工程施工协议书

时间：2024-06-08 18:30:53 施工合同我要投稿

工程施工协议书

　　在生活中，很多情况下我们需要用到协议，签订协议是提高经济效益的手段。那么什么样的协议才是有效的呢？下面是小编精心整理的工程施工协议书，欢迎大家分享。

工程施工协议书

工程施工协议书1

　　发包方（简称甲方）：

　　法定代表人：

　　承包方（简称乙方）：

　　法定代表人：

　　为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包项目及主要工程量：

　　四、开工时间：______年_____月_____；日竣工时间：_____年_____月_____日。

　　五、工程价款：________元（按实际工程量结算）。

　　六、质量标准：一次性验收合格

　　七、工程款结算方式：

　　1、工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。

　　2、变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应_____年_____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《_____市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。

　　3、变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。

　　八、工程付款办法：

　　工程竣工验收合格后，甲方付乙方95%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。

　　保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。

　　九、施工中甲方职责：

　　1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。

　　2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。

　　3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。

　　十、施工中乙方职责：

　　1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容；逾期完工，按_____元/天扣罚违约金。

　　2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。

　　3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。

　　十一、材料供应办法：乙方自购

　　十二、工程质量：

　　1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。

　　2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的`部分有权提出返工要求，乙方必须服从。

　　3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

　　十三、工程设计变更和增减：

　　施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。

　　十四、竣工验收：

　　工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

　　十五、竣工决算：

　　竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。

　　十六、工程施工安全：

　　乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　十七、纠纷处理：

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

　　十八、合同的生效与终止：

　　本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。

　　十九、合同份数：

　　本合同一式_____份，甲乙双方各执____份，具有同等效力。

　　二十、其它约定事项：

　　在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。

　　甲方（签字盖章）：

　　法定代表人：

　　_____年____月____日

　　乙方（签字盖章）：

　　法定代表人：

　　_____年____月____日

工程施工协议书2

　　为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应安全管理制度;严格执行安全生产规定、制度。

　　3、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或交底严禁布置施工。

　　4、乙方用于本工程的施工机械、器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全责。

　　5、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的.甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

　　6、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

　　7、在施工过程中发生任何意外事故，乙方要承担全部责任。

　　8、甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全施工的行为进行制止、纠正，直至清退出场。

　　甲方双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　本协议有效期限：本协议书签订之日至砌石工程完工止。

　　本协议一式四份，甲方双方各执二份。

　　本协议签订地点在甲方办公室。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　签订时间: 年月日

工程施工协议书3

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：

　　一、甲乙双方于年月日签订的《天然气安装工程施工合同》。

　　合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：

　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。

　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　负责人：

　　现场代表：

　　乙方代表：

　　年月日年月日

工程施工协议书4

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。

　　三、工程内容：______等内容。

　　四、承包形式：包工包料双包工程。

　　五、甲方职责：

　　(1)负责解决施工所需的'临时占用土地、料场等问题;

　　(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;

　　(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。

　　六、乙方职责：

　　(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;

　　(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工

　　(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;

　　(4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;

　　(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

　　七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《____省建设工程工程量清单计价定额》定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

　　八、付款方式：分________年到位(不计资金利息)。其中________年拨付工程款的_____%;________年____月____日前拨付_____%;________年____月____日前拨付____%;剩余的___%视甲方情况拨付，但最迟在________年____月____日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。

　　九、合同争议的解决：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。

　　十、合同生效：

　　本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　________年____月____日

工程施工协议书5

　　甲方：_______

　　住所地：_______

　　法定代表人(负责人)：_______

　　开户行：_______

　　账号：_______

　　项目联系人：_______

　　通讯地址：_______

　　手机：_______

　　电话：_______

　　电子信箱：_______

　　乙方：_______

　　住所地：_______

　　法定代表人(负责人)：_______

　　开户行：_______

　　账号：_______

　　项目联系人：_______

　　通讯地址：_______

　　手机：_______

　　电话：_______

　　电子信箱：_______

　　依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：_______

　　二、工程地点：_______

　　三、工程内容：_______

　　第二条合同工期

　　计划开工日期：_______ ，计划竣工日期_______ ，工期总日历天数 _______天。由于甲方原因及不可抗力造成工期延误，工期相应顺延。

　　第三条质量标准

　　工程质量符合图纸要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》《自动喷水灭火系统施工及验收规范》验收规范，达到合格要求。

