期延误或不能如期交验，则承担全部损失并处以合同总价 %的罚款；

　　3.甲方应按时接收、验收乙方运至甲方指定地点的乙方单证齐全的产品，不得无故拖延、责难。

　　八、其他约定事项：

　　1、乙方及委托的送货人员在进入甲方的施工现场时要严格遵守施工现场的安全管理制度，如发生意外责任自负；

　　2、本合同自________年____月____日起生效，有效期至________年____月____日。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同正本一式份，买方份，卖方份。

　　买方（甲方）：

　　买方（章）：________年____月____日

　　________年____月____日

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　签约地：

　　为了发挥甲、乙双方各方的优势，增强企业的竞争力，甲方（资质方）经与乙方（挂靠方）经充分协商，就双方合作事宜达成以下协议：

　　一、合同标的

　　乙方承揽的____________________工程,属于甲方经营资质范围，乙方以甲方名义及其提供的经营、资质文件承揽施工，并接受甲方的行业指导意见，甲方向乙方收取项目管理费用。

　　二、合作期限

　　本合同项下合作期限为：自该工程施工合同签署生效起至该工程履行完毕止。

　　三、管理费

　　1、管理费用为该工程施工合同所反映的总金额的____%计收。

　　2、该管理费用，若乙方从甲方账面过账的，甲方可以从到账金额中扣除；或甲方开具委托收款书由乙方收款时，由乙方交付给甲方。

　　3、若建设方支付的工程款转入甲方帐户的，在三日内转给乙方；涉及甲方开出发票的，税金由乙方承担；

　　四、税费及权益

　　1、凡由施工单位负责交纳的税费等有关费用，均由乙方负责；

　　2、需由甲方开具发票的，税金包括：营业税 %。

　　3、除涉及甲方的.税金及管理费外，工程所获权益均属乙方；

　　五、经营管理

　　1、甲方必须合法经营，维护现行的商业信誉，提高企业竞争力，确保市场主体地位，确保并逐步提高相应的资格、资质；不得干预乙方的经营；

　　2、甲方应协助乙方办理工程项目协议的签订、盖章等相关手续；

　　3、乙方挂靠在甲方名下，在工程业务上自主经营、自负盈亏、独立核算，严格执行以甲方名义与建设方签订的项目协议并自觉维护双方的信誉，；

　　4、合作期间，若乙方因承揽业务之需，需要招用、雇佣员工，由乙方自主决定；

　　5、乙方须对自行招用的工人应加强管理、教育，在上岗前必须接受各项培训和安全教育；

　　6、乙方在施工过程中，要严抓工程质量，若因乙方原因导致工程验收不合格的，其责任由乙方自行处理、承担，与甲方无关；工程结束后的质量保修责任亦由乙方全部负责；

　　7、因业务上产生的纠纷（包括与建设方之间发生的纠纷），由乙方负责处理，责任亦由乙方承担；若因业务上的纠纷未能协调解决而在诉讼程序中解决的，甲方须配合乙方共同处理，甲方不承担经济责任；

　　六、施工安全

　　1、乙方必须严格按照相关法律、法规、施工技术规范、验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，并尽到安全施工、文明施工等作为施工人应尽的责任，避免安全事故的发生；

