施工合同

精选施工合同模板集合8篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的使用频率呈上升趋势，合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的施工合同8篇，欢迎阅读与收藏。

施工合同 篇1

　　发包人（全称）：____________________

　　承包人（全称）：____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___________________

　　2、工程地点：___________________

　　二、工程承包范围。

　　承包范围：______________________

　　三、合同工期。

　　合同工期总日历天数________日历_________天。

　　四、质量标准。

　　工程质量标准：合格。

　　五、合同价款。

　　金额（大写）：______________（人民币）（￥___________________元）。

　　六、工程款支付方式。

　　自筹资金、总价承包，工程完工经市、县验收合格后，指标如我县使用，按使用面积一次性付决算价的95%，5%的质保金2年后付清。如承包人指标卖于外县，价格由承包人与买方商定，但价款必须付到 （承包人名称），按有资质单位的决算价格扣除前期工作费、业主管理费等费用后，一次性付款95%，5%的质保金2年后付清。

　　七、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同书。

　　2、中标通知书。

　　3、招标、投标文件及其附件。

　　4、专用合同条款。

　　5、通用合同条款。

　　6、标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求。

　　7、工程量清单和图纸。

　　8、经双方确认进入合同的其它文件。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　八、承包人责任：

　　本工程不许分包、转包。

　　1、承包人应严格按照承诺的施工期限进行施工，完工后应及时交付施工资料、验收资料等以备县局申请验收。超过施工期限引发的工程施工问题、和与新的土地调查不一致而项目截止等由承包人自行。

　　2、承包人按照规划设计进行施工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，保证工程验收合格。

　　3、承包人应负责项目施工的人工、机械、材料等一切工作。

　　4、承包人应遵守文明施工、安全施工的规定，施工中发生的一切事故均由承包人负责，并承担合同规定承包人的全部义务和责任。

　　5、承包人工程施工必须服从业主单位、监理人管理：承包人有下列情形之一的，发包人有权对承包人再付款时实施扣款措施，并遵照招标执行：

　　①不及时交付工程施工资料、验收资料，每次扣20xx元。

　　②承包人接到发包人的会议、检查、验收通知后不按时参加的.，没缺席一次酌情扣20xx—10000元。

　　③承包人对发包人安排的工作不能按时完成，每次酌情扣20xx—10000元。

　　九、发包人责任。

　　发包人负责项目的组织管理、施工外部环境的协调，向承包人承诺按照合同约定的期限、工程进度、监理签批的方式支付合同价款及其他应当支付的款项（由于不可抗力、国家政策调整、投资方原因造成款项不能到位的，发包人不负责任），并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

　　十、合同生效

　　本合同一式五份，双方各执两份，余送相关部门，双方约定签字

　　发包人：_________________ 承包人：_________________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

　　委托代理人：_____________ 委托代理人：_____________

　　电话：___________________ 电话：___________________

　　传真：___________________ 传真：___________________

　　开户银行：_______________ 开户银行：_______________

　　帐号：___________________ 帐号：___________________

　　邮政编号：_______________ 邮政编号：_______________

施工合同 篇2

　　发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

　　总承包方：___________________，以下简称乙方

　　分包方：_____________________，以下简称丙方

　　甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

　　一、工程概况

　　1．工程名称：___________________有限公司一期消防工程

　　2．设计单位：______________________________________

　　3．工程地点：______________________________________路

　　二、各方职责

　　甲方：______________________________________

　　乙方：______________________________________

　　丙方：______________________________________

　　技术文件和承包范围：________________________

　　技术文件：__________________________________

　　1．（一期工程）施工图

　　2．建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第______号

　　3．施工图审查报告

　　4．（二期工程）消防系统图

　　5．投标文件（预算书）

　　承包范围：

　　主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

　　包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

　　第一条工程造价

　　主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。

　　1．总包管理费3%

　　2．市场价格风险调整的不可预见费用

　　3．消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）

　　4．设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）

　　5．其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　　6．对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

　　7．涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。

　　第二条工期要求和开工日期

　　1．工期要求：

　　主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时间要明确

　　展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

　　2．同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

　　（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）

　　第三条质量要求和评定标准

　　1．质量要求：合格并符合消防和设计要求

　　2．评定标准：按国家和XX市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　第四条安全生产规范执行

　　必须符合国家和XX市有关规定要求。

　　第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1．本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

