购房转让合同

时间:2022-12-01 09:59:28 购房合同 我要投稿

购房转让合同

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的法律效力与日俱增,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家整理的购房转让合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

购房转让合同

购房转让合同1

  转让方(简称甲方):受让方(简称乙方): 身份证号: 身份证号:

  电话号码: 电话号码:

  甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分协商,在依法、平等、自愿原则下签订本合同。

  一、甲方将其单位(某某单位)准备修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价 元每平米,面积暂定平米,住房具体位臵及房号等信息以甲方所在单位确定范围为准,甲方应将其所在单位确定的购房信息、选房范围及时告知乙方,由乙方在该范围内选择甲方有权选择的房屋。

  二、甲方应当保证乙方购买甲方所转让的房屋无争议。该房屋建设所需的所有资金(以甲方所在单位确定的金额为准)由乙方承担。每期缴款甲方应及时通知乙方,乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的银行账户(收款账号:,收款单位: ,收款人开户银行: ,款项用途: 交购房款)。账户如有改动或需现金交款,以甲方通知的.账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后及时将存款凭证交甲方,甲方向单位开具收据后交乙方保管;如果是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方,甲方收款后打收据给乙方,待甲方向单

  位开具收据后交乙方保管。另签订的认购合同书、签订购房合同等所有相关购房手续,所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门需要这些手续,乙方应及时将这些手续交给甲方,甲方办完后及时将这些手续交还乙方。

  三、甲方应当保证其转让给乙方的房屋能够将产权证办至乙方名下。

  四、甲方为乙方先代付第一笔定金(¥ ),缴款凭证先由甲方保管,等签订合同当日乙方支付甲方贰万元,同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。

  五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币 (¥ ),乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币(¥ )交付甲方,余下的人民币( )于某某单位补贴 元钱到位时交于甲方(因甲方未在某某单位集资建房,因享受 元补贴,此款项归属于甲方),甲方在分别收到上述款项后分别打收据给乙方。

  六、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。

  七、房屋建成交付甲方后甲方应及时将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住,甲方不得妨碍乙方居住。乙方必须遵守甲方所在单位针对该小区制定的各项管理规定及该小区自身的各项制度。

  八、房屋能办理产权转移手续时,甲方立即将该房屋产权转移给乙方,乙方应给予必要配合,办理产权转移所产生的一切费用由乙方负责。产权转移成功时乙方将本合同约定的甲方交给乙方的所有收据

  退还给甲方。具备过户条件,甲方违反约定不转让,或者不配合乙方过户,退还乙方修建该房屋交付的所有资金。乙方违反约定不受让的,或者交纳购房款不足的,甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效,甲乙双方应遵守并认真履行本合同约定,履约过程中发生纠纷甲乙双方协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼。

  甲方签字(捺印): 乙方签字(捺印): 签订时间: 签订时间:

购房转让合同2

  卖方:____________________

  联系方式:____________________

  买方:____________________

  联系方式:____________________

  卖方公证人:____________________

  联系方式:____________________

  买方公证人:____________________

  联系方式:____________________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产,达成如下协议:

  第一条:房屋基本状况

  甲方所售房屋位于,号楼,东单元六楼东户,主房建筑面积_____平方米,储藏室_____平方米,水电暖及通信设施均齐全。

  1、甲方自愿将房屋出售给乙方

  2、乙方自愿购买上述房屋

  3、甲方系本合同项下房屋的所有权人,甲方保证已向乙方如实陈述上述房屋权属状况及其他基本状况,且保证该房屋不受他人合法追索

  4、甲乙双方公证人系与双方无任何血缘关系的中华人民共和国合法公民,且对该房屋买卖的有关事项清楚明确。

  第二条:房屋价格

  甲乙双方约定房屋的成交总价格为元整。该价格包括附属设施及其他配套设施的转让费用。

  第三条:房屋付款及过户等相关相应费用的缴纳

  1、乙方应在本合同签字生效当日,将房屋总价款元人民币一次性全部付清,甲方同时将该房屋及其附属设施移交给乙方,由乙方完全占有该房屋及其附属设施,甲方不得干预

  2、甲乙双方约定:该房屋办理过户手续时,甲方需无附加条件,积极协助乙方办理过户,过户费用应由方在办理过户手续时向相关部门交付

  3、凡法律、政策规定的有关该房屋的应由甲乙双方负担的一切税款和费用均有甲乙双方共同承担

  4、截至本合同签订之日,甲方因使用该房屋产生的各项未结费用应有甲方承担。

  5、合同签订当日,乙方需在甲方的协助下对房屋及其附属设施等进行验收,完成上述各项后,双方签署交付单,确认完成交付

  6、待房产买卖手续办理完后,水表、电表、煤气表、天然气表、有线电视等相关设施的更名手续应由甲方协助办理。

  第四条:甲乙双方需充分认识的相关条款,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同

  1、由于公司职工房产手续尚在集中管理中,自房屋交付至正式办理房产过户手续尚需一定时间,合同双方对此已有清醒认识,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同

  2、自房屋交付至办理正式的房产过户手续期间因法律、政策造成前述税款和费用的增减以及房价波动所带来的风险,合同双方已有清醒认识,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同

  3、本合同自签订当日甲方将房屋交付乙方。该房屋的损毁、灭失的风险,自房屋交付之日起转移至乙方,乙方对房屋现有状况做了充分了解,无任何异议,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同

  4、由于本房产系公司职工集中管理的房产,甲方承诺在乙方使用该房产时,公司规定的允许甲方享有的`关于该房产的一切福利转由乙方享有,甲方不向乙方以任何理由要求支付。公司和相关其他部门要求甲方支付的各项费用,转由乙方支付,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同

  5、由于本房产系公司职工集中管理的房产,甲方承诺在乙方使用该房产期间,若公司要求或允许置换房屋,该房屋所享有的置换福利应由乙方享有,甲方应无条件协助乙方置换,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同

  6、本合同未进事宜应由甲乙双方另行协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

  第五条:甲乙双方的违约责任:

  1、甲方应保证上述房屋权属清楚、无任何纠纷。如该房有设定抵押或被查封等限制产权转移的情况时甲方应及时告知乙方,并负责于本合同签订之日前解决完毕如甲方不能及时解决上述问题,由于甲方个人原因致使房产不能过户或者出现诉讼纠纷,视为甲方违约,乙方有权解除合同并要求甲方退还全部房款并赔偿损失

  2、在乙方要求且条件允许能够办理房产过户手续时,甲方不得以各种理由拖延或拒绝协助乙方办理,在双方确认可以开始办理过户手续之日起三十日内甲方不能协助乙方办理过户手续的,视为甲方违约,乙方有权解除合同并要求甲方退还全部房款并赔偿损失

  3、甲乙双方对双方约定的房屋转让款、房屋及其附属设施等无异议,甲乙其中一方由此产生异议视为该方违约,该方须向对方赔偿损失

  4、凡法律、政策规定的有关该房屋的应由甲乙双方负担的一切税款和费用均有甲乙双方共同承担,甲乙其中一方由此产生异议拒绝付款的则视为该方违约,另一方有权追究该方的刑事责任,并要求该方赔偿损失

  5、甲乙双方对本合同规定的第四条:甲乙双方需充分认识的相关条款无异议,若甲乙其中一方由此产生异议视为该方违约,另一方有权追究该方的刑事责任,并要求该方赔偿损失。

  第六条:本合同履行如发生争议,由甲乙双方在公证人的公正下友好协商解决,协商不成的,可向市中区人民法院提起诉讼。

  第七条:本合同自买卖双方及双方公证人签字或盖章之日起生效,合同一式四份,双方及双方公证人各执一份。

  第八条:买卖双方约定的其他事项:在双方可以办理房产过户手续时,甲乙双方应另行签订一份房屋买卖合同报房产管理部门。

  第九条:甲乙双方及双方公证人签章:____________________

  卖方签章:____________________买方签章:____________________

  卖方公证人签章:____________________买方公证人签章:____________________

  ____年____月____日____年____月____日

购房转让合同3

  甲方:____________证件号码:____________

  乙方:____________证件号码:____________

  鉴于:

  1、甲方拥有该内蒙古财经学院团购住房名额一个,并自愿将该住房名额及购买权利出让给乙方

  2、乙方拟购买住房一套,同意受让甲方购买单位团购房屋的权利,并购买该房屋。经甲、乙双方及甲方委托人、中间人的友好协商,本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则,就团购住房购买权转让事宜达成如下协议:

  一、甲方同意将团购住房(预建房坐落于____、本住房面积____、每平米均价为____元,户型未定)的购房权转让给乙方,购房资格转让价格为四万元(大写:____万元),甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。

  二、付款方式:甲乙方在签订本协议当日,由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款________万元,甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。

  三、本协议生效后,乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格,甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时,应当通知乙方签订合同乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款,甲方不承担任何购房款。

  四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下,必须协助乙方签订正式合同,并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件。

  五、双方约定,学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有,但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。

  六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利,就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意,并保证本协议签订后,不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方,也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。

  七、违约责任

  1、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消,乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时,甲方应退还乙方四万元“房号转让费”,并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息。

  2、因甲方转让购房权利的瑕疵,或以自己名义取得该团购房所有权的,以及违反本协议约定,擅自将团购房资格转让给第三人的.,造成乙方无法取得本协议约定的房屋的,乙方有权解除本协议,甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格,并按乙方已向开发商支付的全部房款的30%向乙方支付违约金。

  3、乙方违反本协议第二条约定,未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的,甲方有权解除本协议乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款,造成乙方无法取得团购房的,甲方不承担任何责任,乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。

  八、特别约定:因开发商的原因造成团购房最终未能交付的,甲方不承担违约责任,但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。

  九、在办理完该套住房房产证过户手续后,乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。

  十、双方均为自愿达成此转让协议,双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议,由双方协商解决,双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖。

  十一、本协议一式两份,由甲、乙双方各执一份,双方签字即生效,并具有同等法律效力。

  甲方(签字):________乙方(签字):________

  中间人(签字)________

  日期:________年____月____日

购房转让合同4

  卖方:(甲方),身份证号:xxxxxxxxxxxxx

  买房:(乙方),身份证号:xxxxxxxxxxxxx

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:

  第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下: 甲方所售房屋位于xx,房屋占地面积约为xx平方米,院子占地面积约为xx平方米,房屋为x楼,一楼为x个门面,2、3楼为套房,中间有楼梯间,房屋总面积约为xx平方米,一楼门面为框架结构,二、三楼住房为砖混凝结构,二、三楼房屋平面图见本合同附件;

  第二条 房屋价格及其他费用: 甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币xx万元整(¥xx);

  第三条 付款方式: 签订合同之日一次性付清;

  第四条 特别约定:

  1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的'交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的,由甲方负责处理。

  2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时,甲方应予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。

  第五条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

  第六条 今后如房屋重建,甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地,土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合;

  第七条 本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔;

  第八条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力;

  第九条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效;

  第十条 本合同附二、三楼平面图;

  第十一条 本合同一式三份,甲方执一份、乙方执二份;

  甲方(签印):xxxxxxx 住 址:xxxxx 联 系 电 话:xxxxx

  乙 方(签印):xxxxxxxxxx 联 系 电 话:xxxxx

  签订日期:xxx年xxx月xxx日

购房转让合同5

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  经甲乙双方共同协商,甲方自愿将所属自已的一幢房屋出售给乙方,现就相关事宜说明如下:

  一、房屋坐落情况及边界

  1、本协议所指的房屋为______市______区______镇______村______组小地名______所拥有的住房(______结构、______列______间)。

  2、房屋边界:东至__________________;南至__________________;西至__________________;北至__________________。

  二、房屋价格及付款方式

  1、房屋出售价格为人民币______元整($______元)

  2、乙方在签订协议时一次性向甲方付清款项。

  三、双方的权利及义务

  1、从本合同生效之日起,乙方即拥有该房屋及地基的所有权,此后与该房屋有关的'事宜皆与甲方无关。

  2、房屋出售后,甲方应尽的义务及应享有的权利全部转让给乙方,因房屋拆迁及其它原因产生的风险及利益概由乙方负责或享有。

  四、其他事宜

  此协议一式二份,甲乙双方各执一份,从甲乙双方签字之日起生效。

  甲方(签字)__________________

  乙方(签字)__________________

  20__年__月___日

购房转让合同6

  甲方:

  身份证号码:

  乙方:

  身份证号码:

  经甲乙双方协商一致同意,就单位团购楼房指标转让自愿达成以下协议:

  1、甲方将在通山县住房和城乡建设局获得单位团购楼房集资筹建住宅楼房指标一套(三室两厅),自愿转让乙方。

  2、乙方应付给甲方指标转让费贰万元整及房款首付伍万元整,乙方合计应付款柒万元整。

  3、甲方与所在住房和城乡建设局获得单位团购签订集资建楼合同后,按照合同规定的楼房价款由乙方筹资建楼房,乙方将筹建的建楼款及时交给上述单位,甲方申明在此楼房建设中不投入任何费用。

  4、此房所在的具体单元及楼层需等单位政策而定。

  5、甲方将此房指标转让给乙方后,楼房的所有权和使用权都属于乙方,如遇楼价上升,甲方不能反悔索要回此房,违者除归还乙方所付的所有款项。如遇住房和城乡建设局政策变动,此楼房无法建设时,甲方将乙方所付的'转让费一次性退还乙方后不属违约。

  6、楼房建成交付使用办理房屋所有权证时,甲方协助

  乙方提供相关资料,办理产权发证手续。办理手续时的所有费用由乙方承担(过户费除外)。

  7、如果乙方没有按时交房款,甲方贰万元不退还给乙方,甲方不承担任何责任。

  8、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,协议经甲乙双方签字后生效。

  甲方签字:

  乙方签字:

  年 月 日

购房转让合同7

  购房转让方(甲方):______________

  身份证号码:_________

  联系电话:_____________

  承购房屋方(乙方):_______________

  身份证号码:____________

  联系电话:___________

  经甲、乙双方自愿商定:为明确本次购房甲、乙双方的权益,现经双方协商一致,签定本合同。

  第一条:乙方付给甲方转让费:人民币_______元正(小写:¥_______元)。

  第二条:转让费交付日期为___年___月___日。

  第三条:本次房屋申购金为人民币叁万元正(小写:¥30000.00元)由乙方全额支付。甲方拿到转让费后将房屋申购金发票交由乙方保管,以后的房屋抽签及选房、购房由乙方自行负责(如有需要甲方参与配合办理相关手续,甲方应配合办理)。

  第四条:今后乙方不论购买本次所申购房屋与否,均与甲方无关(所转让费不再退还);乙方购买的`房屋升值或贬值与甲方无关。

  第五条:本合同一经签定,甲、乙双方不得反悔,否则视为合同违约,按本次合同发生转让费叁倍金额支付对方违约金。

  本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,本合同经甲、乙双方签字后生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

购房转让合同8

  甲方:__________身份证号:___________

  乙方:__________身份证号:___________

  一、甲方自愿将甲方所在单位在保利房地产(集团)股份有限公司团购的在建住宅一套,位于________,户型面积:120平方(三室两厅两卫)的购房指标转让给乙方。

  二、甲方购房指标转让费用为人民币柒万元整。因甲方已经交付了购房报名费和购房定金合计人民币壹万元整,所以乙方须支付甲方的金额为人民币捌万元整。乙方于___年___月___日向甲方一次付清。甲方在收到乙方支付的人民币捌万元整,同时将购房报名费收据壹张、购房定金收据壹张及房屋订购卡交给乙方。

  三、按照甲方单位文件,该房屋完全为商品房性质,不是单位集资房或经济适用房,且甲方对该房屋指标拥有处分权,转让该房屋指标不存在法律障碍,不涉及第三方的权利。如果因甲方单位的建房政策发生变化,而不能确保本条前述情况,则认定为因非甲方人为因素导致合同不能履行。甲方全额退还乙方捌万元整,同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。

  四、甲方在收到乙方支付的.全部金额后,必须积极协助乙方办理购房的相关手续,并及时向乙方提供房屋建设的相关信息,当房屋的户型、面积、价格等发生变化时应及时告知乙方。甲方房屋楼层单元号抽签决定,抽签时间以甲方单位通知为准,届时甲乙双方共同到场,由甲方无条件协助乙方进行抽签。

  五、自协议签订并付清全款之日起,今后有关该房产发生的费用(如各种税费、水电安装费、装修费及房产证办理所需费用等)均由乙方负责支付,与甲方无关。待可以签订正式购房合同时,甲方协助乙方与开发商直接签订有效的购房合同。在此过程中如有更名过户费用,由甲方单独承担,甲方承担有关更名过户的各种费用。