　　第四条合同价款

　　本合同采用以下第_______ 种方式定价。

　　一、固定总价合同

　　(一)承包方式：本合同价款采用/方式确定。合同价款在合同执行

　　期间除发生约定可调整因素外不作调整。

　　(二)合同价款：本项目合同总价为人民币(大写)：_______ (￥_______)合同总价中包括人工费、材料费、机械费、设备费、设备调试费、软件费、

　　检验试验费、措施费、管理费、利润及税金。详见/。

　　(三)合同价款中包括的风险范围

　　1. 合同约定工程内容范围内包干;

　　2. 人、材、机的市场价格变化;

　　3. 连续8小时的停水、电、气;

　　4. 政策性的调整;

　　5. 技术措施费;

　　6. 有经验的承包商应该可以预料的风险;

　　7. 施工图虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容;

　　8. 除第4条明确可调整因素外均为承包人应该承担的风险范围。

　　(四)双方约定合同价款的可调整因素：

　　1. 经发包人同意的设计变更;

　　2. 发包人要求增加合同范围外工作内容。

　　二、固定综合单价合同

　　(一)承包方式：本合同价款采用_ 固定综合单价方式确定。按实际完成工程量结算，工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少，均按原单价结算。

　　(二)合同价款：本项目合同价款为人民币(大写)：。详见附件, 合同价款明细表。

　　(三)合同价款的调整因素包括

　　1. 法律、行政法规变化影响合同价款;

　　2. 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时：

　　3. 合同中按照相关规定约定的材料、设备价格的变动;

　　4. 因设计修改、变更、签证引起工程量变化;

　　(四)合同价款调整方法

　　1. 因工程量清单漏项、设计变更、相关签证等引起的工程项目、工程量变化的，乙方在工程变更后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　2. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款：

　　3. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

　　4. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方根据实际市场价提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

　　5. 确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

　　6. 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

　　第五条计量及支付

　　一、工程预付款：无

　　二、工程款支付：

　　工程竣工验收合格后，在进行结算支付。按已完成工程进度支付，工程竣工结算之前，若进度款累计已付至合同价的/%后停止支付。工程竣工验收合格，结算报告审定后，乙方开具含质保金在内的全额增值税专用发票，甲方支付至结算总价的_______%; 剩余 _______%质保金，工程竣工验收合格_______ 年后无息返还。

　　三、支付条件：甲方收到乙方完整的付款凭证和正式的增值税专用发票后30天内支付。若有质保金，支付最末次结算款时需提供含质保金在内的增值税专用发票。付款凭证包括但不限于：工程量进度完成情况表，工程付款申请书、竣工验收报告、工程结算书等。

　　四、支付方式：发包人以银行转账方式支付。

　　第六条双方权利和义务

　　一、甲方的权利和义务

　　(一)甲方应提供准确的施工图纸及施工所需资料给乙方。

　　(二)开工前2天内，甲方应向乙方提供施工所需的水、电、路及其

　　它的供应措施，提供存放工器具所需的场地或者空间，并做好施工现场的平整及相关协调工作。

　　(三)甲方有权对乙方不规范的施工行为和原材料质量、施工质量、

　　施工进度等提出质疑和处理意见。

　　二、乙方的权利和义务

　　(一)乙方必须严格按照国家颁发的有关工程规范、规程及标准进行

　　施工，做好施工现场设备设施的保护工作，并接受甲方的检查及监督。乙方应按照合同约定内容进行施工。

　　(二)乙方应严格控制进场材料质量，严禁使用不合格材料、设备。

　　(三)乙方应严格遵守安全施工、防火等规范制度，做好施工现场的

　　安保和环保等工作。

　　(四)因施工需要，乙方须对现有设备或者建筑结构、设施、设备管

　　线等进行迁移或破坏性施工的，应与甲方协商，经甲方同意后方可施工，并在甲方要求的时间内恢复原状。

　　《五)做好隐蔽工程的验收记录。工程竣工后向甲方提供验收报告，

　　申请验收。

　　第七条工程量变更及签证

　　一、甲方如需在施工过程中对原工程设计进行变更，则乙方按照甲方代表发出的变更通知及有关要求进行变更施工，内容包括：

　　(一)增减合同中约定的工程量;