　　2．材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　　第六条工期、质量保证金

　　1．丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。

　　2．项目保证金的支付：

　　本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

　　3．竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

　　第七条工程价款及支付方式

　　1．房屋结顶天，甲方支付给丙方_________ 万元；

　　2．丙方支付给乙方总包管理费_________ %（_________万元）；

　　3．房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；

　　4．竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%；

　　5．余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。

　　6．接受工程价款的

　　单位名称：________________________________

　　帐号：____________________________________

　　开户银行：________________________________

　　第八条工程质量保修

　　保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　第九条违约责任及处理

　　1．工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

　　2．质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

　　3．安全文明：符合国家和XX市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的.损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

　　4．自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

　　5．丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

　　第十条其它

　　1．丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

　　2．甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

　　3．施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

　　4．甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

　　5．本协议履行地为本工程所在地。

　　6．本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

　　甲方：__________________

　　代表：__________________

　　乙方：__________________

　　代表：__________________

　　丙方：__________________

　　代表：__________________

　　_______年______月_____日

施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方把翊居花园小区工程楼梯间大理石踏步及踢脚线，小区室外地坪、网点外墙的干挂大理石墙面工程分包给乙方施工，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：小区

　　2、工程地点：江北

　　3、工程内容：楼内大理石踏步、踢脚线及小区的室外地坪、网点外墙干挂理石

　　4、工期：20xx.10.25--20xx.6.30

　　二、工程承包范围：本工程属全部包工包料给乙方。

　　三、承包价格：楼内大理石踏步、踢脚线及小区的室外地坪125元/㎡，网点外墙干挂理石：310元/㎡。合同价款：捌拾万零贰仟元整(￥8020xx.00元，以实际完工减尺数量为准)。

　　四、付款方式：双方签订合同后，甲方付乙方：拾万元整，每栋楼根据工程量，甲方有关人员验收合格后，按期工程款的80%支付，待乙方完成全部工程，经甲方验收合格后15日内一次性付清工程款。

　　四、施工质量要求：

　　1、质量等级为合格;

　　2、石板规格：按甲方指定石材制作安装。

　　3、乙方施工时注意安全，做好防护工作，工完场清、文明施工的.原则，该项的垃圾要及时清除。

　　五、施工工期

　　按照甲方工期，制定施工计划，确保按期完工。

　　六、双方责任

　　1、乙方必须听从指挥，服从安排管理，由甲方提供施工图纸，以便乙方施工。

　　2、乙方必须安排有技术、有经验的工人施工，并按操作规范进行施工，一旦出现质量、安全事故，均由乙方负责。

　　3、作业人员进入施工现场应遵守各项安全文明制度，若违章视情节轻重给予当事人批评教育，若累教不改可清出场。

　　4、乙方进入工地施工期间，甲方要为乙方施工提供一切便利条件。

　　本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，履行完毕后自然失效，如有未尽事宜，经双方协商补充协议，作为本合同的附件与主合同同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇4

　　发包人(全称)：_______（以下简称甲方）

　　承包人(全称)：______（以下简称乙方）

　　本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。

　　1.工程概况

　　1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程

　　1.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园

　　1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。

　　具体内容见附件1

　　2.工程承包范围

　　2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。

　　2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　3.工期

　　3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。

　　3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。

　　4、质量与验收

　　4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。

　　4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。

　　5、安全施工

　　5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。

　　5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。

　　6、合同价款与支付

　　6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。

　　6.2 采用固定总价方式确定。工程价款(大写)：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币)，￥：785919.00元。

　　6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的.全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担

　　6.4 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。

　　7.承包人采购材料设备

　　7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责)，质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。

　　7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。

　　8.争议

　　双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。

　　9.保险 承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

　　10.合同份数 双方约定份数：陆份，双方各执叁份

　　11. 增加工程项目名称

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇5

　　甲方（发包方）：xxxx水务有限公司

　　乙方（承包方）：陕西xx建筑工程有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同条款如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：xx县城xx水源供水工程；