  六、根据甲方单位文件,该商品房合同均价(即开发商定价)为每平方人民币叁仟贰佰捌拾元,在正式购房时均价上下浮动不超过20%。若签订正式购房合同时,均价超过每平方4000元,超出了乙方能承受的范围,则认定为非甲乙双方人为因素导致合同不能继续履行,乙方有权利向甲方提出全额退款,甲方全额退还乙方捌万元整,同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。

  七、双方约定,今后的房屋质量、验收、物业管理费、装修等问题由乙方自行负责,甲方仅有从旁协助的义务。乙方必须遵守开发商的有关规定,不得擅自改变房屋结构,因该方面原因产生的责任均由乙方承担,与甲方无关。

  八、自本协议签订之日起,若三年内开发商无法交房,可以认定为因非人为因素导致合同不能继续履行,乙方有权利向甲方提出全额退款。甲方全额退还乙方捌万捌仟肆佰元整(含利息),同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。

  九、违约责任:协议生效后,甲方不得以任何借口收回房屋指标权,如因甲方人为故意不协助乙方购买此房或确要收回房屋指标权,属甲方违约,甲方须赔付乙方违约金人民币捌万元整,并将乙方已交付甲方的全部金额退还乙方,共计人民币拾陆万元整。乙方在签订本协议后如无上述条件而反悔不购买此房或不配合办理更名手续,则属乙方违约,乙方须赔付甲方违约金人民币捌万元整,乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。

  十、本协议条款涂改无效,协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。本协议自甲乙双方签字之日生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

购房转让合同9

  出让人:(以下简称甲方)_______________________________

  受让人:(以下简称乙方)____________________________

  见证方:(以下简称丙方)_________________________________

  甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款:

  第一条 甲方对产权的声明

  甲方根据国家规定,已依法取得 的房屋所有权证书,所有权证书 房权证( )字第 号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为砖混结构,使用面积为 平方米(不含柴棚)。

  第二条 甲方对买卖权的声明

  甲方保证该房屋是符合国家及 县房屋上市的有关规定及政策法规,甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及 县相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。

  第三条 乙方对购买权的声明

  乙方愿意在本协议书第一条款及第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议,并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。

  第四条 房屋售价

  双方同意上述房屋售价为 ___________万元整(含柴棚)。

  第五条 付款方式

  1.乙方应在签订《 房屋买卖协议书》时,支付相当于总房款的三分之一的定金。

  2.乙方应在办理立契过户手续前一年内,支付剩余房款。

  第六条 违约责任

  1.甲、乙双方协议书签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的'已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

  2.乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天,乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金,逾期超过15天,即视乙方违约,定金不予返还。

  3.甲方应在获得全部房款后7个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滞纳金,逾期超过15天,即视甲方违约,乙方可要求法院强制执行。

  第七条 房屋交付

  甲乙双方就房屋交付达成以下细目:

  1.没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、水费等;

  2.没有固定不可移动装修物品的破坏;

  3.房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏;

  第八条 关于产权办理的约定

  1.本协议签订后,应由甲乙双方应向当地房地产交易管理部门申请办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。鉴于目前 暂缓办理二手房过户手续,待 启办二手房过户手续时,甲方务必协助乙方办理上述手续,同时,产生的税费及相关费用,由甲乙双方依照有关规定缴纳。

  2.鉴于甲方目前资金周围困难,已用现转让的房屋产权证在金融部门抵押贷款_________元整,贷款期限为叁年,至_________________止),甲方必须按时还本付息;抵押期满由甲方将所抵押的房屋产权证及时交给乙方。

  3.在房屋未过户期间,乙方急需资金用已转让房屋抵押贷款时,甲方应积极协助乙方到金融部门办理相关手续,并按乙方授意签署相关文件。

  4.在房屋未过户期间,如遇规划或政策性拆迁,甲方应积极协助乙方到各拆迁管理部门办理相关拆迁手续,并按乙方授意签署相关文件,所有拆迁安置补偿费用应归受让人即乙方所有。

  第九条 有关争议本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同行法律效力。当本协议书在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

  第十条 生效说明本协议一式四份,甲乙双方各执一份,房屋交易管理部门留存一份,见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。

  甲方:___________ 经办人____________ 电话:____________________

  乙方:___________ 电话:______________

  丙方:______________ 电话:_________________

  ___________年_____月___日

购房转让合同10

  出卖方(甲方):