　　(二)改变有关工程的施工时间和顺序：

　　(三)其他有关工程变更需要的附加工作。

　　二、施工过程中发生非双方原因造成的工期延误及费用增加，由甲乙

　　双方代表现场核实后办理工程量签证手续。

　　三、合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，

　　由双方协商解决。

　　第八条安全文明施工

　　一、安全施工与检查

　　(一)乙方必须严格执行国家有关安全操作规程、规章制度，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，做到文明、安全施工。开工前，对施工人员进行安全交底，并派专人负责对施工现场进行安全监督检查，及时纠正施工人员违章作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　(二)乙方是该工程安全责任人，对施工现场作业及安全负全部责任，乙方在施工过程中，由于操作不当、违章作业引起的一切安全、质量事故并由此引发的一切赔偿及经济损失全部由乙方负责。

　　(三)乙方在甲方休息时间内不能施工，且在甲方同意的时间段使用

　　有噪音的施工设备，避免影响甲方正常办公工作。未经甲方同意，不得对甲方的楼体造成破坏损伤(本条可根据项目实际情况选择是否保留)

　　二、事故处理

　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时采取有效措施开展处置工作，按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。

　　第九条工程竣工验收和移交

　　一、工程具备验收条件，乙方应向甲方提供验收报告。

　　二、甲方收到验收报告后 _______个工作日内组织验收，并在验收后 _______个工作日内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

　　三、甲方收到乙方送交的验收报告后 _______个工作日内不组织验收，或验收后_______ 个工作日内不提出整改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　四、工程验收通过，乙方送交竣工验收报告的.日期为实际竣工日期。

　　工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方整改后提请甲方验收的日期。

　　五、乙方应在竣工验收合格之日起 _______天内向甲方移交完整的竣工资料及相关产品合格证。

　　第十条工程缺陷责任期

　　工程缺陷责任期：2年，在缺陷责任期内，如果工程发生质量问题，

　　乙方应在接到甲方通知后2小时内派相关工作人员到达维修现场进行免费维修。经甲方两次催促，乙方仍不履行维修义务的，甲方有权选择合同第三方进行维修，维修费用由乙方承担，甲方可直接从质保金中予以扣除，质保金费用不足以冲抵维修费用的，甲方有权向乙方追索。拒绝维修的_扣除全部质保金。

　　第十一条分包管理

　　一、乙方可将劳务作业分包给具有相应劳务分包条件的分包商或将非

　　主体结构工程分包给具有相应专业承包资质的分包商。分包事项在施工合同中无约定的，分包必须经甲方书面审批同意。

　　(一)专业分包：

　　(二)劳务分包：

　　(三)分包单位应具备(资质)，安全管理体系必须健全，近三年内未发生重大人身伤亡事故，近一年内未发生负主要责任的人身死亡事故。质量管理体系健全，具有一定的质量过程控制能力，所分包的工程在近三年内未发生重大质量事故，施工质量管理规范。

　　三、工程项目的分包严格执行审批手续。甲方负责审批乙方报送的工程项目分包计划，严格控制工程分包范围。负责审批乙方报送的分包申请，严格审查分包商资质和业绩。定期开展工程项目分包管理检查，核查乙方是否违规分包，督促乙方加强对分包商的安全管理。

　　四、如乙方违规分包，甲方有权采取下述处置措施：

　　(一)责成乙方限期废止分/转包合同，立即组织自身力量投入工程，由此造成的一切后果，由乙方承担;

　　(二)中止与乙方签订的工程承发包合同，收回乙方的全部工程任务，并罚收其全部履约保证金。甲方供应的物资，由原乙方向新乙方办理移交手续。

　　其他：

　　第十二条违约责任与争议解决

　　一、在施工过程中，由于乙方原因造成甲方财产损坏，乙方负责赔偿

　　甲方直接和间接经济损失。

　　二、工程质量达不到规范及验收标准，乙方应返工至工程达到合同约

　　定的质量标准，所需费用全部由乙方承担。

　　三、在工程缺陷责任期内若是出现安装质量问题或违反施工规程安装，

　　造成需重新安装等问题所引起的直接经济损失(人为破坏损失除外)，全部由乙方负责。在保质期内做到24小时跟踪服务(详见合同附件1：工程质量保修及服务承诺书)

　　四、乙方不得擅自对施工范围进行变更，因乙方擅自变更施工范围所

　　发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　五、如因乙方原因延误工期的，按每天_______ 元向甲方支付违约金，甲方在工程结算中扣除。

