精选施工合同模板集锦8篇
随着时间的推移，合同的法律效力与日俱增，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家收集的施工合同8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
施工合同 篇1
承租单位： （简称甲方） 出租单位： （简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确承租方与出租方的权利与义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条 租赁施工电梯型号及附件、名称、数量
1、电梯型号SC200/200型，数量 台；高度满足工地要求；
2、工程名称：
3、施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间：预计 年月 日
第三条 租金计算办法及交纳期限
1、电梯预计适用于期限 个月，不足 个月按 个月计算，租金为 元/月/台（本租金为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%），租期不满一个月时，按实际天数计算（按天计算：月租金/30*天数）。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付使用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天开始计租。
2、电梯进出场费每台元。进退场费用包括：设备进出场的运输及装卸；设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用；如因工地无实施许可证，电梯在安装及使用过
程中所发生的一切经济行政处罚均由甲方负全责，（本价格为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%）。
3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、甲方生产不当，造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门责令停工待命等因故停工），费用由甲方照常支付，每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周，乙方有权停止电梯作业，所有责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算所有费用。
4、电梯报停时，甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到现场查看确定报停时间，如甲方施工现场不具备拆机出场条件时，应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地原因仍不能拆机，则停机期间租金照计。
5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后，乙方应按甲方要求的时间及时将电梯拆卸出场。
第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任
一、甲方责任：
1、负责制作电梯基础，确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的中心距建筑物边缘（应满足附墙架受力要求）长度为2.9米至3.5米。如超出此距离，则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件，装拆机时由工地负责无偿提供塔吊配合装拆，如无塔吊配合，装拆机时所需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍
物以保证电梯安全顺利出场。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础回填土地上、地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全责任）及索要经济损失的赔偿。
3、负责配备电梯专用配电箱，将电源引至设备电梯总箱（设备所需的电费由甲方负责），并负责埋设接地线两处，接地电阻不大于4欧姆，在电梯工作范围内及以外6米内不准有高低压裸电线，如情况特殊由甲方搭设安全防护棚并负责安全监护，甲方保证有足够的容量和电压供设备使用，如因此原因造成的损失由甲方负责。
4、施工电梯的围闭，层间门制作安装工作均由甲方负责。
5、甲方负责免费提供氧割、电焊等材料给乙方使用。
6、每月保证不少于两天的电梯维修、保养时间、加节时间除外，加节应尽量选在非高峰使用期间进行，遇有各级主管部门检查电梯须进行积极配合，经常自行检查，确保机身的垂直度，保证电梯达到安全技术使用要求。
7、甲方在使用电梯过程中必须安排操作人员持证上岗，对电梯正常操作维护，不得违章操作，如因操作人员无证上岗，超负荷或违章操作对施工电梯、自身或他人造成的伤害由甲方承担与乙方无关，操作人员工资由甲方负责。
8、配合协调乙方在电梯装、拆过程中的装拆和安全防护工作，确保在最短时间内投入使用。
9、甲方施工人员未经乙方机组人员同意，严禁上机私自操作和自行修理，由此而产生的后果均由甲方负责。
二、乙方责任
1、负责提供本电梯所需的各种附件及所需的资料，指导基础制作负责电梯安装拆卸工作，按照说明书要求对电梯进行加节安装，如超出说明书要求范围，工地另行要求增加附墙，则需费用由甲方负责。经常对电梯进行安全技术检查，并负责该电梯的进退、场工作。
2、机组人员按规定按时保养检修机械，以保证该电梯的技术状况完好，发现问题及时处理解决或向双方单位报告，乙方接到电梯故障通知后应做到在最短的'时间内赶到现场排除故障。如电梯每月因故障连续=停机超出48小时，由乙方负责电梯停机期间的租金损失（按天计算：月租金/30*连续停机天数），费用从当月的租赁费中扣除。
3、乙方赠送一套楼层通信设备给甲方，甲方负责安装调试及维护。
4、机组人员有权拒绝用户违章指挥作业的超载运行，遇有恶劣天气有权按操作规程要求停止作业，由此原因造成的责任事故由甲方负责。
三、甲、乙双方责任
1、双方保证电梯安全运转，操作人员必须严格执行《施工电梯
安全技术操作规程》等相关条例，共同促进保证电梯运转安全。
2、电梯安装完毕由乙方负责办理当地检验手续。
第五条违约责任
1、未经对方书面同意，任何乙方不得中途变更或解除本合同；任何乙方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额0.3%的违约金。
2、甲方如不按期支付租金及其他费用，乙方有权要求甲方及时付清租金和其他费用。
第六条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可通过广元市人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方另行协商解决，此合同一式 份，双方各执一份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条补充条款
承租单位（盖章）： 出租单位（盖章）：
委托代理人：委托代理人：