　　工程地点：xx水源地及水源地到xx县城沿线道路；

　　二、承包范围

　　1、水源管理站所有工艺部分，20xxT清水池，1、2、3号井围墙工程；2、井群联络管及输水起点0+000至1+000处管段；

　　3、其他零星工程；

　　4、说明：本次工程不做深井泵房和自动化控制系统，现场能使用的设备及仪表等均不含在本工程之内。

　　三、材料、成品、半成品采购

　　1、球墨铸铁管及管件、焊接钢管、阀门、加氯设备甲供，其他所有材料、成品、半成品均由乙方自行采购。

　　2、所有乙方自行采购的材料、成品、半成品，在采购（来自：）之前必须是在甲方代表对其质量、规格型号、单价认可的前提下采购。

　　四、合同工期

　　开工时间：_______年___月___日。

　　总日历天数：______。

　　五、工程质量标准

　　整个施工的任何一个分项合格率100%，符合国家相关现行施工及验收规范要求，质量标准____。

　　六、工程量计算依据

　　1、以施工图为基本的计算依据；

　　2、施工图的变更计算增减；

　　3、除了施工图和设计变更外的工程量均以甲乙双方签字认可的'签证单计算。

　　七、合同价价款的确定

　　根据本工程概算确定合同暂定价为：________（_____）万元。

　　八、结算价款的确定

　　1、以完成的施工图、图纸变更、现场签证等完整的竣工资料送东部集团投资控制部核准。

　　2、计价依据：本工程根据《陕西省建筑装饰工程消耗量定额（20xx）》、《陕西省安装工程消耗量定额（20xx）》、《陕西省市政工程消耗量定额（20xx）》、《定额参考费率》及甲方材料价格认证的清单计算总造价，总造价下浮8%后做为最终结算造价，包干价部分不下浮。

　　3、设计图中没有注明型号、规格的部分材料或设备，结算时按施工期间平均市场信息价价格计取，信息价中没有的以市场询价方式计取，甲方指定价格的品牌（来自：）材料价格不参与总价下浮。