　　六、在执行合同过程中，如发生争议，双方协商解决，协商不成时，

　　双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十三条其它

　　一、合同变更、解除

　　(一)在本合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更或解除本合同。任何一方要求变更或解除合同时，则应当在7日前书面通知对方并取得对方的书面同意，并及时签订书面变更或解除协议。如出现本合同约定的单方合同解除的情形时，权利人无须经对方同意即可解除合同。

　　(二)因一方变更或解除合同使对方遭受损失的，应向对方承担赔偿责任。但由于政策变化、政府行为等客观原因致使合同不能继续履行的，双方可变更、解除本合同，且任何一方均无需向对方承担赔偿责任。

　　二、通知送达

　　(一)根据本合同需要发出的全部通知，均需采用书面形式，书面通知按双方在合同文本所列地址发出，联系人为收件人。如任何一方的地址有变更时，需在变更前10日以书面形式通知对方，否则变更地址的一方需自行承担因迟延通知造成的损失。

　　(二)双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：(1)以专人递送的，接收人签收之日视为送达。(2)以短信/传真/电子邮件方式送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达日。(3)以特快专递形式发出的，特快专递发出后第三日视为送达。(4)若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

　　(三)本合同约定的地址、联系人及电子通信终端(手机、电话、电子信箱等)亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书(含裁判文书)向合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。任何一方当事人对电子通信终端(手机、电话、电子信箱等)的联系送达均适用于争议解决时的送达。

　　三、保密义务

　　(一)甲、乙双方保证对在履行本合同过程中所获悉的属于对方的商业秘密、技术秘密和其他经营管理信息、技术信息等予以保密。未经任何一方事先书面同意，另一方不得以任何方式不当地使用或向任何第三方泄露。但如相关政府部门或监管机构依法律法规要求披露相关保密信息的，任何一方可在法律法规规定的范围内做出披露而无需承担本合同项下的责任，但应就其所作出的披露行为及时告知对方。

　　(二)任何一方违反本合同保密义务，泄露其所知悉的保密内容的，对方因此遭受损失的，任何一方均应承担全部赔偿责任。

　　四、廉洁条款

　　(一)甲乙双方需依法经营，廉洁自律。在合同签订、履行过程中，双方不得以任何理由、任何形式进行利益输送，不得提供或接受另一方的财物或其他利益。任何一方如果违反本条规定，另一方均有权拒绝并将信息反馈到甲方。甲方有义务详细调查，乙方有义务对调查工作给予全为配合。

　　(二)任何一方如果违反此条款，涉嫌犯罪的，将按照《中华人民共和国刑法》和《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》将相关责任人交由司法机关追究法律责任。

　　(三)如果乙方违反廉洁条款，甲方有权根据国家和南方电网公司招投标等有关规定，对乙方进行处理，并视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。

　　五、其他条款：/

　　第十四条附则

　　一、木合同正本一式捌份，双方各执肆份。

　　二、木合同自双方签字盖章时生效。

　　(本页为合同编号：的合同的签署页)

　　甲方(盖章)：_______

　　法定代表人或授权代表(签名)：_______

　　签订日期： _______

　　乙方(盖章)：法定代表人或授权代表(签名)：_______

　　签订日期：_______

工程施工协议书6

　　甲方：

　　乙方：家庭住址：

　　联系方式：身份证号码

　　为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。

　　第一条工程名称:

　　第二条工程地点：

　　第三条工程造价：

　　第四条承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。

　　第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。

　　第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。

　　第七条工程质量要求：

　　1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。

　　2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。

　　3、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。

　　4、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。

　　第八条施工管理

　　1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。

　　2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。

　　3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。

　　4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。

　　5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务指导。

　　6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。

　　第九条安全文明施工要求

　　1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2‰以下，轻伤8‰以下。

　　2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。

　　3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。如被行政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。

　　4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。

　　5、另签安全生产责任书（附后）。

　　第十条劳务管理

　　1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。

　　2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理劳务用工合同和社会保险手续。

　　3、乙方必须确保农民工工资按时足额发放，并向甲方提供相关证明。如果出现农民工因工资闹事等突发事件，甲方有权将乙方的`工程款预付给农民工，乙方并承担由此造成的一切后果。

