木工施工合同

时间：2022-12-08 13:17:32 施工合同我要投稿

木工施工合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的木工施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

木工施工合同

木工施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，并遵循平等、自愿、公平的原则，双方就芜湖华恒园1-3#楼模板工程包工包料施工事项交予乙方组织施工，经双方协商一致订立本合同。

　　一、承包方式：

　　1、包工包料、包工期、包质量(一次性验收合格)、做到安全生产、文明施工。

　　二、承包范围：

　　1、工程的木工模板(含模板和人工)制作、穿墙螺杆制作、安装(含二次结构模板)。具体承包范围：该工程的支模、拆模所需材料及模板翻样、制作、安装、拆除、钢管内支撑的搭拆、插筋预埋打孔、拉结筋打孔、预埋件安装、模板开洞、模板起钉归堆码放整齐、涂刷隔离剂等木工用工及用料。所有图纸内的混凝土面模板，框架结构无偿安排专人配合施工放线和抄平。大线及标高由甲方施工员完成。

　　2、塔吊或龙门架等机械设备的基座模板制作安装、模板制作场地变更而二次转移或因其他需要临时转移、文明标准化工地涉及的工作等施工期间所有属于木工班组的工作。乙方自行配备木

　　工机械、小型工具、材料、在二级电箱下的移动电箱(包括电源线)。配合建设单位和甲方分包的其他专业分包班组施工(无偿配合)。

　　3、所有木工材料和机具进出场装卸及转运(无偿)，安全防护设施、文明施工场容貌等一切与工程有关的全部木工、杂工的劳务活(包括垂直运输机械无法施工和水平运输以及生活区修整和改建等工作)，做到工完场清。

　　三、工程质量及施工要求：

　　1、本工程质量标准为一次性验收合格，乙方必须按施工图纸、图集、技术核定单、变更通知单、施工组织设计、施工方案、技术交底进行施工。随时接受政府、建管部门、质检部门、建设单位、监理单位以及甲方的检查验收，为检验提供便利条件。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担费用，工期不予顺延。乙方应加强质量控制，控制好模板表面平整度，确保天棚达到清水模板标准，否则需瓦工粉刷天棚的工程量由乙方支付相关费用。

　　2、乙方必须按照图纸及施工规范要求施工，经甲方验收并报监理验收认可后，方可继续下道工序。

　　3、在施工过程中如遇变更以及甲方要求更改的部分，甲方书面通知乙方，乙方必须执行，并保证变更的工程质量验收合格。

　　4、乙方未按图纸、施工规范及变更要求施工，或甲方、监理、质检等部门的验收不合格，所造成的人工、时间、材料等一切经济损失由乙方承担。

　　5、乙方在该分项工程施工过程中，必须与其他分项工程施工班组

　　6、乙方保证在甲方或建设单位组织的检查中，质量名列前茅，乙方在施工中如出现质量问题，除承担全部费用外，甲方将视情节对乙方处罚。

　　四、工期要求：

　　1、甲方计划主体结构每11天一层，其中木工保证6天完成结构平面模板支设，确保钢筋工能按时绑扎钢筋。乙方应按照此目标合理安排劳动力，确保在年底1#、2#楼主体封顶，3#楼五层结构封顶。连续2天阴雨工期顺延。

　　2、本工程根据建设单位规定的工期和甲方制定施工进度计划进行施工，如不能按计划完成该分项工程，乙方必须承担其他工种的误工费和甲方一切损失费。

　　3、因乙方原因，每延误工期一天，甲方按每天500元向乙方罚款。若工期每提前一天甲方奖励500元。

　　五、人员配备：

　　1、乙方委派同志为现场负责人，负责处理现场的一切事务。

　　2、乙方现场负责人必须接受甲方的考勤，随时安排施工，进行安全、质量、进度、文明、卫生、材料控制等方面的监督、检查、验收。有事外出须请假，经甲方工地主要负责人批准后方可离开。

　　3、乙方的现场负责人，必须随时配合甲方，共同对施工图纸、

　　4、乙方所有人员必须服从甲方的统一领导，遵守甲方的各项规章制度，按国家规定办理用工手续。根据工程量，乙方配备施工人员不少于15人。

　　六、安全、文明、卫生：

　　1、甲方根据双方签订的《建筑安装施工安全协议》及甲方制定的《安全生产管理细则》、《安全生产处理条例》、《文明施工处罚条例》和相应的补充条款对乙方进行考核，乙方必须对施工人员进行安全考试，进行班前(上岗前)安全教育。

　　2、乙方必须严格按安全生产协议的内容和安全操作规程及时对照安全文明处罚条例进行施工，如乙方在工程施工过程中发生一切大小安全事故，其责任和费用一律由乙方承担，乙方自行处理解决，甲方不承担任何责任和费用。

　　3、每周一次施工例会，参会人员为项目部管理人员和各班组长，制度一次罚款20元，工地施工人员发现一次没戴安全帽罚款150/元。

　　七、成本控制

　　1、乙方在施工中做到合理用料、工完料尽场地清，凡发现不符合质量要求造成返工、跑模涨模自行剔凿、柱梁尺寸、模板支设不平等超出规范规定将视情节给予罚款，拆模后材料要及时集

　　八、工程款的支付方式：

　　1、乙方为包工包料，按建筑面积元/m2，(其中人工为元/平米，模板材料为元/平米)。

　　2、每层浇筑混凝土后付乙方该层已完工程量为60%(扣除日常支付的生活费及贷款)，工程竣工后付乙方承包总款的90%，工程竣工验收合格后付乙方承包总款的100%。

　　3、平时工地如有木工工零星用工、点工，由乙方无条件提供安排配合(大工元/工，小工元/工)，工条由双方签字认可，费用竣工结算后一次性支付。

　　4、各班组在每月28日上报该月的'已工程量，经施工员签字认可后报项目部按合同规定比例发放，各班组必须按照芜湖市主管部门制定的人员工资发放办法发放工资，由班组长制工资表并有工人本人签字确认后，经项目负责人审批后发放到人。

　　九、双方责任：

　　1、甲方有义务积极为乙方创造良好的必要的施工条件，负责提供设计资料、施工图纸、图集、技术核定、变更单，及时提供技术交底单，协助解决乙方在施工中所遇到的各种困难，乙方按工程进度的及时自行采购材料到场。

