【必备】买卖合同范文合集五篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编精心整理的买卖合同5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
买卖合同 篇1
买 方: 合同编号:卖 方:
签订地点:
使用方:
签订时间:
就卖方向买方提供 ,用于买方之相关事宜,经双方友好协商,达成如下协议:
一、供货范围: 。
二、产品名称、型号规格、数量、单价、金额等:
三、质量和技术要求
1、产品质量符合中国国家标准、相关行业标准和企业标准的规定,产品的品质、规格型号、性能参数、数量等与合同及技术协议(如有)规定相符;
2、设备所有零部件及配件为全新产品,设备不存在材料、工艺和设计缺陷,能满足用户使用需求。
四、价款结算与支付
1、合同款结算方式:电汇或银行转帐;
2、合同签订后一周内,买方预付合同总金额的 30%(¥ ),预付款到帐合同生效;
3、卖方发货前以书面方式通知买方发货日期,买方应于收到发货通知后三日内再向卖方支付合同总金额的 60%(¥ ),款到发货;
4、货到验收合格卖方交钥匙或密码前,买方再付合同总金额的 5%(¥ ); 5、余款 5%(¥ )为质保金,质保期满后一周内付清; 6、开票: 付款到合同总额的95%开具100%发票 。
五、交货时间、地点
1、交货时间:合同生效后天内发货。买方收到设备后,应以书面方式及时通知卖方到现场组织安装、调试,卖方应于收到书面安装通知及《安装、调试确认单》并经确认具备安装条件后三日内开始安装,并负责在天之内安装调试完毕。若买方延迟付款,或设备安装图纸确认延期,交付期则按同比自动延后。
2、交货地点:。
六、包装标准
产品包装为陆路运输简易包装,产品包装符合国家、行业和企业有关标准要求,并采取防锈、防腐、防雨、防碰措施,保证产品在运输过程中不受损伤。包装不回收。
七、运输方式及费用负担
1、运输方式: 汽车(铁路/航空)运输 。
2、费用负担:产品运输费用及运输保险费由卖方(买方)承担。
八、安装、调试
1、卖方负责 的安装与调试。
2、买方提供安装现场平面图纸给卖方,卖方负责设备定位及系统施工图设计,卖方设计完的设备定位及系统施工图必须经买方签字认可方可组织实施。
3、卖方在收到预付款一周内提供设备的地基图给买方进行设备地基施工。
4、卖方收到买方(或终需方)的书面安装通知,并且收到买方(或终需方)签署的.卖方的《安装、调试确认单》并经确认具备安装条件后开始安装。
5、如因买方不具备安装条件无法安装,买方应保证设备的完好看管费,并承担其相关费用。 6、买方负责(或协调终需方)在安装现场提供起吊设备、焊接设备及其它辅助设备。
7、如买方要求安装场地等发生变化,所产生的设备零部件更改或报废以及卖方所发生的相关费用由买方承担。
8、用户负责将电源接至设备的电源进线端子,压缩空气管道接至设备进气嘴。
九、验收和交付
1、验收标准:设备各项技术指标按技术协议(如有)、合同、合同附件、相关的国家、行业和企业标准执行;
2、验收内容:按技术协议(如有)、合同及合同附件规定的相关内容对设备主要规格、基本功能、主要性能和配置、设备技术资料、设备附件、设备清单等内容进行相符性检查和验收。
3、验收组织及时间安排:
预验收(如果需要):货物准备好后,卖方书面通知买方到卖方现场进行预验收,买方接到通知后2日内就预验收安排事宜予以书面回复,若在卖方提出书面通知一周内,买方没有组织相关人员进行预验收或没有给予书面回复,则视为预验收完成。
终验收:安装调试完毕后,由买方联络环保部门进行环保检测(如果需要),并由卖方出具书面验收申请,收到书面验收申请3日内买方会同终需方(若有)进行验收,并在2日内出具验收报告,需要整改的部分,卖方应立即整改,整改后再次提交书面申请至验收合格。若在卖方提出书面验收申请一周内,买方没有组织相关人员进行验收,则视为产品验收合格,即自动完成交付,并付清质保金以外的余款。
4、交付条件:卖方将合同所列的全部货物和技术资料完成后交买方验收,买卖双方签署验收单后即完成交付,并付清质保金以外的余款。
十、人员培训
卖方负责对买方人员进行技术、操作和设备的维护保养培训。
十一、质量保证和售后服务
1、合同产品质量保证期,自产品终验收合格之日起12个月或货到之日起18个月计算,先到为准。(易损件除外)。