　　4、农民工每到公司机关聚众闹事讨要工资一次，乙方向甲方支付2万元的名誉损失赔偿；到政府部门聚众闹事讨要工资一次，乙方向甲方支付5万元的名誉损失赔偿。

　　第十一条财务管理：

　　1、为加强公司对资金的统一管理，建设单位支付的工程款应当转入公司指定的账户，乙方原则上不得与建设单位发生任何形式的工程款的收付。工程款到账后，公司在扣除税金及管理费后将及时将剩余工程款拨付乙方。

　　2、乙方应当负责催收工程款并办理工程结算，并应根据合同造价或结算金额，实行包干，自负盈亏，并承担由该项目所发生的一切债权债务。

　　3、安全文明施工措施费必须设立专用账户，做到专款专用，并单独列出安全、文明施工措施费用清单，并提供相应票据。

　　4、为搞好公司成本核算，加强公司企业所得税管理，乙方应自项目开工之日起，在购买主材、地材等材料时，积极主动收集材料发票（发票必须是税务机关印制的正规发票，能够通过税务机关发票真伪查询系统），并将收集到的材料发票在办理工程款拨付手续时交到公司财务部。

　　5、乙方应向集团公司财务部提供不少于应拨付工程款20%的劳务发票，具体开据时间根据税务机关的要求，另行通知。

　　6、凡在市区内施工的项目，均由公司开具建筑业发票（为避免经济纠纷，原则上不再开具收据），营业税、所得税由公司代扣代缴，统一管理。

　　7、在外地施工的项目，乙方应在合同签订后一个月内到公司注册地税务机关开具外出经营许可证。营业税在工程项目所在地缴纳，企业所得税回公司注册地缴纳，并在纳税后及时将完税凭证和发票记账联交回公司。外出经营许可证即将到期（有效期限180天）的，在不影响正常生产经营的情况下，请提前15日交回公司财务部，以便重新办理。逾期未交回的，由此造成公司被税务机关处罚的，一切损失由乙方承担。

　　第十二条印章管理

　　1、公司发放到项目部的印章，必须严格按照公司的印章管理办法进行使用，不得用于印章授权内容以外的事务。否则，将按照公司的规定给予处理。

　　2、由公司盖章担保的材料采购、租赁合同，乙方应按合同约定及时支付各种款项，如出现材料供应商到公司投诉事宜，公司有权将乙方的工程款直接支付给材料供应商；如出现材料供应商对公司的诉讼，乙方除承担相应的责任外，还应向公司支付诉讼标的额20%的信誉损失赔偿。

　　第十三条管理费及其他费用：

　　1、管理费：公司计取工程总造价 %的管理费。

　　2、乙方负责向当地建设行政主管部门交纳办理手续的各种费用，包括施工中的各种检测、验收费用。

　　第十四条工程回访、保修

　　1、工程保修的内容、时间、保修金额均按照公司和建设单位签订的工程合同及补充协议为准，乙方应遵守国家有关规定，认真作好质量回访，发现问题及时维修。

　　2、保修期间的工程出现质量问题，甲方或建设单位告知乙方，乙方不及时维修的，甲方有权先垫资维修，扣除乙方相应的保修金，并给予处罚。

　　第十五条乙方负责处理施工中的重大事务，如：农民工工资纠纷、工程款的办理、公司约定其必须参加的会议等，均不得委托他人，否则，公司一律不予认可，并给予处罚（特殊情况除外）。

　　第十六条本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自签订之日起生效，待工程竣工结算完毕、一切财务手续结清后本协议自行废止。

　　第十七条其它未尽事宜，可参照有关规定协商解决。

　　（备注：承包人和我公司之间完全是一种独立的承包关系。即在施工期间双方各自承担“内部承包协议书”中约定的权利、义务，对外承担独立的法律责任。今后凡遇本工程所涉及的一切对外债权、债务纠纷均由承包人承担。）

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

工程施工协议书7

　　合同编号：_________

　　_________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_________工程，接受了_________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________。

　　1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

　　2．本合同包括下列文件：（示例）

　　（1）协议书（包括补充协议）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）投标报价书；

　　（4）专用合同条款；

　　（5）通用合同条款；

　　（6）技术条款；

　　（7）图纸；

　　（8）已标价的工程量清单；

　　（9）经双方确认进入合同的其他文件。

　　上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

　　3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的`全部义务和责任。

　　4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

　　5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

　　6．本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。

　　发包人（盖章）：_________ 承包人（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　网址：_________ 网址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　电传：_________ 电传：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　电报挂号：_________ 电报挂号：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　账号：_________ 账号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　附件