　　2、施工过程中，甲方有权对乙方实施全过程监督管理，依照

　　ISO-902标准和甲方的管理规定实施管理，甲方有权对乙方的违规行为处罚，乙方不得以任何再由拒绝。

　　3、甲方必须对本协议第八条的第1条款全权负责。

　　4、乙方场负责人必须在甲方下发给乙方的通知单、罚款单、整改单及各项咨询和双方有关的据单上签字，及时提供和填报甲方所需要的各种报表和数据，否则甲方有权对乙方处罚。

　　5、乙方承包范围内的各分项工程均属保修范围，保修期内，乙方应在接到甲方保修通知单三个月内修整完毕，否则，甲方自行派人修整，其费用由乙方负责。

　　6、本工程工程款乙方必须按时发放到工人手中，如乙方不执行，甲方有权采取强制性措施直接发放到工人手中，并保留对乙方处罚的权利，严禁乙方将工人带至甲方办公室借款、索款，否则甲方有权对乙方重罚，乙方必须针对此条款向甲方作出书面承诺(签订合同时一同办理)。

　　7、对合同的任何补充协议，经甲乙双方协商同意后签署书面协议作为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　8、如乙方不能保证工期、质量等要求，经甲方三次指正不改，甲方有权自行终止合同，乙方立即退场，甲方重新安排队伍进场，造成甲方一切经济损失由乙方负责赔偿，并对乙方完成的工程量只按照70%进行结算。

　　十、违约、索赔和争议：

　　1、本工程在履行合同期间发生违约、索赔和争议均由甲方协商解决，若协商不成可向当地县(区)人民法院起诉。

　　2、在履行合同的过程中，如一方违约，违约方应按总价的10%违约金赔偿给对方。

　　3、本合同未尽事宜，甲乙以方协商解决。

　　十一、补充条款：甲方负责协调安排各工程之间的施工，协助解决各工程之间发生的矛盾和纠纷。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效。

　　甲方(签字)乙方(签字)

　　年月日

木工施工合同2

　　装修木工工程承包合同

　　建设单位（甲方）：_ 装饰工程部

　　承包单位（乙方）：

　　甲方有一套位于_ B型201;203_的商品房两套，现委托乙方对该商品房_木工工程_部份进行装修。该工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工（附图纸）。

　　一、工程名称：室内装修_木工_工程

　　二、施工地点：

　　三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的价格（附价格表、施工验收检准）

　　四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方叁拾天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，甲方需于半年后支付给乙方。

　　五、施工期限：从20xx年_3_月_25日起至20xx年_4_月_25_日止共31_天内完成，如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

　　六、保修：保修期为_半_年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用（包括材料）均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回；若费用超过质量保证金，甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。（如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内）。

　　七、责任：

　　（1）、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收，并作好验收交

　　接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料，一经证实将以一罚十处理。

　　（2）、乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的.经济损失由乙方负责。

　　（3）、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，严格按照甲方的施工指引进行施工，施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。

　　（4）、因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

　　甲方：_市_ 装饰工程部乙方：

　　签约代表：_签约代表：

　　签约日期：_年_月日_签约日期：_年_月_日

木工施工合同3

　　发包人：(甲方)

　　承包人：(乙方)

　　一、工程名称：

　　厂房室内装饰工程

　　二、工程地点：

　　经济开发区(西区)

　　三、承包工程项目及价格：

　　1、高木作柜，米内(高度)150元/米(含玻璃和五金配件安装)

　　2、木做矮柜，60元/米(含五金配件安装)

　　3、木作踢脚线，4元/米(含五金配件安装)

　　4、木门，80元/扇(含玻璃和五金配件安装)

　　5、单、双门套，45元/只(含五金配件安装和双面门线条)

　　6、地面、木龙骨、细木工板基层，12元/平米

　　7、方柱装饰，基层，12元/平米面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)

　　8、圆柱装饰，基层，20元/平米面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)

　　9、窗套，12元/平米(按图施工，含线条)

　　10、窗台板，10元/平米(按图施工，含线条)

　　11、窗帘箱，10元/平米(按图施工，含线条)

　　12、轻钢龙骨纸面石膏板天棚 1级，10元/平米

　　13、轻钢龙骨纸面石膏板天棚 2级，12元/平米(工艺顶按展开面积计算)

　　14、轻钢龙骨纸面石膏板天棚 3级，14元/平米(工艺顶按展开面积计算)

　　15、轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙，10元/平米

　　16、单面木龙角石膏板夹板基层，10元/平米

　　四、付款方式：

　　按进度付款，按工程量结算，中期付30%

　　五、工期：

　　本工程自年月日开工，至年月日竣工。

　　六、质量要求：

　　本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20xx)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50310—20xx)》等国家制定的.施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到国家质量评定合格标准

　　七、安全要求：

　　1、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《_________消防条例》和有关防火设计规范。

　　2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《_________消防条例》和其他有关的法规、规范。

　　八、其它约定：

　　按《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20__)》施工，装饰材料自搬，出现安全事故由乙方自行负责，出现质量事故照价赔偿。

　　九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　发包人(盖章)：

　　______年______月______日

　　承包人(盖章)：

　　______年______月______日

木工施工合同4

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：身份证号码：

　　甲方兴建的建筑工程，于20xx年月日，由甲方发包给乙方，以包工包料的方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：

　　按施工设计图纸及说明和甲方的要求所包含的一切模板工程，由乙方包材料(包括模板、钢支顶、铁钉、铁线等)。木工施工中使用的工具由乙方负责。乙方必须备有三层模板。

　　二、承包造价：

　　按楼层投影面积计算：元/㎡。

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1)如施工图纸与设计有变更时，应提前通知乙方。并负责派管理人员到工地现场监督工程质量及工程进度、及办理隐蔽工程验收。