2、买方(或终需方)须按合同产品的《使用说明书》在正常条件下使用。在质量保证期内,如由于卖方设备在设计制造上存在缺陷而发生设备损坏,或不能正常使用,卖方应负责无偿维修或更换;如由于买方(或终需方)操作不当等原因造成的设备故障,卖方可派人负责解决,买方(或终需方)负责全部费用。质保期外,卖方优惠提供零配件及维修服务。
十二、知识产权
本合同所提供货物知识产权属卖方所有,买方不得将卖方所提供的技术方案、技术协议、工程图纸等技术资料提供给任何第三方或利用该技术仿造,否则卖方保留向买方索取因买方侵权而导致卖方损失的权利。
十三、不可抗力因素
由于火灾、水灾、地震、暴风雨、罢工、战争等及其它此处未列出但属于公认的不可抗力因素造成延迟或不交货卖方可不负责任,但卖方应在事故发生后立即电告买方,在灾害影响过去后,买方应配合卖方立即开始执行合同或合同未执行完部分。
十四、责任条款
1、若因卖方原因,卖方未按本协议约定保质保量完成,卖方必须每天按货款总额的万分之一比例向买方支付违约金,对违约金的支付不免除卖方按照合同规定应该继续履行的义务。
2、买方未及时付款,每延期一天按货款总额的万分之一向卖方支付违约金。卖方通知买方验收,买方必须在3日内组织相关人员进行验收;若买方无正当理由在一周内未组织验收或未验收提前投入使用,应视同产品交付,质保期开始计算。若买方没有按规定支付货款,卖方有权停机或采取其他措施,因此所造成的损失由买方负责。
3、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,协商终止合同,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
4、若买方没有按时付款导致卖方无法发货一个月以上,或货到买方,买方不按规定要求安装导致延迟交付一个月以上,卖方有权处置该设备,预付款转为违约金。
十五、合同纠纷的解决及其它
1、买卖双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。若双方不能通过协商解决,由卖方所在地人民法院诉讼解决。
2、技术协议(如有)、最终产品配置及报价明细表应作为本合同附件,与本合同具有同等的法律效力。 3、在合同执行过程中如有变动,须经买卖双方代表签字同意认可方可实施。 4、合同涂改无效。 5、由买方负责卸货。
6、其它未尽事宜,双方可协商议定。
7、本协议一式 肆 份,双方各执 贰 份。
买 方:卖 方: 地 址:地 址:
法人代表:法人代表:委托代理人: 委托代理人:
联系电话:联系电话:传 真:传 真:开 户 行:开 户 行:帐 号:帐 号: 税 号:税 号:
买卖合同 篇2
卖方:(以下简称甲方)xx年出生,住xx身份证,,xx年出生,住xx身份证
买方:(以下简称乙方)xx年出生,住xx身份证,,xx年出生,住xx身份证
买卖双方依据“诚实信用”的原则,共同资源成立本合同条款如下:
一、标的。卖方将其所有的间上下层楼房(房屋)包括(座落:,范围:东西南北,)一次性出卖给买方所有,该房屋的占地范围土地使用权同时转让给买方享有。
二、价款。该房屋买卖(占地范围土地使用权转让)成家价款¥元(大写:佰拾万仟元)。
三、交付。
①房款交付。xx年月日买方向卖方交付定金¥元(可抵作房款),xx年月日前向卖方交房款¥元,余下房款¥元,买方于xx年月日前向卖方交付。附加条件:若买方未按本合同的约定期限付房款,卖方有权解释本合同,交款以卖方出具收据手续为准。
②房屋交付。卖方于xx年月日前向买方交付该整个房屋,同时将房屋的产权手续交付给买方。
四、变更(过户)。买方办理该房屋过户手续,卖方应提供有关证明材料,办理房屋过户的'费用由方负责。其中含开发商房产证押金肆万元整,待房产证办齐付开发商肆万元,房产证办齐办不齐与卖方无关。
五、其他条款。
①卖方确保在本合同签订之前对房屋享有所有权并确保该房屋没有担保债券、没有抵押、查封、拍卖等,债权债务由卖方承担。
②在本合同签订之日前,该房屋的债务及纠纷由卖方承担,在本合同签订之日后该房屋产生的债权债务及纠纷由买方承担。
六、违约责任。若有一方违反本合同,违约方向对方支付违约金为总房款额的%,并赔偿响应损失。
甲方(公章):xxx乙方(公章):xxx
法定代表人(签字):xxx法定代表人(签字):xxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
买卖合同 篇3
