施工合同

【推荐】施工合同集锦5篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的施工合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

施工合同 篇1

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承担_ 工程施工，根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，及相关法律、法规结合本工程具体情况，经双方协调一致签定本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地址：

　　1.3建筑面积：

　　第二条 工程范围及承包方式

　　2.1承包范围：施工范围内的工程包工包料(详见材料明细表)，按双方认可方案及数据、尺寸施工。

　　2.2承包方式：乙方以包工包料、包质量、包安全的方式承包本工程。本合同为固定总价合同，不再调整。

　　第三条 工程价款

　　3.1本合同为固定总价承包模式。合同签订后，任何一方不得擅自改变。

　　3.2 本工程双方协议人民币元整。

　　3.3本工程若发生变更，以现场签证单为准。

　　第四条 工程质量及开、竣工时间

　　4.1本工程质量应满足国家有关质量评定所要求的合格标准。

　　4.2工期：具备安装条件后日至 月 日。(特殊原因适当延长工期)

　　第五条 甲方工作

　　5.2协调解决施工场地内乙方所需的现场办公及材料堆放、制作场地，开工前向乙方提供所需 水、电源。

　　5.3协助协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系。

　　5.4按合同约定及时支付工程款。

　　5.5对乙方的施工质量，工程进度进行监督。

　　第六条 乙方工作

　　6.1乙方在施工中，按照图纸及施工经验工作，必须严格遵守甲方对现场各项管理制度，并服从甲方对现场的统一管理。

　　6.2编制施工方案和进度计划，交监理及甲方审定，竣工资料按照甲方施工单位要求整理汇总后，缴纳甲方施工单位统一保管。

　　6.3负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的一切事宜。

　　6.4 乙方应负责教育施工人员严格执行操作规程、安全规程，防火防盗。注意现场文明和环境卫生。发现违章作业，应予制止。负责好自己现场人员的安全与组织管理工作，施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害和财产由乙方自行负责。

　　6.5凡由乙方负责采购的主要材料、成品，需经甲方确认。

　　6.6遵守国家、地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备管线不受损坏。作好施工现场保卫和垃圾清理工作。

　　6.7施工中未经甲方同意和相关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　6.8已完工工程而又未交付甲方使用之前，负责成品和半成品的保护工作，保护期发生损坏，由乙方自行负责。如第三方造成损坏的，通过甲方协调，由第三方负责修复，或由乙方修复，第三方承担费用。保修期满后，只收成本费。

　　6.9乙方驻工地代表： 电话：

　　第七条、工程付款方式

　　7.1合同签定后甲方付给乙方总工程款的 60 %，即 元作为首付。待工程进行一半时甲方付给乙方总工程款的 30 %即 元。剩余10 %的.总工程款即 元在本工程全部安装成功验收合格后付清全部余额。

　　第八条、竣工验收

　　8.1甲乙双方按设计方案现场进行验收。

　　第九条、质量保证

　　9.1 设备质量保证期从验收合格之日起十二个月。

　　9.2质量保证期：验收合格之日起，对在质量保证期内所发生的一切非不可抗力因素及非人为损坏都要负责更换和维修，甲方通知维修时，乙方48小时内到达现场(省内)。省外根据路程确定到达时间。

　　9.3质保期满，甲方需要乙方维护维修时，双方另签订维保协议。

　　第十条 争议解决方式

　　10.1本合同履行期间，双方发生争议时，在9 不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2本合同在执行中发生的争议双方首先协商调解，达不成一致意见时，可向合同履行地相关机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。

　　第十一条、违约

　　11.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　11.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，赔偿因其违约给甲方造成的损失(甲方违约在先除外)。

　　第十二条、合同生效与终止

　　本合同自双方签字盖章后生效，工程款结清后本合同自行终止。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：ddd

　　1.2工程地点：金dd

　　1.3工程内容：小区全部配电工程

　　1、小区所有箱变的安装调试

　　2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

　　3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

　　4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

　　5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。

　　二、承包方式及合同价款

　　2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。

　　2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。 金额（大写）：贰佰肆拾万元整元

　　该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施

　　工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。

　　2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。

　　1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

　　2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

　　3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。

　　4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。

　　5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的.90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。