　　注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。

工程施工协议书8

　　发包方 (以下简称甲方)：

　　住址：

　　承包方 (以下简称乙方) ：

　　住址：

　　依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：

　　一、承包范围

　　外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。

　　二、单价

　　100╳100规格外墙砖单价为______元/㎡；200╳400规格外墙砖：_____元/㎡；板底抹灰______元/㎡；顶部抹光_______元/㎡，总价以实际面积结算。

　　三、质量要求

　　1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。

　　2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格

　　3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。

　　四、付款

　　甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。

　　五、甲乙双方职责

　　甲方职责：

　　1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

　　2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。

　　4、及时提供施工所需要的材料、设备。

　　乙方职责：

　　1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；

　　2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；

　　3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；

　　4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；

　　5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的`分项工程。

　　六、工期

　　从合同签订之日开始进场，在______月______日前全部完成并开始拆架。

　　七、安全

　　乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。

　　八、违约责任

　　甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

　　九、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、本协议的最终解释权归甲方所有

　　十一、协议生效条款

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。

　　甲方：

　　代表人：

　　签订地点

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　代表人：

　　签订地点

　　_______年____月____日

工程施工协议书9

　　托运方(甲方)_______________

　　承运方(乙方)_______________

　　本协议双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就高速铁路建设工程项目沙石料运输作业事宜，达成如下协议：

　　第一条运输任务

　　由乙方负责高速铁路建设工程项目的沙石料运输作业任务，乙方承担的运输量按协议履行过程中的实际运输数量计算。

　　甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

　　第二条协议期限自_______________ 年 _______________月 _______________日起至 _______________年 _______________月 _______________日止。

　　第三条运输起止地起始地： _______________到达地：_______________

　　第四条运输车辆

　　乙方提供工程运输车辆：车辆牌号： _______________，行驶证号：_______________ ，载重量： _______________吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

　　第五条运费结算：按 _______________元/吨公里计算。

　　因本协议运输所产生的税、费，等所有费用由乙方承担。甲方支付的运费按吨计算，乙方出具运输费凭证方可支取运费。

　　第六条运输质量和安全

　　乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行协议过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，及维修等所有费用均由乙方负责承担。

　　第七条燃油供应

　　乙方运输车辆所需燃油，燃油费由乙方承担。

　　第八条运输管理

　　1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

　　2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

　　3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

　　4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

　　5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

　　第九条违约责任

　　1、本协议生效后，除法律规定解除事由或本协议约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本协议或终止本协议义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本协议。并且，甲方擅自提前解除本协议或终止协议义务的履行的，须返还乙方协议保证金;乙方擅自提前解除本协议或终止协议义务的履行的，已交协议保证金将不予返回。

　　2、运费凭证不得涂改采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算罚款。

　　3、甲方应按照本协议约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。

　　4、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本协议，

　　5、协议期限届满后，乙方的'运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。

　　6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本协议，乙方所交协议保证金不得要求返还。

　　7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(￥：500元)的标准，由甲方从乙方的运费扣除。

　　8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输中剔除;如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分进行清理，装运至指定地点卸载。

　　9、协议履行过程中，乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本协议。乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费中扣留支付。

　　10、乙方运输车辆在运输过程中因某种情况送不到目的地时要及时通知甲方并说明原因

　　11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，超重超载被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或协议保证金中扣留。

　　第十条争议的解决

　　本协议在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将协议争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　第十一条其他约定

　　1、本协议未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　2、本协议经协议双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由协议双方各执一份。

　　甲方(公章)_________ 　　乙方(公章)_________

　　法定代表人(签字)_________ 　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日　　_________年____月____日

工程施工协议书10

　　总包方(甲方):

　　分包方(乙方):

　　为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包内容（范围）：

　　分包方式：

　　二、工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三、安全生产：

　　1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。

　　2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

　　3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

　　5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

　　6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。

　　7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

　　8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。

　　9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

　　10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。

　　11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

　　12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

　　13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

　　14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。

　　15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。

　　16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。

　　17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。

　　18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的`人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。

　　19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。

　　20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。

　　21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。

　　四、违约：

　　1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

　　2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

　　五、争议：

　　当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

　　六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。

　　七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

　　总包方：（盖章）分包方：（盖章）

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

工程施工协议书11

　　本协议书于_____年_____月_____日由____、______(以下简称“业主”)为一方与___________________________(以下简称“监理工程师”)为另一方签订。