　　2)提供工地及生活用水、电，及支付水电费。

　　3)如无正当理由，甲方须按约定日期支付工程款，但如乙方违约，甲方有权拒付。如工程技术质量未能达到图纸或甲方要求时，乙方须按要求处理完毕后，方有权提出领取工程款。

　　4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的.承包工程款及追究乙方责任。

　　2、乙方责任：

　　1)乙方使用的材料必须是国家合格产品，不合格产品甲方有权拒绝使用。

　　2)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到合格等级以上。为了工程顺利进行，乙方本人须有70%以上的时间亲临现场指挥施工。

　　3)严格搞好班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行《施工现场安全管理规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，杜绝安全事故，不得破坏及变更工地的安全设施。如发生工伤死亡事故，乙方必须承担全部责任。

　　4)实行文明施工，遵守国家规范的各项文明施工管理制度，搞好与甲方及兴建单位的关系。每一个工人必须遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担全部责任。

　　5)严格按照甲方规定的配合比下料，、不能造成浪费。否则甲方有权按市价扣减乙方款项，乙方并需在收工前要把剩余的材料清理并回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾和杂物。做到节约用水用电。乙方材料进场及模板拆除后的堆放应无条件服从甲方的安排，并及时清运离场。

　　四、工程质量及验收标准：

　　1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及甲方的要求。如果由于设计原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于乙方原因造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。甲方有权在每批工程款中扣减。

　　2、本工程采用阶段验收方式，每分项工程完工后，须经验收合格后方能进行下一工序施工，当全部工程完成后再进行综合验收。

　　五、工期：

　　如出现特殊情况，甲方有权指令工程缓建或放慢施工进度，由此而引起的工期延后在本合约交工期另行增加，乙方不能因此提出经济补偿。

　　六、付款方法：

　　1、为保持施工生产的稳定和连续性，甲方按乙方所完成的施工进度经阶段验收合格后支付工程款：

　　1)首层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的 %。

　　2)其余各层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的 %。

　　3)工程完成，外脚手架拆除后，按总工程款支付到 %。

　　4)余下工程款在工程竣工验收后天内结算并付清。

　　5)若乙方未能按工期、质量及施工规范进行施工时，甲方有权拒付工程承包款，并有权单方面解除合同。

　　6)为避免乙方内部因工资问题产生纠纷，在每次甲方支付工程款时，须由承包人、生产班班长或工人代表在场时发放，并需提交工人工资签领表。

　　7)乙方不能按照甲方的计划完成施工进度，需由甲方另行派员进场工作的费用支付，按实际发生额在应付乙方每次工程款中扣减。

　　七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式二份，甲方执一份、乙方执一份，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　代表：代表：

　　年月日：

木工施工合同5

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

　　一、工程地点及名称：

　　1、工程项目地点：______

　　2、工程项目名称：______

　　二、工程承包方式及内容：

　　1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等(除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料)。

　　2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工，即：包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台，做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活。现浇支模后产生的`条缝，由乙方负责打磨平整，搭拆外墙双排安全架、安全网。

　　三、承诺工程结算及付款方式： .

　　住宅小区建筑面积约为平方米，按建筑面积计算每

　　四、工程质量验收工期要求：

　　1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。

　　2、本工程于年月日至年月日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。

　　五、安全事项：

　　此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙

　　六、其他事项：

　　1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

　　2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除，乙方不得无故拖延工期，凡需支模而无人施工，造成其它工种等待的凡拖延一天处罚金500元，以此类推。在当月支付的工程款中扣除。

　　3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对己完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时如需支模等木工活，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。

　　5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

　　6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

　　7、如外架安全网未全部搭设，甲方有权按立面面积3.50元/m扣除人工费。

　　七、违约责任：

　　乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。

　　八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

木工施工合同6

　　甲方：______________________________（简称甲方）

　　乙方：______________________________

　　身份证号码：________________________

　　根据《合同法》及《建筑法》的相关条款，本着公平、自愿的原则就工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款：

　　一、劳务分包范围和工作内容

　　A、模板工程（本工程土建部分牵涉的所有模板，不能有零工发生）

　　1、模板支立、加固、拆除、支撑及满堂架搭设、拆除；所有小型变更。

　　2、定位支撑的焊接、制作、安装，模板刷隔离剂，胶带及双面胶的粘贴；

　　3、施工缝后浇带钢丝网的绑扎或模板支立、加固、拆除及爆模流出砼的清理、剔除；梁、柱、墙、板交叉处高、低标号砼分内的隔离钢板网绑扎；到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。

　　4、与混凝土同时施工的聚苯板的安装、拆除、清理；

　　5、现场所有机械设备基础、预制构件模板及二次结构模板的安装、拆除；

　　6、木模板制作、加固、安装、拆除及二次倒运；

　　7、穿墙螺栓的制作、加固、安装、拆除；

　　8、门窗、洞口、预留洞模板的制作、安装拆除。

　　9、模板错台、涨模、漏浆处理，包括剔凿、打磨、修补、清理；

　　___________、预制构件的支模、拆除；

　　___________、楼层清理：模板支设完成后，浇筑混凝土前及时清理工作面；

　　___________、现场工作范围内所有材料的清理、归类码放、倒运及装卸车。

　　___________、本项目工作量完工后，所有大板、木方上面的圆钉必须清退干净，按甲方标准堆放整齐。

　　二、分包性质

　　单项劳务清包工（自负盈亏）。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料（如：切割机、电锯、弯曲机、切断机、大剪、施工线等）。

　　三、质量要求

　　合格

　　四、工期要求

　　结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。（以日进度保证周进度，以周进度保证月进度，以月进度保证总工期）

　　五、甲方义务和权利

　　1、甲方负责对工程的'施工组织及协调，对技术、质量、安全文明施工的交底和安排。

　　2、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、安全文明施工、材料使用情况。

　　3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的协调与配合。

　　4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。注：“管理制度”、条款附合同后，签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　5、在乙方不能满足甲方工期、质量、安全的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的___________%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。

　　6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。

　　7、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权改变发放方式（见付款方式）。

　　8、根据乙方职工的数量和素质，甲方有权调整乙方所施工的工作面。

　　9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。

　　10、乙方在施工中所有未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。

　　11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。

　　12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责赔偿。

　　13、因业主资金短缺或手续不全造成停工___________日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能及时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。

　　六、乙方的权利和义务：

　　1、乙方可要求甲方提供正常安全的施工环境。

　　2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。

　　3、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调，严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。