上诉人:某某建设集团有限公司,住所地某某省某某市某某镇。法定代表人:某某,职务:董事长
被上诉人:王某某,男,19 年2月19日出生,汉族,住某某市某某县某某镇中心村,系某革某县某某建筑模板厂业主。
上诉人因与被上诉人买卖合同纠纷一案,不服某某省某某县人民法院(20 ) 民初字第666号民事裁定书,现提出上诉。
上诉请求:
1、请求依法撤销某某省某某县人民法院(20 ) 民初字第666号民事裁定书。
2、请求依法将本案移送有管辖权的某某市某某区人民法院审理。
3、裁令被上诉人承担上诉费用。
事实和理由:
被上诉人诉上诉人买卖合同纠纷一案,某某省某某县人民法院予以受理。上诉人在法定期限内向某某县人民法院提出了管辖权异议,认为某某县人民法院对本案没有管辖权,本案应由有管辖权的某某人民法院审理。某某县人民法院作出的(20 ) 民初字第666号民事裁定书,认为该院具有管辖权,驳回了上诉人的管辖权异议。上诉人认为,一审法院认定事实不清,适用法律错误。
首先,根据法律规定,管辖权异议只对法院是否具有管辖权进行审理,属于程序审查,不进行实体审理,未经双方质证的证据不得作为认定事实的依据。而一审法院依据被上诉人提供的“发货销售单”的内容认定一审法院有管辖权,显然对未经上诉人质证的证据进行了审理,违反了程序审查的规定,认定的事实依据不足。
其次,上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同第四条中约定“模板质量及验收:货到现场,由甲方相关负责人员验收确认。若发现模板有脱胶、起壳等质量问题,请在三天内通知乙方,以便双方及时协商解决”。说明被上诉人提供的作为双方收发货物凭证的发货销售单仅仅是证明了客户已经收到价值多少人民币的货物的收据,且货到现场时上诉人履行的.是合同约定的验收确认模板质量的权利,并不涉及对被上诉人约定中的“本公司如与客户因各种问题发生纠纷,协商解决,协商不成时,在本公司住所地辖法院解决”的承认。
再次,一审法院依据“发货销售单”的格式条款认定一审法院有管辖权,而一审法院依据的此格式条款的内容“本公司如与客户因各种问题发生纠纷,协商解决,协商不成时,在本公司住所地辖法院解决”,此款内容显然限制了上诉人的自由,排除了上诉人的主要权利,且在收发货物时被上诉人未对此款内容向上诉人进行合理的提示和说明。因此依据《合同法》的相关规定,该格式条款无效。
第四,在上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同
中第七条约定“本合同若发生争议双方协商解决,协商不成,交某某市某某区人民法院诉讼”。合同中当事人有约定管辖应尊重约定。因此有管辖权的法院应该是某某市某某区人民法院。
综上所述,上诉人请求贵院依法审查,将本案移送至有管辖权的某某市某某区人民法院审理。
此致
某某市中级人民法院
上诉人:某某建设集团有限公司
年 月 日
买卖合同 篇4
甲方(买方):马增昌 身份证号:
乙方(卖方): 身份证号: 身份证号:
身份证号:
经甲、乙双方友好协商一致,就坐落于伊金霍洛旗阿镇瓦窑圪台“阿镇Al 6.02地块"西悦城(原名称为“阳光160商街”)的商业用房(一至四层)(以下简称此商业用房)的买卖等有关事宜,达成如下合同:
一、此商业用房的来源为政府征用乙方所在村社的集体土地给予乙方的商业安置,此商业用房正在建设中且没有确定具体楼号、单元、房号(即尚未具体分配),建筑面积为240平方米。
二、乙方将此商业用房以壹佰捌拾万元(1800000)的总价款出售给甲方。在签订此合同时,甲方一次性付清,乙方给甲方出具收款收条。
三、此商业用房的质量标准,以20xx年4月1日伊旗阿镇查干四社村民委员会与鄂尔多斯市胜达房地产开发有限责任公司签订的《协议书》(以下简称《协议书》)第六条的约定为准(可以写具体内容)。
四、乙方在接收到此商业用房后的三日内,将此商业用
房交付甲方使用。否则,乙方按总价款1800000元的每日千分之五承担违约金。
五、乙方向甲方交付的此商业用房建筑面积如超过约定建筑面积在3平方米以内的,甲方不向乙方找差价;对超过3平方米以上的部分,甲方向乙方按照开盘后市场销售价找差价。乙方向甲方交付的此商业用房建筑面积如小于约定建
筑面积,乙方必须按照开盘后市场销售价向甲方找价。
六、在乙方收到鄂尔多斯市胜达房地产开发有限责任公司办理的关于此商业用房的房屋所有权证、国有土地使用证后三日内交付甲方。否则,乙方按总价款l800000元的每日千分之五承担违约金。