　　鉴于业主欲请监理工程师履行某些服务，即___________________________________并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书。

　　兹就以下事项达成本协议：

　　1.本协议书中的措辞和用语应与下文提及的“服务协议书条件”中分别赋予它们的义相同。

　　2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：

　　(a)中标函;

　　(b)协议书附录;

　　(c)土建工程施工监理服务协议书条件;

　　(d)附件，即：

　　附件A--理服务范围

　　附件B--业主提供的人员、设备、设施和其他服务

　　附件C--报酬和支付__________________

　　3.考虑到下文提及的业主对监理工程师的支付，监理工程师在此同意业主的`要求，遵照本协议书的规定履行服务。

　　4.业主在此同意按本协议书规定的期限和方式，向监理工程师支付根据协议书规定应付的款项，以此作为履行服务的报酬。

　　谨于前文所书明之______年______月______日，由立约双方根据有关的法律签署本协议书。

　　特此证明。

　　由_________在场的情况下

　　由______________在场的情况下

　　业主的合法代表签名：___

　　监理工程师的合法代表签名：__

　　单位盖章：_____________

　　单位盖章：__________________

　　联系人：_______________

　　联系人：____________________

　　地址：_________________

　　地址：______________________

工程施工协议书12

　　公司名称：________（以下简称甲方）

　　住所：________

　　法定代表人：________

　　公司名称：________（以下简称乙方）

　　住所：________

　　法定代表人：________

　　保证人名称：________（以下简称丙方）

　　住所：________

　　法定代表人：________

　　因甲方的请求，丙方愿意为甲方、乙方于_____年____月____日签订的工程协议（以下简称主协议）提供担保。乙方经审查，同意丙方作为甲方履行主协议的保证人。三方经协商一致，订立本协议如下：

　　一、丙方为甲方履行主协议的义务，即支付乙方货款提供担保。保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项。

　　二、丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如果不按主协议的约定付清工程款，乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款通知后个工作日内清偿述款项。

　　三、丙方同意在乙方依约提出代偿要求时，以本公司所有之资金、财产先予偿还乙方在债权得到丙方之清偿后，将该债权转移给丙方。

　　四、乙方在此同意，在甲方暂时没有能力及时还款时，若甲方能根据乙方的要求提出合理有效的还款计划，则乙方将暂不向丙方提出代偿要求，乙方向丙方主张代偿的期限亦相应后延。但若甲方末能按照还款计划如期还款，则乙方随时可向丙方要求代为清偿。

　　五、丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证协议所担保的主协议的无效或解除而免除。

　　六、丙方机构若发生变更、撤销，丙方应提前天书面通知乙方和甲方。丙方如发生合并，由变更后的机构承担连带责任；或由甲方和丙方落实为乙言所接受的新的'保证人，如丙方破产，甲方应丙方破产前二个月内重新提供保证人。

　　七、在本协议有效期内，甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本协议。需变更本协议还款时，应经三方协商同意，达成书面协议。

　　八、违约责任

　　丙方违反本协议第二条约定，末按期代为清偿到期债务，乙方可视情况担保总额的3%向丙方收取违约金。

　　九、争议的解决方式：

　　甲、乙、丙三方解决争议的方式与主协议规定的一致。

　　十、本协议由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章，并自主协议生效之日起生效。

　　十一、本协议正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

　　甲方（公章）授权代理人（签字）：________

　　_____年____月____日

　　乙方（公章）授权代理人（签字）：________

　　_____年____月____日

　　丙方（公章）授权代理人（签字）：________

　　_____年____月____日

工程施工协议书13

　　发包方：鹿邑涡之阳府邸（以下简称发包方）

　　承包方：（以下简称承包方）

　　为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。

　　一、工程概况:

　　1、工程名称：鹿邑涡之阳府邸

　　2、工程地点：

　　3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共天；其中正负零以下天，正负零以上标准层每层天，屋面层天，大清包总工期为。（注：总承包合同工期为日历天。开工日期：xx年月日，竣工日期：20 年月日）

　　4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到基础、主体合同结构标准。

　　5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。

　　二、承包方式：主体劳务大清包

　　三、工程承包内容：

　　1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。

　　2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。

　　3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。

　　4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理）。

　　5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。

　　6、发包方现场合理工作指令。

　　7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。

　　8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。

　　9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。

　　四、承包范围及内内容

　　1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。

　　2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。

　　五、施工工期

　　1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历天（发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用）。