　　4、乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，服从遵守现场的一切管理制度和条款。

　　5、乙方必须安全生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的安全、质量事故责任均由乙方承担，在机械及安全设施的使用过程中必须爱护，并专人负责。

　　6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。

　　7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、安全要求的素质好过硬的充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身分证复印件、劳动合同上报甲方备案。

　　8、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。

　　9、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。

　　10、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。

　　11、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。

　　12、乙方必须无条件与甲方签订安全责任书。

　　13、因业主资金不到位或手续不全造成停工___________日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。

　　14、乙方自行解决食宿问题，费用自理。

　　七、分项工程承包单价及结算方式：

　　1、结算单价：

　　A、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元/平方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算；如果未能保证工期、质量、安全甲方按元/平方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算。

　　B、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元/平方米（实际接触面积）给乙方进行结算；如果未能保证工期、质量、安全甲方按元/平方米（实际接触面积）给乙方进行结算。

　　2、结算方式

　　①、甲方对乙方按实际工程量进行结算；

　　②、本工程图纸设计变更单项工程量不超过___________xx元的，不给计算；

　　③、乙方所有完成工程量必须经过结构验收和五方认证合格后，配合下道工序正常进行施工的前提下才能进行结算；

　　④、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。

　　八、付款方式：

　　1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人___________元人民币，农忙款每人___________元人民币，工人返乡时回家路费每人___________～___________元人民币，其余劳务费在每年度农历___________月___________日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的___________%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用，甲方与业主结算后支付。

　　2、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的___________%。

　　3、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工身份证复印件上报甲方财务（工资表总额不能超过预算金额），有财务到银行办卡、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。

　　九、补充条款：____________________________________________

　　十、违约责任：____________________________________________

　　1、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付___________元违约金。

　　2、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。

　　十一、争议：双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决：

　　1、向合同签证地仲裁委员会申请仲裁；

　　2、依法向有管辖权的人民法院起诉。

　　十二、其他事项

　　1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。

　　2、本协议未尽适宜，双方协商解决。

　　以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。

　　甲方（公章）：____________________乙方（公章）：_______________________

　　法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_________________

　　__________年_________月________日__________年_________月________日

木工施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承建的贺村花园16、20#楼工程，经协商，甲方同意将该工程的模板分项施工任务委托给乙方施工。为明确双方责任，本着分工协作，相互配合，确保工程安全、质量、工期及文明施工的宗旨，结合本工程的具体情况，双方达成如下条款，以资共同遵守。

　　一、承包内容

　　纸设计中所有木工工作的内容,木砖的制作及结构放线时应安排一人配合技术员放线。

　　二、工程质量

　　三、工程进度

　　四、安全生产、文明施工

　　五、甲方责任

　　1、按施工图纸、现行施工规范、操作规程的要求，合理的组织施工生产，进行施工技术交底和质量监督，对乙方施工存在的质量问题，及时下达口头或书面整改通知，做好检查和复查工作。

　　2、强化安全生产和文明施工的管理，进行安全技术交底。组织安全检查，对安全隐患限期整改。

　　3、编制施工进度计划，下达施工任务单，组织好施工材料、机具、设备，如发生故障及时组织修复，满足施工生产需求。

　　4、提供乙方生产设备平板刨、圆盘锯各一台，电钻一把。(其余工具由乙方自理)。代办乙方所需的劳动保护用品。

　　5、组织好生产资金，按月发放职工生活费。

　　6、乙方不按合同条款履约有权令其退场，清算由此引发的损失。

　　7、未尽事宜按本项目部管理细则执行。

　　六、乙方责任

　　1、严格按施工图纸、现行规范、规程要求进行施工，确保施工质量达到优良质量标准。

　　2、严格执行工序交接制度，必须在自检合格后逐级报验，并做到工完料清。

　　3、严格执行甲方的`施工进度计划，合理的组织安排好施工人员，确保施工按期完成。

　　4、强化职工安全生产和文明施工的知识和意识教育，做好班前交底，事中检查和事后总结工作，做到安全生产无事故。

　　5、乙方人员在施工期间必须服从业主、监理和项目部的管理，

　　6、如发生安全事故，根据调查结果，凡属违章作业或自身原因造成的事故，一切费用由乙方自理。同时将追究当事者给甲方带来的损失及负面影响的责任。

　　7、施工人员在施工现场外或非工作时间所发生的事故均由乙方负责。

　　8、乙方承担自身原因引起质量问题、工期延误等而造成的一切损失。如因乙方施工的质量问题造成以后工种的施工困难及给甲方造成的经济损失，甲方有权按情节轻重扣留一定数量的质量保证金。

　　9、机械操作必须由专人负责，持证上岗，如随意换人引发的损失，由责任人自负。

　　10、未尽事宜按本项目部管理细则执行。

　　七、结算办法

　　1、在甲方要求的工期内保质保量完工的，人工费按建筑面积算，结算方式以每层完成工程量的 70% 付款，拆模结束后付到完成工程量的 80% (保留20%的质量保证金)如因乙方原因未能按甲方要求的质量、工期内完工的甲方将按情节轻重扣留保证金或进行罚款。保留20%的质量保证金内外粉结束后付10%,竣工验收后付清。

　　2、乙方将甲方签发的施工任务单交质检、安全、材料、文明施工等部门签证，由项目经理审批后，报财务结算。

　　3、施工过程中，乙方所需用的钢模、钢管及其它材料均由乙方派人装、卸车，工日由甲方管理人员现场按实签发，工日单价叁拾元/工日，材料到现场后由乙方自己打摞归堆，费用自付。如不打摞归堆将给予罚款。

　　4、16和20#楼建筑面积总计按10375m进行结算。

　　八、其它

　　1、施工中必须工完料尽，如发现没有工完料尽，将以一罚十。

　　2、木模板、木材、圆钉、铁丝损耗不能超过定额含量，不能浪费材料，必须合理利用材料，如发现没有合理利用材料，把成型的木材、模板随意锯掉，将以一罚十。

　　3、木工在完成每一道工序之后，必须经过有关人员检验，确保工完料尽，如发现现场有剩料将不能进行下道工序。

　　4、本协议共计三页，一式贰份，双方签字生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

木工施工合同8

　　建设单位：（以下简称甲方）

　　承建单位：(以下简称乙方)