年 月 日年 月 日
施工合同 篇2
发包人：*** (以下简称甲方)
承包人：****建筑安装工程公司 (以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：***混凝土道路
2、工程地点：***村
3、承包范围：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求
1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3：7灰土垫层。
三、施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务
1、发包人主要工作：负责场地三通一平;
2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的'2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：
乙方：
****年**月**日
施工合同 篇3
第一条 工程概况
1.1 工程名称： 。 1.2工程地点: 。 1.3工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)。 1.4工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。 (1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。 1.5 工程期限__ ___历天，开工日期______年月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
1.6合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
第二条 施工图纸
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：
(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由甲方支付(此费用不在工程价款内）。
第三条 甲方义务
3.1 开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。
3.2 负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用
3.3负责提供施工所需的水源、电源;
3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;
3.5不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
3.7参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。
3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
第四条 乙方义务
4.1 指派 为乙方驻工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。
4.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录;
4.4保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通; 4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第五条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条 材料的提供
6.1 由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。
6.2 由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
第七条 工期延误
7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延; (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
7.2 因甲方未按约定完成其应负责的'工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
7.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第八条 工程款支付方式
8.1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：
第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %，即 元。
第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %，即 元。
第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %，即元。
第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 5%，即元。
8.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
8.3 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 12 月
施工合同 篇4
发包人（全称）：广州市嘉华投资有限公司
承包人（全称）：惠州市东江建筑安装工程总公司广州分公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 广州嘉华医院(暂定)室内装修工程
工程地点：广州市天河区车陂路6号工程内容：详见招标图纸及工程量清单。工程立项批准文号： 资金来源：自筹
二、工程承包范围及承包方式
承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。
承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干，措施项目按合价包干。综合单价因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整超过±5%时，则作相应的调整。±5%内综合单价不作调整。
三、合同工期
开工日期：20xx年 3 月日（暂定开工日期，具体以建设单位开工令为准）。 竣工日期：20xx年 6月日前竣工。 合同总工期： 日历天
四、质量标准：
工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准（根据工程的.特点为：合格）。
五、合同价款
招标范围内工程合同价暂按中标价，暂计为（大写）：玖佰壹拾捌万捌仟陆佰伍拾陆元零角零分（人民币）（9,188,656.00元）。
六、组成合同的文件
1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。 2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释的,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。