　　4、其他说明：结算时土方仅计挖填，不计土方买卖钱，人工工日单价根据《陕西省20xx消耗量清单计价办法》

　　和咸阳市定额管理站对人工工日单价的规定计价。

　　九、付款方式

　　1。 该项目不支付工程预付款，只支付当月完成工作量50%的工程进度款。

　　2。 工程款支付到合同价的70%时停止付款，余下的工程款待工程竣工验收，并完成工程资料后，双方结算签字盖章后支付剩余款。

　　十、工程竣工资料

　　整个工程竣工资料乙方必须按综合资料、评定资料、材质保证资料分类编号装订成册，一式三份交甲方含竣工图三套。

　　十一、质量保修期限

　　除执行《中华人民共和国建筑法》相关条款外，常规项目保修期一年。

　　十二、质保金扣留

　　按结算价的3%扣留，质量保证责任不因质保金的退还而解除。

　　十三、组成合同的文件及解释顺序

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、招标书及施工方案

　　4、施工图纸

　　5、标准、规范及有关技术文件

　　十四、其他

　　1。乙方在施工前必须科学的编写施工组织方案报甲方，经批准后并依据此方案执行。

　　2。乙方必须严格执行各种施工规范要求按图施工。

　　3。乙方在施工期间甲方全力以赴配合，有什么问题随叫随到。

　　4。凡隐蔽工程和签证项目必须经甲、乙双方、质检单位、设计单位当时完盖各种签字手续，不得后补。

　　5。乙方须服从甲方现场人员的管理，甲方工地代表有权随时对工程质量进行随机抽样检查和询问相关问题。

　　6。甲方在保证工程进度款按时支付的前提下，乙方在整个施工期间不能以任何理由为借口停工，否则每停工一天按合同造价的5%罚款。

　　7。在整个施工期间，乙方发生的任何安全事故均由乙方负责处理，甲方协助、督促乙方处理。

　　8。本合同有效期内，甲、乙双方任何一方均无权提出终止合同。

　　9。其他未尽事宜，双方协商解决，并增补协议，协议与合同同等效力。

　　10。甲、乙双方如有争执通过协商无法解决时，可以通过当地仲裁机构裁定。

　　十五、合同生效和失效

　　双方签字、盖章之日起生效，本工程竣工结算完双方签字盖章后除十、十一条外自动失效。

　　甲方：（公章） 乙方（公章）：

　　地址： 地址：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　合同附件

　　一、《建设工程施工合同（第一标段）》第八条第2点修改如下：

　　2、计价依据：本工程根据《陕西省建筑装饰工程消耗量定额（20xx）》、《陕西省安装工程消耗量定额（20xx）》、《陕西省市政工程消耗量定额（20xx）》和与上述消耗量定额配套的参考价目表以及间接费、部分措施项目的参考费率，以及《陕西省施工机械台班参考价目表》、《陕西省建筑装饰工程价目表—主要材料单价表》计算总造价，总造价（不含甲供主材）下浮8%后做为最终结算造价，包干价部分不下浮。

　　4、结算时人工工日单价不论技工、普工均按42元/日的综合工日单价计。

　　二、对《建设工程施工合同（第一标段）》第八条第3点的解释如下：

　　第3点指咸阳市建设工程造价管理站编制的《咸阳工程造价信息》中有信息价的材料和设备，结算时按施工期间平均市场信息价计取，信息价中没有的由甲方认定单价或市场询价的方式计取，甲方指定品牌和价格的材料不参与总价下浮。

　　三、对《建设工程施工合同（第一标段）》第九条第2点的解释如下：

　　工程款支付到合同价的70%时停止付款，余下的工程款待工程竣工验收，并完成工程资料后，双方结算签字盖章后三个月内支付完剩余款（质保金除外）。

　　四、对《建设工程施工合同（第一标段）》第十四条第10点的修改如下：

　　甲乙双方如有争执通过协商无法解决时，可以通过当地仲裁机构裁定或向中级人民法院提起诉讼。

　　本附件是施工合同的有效附件，与施工合同具有同等法律效力。

　　甲方：（公章） 乙方（公章）：

　　地址： 地址：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

施工合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着精诚合作、互利共盈的原则，经友好协商，就进贤县20xx年、20xx年标准化养殖场沼气工程一事，达成如下协议：

　　一、工程基本情况：

　　1、20xx年及20xx年县奖励资金标准化规模养殖场沼气及其附属设施工程。

　　2、本工程地点为：梅庄镇、南台乡、池溪乡、白圩乡、张公镇、温圳镇、民和镇等。

　　二、承包形式及建设主要内容：

　　1、甲方将梅庄镇、南台乡、池溪乡、白圩乡、温圳镇、张公镇、民和镇等乡镇的沼气工程一次性包工包料方式承包给乙方施工。

　　2、工程内容分二类：

　　①一类沼气池壹佰陆立方的`2个（规格：直径5米*4米深）化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘贰佰立方（含出料池贰拾立方）。

　　②二类沼气池壹佰贰拾立方的1个（规格：直径6.2米*4米深）化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立

　　方、养化塘壹佰伍立方（含出料池贰拾立方。

　　三、承包金额：

　　甲方一次性包工包料给乙方，一类金额为捌万肆仟元整；二类金额为柒万伍仟元整。

　　四、付款方式：

　　1、乙方进场开挖时，甲方应付给乙方每个工程开挖时的工程款叁万元整。

　　2、如乙方每完工一个结工程款的90%，剩余10%作为工程质保金，如未付清，乙方有权停工，乙方损失由甲方承担。

　　3、作为保证金的工程款，在全部的工程能正常产气使用后甲方一次性付清给乙方。（时间不得超过完工产气半年内）。

　　五、工程质量

　　1、乙方在本工程过程中，须按照建筑施工规范进行施工操作，确保工程合格。

　　2、如因乙方在施工过程中少量而造成甲方的损失，应由乙方全部承担。

　　3、如因乙方在施工过程中造成本工程不合格或不产气等重大质量问题，如需返工乙方应付全部责任。

　　六、施工工期：

　　1、乙方应在二O**年十月一日之前进入工地施工。

　　七、安全生产：

　　乙方在该工程项目的施工全部过程，必须充分注意安全，严格按照《安全生产操作法规》施工，指安全保障措施，杜绝一切大小安全事故的发生，如小事故，由乙方承担，如出现大事故，甲、乙双方共同承担。