　　经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务托乙方进行施工承包，为明确双方职责，特制定本合同，希共同遵守。

　　一、工程名称及建设地点：

　　1、工程名称：xxxxxxx

　　2、建设地点：xxxxxxx

　　二、工程范围：

　　按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程

　　三、工程总造价：

　　合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）￥元，写：佰拾万佰拾元角分）。

　　四、工期：

　　_____年____月___日至_____年____月___日，共计叁年

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、甲乙双方负责完成的工作：

　　a)甲方负责完成的工作：

　　i.在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，带给材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公带给方便。

　　ii.甲方派许志敏同志为工地代表，然后对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

　　b)乙方负责完成的工作：

　　i.乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、然后编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。

　　ii.保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

　　iii.自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

　　七、乙方务必严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。

　　因乙方擅自变更设计发生的.费用及由此造成甲方的`损失均由乙方负责。

　　八、工程验收：

　　a)工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，然后设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到贴合要求为止。

　　b)工程竣工验收透过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

　　c)该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

　　d)本工程至年月日，苗木成活率为100%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。

　　九、其他事项：

　　a)在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、礼貌施工，否则，然后因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

　　b)乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。

　　十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，然后并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开始施工。

　　十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，然后竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，然后双方签订的其他条文同具法律效力。

　　本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：xxxxxxx乙方：xxxxxxx

　　代表：________________代表：_________________________

　　签约地点：___________________

　　签约时间：______年____月_______日

木工施工合同9

　　甲方：________________，简称甲方

　　乙方：________________，简称乙方

　　经协商甲方将______工程委托乙方施工。内容如下：

　　工程内容

　　a、b栋现有施工图纸、招标文件、图纸会审纪要及设计修改所有含有的木工工程，包括制作安装、预留、钉子、铁丝等工序。

　　单价及承包方式

　　以建筑面积每平方米15.00元整包干，工程量以施工图为计算依据，人工费、班组管理费、施工工具、机械、铁丝、铁钉、上下车、劳保用品以及现场转运等乙方自行承担。

　　付款方式

　　完成工程量，主体结构施工完毕且验收合格后，付到总金额的60%，余款，在施工过程中，模板浪费超过3按市场价扣除乙方工程款。

　　质量要求

　　达到国家现行质量验收标准以及设计要求，经有关部门验收合格为准，如验收不合格所引起的返工所发生的一切费用由乙方自行负责，所耗废的材料按当前市场价从工程款中扣除。模板按缝处漏水泥，拆模后要清理，否则用砂轮机打磨。

　　施工工期

　　按现场进度计划施工，乙方不得拖延工程进度，中有拖延工期现象，所造成的一切费用由乙方负责。

　　管理

　　乙方在整个施工过程中，必须服从甲现场管理人员的`管理，遵守施工现场管理条例和制度。

　　施工安全要求

　　1、乙方在施工过程中必须严格执行安全操作规程及有关规定，做到安全生产，文明施工，按照文明施工管理条例实行。

　　2、杜绝一切违章作业，施工前先检查作业面有无安全隐患，做到及时发现及时处理，乙方必须组织工人进行安全教育以及班前安全活动，施工过程中造成的一切安全事故均由乙方自己承担，并对甲方赔偿相应的损失费。

　　未尽事宜，甲乙双方自行协商解决。

　　本合同一式叁份，办理相关手续一份，甲乙双方各一份，双方签字生效，如有违约合同总10%支付违约金。工程尾款付清后本合同作废。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年________月________日________年________月________日

木工施工合同10

　　发包人：(甲方) 装饰工程有限公司XXXX项目部

　　承包人：(乙方)XXX(身份证号码：XXXXXXX)住址：XXXXXXXXXXX

　　承包工程内容： XXXXXX实业有限公司新建厂房室内木作项目、轻钢龙骨

　　隔墙、吊顶等有关的装饰工程项目

　　一、工程名称： XXXXXXXX有限公司新建厂房室内装饰工程

　　二、工程地点： XX市经济开发区(西区)

　　三、承包工程项目及价格：

　　1. 高木作柜，2.4米内(高度)150元/米(含玻璃和五金配件安装)

　　2. 木做矮柜，60元/米(含五金配件安装)

　　3. 木作踢脚线，4元/米(含五金配件安装)

　　4. 木门，80元/扇(含玻璃和五金配件安装)

　　5. 单、双门套，45元/只(含五金配件安装和双面门线条)

　　6. 地面、木龙骨、细木工板基层，12元/平米

　　7. 方柱装饰，基层，12元/平米面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)

　　8. 圆柱装饰，基层，20元/平米面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)

　　9. 窗套，12元/平米(按图施工，含线条)

　　10. 窗台板，10元/平米(按图施工，含线条)

　　11. 窗帘箱，10元/平米(按图施工，含线条)

　　12. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 1级，10元/平米

　　13. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 2级，12元/平米(工艺顶按展开面积计算)

　　14. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 3级，14元/平米(工艺顶按展开面积计算)

　　15. 轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙，10元/平米

　　16. 单面木龙角石膏板夹板基层，10元/平米

　　四、付款方式：按进度付款，按工程量结算，中期付30%

　　五、工期：本工程自年月日开工，至年月日竣工。

　　六、质量要求：

　　本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20xx)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50310—20xx)》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到国家质量评定合格标准

　　七、安全要求：

　　1、甲方提供的'施工图纸或做法说明、应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关的法规、规范。

　　八、其它约定：

　　按《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20xx)》施工，装饰材料自搬，出现安全事故由乙方自行负责，出现质量事故照价赔偿。

　　九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　发包人(盖章)：承包人(盖章)：日期年月日日期年月日

木工施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规、行政法规，遵行平等自愿，公平、诚信的原则双方就定福园住宅小区地下车库模板工程劳动分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳动分包对象及劳动分包内容：