（1）本合同协议书 （2）中标通知书
（3）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）（4）投标书及其附件（5）本合同专用条款（6）本合同通用条款（7）图纸
（8）标准、规范及有关技术文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。
十、合同生效
合同订立时间：20xx年 3 月23 日
合同订立地点： 广州
本合同双方约定 自签字盖章之日起生效。
发 包 人： 承 包 人：
法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：
联 系 人： 联 系 人：
联 系 电 话： 联 系 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
帐 号： 帐 号：
施工合同 篇5
答题须知：
1、本卷满分20分。
2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。
3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。
第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）
1、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（ ）进行审查认可。
A、承包总体工程设计的设计单位 B、发包人
C、监理工程师 D、设备安装承包商
2、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人)不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。
A、乙承包人 B、发包人
C、甲承包人D、工程师
3、某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的'进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。
A、延误1个月竣工赔偿 B、提前1个月竣工奖励
C、不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D、考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿
4、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。
A、保管员负责赔偿损失 B、发包人承担损失责任
C、承包人负责赔偿损失 D、发包人与承包人共同承担损失责任
5、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（ ）。
A、承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
C、发包人负责检验工作，并承担检验费用 B、承包人负责检验工作，并承担检验费用 D、发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）
1、依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ ）属于发包人应当完成的工作。
A、办理施工许可证
B、提供工程进度计划
C、确定坐标控制点
D、做好施工现场地下管线的保护工作
E、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
2、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ ）。
A、不免除迟延履行方的相应责任
B、双方的风险责任均不免除
C、如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D、如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E、保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
3、采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括（ ）等。
A、施工工程的计划进度
B、分包商在施工阶段的安排
C、重要检查检验的次序和时间
D、保证计划实施的说明文件
E、滞后于进度计划的责任
4、采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。
A、对合同中任何工程量的改变
B、工程任何部分标高的改变
C、改变已认可的承包商施工时间和顺序安排
D、删减部分约定的承包工作交给其他人完成
E、改变违约责任的承担方式
5、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ ）等。
A、不可预见的外界条件
B、施工中遇到文物和古迹
C、异常不利的气候条件
D、业主或其他承包人的干扰
E、后续法规的调整
第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）
1、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由发包人进行审查认可。
正确 错误
2、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由承包人负责检验工作，发包人承担检验费用。
正确 错误
3、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求施工单位承担责任。
正确 错误
4、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，应经工程师批准后推迟开工日期。
正确 错误
5、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用。
正确 错误
施工合同 篇6
甲方:****建筑工程[集团]总公司
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方友好协商，就工程基坑支护施工的有关事宜，签订以下协议：
一、工程概况：
1.1、基坑支护工程施工范围:地下室基坑支护
1.2、 主要施工方法:土钉墙（详见施工方案）
1.3、承包方式： 包人工、包材料、包机械、包文明施工、包质量、包安全、包工期、包工完场清等。
二、工期要求
2.1工期要求:
进场时间:阶段工期：各楼号基坑开挖完成后3天内施工完毕。
三、施工方案和进度计划。
3.1 本协议签订后三天内，乙方根据甲方的工期、质量、安全等要求，提交施工方案和进度计划。
3.2 该施工方案必须经专家论证同意，必须满足甲方对工程进度、质量、安全文明施工等方面的要求。
四、 甲方工作:
4.1甲方驻工地代表：
4.2提供基础平面图1份；
4.3负责接通施工用水、用电；
4.4监督检查工程质量及安全文明施工。