　　八、其它：

　　1、本合同未尽事宜，甲、乙双方共同商讨，可签补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年 月 日

施工合同 篇7

　　甲方：姓名：

　　乙方：姓名：

　　本工程为甲方自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

　　一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的.原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。

　　二、被建房屋的建筑面积为 平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方（其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、）。乙方的施工承包房子主体为每平方米 （大写： ）元整。平方面积以滴水为界。

　　三、付款方式：

　　开工付 （大写： ）元整。

　　主体完成后付 （大写： ）元整。

　　竣工后经甲方检查后为出现质量问题付清剩余款项。

　　四、工程质量等级：

　　在施工中个别部位若达不到质量要求的，返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的，甲方有权单方面终止合同，另行发包，并按乙方已完工程人工费的 %结算清理出场。

　　六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字（或盖章）之日起生效，产生法律效率。本协议一式二份。甲方、乙方各执一份。

　　七、甲方签字（签章）： 乙方签字（签章）：

　　见证人签字（签章）：

　　签约时间： 年 月 日（公历）

施工合同 篇8

　　建设单位（甲方）：_____________________

　　地址：_________________________________

　　邮码：_________________________________

　　电话：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　职务：_________________________________

　　安装承包单位（乙方）：_________________

　　地址：_________________________________

　　邮码：_________________________________

　　电话：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　职务：_________________________________

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 总则

　　一、工程名称：

　　二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书，初步设计、总概算等文件号。

　　三、工程编号：

　　四、工程地点：

　　五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。

　　六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。

　　第二条 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；

　　三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

　　第三条 施工准备

　　一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　第四条 物资供应

　　一、本合同全部所需材料按下列第（ ）项供应方式办理：

　　1．特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；

　　2．统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应

　　3．包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；

　　4．……

　　二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工）。

　　三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。

　　四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。

　　五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。

　　第五条 工程款结算

　　一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（ ）项办理：

　　1．以施工图预算加增减变更预算进行结算；

　　2．按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；

　　3．按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；

　　4．包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算。

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次

　　拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

　　第六条 施工与设计变更

　　一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；

　　二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：

　　1．施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；

　　2．施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；

　　3．在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

　　三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

　　第七条 竣工验收、结算与保修

　　一、乙方在单项工程竣工前____日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。________________。

　　二、竣工工程经检验合格，从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。

　　三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据

　　四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：

　　1．增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；

　　2．隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

　　3．提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

　　七、乙方在单项工程竣工验收____天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在____天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据此拨款。

　　八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。

　　第八条 奖励、惩罚与仲裁

　　一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的`工程投资，____%归乙方，____%归设计单位。

　　二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给甲方万分之____的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之____的奖励。奖

　　金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。

　　三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。

　　四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（ ）项方式处理：

　　（1）申请________仲裁委员会仲裁；

　　（2）向________人民法院起诉。

　　第九条 工程负责人和工伤事故

　　一、甲方派________为驻现场负责人，乙方派________为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

　　二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

　　第十条 合同份数及有效期

　　一、本合同一式____份。其中正本两份，甲乙方各执一份；副本一式____份，报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。

　　二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　第十一条 附则

　　一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十二条 合同附件（均略）

　　一、工程项目一览表

　　二、全部施工图纸

　　三、施工图预算表

　　四、甲方负责供应材料、设备一览表

　　五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资计划、计划任务书等____份文件。

　　第十三条 其他条款___________________________________________________________

　　建设单位（甲方）：_____________

　　代表人：_______________________

　　__________年_______月________日

　　安装承包单位（乙方）：_________

　　代表人：_______________________

　　__________年________月_______

【施工合同】相关文章：

施工合同施工合同08-19

施工施工合同11-27

建筑施工承包施工合同11-10

施工施工合同15篇09-23

施工合同03-19

施工的合同11-28

施工合同11-06

园林施工合同 施工合同管理的内容05-17

建设工程施工项目施工合同03-14

打井施工合同11-14