  买受方(乙方):

  第一条房屋的基本情况:出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于;位于第__层,共__(套)(间),房屋结构为_______,建筑面积_______平方米。

  第二条价格:该房屋售价总金额为人民币__________元整。

  第三条付款方式:分两次付清,乙方于____年____月_____日向甲方付______元,剩余_______元于____年____月_____日付清。

  第四条交付期限:出卖方应于本合同生效后,将该房屋付给买受方。

  第五条关于产权登记的约定:在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。

  第六条出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。

  第七条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  第八条本合同中未规定的`事项,均遵照中华人民共和国和有关法律、法规和政策执行。

  第九条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由临汾仲裁委员会仲裁。

  第十条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  出卖方(甲方):买受方(乙方):

  ____年____月_____日____年____月_____日

购房转让合同11

  出卖方(甲方):

  买受方(乙方):

  第一条 房屋的基本情况。出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于 ;位于第xx层,共xx(套)(间),房屋结构为xxxxxxx,建筑面积xxxxxxx平方米。

  第二条 价格。该房屋售价总金额为人民币xxxxxxxxxx元整。

  第三条 付款方式。分两次付清,乙方于xx年x月x日向甲方付xxxxxx元,剩余xxxxxxx元于xx年x月x日付清。

  第四条 交付期限。出卖方应于本合同生效后,将该房屋付给买受方。

  第五条 关于产权登记的约定。在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的`期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。

  第六条 出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。

  第七条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  第八条 本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国和有关法律、法规和政策执行。

  第九条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由临汾仲裁委员会仲裁。

  第十条 本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  出卖方(甲方): 买受方(乙方):

  xx年x月x日 xx年x月x日

购房转让合同12

  甲方:身份证号码:

  身份证号码:

  乙方:身份证号码:

  鉴于甲方已经于 年 月 日与×××××有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为海口市海口市×××北侧×××A3栋住宅楼A3-504房,建筑面积为91.61平方米,按建筑面积计算,单价为人民币元,总价为人民币 元。

  经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为 《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。

  一、转让价款、支付方式

  1、编号为 《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;

  2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行 支行设立共管账户;

  3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币

  20万转让甲乙双方设立的共管账户;

  4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与*****有限公司签订的编号为 《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;

  5、乙方与开发商*****有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为 的`《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商*****有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行 支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。

  二、双方保证与承诺

  1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与*****有限公司签订的编号为 《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;

  2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商*****有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为 的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为

  乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;

  3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。

  三、违约责任

  1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;

  2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币20万元;

  3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币1万元;

  4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币20万元;

  5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商*****有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元;

  6、开发商*****有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为 的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。

  四、争议处理

  1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。

  五、其他

  1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行 支行共管的资金

  2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。

  甲方:联系人,地址: 电话:电邮: 乙方:联系人,地址: 电话:电邮:

  3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。

  4、甲方于 年 月 日与*****有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》为本协议书附件。

  甲方: 乙方: 时间: 地点:

购房转让合同13

  甲方:________身份证号码:________

  乙方:________身份证号码:________

  甲、乙双方在自愿、平等基础上,就甲方向乙方转让甲方____大学____校区教师福利房集资购买权一事达成如下协议:

  一、甲方自愿将在____大学____校区福利房集资购买权转让给乙方,转让费为____万元整。

  二、乙方认同甲方单位制定的关于福利房的集资方式、认购方法、价款支付方式等相关规定,但甲方单位关于禁止转让的相关规定对甲、乙双方没有约束力。

  三、房价以____大学住房领导小组最后定价为准。购房意向金、首付款、尾款、配套费等,均由乙方以甲方名义按规定时间以现金(或银行卡)支付,相关付款凭据由乙方收存。

  四、甲方应当及时将本单位有关福利房集资购买方面的相关文件通知乙方。若乙方办理相关手续需要甲方配合时,甲方应当积极予以配合。甲方应按乙方选择户型(e1,172.22平方米)在____大学进行申请登记。

  五、房屋产权变更问题双方约定如下:

  1、甲方以乙方为共同购买人与开发商签订购买合同,并在办理产权证时列明乙方为共有权人;

