爆破施工合同

时间:2024-03-30 08:18:51 施工合同 我要投稿

爆破施工合同

  随着人们对法律的了解日益加深,合同的法律效力与日俱增,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家收集的爆破施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

爆破施工合同

爆破施工合同1

  发包人(全称):xxx(以下简称“甲方”)

  承包人(全称):xxx(以下简称“乙方”)

  签订时间:20_年____月____日

  签订地点:

  经友好协商,发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。

  1、工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3工程内容:施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;

  1.4爆破工艺:岩石松动爆破。

  2、承包范围

  2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;

  2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;

  2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;

  2.4爆破总量为:以双方实测量为准;

  3、合同工期

  3.1合同工期总日历天数为:壹年;

  3.2计划开工日期:以发包人发布的开工通知为准;

  3.2计划竣工日期:以发包人发布的完工通知为准。

  4、工程质量及计量标准

  4.1爆破后块粒:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,块粒0.8立方以上乙方负责改小,块粒0.8立方以下乙方不负责。

  4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。

  5、合同价款及支付方式

  5.1合同价款:

  本合同为单价价款合同,合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。

  (大写:玖元伍角/立方米)

  5.2合同价款支付:

  发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付:

  5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。

  5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺利支付民工工资和机械款。

  5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。

  6、双方责仸与义务

  6.1发包人责任义务

  6.1.1发包人向承包人提供以下资料:甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用)

  6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。

  6.1.3向承包人提供施工场地,协助做好爆破过程中的`安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。

  6.1.4及时向承包人移交爆破场地,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,避免承包人窝工、怠工等。

  6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作,杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝安全生产隐患。

  6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。

  6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。

  6.1.8地下需保护的各类管线,发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。

  6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款,因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。

  6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故,由甲方负责协调解决,乙方不负责。

  6.2承包人责任义务

  6.2.1承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

  6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。

  6.2.3采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人承担相应的责任。

  6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

  6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。

  6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。

  6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。

  6.2.8在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。

  6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。

  6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险

  6.2.11在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门,按照国家有关法规要求妥善处理。

  6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。

  6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

  6.2.14非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并及时向发包人或建管单位报告,妥善处理。

  6.2.15妥善处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,请求发包人及当地公安部门出面处理。

  6.2.16在爆破施工中,爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责,甲方不负责。

  7、组成合同的文件

  组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:

  7.1施工合同书

  7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  8、违约责仸

  8.1如验收不合格,由承包人负责整改,直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

  8.2施工过程中,承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责

  9、其它约定:未尽事宜,协商解决。

  10、合同生效

  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

  11、其他事项

  11.1本合同一式四份,双方各执二份。

  11.2违约方赔偿另一方的一切损失。

  11.3因执行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

  发包人(盖章):

  承包人(盖章)

  现场负责人:

  现场负责人:

  联系电话:

  联系电话:

  帐号:

  帐号:

  20xx年xx月xx日

爆破施工合同2

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方友好协商,就营盘水大黑山露天煤矿土石方剥离施工,甲方同意将土石方剥离工程及煤区开采工程交给乙方全面施工,为明确的双方权利和义务,现将有关事项达成以下条款:

  一:工程施工名称:营盘水大黑山露天煤矿土石方剥离

  二:施工地点:温都尔勒图

  三:工程内容:

  露天煤矿土石方挖、装、运、推平、回填。

  四:施工期及施工量:

  工期为5年,工程面积6平方公里,工程量约____亿立方

  五:施工标准:按甲方提供的资料方案乙方施工,乙方接到甲方的进场通知后,三日内设备必须进场。

  六:单价:

  1、0至1公里挖、运、平,税后价每方70米基价,超出深度基数,价格另计,回填每方税后价____元,乙方负责把煤矸石运送到甲方就近料场,每方税后价____元,乙方负责取煤装运煤车,如甲方需要把煤运到就近料场,每方税后价____元。

  2、甲方提供的柴油均以当地石油公司价格为基准,甲方所提供的火

  工以及当地爆破公司的价格为基准。

  七:承包方式及其它事项:

  1、工程总承包:包工、包料、包安全、保质量甲方根据乙方制定的施工方案,按月下达生产指令工程施工安全管理办法待乙方进场后,根据实际情况,由甲乙双方共同签署《土石方剥离工程施工安全管理制度》

  2、乙方必须严格遵照煤矿三大安全规范和甲方提供的质量、安全标准施工

  3、乙方必须把超过20公分的煤炭、煤矸石剥离,如未按照甲方的要求浪费资源未剥离,乙方愿意承担甲方的相应处罚。

  八:付款方式:

  车辆进场后1 5天内工程量的款项作为项目质量保证金,工程验收合格后一次性结算清。每月15日为结算日,当月20日前结算全额工程款,每月15日为验收期,由双方工程技术人员实际结算,以双方工程技术人员确认方量为依据。

  九:如果在施工中遇到水涌、流沙、石灰岩、液岩等,需要爆破及相关所发生的费用按双方协商定价。甲方负责协调上级部门检查,处理好和周边政府及老百姓的关系。甲方负责提供临建场地并负责联系水源、电源。甲方应协助乙方搞好施工现场的安全管理和监督。

  十:停工补偿

  1、由于政策和不可抗拒因素造成的`停工不予补偿。

  2、因甲方原因造成停工,三日内不予考虑,如果连续停工超过三日,甲方补偿乙方的设备和人员工资,挖掘机每天每台2500元,装载机每天每台1500元,运输车(标体)每天每台1000元,人员工资每人每天150元。

  3、甲、乙双方发生争执时,乙方私自停工或乙方施工途中无故退场给甲方造成的经济损失由乙方承担。

  十一:乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任,由乙方自行负责赔偿。爆炸物品由甲方提供、保管;乙方专职爆破员请领由专人负责,严禁违章操作,严格按照《爆破物品使用管理条例》执并行。

  十二:乙方施工的工程款,如不能按期支付,甲方每天按工程款的3%作为违约金支付乙方。

  十三:合同终止

  1、乙方需终止合同时,必须提前一个月提出书面申请,经甲方同意后办理相关手续,如未经甲方同意乙方单方面终止合同,甲方有权扣留乙方工程款,不予支付。

  2、甲乙双方工程款结清合同自动终止。

  十四:本合同一式四份,双方各执两份,本合同双方签字盖章生效。

  十五:合同执行中产生的合同纠纷,由双方协商解决,如协商解决不成,由当地人民法院诉讼解决。

  甲方:签字盖章

  乙方:签字盖章

  签订时间:

【爆破施工合同】相关文章:

爆破施工合同04-11

爆破钻孔施工合同09-27

爆破施工合同(15篇)03-30

爆破施工合同15篇02-19

爆破工程合同07-26

民用爆破器材买卖合同02-11

施工合同施工合同02-04

施工施工合同04-21

施工施工合同04-12