　　6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。

　　三、合同工期

　　3.1合同工期总日历天数 天，自开工至竣工。

　　3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。

　　四、配电工程要求

　　4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承

　　担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。

　　4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。

　　4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方和市供电管理部门签定产权交接文件。

　　4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。

　　五、工程施工要求

　　5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。

　　5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。

　　5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。

　　5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。

　　5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。

　　5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。

　　5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。

　　5.5竣工资料

　　5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。

　　六、双方责任

　　6.1甲方责任

　　6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。

　　6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。

　　6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。

　　6.2乙方责任

　　6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。

　　6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。

　　6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。

　　6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。

　　6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：

　　_________ _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

　　委托方(以下简称甲方)：

　　施工方(以下简称乙方)：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：

　　1. 工程地址：____________________________________

　　2. 工程内容：详见合同附件一。

　　3. 委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

　　4. 工程工期：

　　5. 开工日期： 年 月 日，(以乙方实际工人开工算起)。

　　6. 竣工日期： 年 月 日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。

　　第二条、工程总造价： 元。

　　第三条、甲方的权利和义务：

　　1、甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协定店铺采购。

　　2、甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　3、甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。

　　4、施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

　　5、甲方应配合乙方施工人员的`工作。

　　第四条、乙方的权利和义务：

　　1、乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

　　2、乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

　　3、按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

　　4、乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

　　第五条、基层检查：

　　乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过

　　涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

　　第六条、工程施工及验收标准：(见附件二)

　　第七条、付款方式：

　　1、甲方每月统计乙方完成施工工程量，每月预支人工工资，工程验收合格后按实际完成施工工程量进行结算，支付总价款75%，余款在年终付清(除留5%质量保修金满2年后结清)。

　　2、乙方必须按上报甲方施工人员名单，如数支付人工工资

　　第八条、饰后保修承诺：

　　1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

　　2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。

　　3、保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。

　　4、在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。

　　5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构沉降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。

　　第九条、违约责任：

　　1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

　　3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的 1‰支付给乙方。

　　4、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

　　十、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由湖州市人民法院公诉裁决。

　　十一、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方： 身份证号码： 联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 签订日期：

施工合同 篇4

　　编号：

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新增加项目由甲方在现场确定，乙方根据甲方要求进行施工。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 新增加工程概况

　　1、 新增加工程名称：2、 新增加工程地址：3、 施工内容：甲方现场决定要求乙方增加装修项目内容。（附：增加装修项目清单）

　　4、 委托方式：包工包料

　　5、 开竣工日期：根据原合同签定的日期增加（即开工日期： 年 月日，竣工日期：年月日）

　　第二条 新增加装修工程价款

　　1、新增加工程价款：￥，详见《增加装修工程项目报价》。

　　第三条 新增加装修项目事宜

　　1、乙方应按原有合同条款内容规定施工，保证施工工期、工程质量。

　　2、新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。

　　3、甲方现场要求增加的`装修项目，经双方现场确认，甲方不得以任何借口拒付新增加装修项目工程款。

　　4、甲方要求乙方现场增加装修工程项目，乙方应保质保量严格施工，不得拒绝执行。

　　5、全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修项目清单，甲方确认；现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的，甲方不得在完工后拒绝承认。

　　6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。

　　第四条 争议解决

　　双方如发生因新增装修项目有关的任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。如工程完工后，双方对新增装修项目内容有争议，当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，应向原合同签订地人民法院提起诉讼。

　　发生争议后，双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认，如不能就已完工程量达成一致，双方以原合同附件（装修工程报价清单内容）为基础现场确认增加装修项目内容。

　　第五条 合同生效

　　1、 增加装修项目合同和附件是原合同补充，与原合同同样具有法律效力，加盖公章或合同专用章后生效。

　　2、 新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效力，但

　　附件内容与合同正文不一致时，以合同正文为准。

　　3、 本合同（包括合同附件）一式两份，甲乙双方各执壹份，各份具有

　　同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　授权代表：授权代表：

　　签订日期：年月日

　　合同签订地：

施工合同 篇5

　　发包方：__________________________________(以下简称甲方)

　　承包方：__________________________________(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵守。

　　一、 工程概况

　　1、工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城; 工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内; 工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余土自由外运到自选地点。本用地平整土方开挖最高点82.4米，最低点70.6米(不属塘),即为高挖低填平整施工。

　　2、 施工日期：本工程施工从20xx年10月20日至20xx年1月30日止，历时100天(属龙池面积以征收到位为开工日期)。本工程施工须乙方将施工合同保证金_________元支付到甲方帐上后，方可以施工。

　　二、 工程施工合同价款与支付

　　1、 合同价款：本工程用地土方平整，主要是高挖低填平整，以开挖土方量为本合同结算的依据。土方开挖8.5元/m (含余土外运)，本工程土方开挖总量为___________m，施工合同总价款_____________________________元，其低填土方量为本工程既定的挖填施工内容不计价款。