七、甲方办理此商业用房过户的正常费用(包括:交易税、印花税、勘查费、登记费、工本费等)由甲方一方交纳和承担,乙方无条件协助。两共基金按照《协议书》)第七条的约定,由鄂尔多斯市胜达房地产开发有限责任公司承担。
八、在签订本合同后,此商业用房的所有权由甲方一方享有。乙方保证此商业用房在出售前不存在与第三方的`经济纠纷。
九、在签订本合同后,如乙方又将此商业用房出售给第三方,乙方承担房屋憩骱喇nⅨ㈣元两倍的违约责任。在签订此合同
后,如乙方反悔不卖,乙方承担房屋总锛菇H踟伽师两倍的违约责任;如甲方反悔不买,乙方收取的房屋总价款l800000元不予退还甲方。
十、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的由不动产所在地人民法院管辖。
十一、如因政府原因,取消“阿镇Al 6.02地块"西悦城(原名称为“阳光l60商街”)的商业用房建设项目,乙方收取的房屋总价款l 800000元应及时退还甲方,乙方并按月利率2%承担资金实际占用期间的利息。
十二、如阿镇查干村民委员会采用“抓阉”方式分配此商业用房时,由乙方给甲方出具书面授权委托书,由甲方亲自“抓阉"。
十三、本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议
与本合同具有同等法律效力。
十四、本合同一式三份,甲、乙双方和中介人各执一份,甲、乙双方签字后生效。
甲方(签字):
乙方(签字):
中介人(签字):
20xx年XX月XX日
买卖合同 篇5
出卖人(甲方):___________
身份证号码:___________
买受人(乙方):___________
身份证号码:___________
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方自愿将其位于合肥市___________区_______________________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的价款出售给乙方。(含地下室___________号___________平方米)
二、乙方支付甲方合同保证定金_______元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。
四、本合同签订后,甲方对——的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;
六、违约责任
1、甲方应当于20_____年_____月_____日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的`房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_______个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。
5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。
七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。
1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。
2、依法向__________区人民法院起诉。
八、其他约定
___________________________________________________________________________
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各执一份,见证人各一份。
甲方:_______________
乙方:_______________
见证人:_______________
__________年_____月_____日
【买卖合同】相关文章:
买卖合同买卖合同11-12
自建房买卖合同_买卖合同05-02
买卖合同06-08
买卖合同11-17
土地买卖合同农村土地买卖合同范本01-03
塔吊买卖合同12-01
农药买卖合同10-08
厂房买卖合同08-17
煤炭买卖合同10-19
机动买卖合同10-09