　　工程名称：定福园住宅小区地下车库

　　工程地点：正定县燕赵北大街

　　分包范围：定福园住宅小区地下车库所有模板工程(含变更)，预留洞模板、木工的施工劳动力(含二次结构、材料进场卸车、模板支配拆模、外保温安装固定、刷脱剂、穿墙螺杆的制作、割除，工人佩戴的安全帽、职工人身保险、暂住证办理费用、剪力墙根部高度不大于2cm堵缝、止水条钢板固定(注：起主体期间乙方负责二次结构，主体结束后乙方负责把剩余模板清理干净)。自备安全防护用品：安全帽、安全带、绝缘手套等、职工人身保险、班组长必须佩戴对讲机与项目部联系。

　　承包价格：定福园住宅小区地下车库按粘模面积计算：元每平米。质量标准：按国家现行的验收规范及质量评定标准、本分项工程必须达到质量评定合格标准。

　　2、甲方义务：

　　2.1组建于工程相适应的项目部管理班子，全面履行分包合同，组织实施管理的各项工作，对工程的工期、质量向发包人负责。

　　2.2向分包人交付具备本合同款项下劳动作业开工条件的施工场地，生活临时设施。

　　2.3 负责编制施工组织设计、统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、文明施工、控制、检查和验收。

　　2.4负责工程的技术交底工作。

　　2.5统筹安排协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活设施、工作用水、用电及施工场地。

　　2.6按时提供图纸及时将供应、设备、周转工具、材料、安全设施保证需求。

　　2.7负责协调监理、设计及有关部门现场工作关系。

　　3、乙方义务:

　　3.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量、工期、安全、文明施工向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人入场工作。

　　3.2 乙方根据施工组织设计总进度计划操作规程要求、每月20日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必须按照甲方要求提交旬、周计划，经项目部批准后严格实施。

　　3.3 严格按照设计图纸施工确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力。保证工期加强安全教育。认真执行安全技术范严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的`质量返工、工期延误、安全事故、现场脏乱差的损失及各种罚款。

　　3.4自觉接受甲方有关部门的管理、监督和检查、操作人员持证上岗与现场其他分包单位配合、协调顾全大局。按甲方统一规划堆放材料、工具、按要求设置标牌、搞好生活区管理工作。

　　3.5严格按照施工图纸及施工，每道工序乙方先自检后报甲方项目部验收。如因乙方施工质量问题造成返工或无法返工影响工程质量和信誉，按相关制度处罚并赔偿各项损失。

　　3.6严格按照甲方的施工进度计划施工，因乙方原因总进度计划每延误一天，混凝土扣一元每平米，如乙方确无能力保证工期，甲方另行安排施工人员进场施工，其费用在乙方承包费中扣除，乙方不得刁难，做到先生产后处理。

　　3.7乙方必须做到材料节约、文明施工、做到大料大用、小料小用。工完料清，严格按照项目部要求使用各种材料，乙方做不到甲方派人去做，费用从乙方中双倍支付，乙方所用材料必须派专人领取，否则保管员有权不发货，收工时多余材料入库。如乙方做不到视情况按材料的5-10倍进行罚款，罚单由项目部经理、主管工长及材料员签字均能生效。不服管理无需班组同意。

　　3.8对材料和三大工具执行限额领料，领料是有乙方签字确认，超预算部分按工地现场材料进价从乙方费用中扣除。

　　3.9所有进场工人必须由项目部统一办理人身保险，其费用按人头分摊到各班组。如乙方办理人身保险，乙方必须将保单交项目部审核。

　　3.10乙方进场后必须设立专职负责人，负责做好本分项质量和安全工作，便于统一管理，乙方不得私立食堂，班组必须在工地食堂就餐(乙方派专人领取饭票，任票就餐费从乙方费用中扣除)。

　　3.11乙方进场人员必须持有身份证，并报复印件一份给项目部登记成册，无证人员、童工、弱智者不得进入施工现场，发现一个罚乙方300元每人，并清退出场。

　　4、付款方式

　　4.1自工程正式开工之日起、主体完成层付完成工程量的80%，其他工程款在主体完成后付至已完工程量的85%，主体验收后付至90%，其他余款6个月内一次付清。(中途可预付工人生活费)

　　4.2拨付工程款时，乙方提供实际支付民工工资单进行备份，否则不予支付工程款。

　　5、补充条款：

　　5.1甲方有监督乙方发放工资权力，当乙方恶意拖欠工人工资时，甲方有权直接向工人发放工资，乙方应予以配合并认可。

　　5.2乙方必须负责本班组每个职工无条件服从甲方的统一管理，执行公司及工地的各项规章制度，安全生产条例。

　　5.3做好成品保护工作，不能损坏本工种及其他工种的施工成品，如发现一切费用由乙方承担

　　5.4工作范围为颇及本工种的全部内容。

　　5.5项目部不提供班组任何手使工具。

　　5.6乙方不得将合同名下的劳务作业再分包给他人，否则乙方将依法承担责任.

　　5.7伍仟元以内变更费用甲方不予给乙方追加费用。

　　6、工期要求

　　20xx年月日开始计入施工工期，20xx年月日结构主体完工。±0.000以下按日历天数天±0.000以上每月完成工程量，如超额完成工程量且质量过关，每层奖励乙方20xx元，如乙方自身原因未按要求完成产值，每层扣乙方4000元：遇自然灾害、材料短缺、不可抗拒因素，乙方可提出书面申请，甲方批准后工期顺延，乙方在进度、质量方面不能满足工程需要时需中途退场，所完成的工程甲方不予支付乙方任何工程款项。合同签订当日生效，工程完工验收后自动解除。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