　　2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。

　　3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。

　　4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：

　　①重大设计变更（指设计功能改变等）；

　　②不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；

　　③发包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。

　　六、工期、质量、安全与验收

　　1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。

　　2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。

　　3、如该工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。

　　4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格（以质检部门评定的等级为准）。

　　5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。

　　6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。

　　7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。

　　8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。

　　9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。

　　10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。

　　11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成）。

　　七、工程款支付、单价及结算方式

　　1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。

　　2、结算单价：按建筑面积每平方元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按《河南省现行定额的计算规则（xx年版）》为准计算。本工程建筑面积约为：平方，总价为：元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。

　　本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按元/工日。

　　承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。

　　3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。

　　4、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。

　　5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。

　　6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据

　　八、双方责任

　　1、发包方责任

　　1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。

　　2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.

　　3）负责供应工程主要材料、协调地方的.公共关系。

　　4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。

　　5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。

　　6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。

　　7）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。

　　8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。

　　9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。

　　10）发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。

　　2、承包方责任：

　　1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料计划管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。

　　2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。

　　3）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。

　　九、合同的解除

　　具有下列情况之一的，发包方可解除合同：

　　1、承包方在施工过程中，发现不符合施工规范要求的。

　　2、承包方违反合同约定或不履行合同的。

　　3、承包方不服从发包方正确的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。

　　4、承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。

　　5、承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。

　　具有下列之一的，承包方可解除合同

　　1、发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。

　　2、发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。

　　以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。

　　十、安全文明施工

　　1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证，包括：

　　☆ 安全生产操作规程

　　☆ 特种作业人员操作许可证

　　☆ 危险设备、危险作业操作管理规定

　　2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。

　　3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。

　　4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。

　　5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。

　　7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。

　　8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。

　　9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担费用。

　　10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。

　　11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。

　　12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。

　　13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的《安全文明施工责任合同》执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格。

　　14、安全防护细则：

　　1、临边防护：认真做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平安全网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭；施工通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，第二道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。

　　2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按《外脚手架搭设本规范》设置，防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。

　　3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。

　　4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。

　　5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。

　　6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。

　　十一、约定的其它事项

　　1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件，承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。

　　2、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。

　　3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。

　　4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。

　　5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：

　　施工队长一名，姓名：工作职责：。

　　水电班组组长，姓名：工作职责：。

　　钢筋班组组长，姓名：工作职责：。

　　木工班组组长，姓名：工作职责：。

　　泥工班组组长，姓名：工作职责：。

　　以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于５天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。

　　6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用，超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%

　　十三、附则

　　1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。

　　2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。

　　3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。

　　发包方代表：承包方代表：

　　日期： xx年月日日期：xx年月日

　　开户行：

　　账号：

工程施工协议书14

　　建设单位（以下简称甲方）：__________________承包单位（以下简称乙方）：__________________

　　工程名称：__________________

　　工程地点：__________________

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

　　4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

　　8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

　　9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

　　2、服从甲方安全生产管理。

　　3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

　　4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

　　5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

　　三、协议内容：

　　（一）登高上架要求

　　1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

　　2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

　　3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

　　4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

　　5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

　　6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

　　7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

　　8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

　　9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

　　10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

　　11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

　　12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

　　13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

　　14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。

　　15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

　　16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

　　17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

　　18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

　　19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

　　（二）用电要求

　　1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

　　2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

　　3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。

　　4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。

　　5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

　　6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

　　7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

　　8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

　　9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

　　10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

　　（三）电焊机使用要求

　　1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

　　2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

　　3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

　　4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

　　5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

　　6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

　　7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。

　　（四）动火要求

　　1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

　　2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

　　3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

　　4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

　　5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

　　6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

　　7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。

　　8、五级风以上禁止动用电气焊。

　　（五）室外吊篮施工要求

　　1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

　　2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

　　3、吊篮内的`施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

　　4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

　　5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。

　　6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。

　　7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

　　8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

　　（八）文明施工要求

　　1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

　　2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

　　3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

　　4、施工现场严禁随地大小便。

　　5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

　　6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。

　　7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

　　（九）施工现场环境要求

　　1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

　　2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

　　3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

　　4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

　　5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

　　（十）工程质量的要求

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

　　甲方单位（章）乙方单位（章）

　　代表人：_________项目负责人：_________