　　2、在施工过程中，乙方的施工组织管理行为均由乙方独立完成并完全负责；

　　七、违约责任和争议的解决方式

　　本合同项下的相关事宜，若出现争议纠纷时，双方友好协商解决；协商不成时，任何一方有权向其驻地人民法院起诉。

　　八、其他

　　1、本协议双方签名盖章生效，相应工程合同执行完毕，本合同自动终止。

　　2、本协议一式四份，双方各执两份。

　　3、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

　　甲方（章）：

　　缔约代理人：

　　日期：

　　附：甲、乙双方企业营业执照复印件日期：缔约代理人：乙方（章）：

工程合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了确保顺利进行，经甲、乙双方充分协商，

　　决定由乙方向甲方供应工程所需材料，具体事项如下：

　　一、供货品种、规格、数量及价格：

　　表中所列为初步意向，随市场行情和工程情况的变化，甲方有权适当

　　调整相关内容。（材料是否有特别要求在合同内注明清楚）

　　二、供货时间：

　　自年月日起。具体批次数量及送货时间以甲方材料计划单为准。

　　三、交货地点、方式：

　　乙方必须按甲方材料计划单，按时保质保量地将甲方所需材料卸至甲方指定地点。

　　四、验收方法及标准：

　　材料质量要求。

　　协议对材料质量没作约定的，按国家相关工程材料验收标准执行。

　　验收计量采用量方法和过磅法，量方比重为。

　　五、运输方式、结算及付款方式：

　　１、材料到达甲方指定地点前的装、运、卸由乙方全权负责，在此过

　　程中发生的一切费用和损失甲方不予承担；

　　２、乙方可定期凭甲方开具的收料单（结算联）到材料科办理结算，

　　凭材料会计开具的结帐单到财务科结帐。甲方计量款到账后，按月所供材

　　料款总额的.%支付给乙方（银行转帐或承兑汇票），工程结束后月内付清尾款。

　　3、乙方的收款人为收款帐号为开户行为。

　　六、安全责任：

　　乙方在装、运、卸过程中加强安全管理意识，在其发生的一切安全责

　　任与费用由乙方自行承担与甲方没有任何关系。

　　七、违约责任：

　　１、因乙方不能按照甲方材料计划单按时供货而耽误甲方施工，乙方

　　须赔偿甲方因此而产生的一切经济损失。乙方提供的材料达不到协议约定要求或国家公路工程材料验收标准的，甲方有权拒收、降其等级或扣除吨位。

　　２、如甲方计量款到账后，没有按照协议付款，从而影响施工由甲方

　　自理。

　　八、其他事项：

　　１、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

　　２、本协议由双方签字后生效，待材料供完后自行终止。

　　３、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方代表：乙方签章：

　　项目经理：乙方代表：

　　年月日年月日

工程合同篇6

　　目前工程承包一般都实行项目经理负责制，以项目经理为首组成一个项目经理部。项目经理部是承包人为了履行某一具体的建设工程合同，便于对施工进度、质量进行直接管理而组建的特定工程的临时性的管理团队。根据《建设工程施工合同》通用条款第1.5条的规定，项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。因此，在承包人授权的范围内，项目经理部可以对外签订合同，项目经理部在承包人授权范围内对外签订的合同无疑是有效的'。

　　问题是，在承包人没有授权或者授权不明的情况下，项目经理部对外签订的合同的效力如何认定。我们认为，如果合同已经履行或者事后取得承包人的追认，合同有效;如果合同尚未履行，承包人也不予以追认，则应当分两种情况认定：

　　(1)如果相对人有理由相信项目经理部签订合同是在承包人授权范围内的，则项目经理部的行为构成表见代理，合同有效;

　　(2)如果相对人并没有理由相信项目经理部签订合同是在承包人授权范围内的，项目经理部的行为构成越权代理，合同无效。

　　通过在上文中的详细讲述，相信你已经知道，在工程项目部这种比较特殊的部门中，其对外签订的合同是有法律效力的。因为通常工程承包当中都是实行的项目进行负责制。但是也不能完全肯定的说项目部签订的合同就是有效的，还需要符合法律规定的合同生效条件才可以。