  2、若不能以第1项方式进行时,则以甲方名义签订购买合同并办理产权证,在甲方单位允许转让该房屋时,甲方及时协助乙方办理房屋产权变更事宜。

  3、在甲方拿到房屋产权证后至办理完房屋产权变更前,甲方应当将房屋产权证照交由乙方保存。

  六、本协议所涉的转让费叁万元及向____大学缴纳的购房意向金贰万元已由乙方一次性于________年____月____日转帐到甲方帐户(购房意向金由____大学按规定从甲方工资卡上扣缴),甲方需出具收到转让费的收条。

  七、因乙方不向银行贷款采用一次付清房款的形式,故本协议对甲方有不可反悔的约束力。若甲方单方违约,则甲方除返还本协议约定并已收取的'转让费、赔偿由此给乙方造成的损失外,另需向乙方支付全部房款30%的违约金。

  八、本协议未尽事宜由双方协商解决。

  九、本协议一式两份,自双方签字后生效,由甲、乙方各执一份并互留对方身份证复印件,对双方有同等法律效力。

  甲方:________乙方:________

  协议签订地点:____________

  协议签订时间:____________

购房转让合同14

  甲方:xx,

  xx,

  乙方:xx,

  20xx年,甲方与买卖合同,合同编号(以下简称购房合同)。

  根据购房合同约定,20xx年5月x日,甲方向xx有限公司交付了房款,青岛xx有限公司于20xx年向甲方交付了房屋。房屋座落于x室(以下简称该房屋)。该房屋性质为xx公寓。

  经协商,各方达成如下协议:

  一、本协议签订之日起,甲方将该房屋交付给乙方,并缴清上述房屋的水、电、暖及物业服务费、维修费等相关费用。

  购房合同中(合同号:x)甲方的`全部权利转让给乙方;乙方享有该房屋的占有、使用、出租、转让、受益等权利。

  二、甲方于签订本协议之日起10日内将购房合同权利转让事宜通知xx有限公司。

  三、乙方有权依据甲方与xx有限公司所签订的购房合同,到有关部门办理房屋产权登记等相关手续,甲方须无条件协助乙方。

  四、合同转让价格:总价人民币大写x万元整(x元),乙方于本协议签订之日交付定金x元,交付合同转让款x元。

  五、甲方保证该房屋及购房合同无其他争议。因甲方的原因(包括xx有限公司)导致本协议无法履行时,甲方应按照市场评估价双倍赔偿乙方房屋价款的损失。双方履行协议后,如遇政府规划搬迁、拆迁等情况补偿归乙方所有。

  六、各方一致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩,各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序,仲裁庭由一名仲裁员组成并共同选定为仲裁员,各方一致请求仲裁不开庭审理,由仲裁庭根据本协议制作裁决书,在裁决书中不载明争议事实与裁决理由,只载明仲裁请求、协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由乙方承担。

  甲方(签字捺印):

  乙方(签字捺印):

  见证人:

  时间:______年___月____日

购房转让合同15

  甲方(卖方): 身份证号:

  电话:住址:甲方配偶: 身份证号:

  电话:住址:

  乙方(买方): 身份证号:

  电话: 住址:

  鉴于:

  1、 房屋性质:本房屋是由的名义兴建的集资房,位于。甲方是 的工作人员,现有一个购买一套 级干部住房的购房指标。

  2、甲方愿意将其单位本次建房的购房指标转让于乙方。

  3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。

  4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项,并以自身的名义向其单位缴纳。

  5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。

  6、甲方须保证房屋性质不属于经济适用房与军需房。

  7、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款( )之日起至房屋产权过户于乙方名下期间,甲方只是该集资房的名义产权人,乙方为此房屋的实际产权人。为明确双方的权利和义务,以达上述目的,双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得该房屋产权特签订以下协议:

  第一条、集资房屋的基本情况及产权实际人约定

  1、甲方单位集资建设的房屋坐落于。甲方依据其单位的规定,可通过集资建房取得一套建筑面积约 平方米的房屋的产权。具体楼号、楼层、户型、房间号及房屋面积根据甲方单位规定方式确定。

  2、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款()之日始,乙方即为协议本条款约定房屋的实际产权人。