木工施工合同12

　　甲方：_________________简称甲方

　　乙方：_________________简称乙方

　　经协商甲方将___________区一期四标段教学实验楼a、b栋工程木工制作、安装、上下车、机械等委托乙方施工。内容如下：_________________

　　一、工程内容

　　a、b栋现有施工图纸、招标文件、图纸会审纪要及设计修改所有含有的木工工程，包括制作安装、预留、钉子、铁丝等工序。

　　二、单价及承包方式

　　三、付款方式

　　完成工程量，主体结构施工完毕且验收合格后，付到总金额的60%，余款，在施工过程中，模板浪费超过3按市场价扣除乙方工程款。

　　四、质量要求

　　五、施工工期

　　按现场进度计划施工，乙方不得拖延工程进度，中有拖延工期现象，所造成的一切费用由乙方负责。

　　六、管理

　　乙方在整个施工过程中，必须服从甲现场管理人员的'管理，遵守施工现场管理条例和制度。

　　七、施工安全要求

　　1、乙方在施工过程中必须严格执行安全操作规程及有关规定，做到安全生产，文明施工，按照文明施工管理条例实行。

　　八、未尽事宜，甲乙双方自行协商解决。

　　九、本合同一式叁份，办理相关手续一份，甲乙双方各一份，双方签字生效，如有违约合同总10%支付违约金。工程尾款付清后本合同作废。

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

木工施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：叶县恒基国际1#楼住宅小区

　　二、工程地点：叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内

　　三、承包范围：

　　施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。

　　2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

　　六、质量要求：

　　严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

　　1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

　　七、施工工期：

　　乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：

　　九、工程管理双方责任：

　　、甲方责任

　　、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；

　　2、提供外脚手架及安全防护网；

　　3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；

　　4、及时将支模用的材料供应至现场；

　　5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；

　　6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；

　　7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；

　　8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；

　　9、按合同约定进度支付工程款。

　　B、乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；

　　2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；

　　3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；

　　4、甲方提供的'大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；

　　5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；

　　6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担；

　　6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净；

　　7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固；

　　8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。

　　9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；

　　10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处

　　100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。

　　11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上。

　　12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。

　　13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部责任。

　　14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。

　　17、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

　　十、工程变更：

　　增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。

　　十一、保修责任：

　　保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。

　　本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

　　甲方：乙方（施工责任方）：

　　签约地点：

　　签约日期：年月日

木工施工合同14

　　甲方：______________________________

　　乙方：______________________________

　　________________根据施工需要，甲方将_____________________工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：________________________________

　　二、工程地点：________________________________

　　三、承包范围：

　　施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1．本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。

　　2．按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

　　六、质量要求：

　　1．严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

　　2．模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

　　七、施工工期：

　　乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：_____________________________

　　九、工程管理双方责任：

　　a、甲方责任

　　1．提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；

　　2．提供外脚手架及安全防护网；

　　3．负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；

　　4．及时将支模用的材料供应至现场；

　　5．负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；

　　6．根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；

　　7．组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；

　　8．提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；

　　9．按合同约定进度支付工程款。

　　b、乙方责任

　　1．施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；

　　2．熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；

　　3．在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；

　　4．甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；

　　5．按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；

　　6．乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担；

　　7．文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净；

　　8．提前安排好浇砼期间的'木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固；

　　9．因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失；

　　10．协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；

　　11．工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理；

　　12．合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上；

　　13．本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可；

　　14．施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部责任；

　　15．甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担；

　　16．甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担；

　　17．进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款；

　　18．乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

　　十、工程变更：

　　增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。

　　十一、保修责任：

　　保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。

　　本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

　　甲方：_____________________________

　　乙方（施工责任方）：_______________

　　签约地点：_________________________

　　签约日期：年月日

木工施工合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　为了优质、高效、安全完成创意大厦工程主体施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，明确甲、乙双方责任。特签定本协议，以兹双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：宝鸡市创意大厦

　　工程地点：宝鸡市高新十二路

　　二、承包内容(主体工程)

　　1、钢筋工程;

　　2、模板工程;

　　3、混凝土工程;

　　4、外架工程;

　　5、结构图纸工程中所包含的全部内容。

　　三、项目内容

　　1、钢筋工程

　　(1)钢筋的制作、绑扎及直螺纹套筒的钢筋切头、连接;

　　(2)工完场清：必须达到省级文明工地标准;制作区域、施工区域及楼层间必须及时定期清理;

　　(3)卸钢筋：钢筋到场后按要求整齐堆放;

　　(4)钢筋电渣压力焊及钢筋料头对焊;

　　(5)成品料回收：每层施工完，必须做好成品料回收及扎丝回收;

　　(6)钢筋到场后及时提供钢筋试拉件;

　　(7)原材料、半成品和成品料的挂牌标识;

　　(8)制作机械的安装和保养，操作台的安装等。

　　2、模板工程：

　　(1)模板的制作、拼装、拆除(含模板清理、涂刷隔离剂、脱模剂等)。

　　(2)工完场清，必须达到省级文明工地标准。制作区域、施工区域内锯末、刨花清理，按指定地点整齐堆放，随时保持清洁。

　　(3)周转材料：现场材料清理及倒运。

　　3、混凝土工程：

　　(1)混凝土浇筑、收面、清理(含泵管布置、负责维修、保养、清理冲洗)。如施工过程中出现堵泵，全力以赴进行处理，确保工程施工进度;

　　(2)结构主体混凝土浇筑过程中的泵车就位，施工中的浇筑、抹面、养护，楼层垃圾清理;

　　(3)混凝土表面的感观处理、修复达到清水效果。

　　4、外架工程：

　　(1)外架的搭设、防护、挂设安全网、铺设架板和日常的检查完善工作;

　　(2)主体工程中的所有防护搭设、拆除及操作棚的搭设、拆除;

　　(3)现场内安全通道的搭设、围护和修复工作;

　　(4)作业棚的搭设及防护工作;

　　(5)防护张网按照安全规范要求搭设，现有建筑防护棚搭设另外按实际发生费用计取。

　　5、资料：

　　(1)工序交接，自检表等资料;

　　(2)安全、技术交底及班前安全教育、安全资料;

　　(3)提供生产进度计划及施工保证措施、编制周生产进度计划。

　　(4)提供民工工资发放表，必须真实有效。

　　6、做好成品保护

　　7、文明施工：

　　(1)模板堆放处、周转材料堆放处、砂石料堆放处等场地须整齐、有序，随时清理;

　　(2)安全通道棚顶、外架上定期清理;

　　(3)楼层间定期清理。

　　注：乙方应服从甲方的安排，对承包项目内容以内的施工应严格遵守执行。

　　四、合同金额

　　1、基础以下：模板接触面：元/M2

　　钢筋制作绑扎：元/T

　　混凝土工程(商品混凝土)：元/M3

　　2、±0.00以上：按建筑面积：元/M2，建筑面积：阳台全部按照实际面积计算。

　　3、税金：以上所列单价均不含税。

　　注：±0.00以下按地下室建筑面积，系数为1.5，单价同±0.00以上。

　　五、劳务费的结算及支付方式

　　每月25日按完成实际工程量进行结算。从当月劳务费中预留20%作为质量保证金，余额于下月20日前后付清。所预扣的质量保证金在主体验收后一个月内退付50%，剩余部分余额在所有手续结清后三个月内付清。