　　2、 合同价款支付：本工程用地土方平整施工，其工程施工合同价款支付，均按工程施工进度支付。工程用地土方平整完成总量的60%，付完成量的价款30%，完成总量80%，付完成量的价款的50%;合同总量完成后，付总价款的80%。竣工验收合格后，付清合同总价款(提供建安税票)。

　　3、 本工程用地土方平整工期100天，若延期五天，罚合同总价款的2%;延期十天罚合同总价款的5%;延期十五天罚合同总价款的10%。若继续拖延时间完成，则就地终止本施工合同。其施工合同终止后，所造成的经济损失均由乙方承担，并赔偿延误甲方整体施工期的经济损失______________万元。

　　4、 本工程用地平整竣工验收后，方可退回施工合同保证金。

　　三、 甲、乙双方责任

　　1、 甲方责任：

　　① 确定本工程用地土方平整边界线，并确定本工程用地土方平整控制高程。

　　② 提供施工用地电源。

　　③ 配合乙方施工。

　　2、 乙方责任：

　　① 组织施工机具和人员进场施工;

　　② 服从甲方统一安排和指挥;

　　③ 施工用电由甲方指定电源处自接，并由城北供电所人员到场安装接出，自付电费于城北供电所。

　　④ 承担土方平整施工中的全场安全和责任;

　　⑤ 承担因不安全事故所造成的经济损失和相关法律责任; ⑥ 承担余土外运堆放点( 堆放点用地与甲方无关);

　　⑦ 承担二期用地土方平整周围协调关系与处理。

　　四、 工程施工：

　　1、 本施工合同双方签字认可后，甲乙方各互派驻工地代表。 甲方驻工地代表：___________，乙方驻工地表:_______________。互派驻工地代表，承担本施工合同事宜和现场施工事宜，施工途中不予更换施工代表。若更换驻工地代表，无论哪方须提前15天书面通知对方，并取得对方书面同意后，方可更换驻工地代表。驻工地代表须坚持工地，施工中若出现一些事宜，任何一方须通过驻工地代表相互协商和处理，任何方、其他人无权替代。

　　2、 村以组长为代表承接合同，组长可以委托和自行带领群众致富的`形式完成工程，但村只承认组长，如组群众因工程一事纠纷影响工程整体施工进度的经济损失，按合同总价款的10%由组长负责赔偿。另村按工程总造价的3%提留用于肖家垸道路硬化。

　　3、 本工程用地土方平整施工，须按合同中工程用地土方平整控制高程平行推进平整，一次性平整到控制高程。杜绝台阶或其他形式的平整。土方开挖：先开挖，后填方，余土再运出。其挖土原则：先填方，后余土外运。确保土方开挖完成，其填方平整完毕。

　　4、 本工程用地土方平整，其余土运出，严禁运土穿越营业商务区。土方运出路线，分别从D区5#楼北边和A区1#楼南边运出，其临时运出道路由乙方自行修正(不计款)，确保一期商务区的一切基础设施安全。若损坏一些基础设施，由乙方全额赔偿。

　　五、 本工程用地土方平整，一律采用机械平整施工，杜绝爆破平整施工。若出现泼波哦哦平整施工，罚款10万元，并就地废除本施工合同。废除本施工合同后的经济损失均由乙方自理。同时赔偿，因施工合同废除而影响甲方整体施工进度、其造成工程施工进度的经济损失，均由乙方按施工合同总价款的5%赔偿给甲方;并承担自行爆破平整施工、而造成工程场地周围影响责任和经济损失及后果相关法律责任。

　　六、 工程验收：本工程用地土方平整完工验收，由甲方、乙方双方进行全场实地测量验收。测量结果达到合同约定的控制高程及控制高程下的平整度，其验收全场实测高程点合格率达到95%以上，同时佣金低平整度达到90%以上，方可进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签字认可，方进行施工合同结算，否则继续进行平整直至验收合格后，便进行施工合同结算。继续平整三天期限，每超一天罚款1万元。

　　七、 本施工合同，不但需甲乙双方签字盖章，还需甲方持有本工程用地平整合法手续的前提下生效。

　　八、 本工程用地土方平整，在甲方未取得合法手续前，乙方自愿提前进场平整，其出现后果责任和经济损失，均由乙方全部承担，甲方概不负责。

　　九、 本工程用地平整施工，若按本合同第八条开展施工的，其施工事宜均执行施工合同条款(七条例外)，均按本合同条款开工、施工、验收、竣工、结算(七条例外)。

　　十、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同内容履行完毕后，自动失效。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。其协商解决的文件为本合同附件，具有同等法律效力。

　　甲 方：(签章) 乙 方：(签章)

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年月日：