  第二条、转让金额及支付方式

  因该房屋尚在建设阶段,甲方同意将该房屋(包括但不限于所附带的车位、车库等附属设施)购房指标转让给乙方,乙方在签订本协议之日起三日内,向甲方支付人民币: 元。

  其中:购房指标转让费为人民币: ,甲方为该房屋垫付的购房款为人民币: 元,共计元。

  剩余购房款及办理相关房屋交割费用,根据甲方单位规定方式和时间缴纳。

  第三条、购房款项缴纳

  根据甲方单位要求的交款时间和数额,乙方将房屋购房款交付给甲方。由甲方代替乙方及时缴纳予该单位。甲方应在缴纳费用当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。

  第四条、除购房款外的费用承担

  本协议履行过程中,因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方承担。甲方仅收取购房指标转让费。

  第五条、房屋产权手续办理

  甲方应按本单位的要求,及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作,及时提交各种资料,以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的`产权。

  第六条、房屋交付、产权证的办理和取得

  一)房屋交付

  协议约定的房屋建成后,若甲方单位将房屋交付于甲方,则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方。乙方即行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。

  二)产权证的办理和取得

  1、甲方有义务及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。甲方有义务协助乙方及时按 的要求申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助乙方在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。

  2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下,则甲方应在取得该房屋产权证书后,将以其名义取得的房屋产权协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)。

  3、无论出于何种原因,致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下,在此期间,乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益,甲方不得就此主张任何异议。

  第七条、甲方的权利和义务:

  1、在签订本协议后,甲方应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方。甲方有义务协助乙方及时按 的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助乙方在办理该房屋产权证、土地使用证前办理房屋产权变更登记手续,但甲方不承担相关手续费;

  2、在签订本协议后,甲方应当全力配合乙方办理该房产交割的一切相关手续,除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费、房产证、土地证及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,甲乙双方不得要求对方支付其他的费用;

  3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,或者由于甲方工作调动而使购房指标被取消,甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同指标转让费一并退回给乙方,协议自行终止;

  4、甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人,否则视为违约。

  5、甲方配偶及其他继承人也无权收回该房屋指标,否则视为违约。

  5、接到单位关于购房的各类通知后(如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知)甲方应

  在二十四小时内通知乙方;

  6、当房屋建成并交房时,甲方应及时通知乙方,并在两日内将房屋钥匙交给乙方。

  第八条、乙方的权利和义务

  1、在签订本协议后,乙方应按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按 的要求付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费、产权证、土地证等相关费用,以及届时更名、过户等手续的所有相关费用;

  2、乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款;

  3、若三年内由于各种原因没有开工建设,乙方有权要求甲方退还支付给甲方的所有费用;

  4、乙方有权将房屋转让第三方,甲方不得干预及索取其他费用;

  5、本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于:房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免)均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿;

  6、本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力,承诺在双方尚未完成对该房屋的产权交割前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约。

  7、在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则视乙方违约。

  8、开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后,所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。

  第九条、其他约定

  1、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,且不视为双方违约。按本条款解除协议时,甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同转让费一并退回给乙方。

  2、双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房转让协议内容,本协议也不对开

  发商公开。

  3、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确,甲、乙双方均达成合意,双方均不得以日后价格波动为由取消该交易并要求对方重新确定购房指标转让费价格,否则视为违约。

  4、届时该套房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。

  5、签订本协议时,甲、乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和户口簿复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件提供第三方,否则追究法律责任。

  6、协议终了中止时,甲方需将乙方证件复印件(署名件)及乙方出具的相关收据退还乙方;乙方需将甲方证件复印件(署名件)及住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件退还甲方。

  7、双方约定因国家政策、单位原因造成本协议无法及时履行时,甲方应提前通知乙方,并继续配合乙方取得相关权益。

  第十条、违约责任

  1、协议履行中,甲方擅自终止协议,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要赔偿乙方双倍购房指标转让费。

  2、乙方违约或中止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费。购房款及其他已支付款项应在协议终止后的二日内返还乙方。

  3、在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费。

  第十一条 声明及保证

  本协议签订时,需经过双方配偶及第一法定继承人同意。

  第十二条 争议的处理

  甲 方:

  乙 方:

  年月日

【购房转让合同】相关文章:

转让购房合同02-15

购房权利转让合同12-13

购房权利转让合同08-13

购房转让合同15篇12-01

转让购房合同15篇02-16

单位购房指标转让合同02-24

精选转让购房合同三篇06-16

购房指标转让协议03-27

购房资格转让协议11-09