　　六、质量标准

　　1、乙方按照甲方要求和技术交底，加强过程控制，精心组织施工，保质保量完成施工任务。

　　2、以上所列单价为产品的优良价格，如达不到优良，按合格价格结算(合格价为优良价的80%)，如发现不合格产品，将不给予结算，但还要限期返工整改，在返工期间所发生的所有费用将由乙方承担。

　　七、工期要求

　　工程主体工期在防水保护层完成算起，工期天，按当月进度，工期延误一天，罚款500元/天;总工期延误一天，罚款20xx元/天，提前一天，奖励1000元/天。

　　八、安全管理

　　1、乙方在施工中必须坚持安全生产，遵守国家制定的安全管理制度，严格执行安全操作规程，严禁违章作业;

　　2、在施工期间，由于乙方违反标准规程所发生的一切人身伤亡事故，责任及费用自行负责;

　　3、乙方必须建立完整的安全管理体系;

　　4、长期、定期给职工进行教育交底;

　　5、合同有效期间所发生的一切人身伤亡事故及交通事故，均由乙方负责并处理;

　　6、乙方施工人员进场后须登记备案，并签定安全劳务卡，进行并接受安全教育，每天进行安全检查，并做好记录，安全维护设施严禁乱拆除。

　　九、文明施工管理

　　1、施工现场按省级文明工地的标准要求实施，因检查发现不符合要求的，整改所发生的人工费用由乙方负责;

　　2、要遵守文明卫生公约，服从甲方管理。

　　十、材料管理

　　1、严格按定额及材料管理制度发放材料，超领者按市场价从劳务费中扣除;

　　2、周转材料超定额损耗按原价赔偿，扣件定额损耗2%;

　　3、严格控制扎丝用量，绑扎Ⅱ级钢筋1.6kg/T,φ10以上钢筋为

　　4.7kg/T，φ10以下钢筋为8.4kg/T，钢筋料头50cm长以上钢筋必须分规格堆放整齐，50cm以下进废料堆;

　　4、消耗材料要及时检查，清理收回。

　　十一、机械管理

　　严格按照项目部机械管理规章制度进行操作(机械由甲方提供)，严禁非本工种人员动用机械，机械应保证经常保养，正常运转，如机械发生故障，及时报项目部派专业人员进行维修。调查原因由人为损坏，维修发生的费用由乙方承担。

　　机械到场后由乙方负责就位及日常维护。机械周围严禁堆放材料，保证操作人员安全操作。

　　十二、和甲方安装部门的配合

　　在施工中如遇安装配合情况，乙方应留出适当作业时间作为甲方的.施工时间。

　　十三、乙方承诺

　　1、垫资承诺

　　本工程六层顶板以下由乙方自行垫付人工工资及日常生活费用，六层顶板完成时，由甲方支付乙方三层以下80%劳务费用，在此期间，乙方不在与甲方发生任何借支情况。

　　2、工程质量保证承诺

　　保证达到省级"结构示范"工程，混凝土表面达到清水效果，确保省级文明工地。若工程竣工验收未达到合同规定的质量要求，甲方将对乙方进行严厉处罚。

　　3、安全保证承诺

　　乙方安排专职安全员和专职安全防护搭设小组，负责该工程安全生产工作，确保该工程施工安全操作规范化，符合相关安全技术规程以及甲方的专项施工方案要求，保证在施工中重大安全事故发生率为"0"，若因乙方原因出现安全事故，乙方除承担一切责任外，并愿意接受甲方的严厉处罚。

　　4、文明工地达标承诺

　　根据甲方创建的省级文明工地标准，乙方将给予全力配合，保证该工程达到省级文明工地验收标准，若因乙方原因达不到省级文明工地的验收标准，乙方愿接受甲方的严厉处罚。

　　5、进度保证承诺

　　乙方安排与其签订有劳务合同的直属员工进场，科学管理，合理安排组织施工。在施工过程中不受农忙的任何影响，保证不出现减员现象的发生，乙方保证按双方约定的开工时间和竣工日期安排施工进度，并力争提前完成施工任务，若因乙方原因拖延施工工期，愿接受甲方严厉的违约处罚。

　　6、工资发放承诺

　　乙方在员工签订劳务合同时，明确规定第一个月内不发工资(第一个月内为员工借支生活费)，第二个月全额发放第一个月工资，依此类推。乙方每月按员工工资表100%发放工资，发放后上报甲方工资表，由甲方监督乙方发放工资情况。若乙方在施工中出现员工索要工资现象，由此给甲方造成声誉方面的影响，甲方将对乙方进行严厉处罚。

　　7、形象建设达标承诺

　　乙方全体员工在进驻工地后，完全按半军事化管理员工，日常上班全体员工在施工现场集合点名，有各专业工长分配施工任务，并进行班前技术、安全交底。

　　8、材料管理达标承诺

　　乙方对进场材料配合卸车，分类堆放整齐，且挂牌标识清楚，配合甲方共同验收。施工过程中材料使用要物尽其用，绝不长料短用、胡拉乱锯，严格控制材料用量。若因乙方原因出现材料浪费现象，愿接受甲方严厉的经济处罚，并按照原价赔偿所浪费的材料。

　　十、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)负责解决水、电，食宿费用自理;

　　(2)负责解决施工中的工具用具(不包括自带工具)及建筑材料的发放;

　　(3)负责施工中安全管理和"三级安全教育"工作，提高工人的自我保护能力和安全意识，消灭不安全因素，减少和预防伤亡事故的发生;

　　(4)给乙方提供安全帽、安全带，四周拉好安全网，立面设置防护围网，经常检查内外脚手架、龙门架，有关机械设备、电气组织验收合格后，交付乙方使用，确保乙方安全生产。

　　(5)负责乙方的质量评定及任务单的结算工作。

　　2、乙方责任：