工程合同篇7

　　甲方：江苏新时代电器有限公司

　　乙方：

　　甲乙双方经平等协商，就新时代电器2、3楼营业区电梯周围不锈钢扶手工程承包给乙方施工，就相关事宜达成了共识，签订如下不锈钢工程合同条款：

　　一、包工方式

　　乙方包工包料

　　二、材料要求

　　1、此不锈钢工程合同全部用料均为优质不锈钢料，必须按甲方确认的材料规格用料，保证管径、管壁厚度符合用材要求。

　　2、楼内楼梯防护栏用料由乙方提供：型号304 ，管壁足0.8㎜，立柱管径ф51㎜，扶手管径ф63㎜，横撑管径ф32㎜，立撑管径ф22㎜。

　　三、质量要求

　　1、必须按甲方要求施工，保证式样、规格尺寸一致。

　　2、不锈钢焊接口为全口径满焊，不得漏焊。焊口必须平整，焊口表面作打磨处理，不能有毛刺，要有较高的'光洁度。

　　3、不锈钢表面不能有划痕及凹凸。

　　4、地脚安装必须牢固。

　　5、与墙面、地面接触处，必须加扣压盖。

　　6、楼梯转角处转弯自然、匀称，弧形角度统一。

　　四、工期要求

　　全部工期为天，从双方签订不锈钢工程合同之日起，按日历天数计算。乙方自签订不锈钢工程合同之日起天内准备制作好所有材料，听甲方通知入场安装，必须确保在天内安装完工。

　　五、工程价款

　　包工包料380元/M。以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用，即成品费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

　　工程总价款待完工后，现场量尺，据实结算。

　　六、付款方式

　　按工程总价款的5%，留取质量保证金，质保期为三个月，待质保期满，甲方将此款一次性付给乙方。

　　七、相关约定

　　1、乙方应加强对在甲方现场施工作业的全体员工进行安全培训与教育，加强施工现场的安全管理，杜绝违规作业，确保施工人员的人身安全。如果出现人身安全事故，其责任与赔偿全部由乙方自行负责，甲方不承担任何责任与费用。

　　2、乙方应强化对现场作业进行严格的防火管理。电源线路与插坐插头等按技术规范配置。任何人不得在楼内吸烟、用电饭锅、电炉子、电褥子等设施。如果因乙方原因造成火灾等事故，乙方承担全部责任并赔偿经济损失。

　　3、乙方要加强对员工进行珍惜劳动成果成品保护的教育和管理，施工过程中，对其他工程队及其他工种的成品、半成品工程要注意保护。未经甲方同意，不得随意拆除和破坏已完工工程。乙方施工人员如果施工过程中，对成品、半成品工程造成损坏，乙方应赔偿经济损失。

　　4、乙方应注意施工现场卫生管理，及时清除施工垃圾、生活垃圾，如果不及时清理，甲方将安排人员清理，其人工费用从乙方工程款中扣除;乙方人员必须遵守甲方现场管理制度不得在楼内便溺及泼水，未经相关人员同意不得动用甲方或第三方材料及物品，不得挪用防火设施、照明设施、安全防护设施，不得向室外楼外抛弃杂物，凡违者甲方将对当事人进行经济处罚，罚款将从乙方工程款中扣除。

　　5、本不锈钢工程合同未尽事宜另行商定并签订补充协议，补充协议和本不锈钢工程合同具有同等法律效力。

　　6、本同在履行过程中，如发生争议双方不能协商解决时，向和林县人民法院提起诉讼。

　　本不锈钢工程合同一式两份，双方各执一份。双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

工程合同篇8

　　1工程概况

　　山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157.30m3/s。

　　2建设工程监理

　　水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

　　2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。

　　2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：

　　①提前的时间和修订后的进度计划；

　　②承包人的赶工措施；

　　③发包人为赶工提供的条件；

　　④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。

　　以便提高承包方工作积极性。

　　对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的`条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。

　　2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。

　　2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。

　　2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

　　2.6合同争议与索赔管理

　　2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。

　　2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：

　　①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；

　　②不属于承包商应承担责任；

　　③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：

　　①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

　　②承包商的取费标准是否正确、合理；

　　③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。

　　3几点建议

　　结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：

　　①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；

　　②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；

　　③重视材料供应；

　　④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

　　参考文献

　　[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

　　[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).

　　[3]中华人民共和国合同法.

工程合同篇9

　　借款方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________职务：____________________

　　地址：____________________邮码：________电话：________

　　贷款方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________职务：____________________

　　地址：____________________邮码：________电话：________

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途：________________________________________

　　第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币____(大写)元。预计用款为一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；

　　第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____%。借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四条借款期限：借款方保证从____年____月起至____年____月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的.计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方：____________(盖章)贷款方：____________(盖章)

　　代表人：____________代表人：____________

　　____年____月____日____年____月____日

【工程合同】相关文章：

工程工程合同05-22

工程工程合同08-10