五、乙方工作:
5.1乙方驻工地代表：
5.2 必须保证进入现场的土钉墙设备性能完好，运转正常；
5.3负责施工区域内障碍物的清除工作；
5.4严格按照甲方的要求组织施工,确保工程标高、轴线的精确，定位桩不受损，保证施工质量；
5.5认真遵守、积极执行各项安全生产的规章制度，落实各项安全生产的措施，确保安全施工生产。因乙方原因发生的安全事故，一切责任和费用均由乙方负责承担；
5.6应接受甲方对现场操作技术、工程质量、安全生产、文明施工等各方面的监督检查；
5.7服从甲方代表协调指挥，遵守施工现场的各项管理制度；乙方违反甲方有关规定，每发生一次甲方有权对乙方处以500-1000元罚款；
5.8认真做好工程记录，提交完整的相关施工技术资料；
5.9出现扰民及民扰问题时，主动积极处理，将本施工对扰民的影响降到最低限，不能对甲方产生任何影响；
六、 工期延误
发生下列情况之一时, 经甲方代表确认, 工期可以顺延:
6.1 不可抗力；（不含雨天、台风等）；
6.2甲方代表同意工期顺延的其他情况。
乙方须在以上情况发生后2天内,提出工期顺延要求的报告,甲方在接到报告后2天内予以签认或提出拒签理由。如乙方在向甲方送达报告后7天内未接到甲方发出的签认或拒签文件，乙方可视为甲方已接受乙方的工期顺延要求。
除上述原因，乙方不能按合同约定的阶段工期和施工进度计划完成合同工程，工期每延误一天，乙方向甲方交付违约罚金 5000 元人民币，最多不超过合同总价的 10 ％，即元人民币。
乙方应严格按合同附件的施工进度计划进行施工，确保完成合同约定的阶段工期，任一阶段工作的延误都被视为工期延误并执行延期罚款。
七、 工程质量
7.1 必须符合国家现行的有关规范、规定和标准，严格按照甲方审核认可的施工方案施工；
7.2如果乙方不能达到甲方及业主的质量要求，乙方应承担违约责任，甲方保留采取甲方认为必要的任何措施的权力，直至解除本分包合同。
7.3回填土完成方为工程结束，中间由于乙方的原因出现塌方等问题而造成的损失费用由乙方承担，由于甲方的.原因造成的塌方的问题由甲方承担。
7.4喷涂层厚度不得低于80mm，且表面必须平整。
八、 安全文明施工
8.1乙方对其因施工、交通所发生事故而造成的损失负责；
8.2乙方应做到安全文明施工，满足甲方现场文明施工的措施和要求；同时满**通环保等政府部门的规定和要求，免除业主和甲方可能因此遭受的任何形式的损失，甲方不受理任何与此有关的索赔；若发生此类问题导致甲方被追诉，甲方有权直接从乙方工程款中扣除相应罚款。
九、 合同价款及其支付、结算方式
9.1乙方施工的基坑支护（土钉墙）的固定综合单价为 185元/M2（含税金及乙方机械进退场费）合同价款暂定为： 元人民币，本工程发生的税费由甲方代缴（甲方给乙方提供完税证明）。
9.2甲方第一次付款至已完工程量的50%，第二次再付已完工程量的20%，工程结束时付至工程总量的75%。
9.3 本工程竣工验收完毕后乙方向甲方递交工程费用计算说明书及满足甲方要求的相关结算资料，甲方在乙方递交了本期工程价款计算书及相关结算资料后的7天内，完成对结算资料的审核。在工程业主已支付甲方此部分工程款的情况下，甲方扣除对乙方的相应扣款后向乙方支付本工程结算额的75%，但乙方不得因甲方资金不到位而停工。
9.4 本工程质保期为结构出±0.00回填土完成后，质保金为合同结算额的25%；质保金在本工程质保期满后支付。
9.5甲方对乙方的其它扣款
在施工过程中的任何时间，若甲方代表认为乙方的施工进度、施工方法、现场管理等方面完成的不好，不符合合同规定或有可能达不到合同要求时，甲方代表可
对其提出警告，限期改正，若整改无效时，将处以500-1000元罚款。
对于因乙方未在期限内改进工作方法，提高工作效率或提高工程质量而造成违约的（甲方是否事先警告不作为减轻对乙方处罚的前提），甲方按照分包合同的规定而扣除的款项，为甲方的永久扣款，从分包合同价款中扣除。
9.6其他约定:
甲方不承担合同价款外的任何形式的收费罚款等；若由于乙方原因，政府部门对甲方进行罚款，乙方不仅要缴纳罚款，甲方还要对乙方处以罚款额的1-5倍的追加罚款。
十、 争议
本合同如发生争议,甲乙双方及时协商解决；协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、 合同生效与终止及合同份数
11.1本合同自双方签字盖章之日起生效；
11.2本合同在双方完成约定工作内容，工程质保期满后即告终止；
11.3本合同一式 七 份，甲方 五 份，乙方 两 份。
十二、其它约定：
12.1、因乙方施工质量问题给甲方造成损失，乙方无偿返工并赔偿甲方损失。
甲方签字: 乙方签字:
甲方盖章: 乙方盖章:
联系电话： 联系电话：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月日
施工合同 篇7
发 包 方： (以下简称甲方)
承 包 方： (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容： 承包形式：
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条 工程总价
合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;
3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;
4、 自柜体到厂日起履行保固条款;
5、 开具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的`一切损失均与乙方无关;
第九条 解 约
1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇8
甲方：
乙方：
部分细节请与当地建过房的人商讨……
甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
1、甲方房屋主体工程的'建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;
2、装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;
3、顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
……
三、承包价格
每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付(20)%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到95%，预留5%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任。
十、其它
其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字(章)：
乙方签字(章)：
签字地址：
年月日
【施工合同】相关文章：
施工合同施工合同08-19
施工施工合同11-27
建筑施工承包施工合同11-10
施工施工合同15篇09-23
施工合同11-06
施工的合同11-28
施工合同03-19
园林施工合同 施工合同管理的内容05-17
建设工程施工项目施工合同03-14
建设合同施工合同04-28